- 裝修合同 推薦度:
- 裝修施工合同 推薦度:
- 酒店裝修合同 推薦度:
- 裝修購銷(xiāo)合同 推薦度:
- 私房裝修合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
【精華】裝修合同范文集合6篇
隨著(zhù)時(shí)間的推移,合同的地位越來(lái)越不容忽視,合同協(xié)調著(zhù)人與人,人與事之間的關(guān)系。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編為大家收集的裝修合同6篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
裝修合同 篇1
委托方(甲方):_________________________
承接方(乙方):_________________________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點(diǎn):_______區_______街_______單元_______室。
二、形式結構:_______層式_______室_______廳_______廚_______衛。
三、工程項目:
1、______個(gè)房間(______臥室、______客廳)地面鋪設_________瓷磚,打地角線(xiàn),要求平整;______個(gè)廚房,______個(gè)衛生間墻面_________鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪_________瓷磚,要求平整;_________個(gè)陽(yáng)臺地面鋪設_________瓷磚,要求平整。
2、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。
五、質(zhì)量標準:
施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,______個(gè)月內因乙方施工出現質(zhì)量問(wèn)題,乙方負責無(wú)償返工維修。
六、工程造價(jià):
材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。
七、付款方式:
為確保工程質(zhì)量,暫扣_________元押金,______年______月______日至______年______月______日內無(wú)任何問(wèn)題,將全額返還乙方。工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,______天內付清乙方人工費,
八、本協(xié)議一式______份,甲乙方各執______份,具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方:____________________乙方:_____________________
電話(huà):____________________電話(huà):_____________________
_________年______月______日_________年______月______日
裝修合同 篇2
發(fā)包人:
手機:
委托代理人:
公司電話(huà):
承包人:
手機:
委托代理人:
公司電話(huà):
依據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1.1工程地點(diǎn):_____________________________________________________________________________。
1.2工程內容及做法:(詳見(jiàn)施工圖)。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式。
。1)承包人包工、包料;(詳見(jiàn)預算清單)
。2)承包人包工、部分包料,發(fā)包人提供部分材料;(詳見(jiàn)預算清單)
1.4工程期限______天,開(kāi)工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
1.5合同價(jià)款:本工程合同價(jià)為:大寫(xiě):()元,小寫(xiě):()元。(詳見(jiàn)預算書(shū))
第二條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
2.1發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份。
2.2發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(注:圖紙在發(fā)包人簽約付款后提供),設計費(大寫(xiě))______________________________元,由發(fā)包人支付(此項費用不在工程合同價(jià)款內)。
第三條發(fā)包人義務(wù)
3.1開(kāi)工前______天,為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件。清理出室內物品,以便不影響施工。
3.2提供施工期間的水源、電源并負責相關(guān)費用。
3.3負責協(xié)調與物業(yè)公司的相關(guān)手續及費用(裝修押金,垃圾清運費)。負責協(xié)調與鄰里之間的關(guān)系
3.4如需拆改原建筑物的非承重結構或設備管線(xiàn),負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續及相關(guān)費用。
3.5施工期間發(fā)包人仍需部分施工該居室的,負責做好施工現場(chǎng)的保衛及消防等項工作。
3.6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督、竣工驗收。負責自備材料按工程進(jìn)度進(jìn)場(chǎng)。
第四條承包人義務(wù)
4.1施工中嚴格執行安全操作規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
4.2嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定,不得影響鄰里居民的作息及環(huán)境污染。
4.3切實(shí)保證居室內給、排水管道的暢通。
4.4保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
第五條工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期,簽字確認變更聯(lián)系單。
第六條材料的提供
6.1由發(fā)包人提供的材料、設備,發(fā)包人應在材料運到施工現場(chǎng)前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續。
