- 相關(guān)推薦
橋梁維修改建施工合同
現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同對我們的幫助越來(lái)越大，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務(wù)。那么一份詳細的合同要怎么寫(xiě)呢？下面是小編整理的橋梁維修改建施工合同，希望能夠幫助到大家。
甲方：___________
乙方：___________
依照《中華人民共和國民法典》相關(guān)規定，為明確雙方在施工過(guò)程中的權利、義務(wù)和責任，經(jīng)甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就本工程的有關(guān)事宜達成如下合同條款：
第一條工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程總造價(jià)：總造價(jià)中包括各種材料費、運費、試驗費、加工安裝費、稅金等。乙方向甲方開(kāi)具正規發(fā)票。
4、工程內容：詳見(jiàn)乙方提供的工程圖紙及預算書(shū)(不含刷油、防腐、隔熱保溫及管道支架、頂管)。
5、承包方式：包工、包料。
6、質(zhì)量要求：符合國家、行業(yè)標準和合同約定、相關(guān)技術(shù)規范要求。
7、合同工期工期：安裝工期為天，開(kāi)工時(shí)間根據甲方書(shū)面通知進(jìn)場(chǎng)施工，陰雨天順延。
第二條雙方責任和義務(wù)
1、甲方責任和義務(wù)
(1)向乙方提供設備、材料的存放地點(diǎn)；
(2)協(xié)調施工現場(chǎng)不同施工單位的交叉作業(yè)的關(guān)系，及時(shí)處理有關(guān)問(wèn)題，乙方負責本工程與市政、規劃、城管等有關(guān)部門(mén)協(xié)調工作；
(3)按合同約定向乙方支付工程款。
(4)在乙方工程完工后，甲方組織人員對其工程質(zhì)量進(jìn)行驗收。
2、乙方責任和義務(wù)
(1)施工過(guò)程中的用水，用電由甲方提供；
(2)乙方按圖紙施工，如有變更，必須有甲方書(shū)面簽證，否則發(fā)生的一切費用均由乙方承擔。
(3)乙方必須對管理人員及施工人員的安全施工由乙方承擔；
(4)工程竣工后，向甲方提供所有的工程驗收資料；
第三條工期約定
1、乙方在合同簽訂后，應嚴格按照確定的合同工期開(kāi)展施工；
2、因甲方原因而造成的停工，除工期按竣工的天數向后順延外，甲方還應承擔乙方由此造成的實(shí)際損失；
3、如遇不可抗力因素，而造成乙方無(wú)法施工的，可經(jīng)雙方協(xié)調并通過(guò)書(shū)面形式確定順延工程期限。工期予以順延。
第四條工程質(zhì)量及保修約定
1、本工程施工工藝、原材料及施工質(zhì)量，乙方保證符合國家、行業(yè)標準和合同約定、相關(guān)技術(shù)規范要求；
2、驗收后如因乙方原因造成返工的，乙方承擔返工費用和義務(wù)。
3、本工程保修期為壹年。
第五條付款方式合同簽訂三日內付工程款總價(jià)，工程安裝完成總工程量的80%時(shí)付總價(jià)款一次性。
第六條合同履約保證
1、本合同自雙方簽訂之日起，甲乙雙方須本著(zhù)誠信的態(tài)度如實(shí)履行本合同。如因甲方資金不到位，乙方有權停止施工，延誤工期由甲方負責。
2、本工程在合同簽訂后須在一年內施工完成。如未全部完工，對剩余工程量，依據當時(shí)市場(chǎng)價(jià)格重新計劃，價(jià)格上浮在5%以?xún)炔挥枵{整，超過(guò)5%按實(shí)調整計價(jià)。
第七條爭議的解決辦法
1、本合同履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商調解的辦法解決；
2、甲乙雙方協(xié)商或調解不成時(shí)，應向工程項目所在地的人民法院起訴。
第八條其他
1、本合同甲方委托；乙方委托為項目責任人，電話(huà)：___________雙方項目責任人對本工程現場(chǎng)問(wèn)題的處理，具有法律效應；
2、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，并與本合同具有同等效力；
3、本合同其他未言明事項，一律按《中華人民共和國民法典》規定執行；
4、本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權委托代理人簽字蓋章后生效，至合同工程竣工驗收，保修期滿(mǎn)后自然失效。
5、雙方確認的《工程預(決)算表》是本合同的有效組成部分。
6、本合同一式貳份，雙方各執壹份，并嚴格執行。
甲方(蓋章)簽字：____________
乙方(蓋章)簽字：____________
【橋梁維修改建施工合同】相關(guān)文章：
橋梁維修工程施工合同書(shū)05-01
橋梁施工合同05-22
橋梁維修工程施工承包合同03-07
橋梁安全施工合同09-09
橋梁施工合同-范本07-22
橋梁施工勞務(wù)合同02-14
橋梁施工合同【熱門(mén)】04-21
【薦】橋梁施工合同04-08
橋梁施工安全合同11-05