【實(shí)用】維修合同范文錦集8篇

　　隨著(zhù)廣大人民群眾法律意識的普遍提高，能夠利用到合同的場(chǎng)合越來(lái)越多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務(wù)。知道嗎，寫(xiě)合同可是有方法的哦，以下是小編收集整理的維修合同8篇，歡迎大家分享。

維修合同 篇1

　　關(guān)山小學(xué)附屬幼兒園

　　教學(xué)樓周邊維修工程承包協(xié)議書(shū)

　　建設單位：江夏區鄭店街道關(guān)山小學(xué)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方） 施工單位： 彭波（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　依據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價(jià)格法》、《武漢市保護消費合法權益條例》，以及其他有關(guān)法律、行政法規，遵守平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就關(guān)山小學(xué)附屬幼兒園教學(xué)樓周邊維修工程施工共同協(xié)商，達成如下承包協(xié)議，以明確雙方責任，相互約束，共同遵守。

　　一、概況

　　1

　　2、施工內容：

　�。ㄒ唬�、幼兒園教學(xué)樓東側M5混合砂漿擋土墻63M，自然面下挖墻角深0.5M，高度3.5M，寬2M，收口面1M，C25混凝土墊層，擋土墻外側抹1:2水泥砂漿，粉刷做外墻涂料，墻體側面積189M2。

　�。ǘ�）、幼兒園教學(xué)樓東側土方：自然面下挖2M，長(cháng)20M，寬16M，總土方量640M3，考慮外運2KM。

　�。ㄈ�）、幼兒園運動(dòng)場(chǎng)南側長(cháng)80M，高2M擋土墻外側抹1:2水泥砂漿，粉刷做外墻涂料，面積160M2。

　　3、工程總造價(jià)為：

　　4、工期：自年月日結束，竣工工期30日歷天。

　　二、關(guān)于材料供應的約定要求：

　　承包人所使用的材料均應具備國家認可的有效產(chǎn)品合格證，不合格的產(chǎn)品不得使用。承包人的材料品牌在進(jìn)場(chǎng)施工之前必須經(jīng)甲方到場(chǎng)確認方可施工。

　　三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定：

　　1、本工程執行《建筑裝飾工程技術(shù)規程》，《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門(mén)制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。

　　2、本工程由 乙方 提供施工方案，必須經(jīng)審核簽字確認后，方可施工。

　　3、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4、在施工過(guò)程中，甲方若提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》后，乙方方能進(jìn)行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡未經(jīng)甲方與同意，乙方擅自更改施工內容所引起的一切后果，乙方自負。

　　5、工程驗收：施工過(guò)程中，甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，并做好隱蔽工程的相關(guān)記錄。

　　6、工程竣工：乙方應提前一周內通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續并填寫(xiě)《工程竣工驗收單》。

　　7、工程質(zhì)保：本工程質(zhì)保期為貳年，在質(zhì)保期內由于乙方施工不當或用材造成的質(zhì)量問(wèn)題，乙方應在接到報修通知后12小時(shí)內派出維修人員進(jìn)行修復，修復產(chǎn)生的費用由乙方承擔；人為損壞不在保修范圍內。質(zhì)保期以后按市場(chǎng)價(jià)收取材料費，免人工費。

　　四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定：

　　甲方提供的施工圖紙做法說(shuō)明及施工場(chǎng)地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線(xiàn)路、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員安全，防止相鄰管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　五、工程款付款方式

　　工程竣工驗收合格后，現金支付。

　　六、 質(zhì)量保證承諾：

　　工程質(zhì)量合格，達不到要求罰款合同總價(jià) 2 %；文明施工管理目標優(yōu)

　　良，達不到要求罰款合同總價(jià) 0.5 %；安全生產(chǎn)目標合格，達不到要求罰款合同總價(jià) 0.5 % 。

　　七、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開(kāi)工、中途停工或甲方未按合同的約定付款，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每逾期一天，甲方按合同價(jià)款的 5 ‰向乙方支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按200元/天 向甲方支付違約金。誤期罰款限額 20xx元 大寫(xiě)（貳仟元整）。