6.2由承包人提供的工程主體材料(電線(xiàn)、水管、板材、油漆),承包人應在材料運到施工現場(chǎng)后通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第七條工期延誤
7.1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應順延。
。1)工程量變化和設計變更
。2)不可抗力的自然原因(如氣候等)。
。3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
7.2因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延。
7.3發(fā)包人未按期支付工程款工期相應順延。
7.4因承包人責任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第八條質(zhì)量標準
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準:按浙江省裝飾裝修地方標準DB33/1022—20xx執行。
第九條工程驗收和保修
9.1工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內參加驗收,驗收合格后,填寫(xiě)工程竣工單。辦理移交手續并填寫(xiě)工程保修單。
9.2未竣工驗收,發(fā)包人自行入住視作驗收合格。
9.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電隱蔽工程保修期為5年,其他相關(guān)工程保修期為2年。(自備材料,自備成品除外)
第九條工程款支付方式
10.1合同生效后,雙方約定,發(fā)包人按以下方式直接向承包人支付工程款:
第一次:年月日(合同簽訂當日),支付金額(合同總價(jià)的35%):________________元。第二次:年月日(木工進(jìn)場(chǎng)時(shí)),支付金額(合同總價(jià)的35%):________________元。第三次:年月日(油漆工進(jìn)場(chǎng)時(shí)),支付金額(合同總價(jià)的25%):________________元。第四次:安裝工程開(kāi)始時(shí),支付金額(合同總價(jià)的5%):________________元。
10.2工程安裝前,承包人應向發(fā)包人提供工程決算書(shū)。發(fā)包人在接到?jīng)Q算書(shū)后日內如未有異議,即視為同意,同時(shí)發(fā)包人應向承包人結清工程尾款,利于安裝工程展開(kāi)。
第十一條違約責任
11.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關(guān)政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
11.2未辦理驗收手續,發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
11.3因一方原因,造成合同無(wú)法繼續履行時(shí),該方應及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續,并由負責方賠償對方相應經(jīng)濟損失。
11.4發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向承包人支付違約金3天,承包人有權采取停工措施。
11.5由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向發(fā)包人支付違約金元。
第十條合同爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議的解決方式:_________
12.1由當事人雙方協(xié)商解決
12.2由有關(guān)部門(mén)調解
12.3協(xié)商或調解不成的,按下列第______種方式解決。
。1)提交_________________仲裁委員會(huì )仲裁。
。2)依法向人民法院提起訴訟。
第十一條幾項具體規定
13.1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負責運出施工現場(chǎng),并負責將垃圾運到小區內指定地點(diǎn)。
。ㄈ缧^內無(wú)指定地點(diǎn),垃圾須運至小區外,則屬于二次清運,二次清運費由發(fā)包人承擔)13.2施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙交給承包人保管。工程竣工驗收后,發(fā)包人負責提供外屋新鎖,由承包人當場(chǎng)負責安裝交付使用。
13.3施工期間,承包人每天的工作時(shí)間為:上午______點(diǎn)______分至______點(diǎn)______分下午______點(diǎn)______分至______點(diǎn)______分
第十二條其他約定事項:__________________________________________________________。
第十三條附則
15.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
15.2本工程施工圖及預算書(shū)作為本合同附件,發(fā)包方認可簽字生效,具同等法律效力。
15.3本合同簽訂后工程不得轉包。
15.4本合同一式______份,雙方各執______份。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
裝修合同 篇3
發(fā)包人編號:
承包人編號:
備案編號:
鑒證編號:
發(fā)包人:
承包人:
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律、行政法規的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,結合本裝飾裝修工程施工具體情況,雙方協(xié)商達成如下協(xié)議。
第1條 工程概況
1.1工程地點(diǎn):
1.2工程內容:房屋間數 室 廳;總建筑面積 平方米。
1.3承包范圍: 1.4承包方式:雙方商定采取下列第 種承包方式:
(1)承包人包工包全部材料;
(2)承包人包工包部分材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
1.5 開(kāi)工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
總日歷工期(包括法定節假日): 日
第2條 合同價(jià)款與支付
2.1合同價(jià)款
金額(人民幣大寫(xiě)):¥:
2.2合同價(jià)款采用方式
雙方商定本合同價(jià)款采用第 種方式確定。
