【實(shí)用】裝修合同模板匯編5篇

　　隨著(zhù)法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，我們用到合同的地方越來(lái)越多，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務(wù)。那么制定合同書(shū)有什么需要注意的呢？下面是小編幫大家整理的裝修合同5篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

裝修合同 篇1

　　裝修最怕遇到糾紛問(wèn)題，因為裝修市場(chǎng)魚(yú)龍混雜，而初次裝修的業(yè)主因為缺乏經(jīng)驗，對于選擇裝修公司還是游擊隊，怎樣簽署合同，工程質(zhì)量，施工進(jìn)度等都不能省心。那么，為了防止家裝陷阱，我們在合同簽訂時(shí)應當注意哪些問(wèn)題?

　　一、簽署文件不忘蓋公章

　　簽署裝修合同、預算書(shū)、材料交接單、工程變更單、付款憑證以及結算書(shū)等時(shí)，一些消費者為圖方便往往不要求裝修公司在這些文件上加蓋公章，而是覺(jué)得只要有具體經(jīng)辦人的簽字即可。殊不知，這存在著(zhù)極大的法律風(fēng)險。

　　依照我國法律的規定，除了公司法定代表人的簽字能夠代表公司以外，其他人員只有經(jīng)過(guò)公司授權后才能代表公司簽訂合同。因此，當文件僅有經(jīng)辦人員或設計師簽名，消費者便無(wú)法將該文件與裝修公司聯(lián)系在一起。因此，消費者最好要求裝修公司在每份文件上加蓋其的公章，這樣將免除日后訴訟中出現舉證責任問(wèn)題。

　　二、讀懂行話(huà)背后含義

　　對消費者來(lái)說(shuō)，許多裝修專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)是從未聽(tīng)說(shuō)過(guò)的。但消費者專(zhuān)業(yè)知識的不足并不能改變法律所奉行的規則，法律在消費者未明確自己對裝修標準的要求時(shí)，由此所產(chǎn)生的不利后果是由消費者自己來(lái)承擔。

　　比如，消費者與裝修公司未約定裝修所使用的板材標號，則裝修公司有權在符合國家標準的板材中進(jìn)行選擇;其完全可選擇甲醛含量較高但價(jià)格相對便宜的“E2”級板材，而不選擇甲醛含量低但價(jià)格較昂貴的“E1”級板材。因此，消費者在裝修前，應盡可能地了解些基本的裝修知識，并據此對合同中的內容予以明確。

　　三、轉賬付款增加風(fēng)險

　　裝修人員身份復雜且流動(dòng)性大，在此情況下，如消費者選擇以現金方式支付工程款，則裝修公司事后可能辯稱(chēng)公章被經(jīng)辦人員盜用，收款是經(jīng)辦人員的個(gè)人行為，而公司并不知情等。

　　此外，以現金的方式支付工程款還可能產(chǎn)生付款數額及貨幣真偽方面的爭議。建議消費者應以轉賬方式支付工程款，即直接從本人的存折或銀行卡中將款項轉入裝修公司的銀行賬戶(hù)，并妥善保管有關(guān)的銀行付款憑證，以便日后發(fā)生糾紛時(shí)能查明款項的流向，從而為自己的主張提供有力的證據支持。

　　四、裝修合同范本

　　發(fā)包方：_____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)

　　承包方：_____(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)

　　為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規和規章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照執行。

　　第一章 合同背景

　　第一條 施工地點(diǎn)位于_____市_____區_____路_____弄_____號_____室，(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格，并已交付使用。

　　第二條 甲方委托乙方施工，使房屋安全、衛生、美觀(guān)、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。

　　第二章 施工單位資格

　　第三條 乙方是經(jīng)過(guò)工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人，通過(guò)最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營(yíng)業(yè)資格或相應資質(zhì)的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的.費用，并賠償乙方損失。

　　第四條 本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營(yíng)業(yè)執照》、《資質(zhì)證書(shū)》原件。

　　第三章 施工內容

　　第五條 該房屋屬_____結構，房型為_(kāi)____房_____廳_____廚_____衛，建筑總面積為_(kāi)____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛，施工面積為_(kāi)____平方米。詳見(jiàn)作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線(xiàn)匡定部分。

　　第六條 施工內容和做法說(shuō)明如下(不夠可附頁(yè))：

　　(一)廳：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門(mén)窗部分_____，其他_____;

　　(二)房：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門(mén)窗部分_____，其他_____;

　　(三)廚：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門(mén)窗部分_____，其他_____;

　　(四)衛：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門(mén)窗部分_____，其他_____;

　　(五)其他：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門(mén)窗部分_____，其他_____;前款沒(méi)有說(shuō)明的，依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。