　　八、糾紛處理方式：

　　因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時(shí)，憑本合同文本和施工企業(yè)開(kāi)具的統一發(fā)票，可向所在區縣建設行政主管部門(mén)或消費者協(xié)會(huì )投拆。

　　九、合同的變更和解除：

　　1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方不得變更合同內容。在合同履行過(guò)程中，非經(jīng)雙方同意，單方終止合同視同違約，并違約方應按合同價(jià)款 50% 向守約方支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。

　　十、本合同一式 兩 份，甲方執 壹 份，乙方執 壹 份，具有同

　　等法律效力。

　　甲 方： 江夏區鄭店街道關(guān)山小學(xué)

　�。ù�表簽字）：

　　乙 方（簽字）：

　　20xx年7月19日

維修合同 篇2

　　委托方(甲方)： 承攬方(乙方)：地址： 地址：電話(huà)： 電話(huà)：傳真： 傳真：郵編： 郵編：開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：賬號： 賬號：甲方蓋章： 乙方蓋章：甲方法定代表人： 乙方法定代表人：委托代理人簽字： 委托代理人簽字：日期： 日期：

　　依據(中華人民共和國合同法)的有關(guān)規定，甲方委托乙方對xxx(以下簡(jiǎn)稱(chēng)業(yè)主)在 xx 市 xx 路 xx 號地下室泵房?jì)鹊乃�泵設備進(jìn)行維修保養服務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，簽訂本合同并遵照執行。

　　1. 服務(wù)項目：水泵設備維修保養。

　　2. 水泵類(lèi)型、數量及服務(wù)費用水泵類(lèi)型 服務(wù)項目 數量(臺) 年維保費用 備注30kw 消防泵 2 臺 ￥0.00 元45kw 噴淋泵 2 臺 ￥0.00 元1.1kw 消防增壓泵 2 臺 ￥0.00 元1.1kw 噴淋增壓泵 2 臺 ￥0.00 元5.5kw 變頻控制生活泵 2 臺 ￥0.00 元本合同費用總金額(大寫(xiě))：所有服務(wù)范圍包含水泵，水泵電氣控制柜(含變頻器)以及成套中的儀表、保護裝置、氣壓罐等�；�中與水泵相連接進(jìn)、出口閥門(mén)，乙方負責維修，保養；因閥門(mén)質(zhì)量無(wú)法維修需更換的，則由甲方負責。

　　3. 付款方式

　　3.1 合同簽訂開(kāi)始服務(wù)后五個(gè)工作日內甲方支付給乙方本合同費用總金額的 90％，計人民幣(大寫(xiě))：。

　　3.2 合同到期時(shí)合同設備經(jīng)業(yè)主和甲方共同確認無(wú)故障，處于正常運行狀態(tài)的，甲方在合同到期后五個(gè)工作日內一次性付清合同費用總金額的另 10％，計人民幣(大寫(xiě))：。

　　3.3 乙方承諾已充分了解了合同設備和現場(chǎng)情況，在合同履約過(guò)程中，乙方不會(huì )提出任何形式的加價(jià)或索賠的要求。

　　4. 服務(wù)內容

　　4.1 日常維護：乙方派出維保專(zhuān)業(yè)人員對上述設備提供至少每60 天 1 次的例行保養工作，其中包括對設備機件的安全及功能清潔、調整、檢查及潤滑加油，設置、調整操作等以使設備正常運行。每 180 天一次對設備除銹、油漆，對儀表進(jìn)行計量檢定，保證二次供水正常，泵房整潔。對維保設備的安全性能負責。(設備正常是指包括但不限于以下內容：各固定連接部位不應有松動(dòng)；各運動(dòng)部件運轉應正常，不得有異常聲響和摩擦現象；附屬系統的運轉應正常；管道連接應牢固無(wú)滲漏；軸承的溫度應符合設備技術(shù)文件的規定；各潤滑點(diǎn)的潤滑油溫度、密封液和冷卻水的溫度均應符合設備技術(shù)文件的規定；潤滑油不得有滲漏和霧狀噴油現象；泵的安全保護和電控裝置及各部分儀表均應靈敏、正確、可靠；機械密封(或填料密封)的泄漏量應符合設備技術(shù)文件的規定，且溫升應正常。)