(1)采用固定價(jià)格。固定價(jià)格加 %包干風(fēng)險系數計算。包干風(fēng)險包括 (2)采用可調價(jià)格,按照國家有關(guān)工程計價(jià)規定計算造價(jià),并按有關(guān)規定進(jìn)行調整和竣工結算。
(3)成本加酬金
2.3工程預付款
合同生效后,發(fā)包人向承包人預付工程款 %即人民幣(大寫(xiě)) 預付款扣回的時(shí)間、比例:
2.4工程款(進(jìn)度款)支付
(1)工程款支付方式:
(2)工程款支付金額和時(shí)間: 工程變更調整的合同價(jià)款及其他條款中約定的追加合同價(jià)款,應與工程款(進(jìn)度款)同期調整支付。
發(fā)包人不按合同約定支付工程款(進(jìn)度款),雙方未達成延期付款協(xié)議,導致施工無(wú)法進(jìn)行,承包人可停止施工,由發(fā)包人承擔違約責任。
第3條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供:
(1)發(fā)包人自行提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份。
(2)由承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(費用包含在合同價(jià)款內)。
第4條 發(fā)包人工作
4.1指派 為發(fā)包人駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度、材料進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
4.2裝飾裝修工程開(kāi)工前,負責向物業(yè)或者房屋管理機構辦理申報登記,并應當與物業(yè)管理單位簽訂裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議,主動(dòng)接受監督管理。如確實(shí)需要拆改原建筑主體和承重結構或設備管線(xiàn)(水、電、暖氣、煤氣管道),負責到有關(guān)部門(mén)辦理審批手續。
4.3向承包人提供施工所需的水源、電源,并說(shuō)明使用注意事項。負責協(xié)調與周?chē)泥徖镪P(guān)系。
4.4負責清除影響施工的障礙物。對房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
4.5開(kāi)工前應確認施工圖紙或作法說(shuō)明,并向承包人進(jìn)行現場(chǎng)交底。
4.6負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,如無(wú)能力處理也可委托承包人處理,承擔相應的費用。
第5條 承包人工作
5.1指派 為承包人駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。
5.2嚴格按照圖紙或作法說(shuō)明及質(zhì)量標準進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。參加竣工驗收,編制工程結算。
5.3嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時(shí)間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝、住?hù)的關(guān)系。
5.4未經(jīng)發(fā)包人同意及有關(guān)部門(mén)批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
5.5工程竣工未移交發(fā)包人之前,負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
5.6保證裝飾裝修現場(chǎng)的整潔,竣工前做好衛生清掃和處理工作。
第6條 材料供應
6.1裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準,有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、型號、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
6.2由發(fā)包人供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題或規格差異,對工程造成損失,責任由發(fā)包方承擔。
6.3凡由承包人采購的材料、設備應按照設計、規范和樣品要求采購工程需要的材料,如不符合質(zhì)量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由承包人負責。
第7條 安全生產(chǎn)和防火
7.1發(fā)包人提供的施工圖紙或作法說(shuō)明,應符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設計規范。
7.2發(fā)包人提供確認的圖紙或作法說(shuō)明,違反有關(guān)安全操作規程、消防規定和防火設計規范,導致發(fā)生安全或火災事故,發(fā)包人應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
7.3承包人進(jìn)行裝飾裝修活動(dòng),要嚴格遵守施工安全操作規程,按照規定采取必要的安全防護和消防措施,不得擅自動(dòng)用明火和進(jìn)行焊接作業(yè),保證作業(yè)人員和周?chē)》考柏敭a(chǎn)的安全。
7.4由于承包人在裝飾裝修設計和施工過(guò)程中違反消防法及有關(guān)安全操作規程,導致發(fā)生安全或火災事故,應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第8條 工程質(zhì)量及驗收
8.1雙方約定本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定 標準(可選擇優(yōu)良或合格)。
8.2優(yōu)良工程等級增加的經(jīng)濟支出 8.3本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設計變更及國家制定的現行裝飾裝修施工及驗收規范為質(zhì)量評定驗收標準。
8.4發(fā)承包雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發(fā)包人不按時(shí)參加隱蔽工程和中間驗收,承包人可自行驗收,發(fā)包人應予承認。
8.5工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收,并辦理驗收和移交手續。