　　第四章 材料、設備和價(jià)款

　　第七條 施工使用的材料和設備見(jiàn)作為本合同附件(三)的《主要材料報價(jià)單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價(jià)單》，乙方的人工費見(jiàn)作為本合同附件(五)的《人工費報價(jià)單》。

　　第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務(wù)的情形下適用

　　第八條 該房屋工程總價(jià)款為_(kāi)____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用___

裝修合同 篇2

　　需方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　供方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　為保障供需雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律，經(jīng)供需雙方友好協(xié)商,一致同意按下列條款簽定本合同。

　　一、 貨物清單：

　　裝修材料及支付裝修尾款

　　二、合同總金額：(RMB) 1769000.00 元，大寫(xiě)：人民幣 壹佰柒拾陸萬(wàn)玖仟 元整。

　　三、付款方式：

　　1.合同定金： 10 %的合同金額于合同簽定時(shí)支付，預付款兌現后進(jìn)行生產(chǎn),計 1592100 元。

　　2.甲方打入乙方指定賬戶(hù)(如下)

　　開(kāi)戶(hù)名：孫振男

　　開(kāi)戶(hù)行：農行北京中光村支行

　　開(kāi)戶(hù)賬號：622848 0018 3834 64755

　　3.需方完全付清貨款之時(shí)，即為貨物所有權轉移之時(shí)。

　　四、交貨時(shí)間：款到發(fā)貨

　　五、交貨地點(diǎn)：北京市豐臺區盧溝橋南里甲2號院3號樓四層4146室

　　聯(lián)系人及方式：

　　六、運輸方式：北京市內運輸由供方承擔，市外由需方承擔運費及保險費用。

　　七、品質(zhì)保證：

　　供方將根據附件貨物清單中的保用期及保證書(shū)之條款提供產(chǎn)品保用服務(wù)。

　　八、貨物接收和驗收：

　　1、 供方依合同所定交貨時(shí)間將貨物運至指定地點(diǎn)時(shí)，需方必須提供可組裝現場(chǎng)。若不能提供組裝現場(chǎng)，需方即應接收并妥善保管全部貨物。同時(shí)需方應支付合同總金額的 5 %。

　　2、 需方應在組裝完畢后三日內驗收完成(油漆產(chǎn)品則應組裝完畢后即驗收)，如有異議應在此期限內以書(shū)面形式向供方提出，需方在期限內不驗收視為驗收合格。

　　九、違約責任：

　　供方非因不可抗力(如地震、水災、風(fēng)災等)而不能交貨，則應支付不能交貨部分貨款金額的萬(wàn)分之五/天的違約金。

　　十、因本合同涉訟時(shí)，供需雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成雙方同意由供方所在地法院為第一審法院。

　　十一、本合同一式二份，雙方各執一份。

　　十二、本合同經(jīng)供需雙方簽字(蓋章)定金到帳后生效。簽字(蓋章)的合同復印件與原件具有同等法律效應。

　　十三、本公司產(chǎn)品均享有五年保用服務(wù)之保障，在正常使用情況下，與保用期間內，產(chǎn)品如有任何損壞，我公司將積極負責地采取必要的補救措施，以維護顧客之消費權益。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

裝修合同 篇3

　　來(lái)源：大象填海：日期：20xx-12-05

　　答辯狀

　　答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為沈陽(yáng)市沈河區青年大街**室。

　　答辯人就沈陽(yáng)市**物業(yè)有限責任公司訴答辯人物業(yè)管理糾紛一案答辯如下：

　　一、原告不能按照物業(yè)合同約定提供物業(yè)服務(wù)，違約在先。 原告主要存在以下違反物業(yè)服務(wù)合同的行為：

　　1、不履行制止并報告不法行為義務(wù)。

　　20xx年6月8日頒布的《物業(yè)管理條例》第四十六條規定：“對物業(yè)管理區域內違反有關(guān)治安、環(huán)保、物業(yè)裝飾裝修和使用等方面法律、法規規定的行為，物業(yè)管理企業(yè)應當制止，并及時(shí)向有關(guān)行政管理部門(mén)報告�！鄙蜿�(yáng)電業(yè)房屋開(kāi)發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十八條第二、三款約定：“對業(yè)主和物業(yè)使用人違反法規、規章的行為，進(jìn)行教育制止，提請有關(guān)部門(mén)處理。業(yè)主和物業(yè)使用人違法本合同的行為，根據情節輕重，采取批評、規勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負有制止并報告不法行為的義務(wù)。 根據規劃審批，答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業(yè)用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業(yè)經(jīng)營(yíng)、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋

　　的建筑主體構造，使整個(gè)建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是，模特公司的經(jīng)營(yíng)行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴重影響了原告的正常生活。根據法律規定以及合同的約定，原告應當制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問(wèn)題的情形下，原告敷衍塞責，拒絕履行自己應當負擔的義務(wù)。自03年至今，模特公司已經(jīng)在答辯人的樓上經(jīng)營(yíng)了4年。