　　4.2 保養內容：按國家相關(guān)水泵維修保養規范進(jìn)行。保養后的水泵應達到但不限于以下標準：① 原制造廠(chǎng)家的產(chǎn)品企業(yè)標準；② 其它現行有效的相關(guān)通用標準。

　　4.3 乙方應協(xié)助業(yè)主通過(guò)消防年檢，負責整改本合同范圍的各項內容。

　　4.4 乙方提供的常規維護保養工作一般在非公休假日的正常工作時(shí)間內進(jìn)行。4.5 乙方提供全日 24 小時(shí)緊急修理服務(wù)，甲方發(fā)現維保設備發(fā)生故障或有不正常運行現象，撥打 xxxxxxxx 應急電話(huà)通知乙方從速派遣稱(chēng)職人員處理，乙方承諾根據已接到的甲方通知，在4 個(gè)小時(shí)內到達現場(chǎng)處理故障。若故障造成業(yè)主停水的，乙方承諾根據已接到的甲方通知，在 3 小時(shí)內到達現場(chǎng)處理故障。4.6 乙方保證維保設備運轉率達到或高于 99 。若維保設備在1 個(gè)維保年度內低于此運轉率時(shí)，乙方將按每降低 1 免收維保服務(wù)費 1 。設備運轉率 365 天 x 24 小時(shí) – 停運時(shí)間 x 100365 天 x 24 小時(shí)停運時(shí)間只包括由于乙方維保原因導致的設備停用時(shí)間。

　　4.7 乙方應針對合同設備的正確使用以及故障的判斷和簡(jiǎn)單處理對業(yè)主和甲方相關(guān)人員進(jìn)行培訓，以便共同配合做好合同設備的維修保養。5. 服務(wù)期限本合同提供服務(wù)的期限為壹年，從 xx 年 xx 月 xx 日到 xx 年xx 月 xx 日止。

　　6. 雙方責任6.1 乙方應當具備國家有關(guān)規定的水泵維護保養資質(zhì)，且具有經(jīng)營(yíng)水泵維護保養業(yè)務(wù)的范圍。乙方指派的工作人員應當按照國家有關(guān)規定具備水泵維護保養資質(zhì)。

　　6.2 甲方應為乙方在不違反國家規定和業(yè)主管理規定的情況下，提供進(jìn)行例行保養或緊急修理服務(wù)所必要場(chǎng)所的方便。在例行保養或緊急修理服務(wù)期間，乙方須按照國家規定做好安全預防措施，如設置現場(chǎng)安全警示、用于確保安全的技術(shù)措施、維護保養作業(yè)人員的作業(yè)安全措施等。由于乙方未做好安全預防措施所造成的事故，由乙方承擔全部責任。

　　6.3 乙方應掌握所服務(wù)設備的準確信息。當出現不滿(mǎn)足設備運行的條件時(shí)，乙方有及時(shí)書(shū)面告知甲方的義務(wù)，并提出整改建議。6.4 在乙方對其服務(wù)內容進(jìn)行服務(wù)的過(guò)程中，如發(fā)現部分機件損壞或失效需要更換時(shí)，應及時(shí)書(shū)面告知甲方，在征得甲方同意后實(shí)施更換，被更換零部件的材料費由乙方承擔。乙方提供的零部件應為設備原制造廠(chǎng)出品的原廠(chǎng)合格配件。乙方經(jīng)努力仍無(wú)法采購到原廠(chǎng)配件的，經(jīng)業(yè)主和甲方同意，乙方可以采購其它品牌的同型號配件，但應保證該配件的質(zhì)量、性能、技術(shù)參數等不低于原廠(chǎng)配件。

　　6.5 甲方負責合同設備日常管理工作。乙方負責做好保養工作書(shū)面記錄，由維護保養工作人員和甲方授權人員共同簽字確認。保養工作記錄內容應當包括設備的名稱(chēng)、維護保養單位名稱(chēng)、使用單位名稱(chēng)、設備型號和額定功率等技術(shù)參數、維護保養項目、維護保養日期、配件更換記錄、使用建議等。