8.6裝飾裝修工程竣工后,承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的,應當向發(fā)包人提交說(shuō)明書(shū)、保修單和環(huán)保說(shuō)明書(shū)。
第9條 工程變更
9.1發(fā)包人對工程項目及施工方式如需變更,雙方均應及時(shí)辦理變更洽商簽證,方能進(jìn)行該項目施工并以此為依據相應變更價(jià)款及工期。
9.2承包人提出合理化建議涉及到變更設計和對原定材料的換用,必須經(jīng)發(fā)包人批準。
第10條 竣工結算
10.1工程竣工合格后,承包人應及時(shí)向發(fā)包人提出工程竣工結算報告,辦理竣工結算。發(fā)包人接到竣工資料后三日內如未有異議,即視為同意。
10.2工程結算報告經(jīng)發(fā)包人批準后,雙方簽字,三日內由發(fā)包人向承包人結清工程尾款。無(wú)正當理由不辦理結算,應承擔違約責任。
第11條 工程保修
11.1驗收合格后,承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質(zhì)量保修書(shū)。
第12條 違約責任
12.1由于發(fā)包人原因導致延期開(kāi)工或中途停工,應承擔違約責任。每停工或窩工一天,發(fā)包人支付給承包人 元。發(fā)包人不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的
支付滯納金。
12.2由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天,承包人支付發(fā)包人 元違約金。
工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,扣除工程總價(jià)的 %。
12.3承包人應妥善保護發(fā)包人提供的設備及現場(chǎng)堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價(jià)賠償。
12.4未經(jīng)發(fā)包人同意,承包人擅自拆改原建筑物結構或設備管線(xiàn),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由承包人負責并承擔損失。
12.5承包人向發(fā)包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,應依法承擔賠償責任。
12.6未辦理驗收手續,發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由發(fā)包人負責。
12.7因一方原因,合同無(wú)法繼續履行時(shí),應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
12.8雙方約定其它違約責任:
第13條 爭議的解決方式
13.1本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第 種方式解決:
(一)提交大連仲裁委員會(huì )仲裁;
(二)依法向工程所在地人民法院起訴。
第14條 不可抗力
14.1雙方關(guān)于不可抗力的約定:
第15條 保險
第16條
本合同正本兩份,具有同等效力,由發(fā)包人、承包人分別保存一份。雙方約定合同副本份數:
第17條
合同備案、鑒證
合同備案、鑒證:(現場(chǎng)簽字)
發(fā)包方:
法定代表人:
身份證號:
承包方:
法定代表人:
身份證號:
第18條
合同日期
裝修合同 篇4
合同編號:______
發(fā)包人:
承包人:
本工程設計人:電話(huà):
施工隊負責人:電話(huà):
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律,法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等,自愿,協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條、工程概況
工程地點(diǎn):___________________。
工程內容及做法(詳見(jiàn)附表1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
工程承包方式:雙方商定采取下列第___種承包方式。
承包人包工,包料(詳見(jiàn)附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
承包人包工,部分包料,發(fā)包人提供部分材料(詳見(jiàn)附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
承包人包工,發(fā)包人包料(詳見(jiàn)附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表)。
工程期限____天,開(kāi)工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(大寫(xiě)):____________元(詳見(jiàn)附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價(jià)單)。
第二條、工程監理
若本工程實(shí)行工程監理,發(fā)包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名,單位,聯(lián)系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條、施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供:
發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人,承包人各一份(詳見(jiàn)附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人,承包人各一份(詳見(jiàn)附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫(xiě))______元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價(jià)款內)。
第四條、發(fā)包人義務(wù)
開(kāi)工前____天,為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件。包括:搬清室內家具,陳設或將室內不易搬動(dòng)的家具,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則;
提供施工期間的水源,電源;
負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