　　2、不履行安全保衛義務(wù)。

　　沈陽(yáng)**房屋開(kāi)發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實(shí)現目標管理。實(shí)行保安制度，每天巡查15次，固定設崗兩個(gè)，保安設備、監控設備24小時(shí)運行�！钡�是，原告從沒(méi)有按照合同約定運轉監控設備，給居民居住安全造成了隱患。

　　3、不履行維護公用設施的義務(wù)。

　　沈陽(yáng)**房屋開(kāi)發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設施的義務(wù)。但是，原告并沒(méi)有按照合同約定履行維護義務(wù)。防盜門(mén)出現故障后，原告不維修。過(guò)去居民都是刷卡進(jìn)門(mén)，讀卡器、防盜門(mén)出現故障后，原告不修復，致使防盜門(mén)形同虛設。答辯人所在29層的電梯間門(mén)鎖被原告員工撬掉后，原告沒(méi)有維修過(guò)，至今仍然在那里空敞著(zhù)，給整個(gè)大樓的安全造成了威脅。

　　4、不維護消防設施，甚至破壞消防設施。

　　依據消防法律法規的規定和《物業(yè)管理委托合同》，原告應當保障消防設施設備運轉正常。原告非但不履行該項法定義務(wù)，甚至破壞消防設施，使整個(gè)大樓的消防安全得不到保障。

　　5、原告無(wú)故撤離大廈，不履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)。

　　根據20xx年7月的電業(yè)園大廈業(yè)主委員會(huì )與原告簽訂的《物業(yè)管理委托合同》的約定，原告提供物業(yè)服務(wù)的期限應當截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經(jīng)通知并取得同意，擅自撤離電業(yè)園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。

　　6、原告并未按照合同約定每年向全體業(yè)主和物業(yè)使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業(yè)主文明公約。

　　二、答辯人主張先履行抗辯權，在原告糾正錯誤履約行為前，有權拒絕支付物業(yè)服務(wù)費用。

　　因原告不能適當履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)，給答辯人生活帶來(lái)諸多不便。根據合同法有關(guān)于先履行抗辯權的規定，在原告正確履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)之前，答辯人有權拒絕支付物業(yè)服務(wù)費用。

　　因此，請求法院駁回原告訴訟請求。

　　此致

　　沈河區人民法院

　　答辯人：

　　二〇〇七年十一月五日

裝修合同 篇4

　　裝修合同就是為了房屋裝修而簽訂的合同。這個(gè)合同是依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的實(shí)際情況，在雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程)的有關(guān)事宜達成的協(xié)議。

　　甲方：xx有限公司

　　乙方：__________

　　甲方就乙方對商鋪進(jìn)行裝修改造活動(dòng)，根據《北京市商場(chǎng)市場(chǎng)消防安全管理規定》、《鳳翔商廈經(jīng)營(yíng)管理制度》及其它各項規定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條裝修商鋪

　　本合同裝修場(chǎng)地位于懷柔區商業(yè)街2號樓鳳翔商廈內之層

　　號商鋪。

　　第二條裝修期限

　　裝修期限自年月日起至年月日止。

　　第三條裝修押金

　　乙方進(jìn)入場(chǎng)地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金20xx元，裝修完成后，經(jīng)商廈管理處確認無(wú)損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后，一個(gè)月后無(wú)息退還裝修抵押金予乙方。

　　第四條裝修條例

　　1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進(jìn)行審核，乙方必須在得到甲方的書(shū)面批復后方可進(jìn)行裝修改造。

　　2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。

　　3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。

　　4、乙方在裝修改造過(guò)程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。

　　5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)元，租期不順延。

　　6、乙方需要改造商鋪(包括在場(chǎng)地內設置固定裝置)，應經(jīng)甲方事先書(shū)面同意。未經(jīng)書(shū)面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。

　　7、乙方如需對商鋪的電力系統進(jìn)行改造，或增加照明設施等，須報經(jīng)商廈管理處審核，并經(jīng)書(shū)面回復后嚴格按照《北京市地區電氣安全工作規程》、《北京地區電氣安裝標準》進(jìn)行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。

　　8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線(xiàn)的使用安全及整體美觀(guān)造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營(yíng)，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。

　　9、乙方裝修改造所產(chǎn)生的垃圾、廢料等必須及時(shí)清掃干凈，不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀(guān)，否則，將處以200—500元的罰款。