不拆動(dòng)室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線(xiàn),負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續;
施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場(chǎng)的保衛及消防等項工作;
參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督,負責材料進(jìn)場(chǎng),竣工驗收。
第五條、承包人義務(wù)
施工中嚴格執行安全施工操作規范,防火規定,施工規范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定,不得擾民及污染環(huán)境;
保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上,下水管道的暢通;
保證施工現場(chǎng)的整潔,工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
第六條、工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期(見(jiàn)附表7:家庭居室裝飾裝修工程變更單)。
第七條、材料的提供
由發(fā)包人提供的`材料,設備(詳見(jiàn)附表4:發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表),發(fā)包人應在材料運到施工現場(chǎng)前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續;
由承包人提供的材料,設備(詳見(jiàn)附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場(chǎng)前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第八條、工期延誤
對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期相應順延:
工程量變化和設計變更;
不可抗力;
發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料,設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延。
發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
因承包人責任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期不
順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第九條、質(zhì)量標準
雙方約定本工程施工質(zhì)量標準:___________________________________________。
施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由_________部門(mén)對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。
第十條、工程驗收和保修
雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收:
承包人應提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗收,階段驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單(見(jiàn)附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。
工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫(xiě)工程驗收單(見(jiàn)附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(詳見(jiàn)附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)。
本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_(kāi)___月。驗收合格簽字后,填寫(xiě)工程保修單(見(jiàn)附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
第十一條、工程款支付方式
雙方約定按以下第____種方式支付工程款:
合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
工程進(jìn)度過(guò)半指:________________________________________。
其他支付方式:_______________________________________。
工程驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后____日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫(xiě)工程結算單(見(jiàn)附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)并簽字,發(fā)包人應在簽字時(shí)向承包人結清工程尾款。
工程款全部結清后,承包人應向發(fā)包人開(kāi)具正式統一發(fā)票。
第十二條、違約責任
合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律,法規及有關(guān)政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
未辦理驗收手續,發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
因一方原因,造成合同無(wú)法繼續履行時(shí),該方應及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____元。
由于承包人原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金____元。
第十三條、合同爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
。ㄒ唬┨峤籣_______仲裁委員會(huì )仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
第十四條、幾項具體規定
因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負責運出施工現場(chǎng),并負責將垃圾運到指定的地點(diǎn),發(fā)包人負責支付垃圾清運費用(大寫(xiě))________元(此費用不在工程價(jià)款內)。
施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙____把,交給承包人保管。工程竣工驗收后,發(fā)包人負責提供新鎖____把,由承包人當場(chǎng)負責安裝交付使用。
施工期間,承包人每天的工作時(shí)間為:上午____點(diǎn)___分至___點(diǎn)___分;下午___點(diǎn)___分至___點(diǎn)___分。
第十五條、其他約定事項:_______________________
第十六條、附則
本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
本合同簽訂后工程不得轉包。
本合同一式____份,雙方各執____份,____________部門(mén)____份。
合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包人(簽字): 承包人(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:
________年____月____日 ________年____月____日
裝修合同 篇5
【案情介紹】
孫xx與白xx達成口頭協(xié)議,由白xx負責裝修孫xx的二居室商品房,工程款共計3萬(wàn)元,工期1個(gè)月。孫xx付款后,白xx組織人員進(jìn)駐場(chǎng)地開(kāi)始施工。由于施工中白xx不負責任,到處接活,人手常常不夠,于是白xx招募一些臨時(shí)人員幫忙,這些人員往往素質(zhì)不高,或者沒(méi)有裝修經(jīng)驗。并且由于白xx拖欠工人工資,故工人消極怠工,以至工程施工后3個(gè)月尚未完工,導致孫xx無(wú)法入住,不得不在外租房居住;同時(shí)由于施工人員不慎,造成孫xx樓下房屋漏水,造成樓下住戶(hù)支付修復費5000元。隨后孫xx發(fā)現,裝修工程已完工部分質(zhì)量嚴重不合格,存在衛生間門(mén)歪曲,木線(xiàn)有縫隙,玻璃松動(dòng),整體墻面光潔度不夠、不均勻,門(mén)套歪曲不在一個(gè)平面,背面不對稱(chēng)等問(wèn)題。孫xx與白xx數次交涉,但是白xx不是對孫xx避而不見(jiàn),就是推托責任,說(shuō)裝修的問(wèn)題應找木工趙**和水泥工王**而不應由其負主要責任,還數次說(shuō)忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問(wèn)題。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協(xié)商不成,于是向人民法院提起訴訟,請求人民法院判決白xx退還全部工程款,并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶(hù)支付的修復費用。
【審理結果】
人民法院接受此案后,委托建設監理公司對孫xx裝修工程進(jìn)行鑒定,認定孫xx房屋已做裝修工程價(jià)值11600元,該工程不合格部分修復費用15750元。同時(shí),調查查明白xx未在工商行政管理部門(mén)辦理營(yíng)業(yè)執照,不具備經(jīng)營(yíng)資格。一審法院經(jīng)過(guò)審理,認定孫xx與白xx 所達成的裝修工程口頭協(xié)議無(wú)效,并判決如下:
1.判決白xx退還孫xx裝修工程款20400元;
2.判決白xx支付孫xx修復費15700元;
3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住戶(hù)支付的修復費用共計6360元。
【精典評析】
本案主要涉及兩個(gè)法律問(wèn)題:一是合同有效性的認定和的責任問(wèn)題;二是侵權損害賠償責任的承擔。
1.合同有效性的認定及無(wú)效合同的責任劃分。
孫xx與白xx所達成的是一個(gè)口頭合同。根據《建筑裝飾裝修管理規定》第11條規定,凡從事建筑裝飾裝修的企業(yè),必須經(jīng)建設行政主管部門(mén)進(jìn)行資質(zhì)審查,并取得資質(zhì)證書(shū)后,方可在資質(zhì)證書(shū)規定的范圍內承包工程!都彝ゾ邮已b飾裝修管理試行辦法》也規定,凡沒(méi)有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》或者建設行政主管部門(mén)發(fā)放的個(gè)體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書(shū)的單位和個(gè)人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程?梢(jiàn),本案中白xx不具備經(jīng)營(yíng)主體資格而擅自承擔家庭裝飾工程,其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經(jīng)營(yíng)主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程,其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應的民事行為能力而成為無(wú)效合同,根據上述法規定,該合同自始就沒(méi)有法律效力。
無(wú)效合同的法律后果有:
(1)返還財產(chǎn):合同被認定無(wú)效后,雙方應將財產(chǎn)關(guān)系回復到前的狀態(tài),已從對方取得財產(chǎn)的一方,應將其所取得的財產(chǎn)返還給對方,F孫xx已將工程款支付給白xx,白xx本應全部予以返還,但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結合,成為孫xx房屋的添附價(jià)值,故此部分工程款無(wú)需返還,白xx應返還余下的工程款20400元。
(2)賠償損失:凡無(wú)效合同的訂立和履行使當事人蒙受財產(chǎn)損失的,有過(guò)錯的一方應當賠償對方的損失。因白xx施工質(zhì)量不合格而導致孫xx所需付出的修復費用,和因白xx施工導致孫xx無(wú)法在家中居住而付出的租房費用,均屬“因無(wú)效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的財產(chǎn)損失,白xx作為此無(wú)效合同中有過(guò)錯的一方,依法應予賠償。
2.侵權損害賠償的責任
由于施工操作的不慎,造成樓下房屋漏水,構成了對樓下居住戶(hù)的侵權,施工人員應承擔侵權責任,對樓下居住戶(hù)予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同,白xx及施工人員即為孫xx的雇傭人員,則白xx為施工人,應承擔此侵權責任,所以本案中要修復費用,理應償還。