　　10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。

　　11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規定的防火和環(huán)保要求。

　　第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方： 乙方：

　　負責人： 負責人：

　　聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系電話(huà)：

　　年月日 年月日

裝修合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　茲因甲方愿將室內外裝飾工程發(fā)包給乙方施工，為明確雙方的責任，保質(zhì)保量完成整體工程的施工，特訂協(xié)議如下：

　　一.工程名稱(chēng)：

　　二.工程地點(diǎn)：

　　三.工程內容：

　　見(jiàn)附表

　　四.承包方式：

　　包清工

　　五.工程量計算：

　　竣工現場(chǎng)實(shí)物測量

　　六.承包價(jià)款：

　　七.工期：

　　自年月日起至年月日止，工程期天。

　　八.質(zhì)量：

　　乙方應嚴格按照國家有關(guān)施工規范施工，每一項工程均達到優(yōu)良標準：嚴格按圖施工，不得擅自變更圖紙，對不符合質(zhì)量要求或圖紙要求的部位，必須返工重作，由此造成的人工、材料、工程延誤期的損失均由乙方承擔：甲方則按照國家《建筑裝飾工程施工驗收標準》進(jìn)行工程驗收及本行業(yè)施工驗收標準慣例驗收。

　　九.材料的領(lǐng)用：

　　乙方應指派專(zhuān)人持工地主管工程及甲方工程監理鑒發(fā)的領(lǐng)料單到庫管處領(lǐng)取材料，并合理的裁切搭配使用，精確計算計劃用料，將消耗量降至最低點(diǎn)，嚴格按材料限額領(lǐng)用辦法執行。

　　十.工程階款支付與結算

　　1.工程進(jìn)度款按下表支付：

　　在無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的情況下，由甲方工程監理簽發(fā)工程進(jìn)度款申請表，附工程量計算清單及質(zhì)量評定意見(jiàn)，工程部經(jīng)理鉗子后財務(wù)付款。

　　2.變更工程支付進(jìn)度款或結算時(shí)，必須附帶甲方簽發(fā)的變更單，否則不予結算。

　　3.返工重作項目結算時(shí)，必須要有返工的原因負責及項目經(jīng)理的處理意見(jiàn)，否則不予結算。

　　4.當工程全部完工，整體工程竣工驗收無(wú)質(zhì)量問(wèn)題現場(chǎng)工程臨理、工程部、施工工長(cháng)(乙方)三方進(jìn)行現場(chǎng)測量工程量，嚴格按要求填報全部工程量結算表(按表格要求相關(guān)人員及內容簽完后)報預算部審核，工程量結算單，主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后，報財務(wù)支付清算工程款95%，扣留5%余款作質(zhì)保金，一年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一次付清。

　　十一、獎罰

　　本工程質(zhì)量要求為優(yōu)良，質(zhì)量達到要求不獎不罰，達不到或部分達不到要求罰結算總價(jià)的0.5%—2%，工期提前或逾期一天獎或罰結算的1%—2%。

　　十二、安全

　　乙方必須嚴格按照國家相關(guān)專(zhuān)業(yè)的安全操作規程施工，施工現場(chǎng)嚴禁煙火，如需明火操作的項目，必須經(jīng)甲方工程監理同意，在有防護措施的條件下，方可施工，施工過(guò)程中出現的一切安全責任有乙方負責。

　　十三、其他

　　1、乙方應遵守施工現場(chǎng)的一切規章制度，服從甲方的安排。

　　2、乙方對施工現場(chǎng)必須保持整潔，保護好現場(chǎng)成品，造成損失或污染一切責任由乙方承擔。

　　3、參加施工的所有人員必須穿公司統一服裝，掛牌施工。

　　4、見(jiàn)方按時(shí)(或按期)支付乙方的分項工程費用。

　　5、各個(gè)施工隊施工不服從甲方管理或因結算問(wèn)題有威脅打罵管理人員現象者，一律不予結算，甚至追究相關(guān)責任。

　　6、各施工隊必須做到工完場(chǎng)清，若不清理，監理可安排他人代清，一切費用由相關(guān)施工對承擔，決算是扣減。

　　7、乙方已施工，但甲方監理認為乙方無(wú)施工能力，達不到質(zhì)量要求不能確保工期，與甲方配合不利，甲方負責人有權責令停工直至清理出施工現場(chǎng)。本合同壹式叁份，甲方貳份，乙方壹份

　　甲方：代表：

　　乙方：

　　代表：

　　_年_月_日

【裝修合同】相關(guān)文章：

裝修公司裝修合同06-23

裝修合同07-05

裝修的合同07-06

裝修的合同06-01

裝修合同05-31

【熱】室內裝修合同（房屋裝修合同）03-11

農村房屋裝修合同范本-裝修合同02-10

工裝裝修合同范本-裝修合同02-10

裝修清包工合同范本-裝修合同02-10

怎樣與裝修公司簽訂裝修合同07-07