裝修合同 篇6
委托方(甲方):____________
住所地址:___________________________
身份證號碼:_________________
電話(huà):_____________
承接方(乙方):____________
住所地址:___________________________
身份證號碼:_________________
電話(huà):_____________
工程項目:__________________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢(裝修)。為保證工程順利進(jìn)行,根據國家有關(guān)法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1. 工程地址:________________________________________________
2. 居室規格: ____ 室____ 廳____ 廚____ 衛,施工建筑面積____平方米。
3. 委托方式:包工包料(除防盜門(mén)、燈具、地板材料費外)
4.工程價(jià)款(金額大寫(xiě)):________________元整,該工程價(jià)款包括合同第三條中所列明的工程材料款,裝潢過(guò)程中的全部人工費、搬卸費、裝潢垃圾清理費等。(備注:所有與裝潢相關(guān)的人工費用和工程材料費用,均由乙方承擔。如在施工工程中,乙方提出其他費用支付要求,甲方均有權拒絕支付。若乙方以此為由拖延施工,甲方有權終止合同并追究相關(guān)違約責任。)
5. 工程開(kāi)工日期:_______年_______月_______日
6. 工程竣工日期:_______年_______月_______日 工程總天數:______天
第二條:施工內容
1.客廳:鞋柜一個(gè)、客廳推出、做石膏線(xiàn)、吊頂、做塑鋼窗、安裝四個(gè)插座和兩個(gè)開(kāi)關(guān)。
2.主臥:衣柜一個(gè)(帶梭門(mén))加吊柜、陽(yáng)臺衣柜一個(gè)(帶梭門(mén))加吊柜、床頭柜兩個(gè)、做石膏線(xiàn)、安裝六個(gè)插座和兩個(gè)開(kāi)關(guān)。
3.次臥:衣柜一個(gè)(帶梭門(mén))加吊柜、主臥次臥之間做隔斷立新墻、做塑鋼飄窗、飄窗改成電腦桌加書(shū)柜一個(gè)、床頭柜兩個(gè)、做石膏線(xiàn)、安裝四個(gè)插座和兩個(gè)開(kāi)關(guān)。
4.廚房:下水改造、貼墻磚、地磚、訂做整體櫥柜、推出無(wú)煙灶臺、安裝排風(fēng)扇、安過(guò)石門(mén)、吊頂(鋁扣板)、安裝菜盆、混水閥、案板石英石、安裝六個(gè)插座和兩個(gè)開(kāi)關(guān)、防水處理。
5.衛生間:下水改造、貼墻磚、地磚、吊頂(鋁扣板)、安過(guò)石門(mén)、安洗臉臺和柜、面盆混水閥、洗衣機龍頭和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安裝兩個(gè)個(gè)插座和兩個(gè)開(kāi)關(guān)、防水處理。
6.強弱電安裝具體要求:所有電路(電線(xiàn)、有線(xiàn)電視、電話(huà)、電腦網(wǎng)線(xiàn))要穿管走,電線(xiàn)要地線(xiàn),強電的線(xiàn)路不能在地下接,要接入配電盒內(插座、天關(guān)內),插座面板要用五眼,開(kāi)關(guān)帶五眼插座,另裝配電箱(空開(kāi))六組。
7.墻面施工的流程:一遍底漆二遍面漆,乳膠漆必須嚴格按照加水比例做一底二面,不可多加水,墻面處理要做到橫平豎直,陰陽(yáng)角要調直。
8.訂做整體櫥柜:由乙方委托專(zhuān)門(mén)廠(chǎng)家訂做整體櫥柜,標準為750元/直米,若超出該費用標準,多出部分則由甲方承擔。特別規定:整體櫥柜背后必須鋪滿(mǎn)墻磚,臺面材料為石英石,柜面為PU板。
第三條:裝潢工程材料
序號品名品牌/規格價(jià)格備注1電線(xiàn)武漢二廠(chǎng)銅芯線(xiàn) 2插座、開(kāi)關(guān)飛雕牌 底盒、面板
上下水管偉星PP-R水管、
聯(lián)塑PPC下水管
絕對不能有滲漏4木芯板鷹冠牌16mm厚95元/張級別:E15衛生間及廚房的墻磚、地磚300*300或330*330 墻磚、地磚不可混用6衛生間洗臉臺 500帶鏡子、柜子、毛巾架、掛鉤7鋁扣板奧普/友邦/品格/寶蘭/奧華 8排風(fēng)扇 200兩個(gè)9廚房、衛生間雙層玻璃門(mén)1.2m厚鋁合金門(mén)500 10主、次臥門(mén)、門(mén)窗 600含門(mén)套、窗套、門(mén)鎖、門(mén)吸11衛生間防水膠、防水涂料鄰樂(lè )/西卡/德國漢高 12家具木器漆多樂(lè )士5合1清味木器色漆 底漆、面漆同一品牌13墻面乳膠漆多樂(lè )士5合1金裝環(huán)保漆 底漆、面漆同一品牌14膠水漢港白乳膠 墻面、家具用15堵漏王、填縫劑 16大便器 坐式帶水箱17混水閥 廚房、廁所各一18輔材 釘子、砂紙、裝飾五金第四條:材料供應
1. 乙方對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標價(jià),且為正規廠(chǎng)家生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的室內裝修工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價(jià)款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3. 材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
4.乙方在工程中使用主要材料的品種、規格、名稱(chēng),需經(jīng)甲方認可。
5.工程價(jià)款包含材料費,若甲方自行購買(mǎi)材料費用應從總款中減除。
第五條:付款方式
開(kāi)工支付______元,水電完工驗收合格后付__
____元,泥木工、墻面漆、油漆完工驗收合格后付______元,交房驗收合格后付______元,余款在交房后付清。
第六條:其他事項
1.安全問(wèn)題:乙方嚴格按照安全施工進(jìn)行,如出現安全事故均由乙方負責。
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,雙方自簽訂日起生效。
甲方(業(yè)主): 乙方(包方):
簽約日期: 簽約日期:
【裝修合同】相關(guān)文章:
裝修公司裝修合同06-23
裝修合同07-05
裝修的合同07-06
裝修的合同06-01
裝修合同05-31
賓館裝飾裝修合同范本-裝修合同07-25
農村房屋裝修合同范本-裝修合同02-10
工裝裝修合同范本-裝修合同02-10
裝修清包工合同范本-裝修合同02-10