　　6.6 乙方對維護保養的設備的使用性能負責，在維護保養過(guò)程中嚴格執行技術(shù)規范要求，保證設備的性能符合相關(guān)技術(shù)標準要求。在維保期間，乙方應對設備可能存在的故障隱患作出評估，并進(jìn)行恰當的預防性處理，以保證設備的安全運行。若故障隱患超出維護保養范圍的，應及時(shí)書(shū)面通知甲方，并提出消除隱患建議。

　　6.7 由于乙方維保不當所造成的損失，由乙方承擔全部責任。

　　7. 合同的生效、變更與終止

　　7.1 本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

　　7.2 若雙方在本合同有效期內就本合同有關(guān)事項提出變更，需另行簽訂變更協(xié)議。

　　7.3 當出現下列任一情形時(shí)，乙方有權終止合同。①若甲方未按本合同之規定期限付款，且未按催告函中規定的付款期限付款，乙方有權終止履行本合同，且暫時(shí)免除保養責任。②未經(jīng)乙方同意已有非乙方雇員或非乙方授權人員對設備進(jìn)行過(guò)維修且使設備狀態(tài)變化或受損時(shí)。但乙方無(wú)正當理由停止服務(wù)、無(wú)法勝任維修項目的除外。

　　7.4 乙方履行義務(wù)不符合國家有關(guān)水泵維護保養的規定或者合同約定，甲方可隨時(shí)以書(shū)面形式通知乙方解除合同，并不免除乙方賠償損失的責任。

　　7.5 在雙方均無(wú)違約的情況下，雙方不能協(xié)商一致解除合同的，任何一方可以提前 2 個(gè)月書(shū)面通知對方解除合同，雙方按合同履行期限結清款項。

　　7.6 本合同如有未盡事項，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向人民法院起訴。

　　7.7 本合同一式六份，甲、乙雙方各執二份，業(yè)主備案二份。

維修合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將所辦公樓維修及附屬工程給乙方施工，甲乙雙方為明確雙方職責，確保工程質(zhì)量，特訂如下事項，以便雙方共同遵照執行。

　　一、工程名稱(chēng)：新興國土所辦公樓維修

　　二、承包形式：包工包料

　　三、維修范圍：辦公樓油漆、涂料、瓷磚、石材、燈具、水電及其它事項。

　　四、工程總價(jià)：叁萬(wàn)玖仟捌佰元整

　　五、付款方式：竣工驗收后一次結清

　　六、甲方在施工中現場(chǎng)監督乙方施工質(zhì)量，如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題，隨時(shí)責成乙方返工，返工材料由乙方承擔。

　　七、乙方在施工中，嚴格把好質(zhì)量關(guān)，聽(tīng)從甲方指揮，不得野蠻施工，嚴格執行法律法規，在施工中所發(fā)生的一切責任事故均由乙方自行承擔，與甲方無(wú)涉。

　　八、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，工程竣工結清帳目后自行失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

維修合同 篇4

　　甲方：XX公司

　　乙方：XX公司

　　經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商訂立如下日常維修合同

　　一、 甲方擬對XX進(jìn)行維修，維修費用為5000元。

　　二、 乙方接甲方通知及相關(guān)要求施工，所用維修材料自備。

　　三、 乙方應按時(shí)保質(zhì)保量完成施工任務(wù)。

　　四、 甲方對達不到質(zhì)量要求的工程可拒絕驗收。

　　五、 乙方必須遵守誠實(shí)經(jīng)營(yíng)對用戶(hù)負責的宗旨，對維修項目要確保質(zhì)量合格，價(jià)格合理。

　　六、 乙方維修款項必須由甲方負責人驗收簽字后，才可結算。

　　七、 結算時(shí)間由甲方與乙方協(xié)商，乙方必須提供合法的稅務(wù)發(fā)票，否則甲方拒絕付款。

　　八、 本合同的未盡事宜經(jīng)甲、乙雙方另外協(xié)商。

　　九、 本合同經(jīng)甲、乙雙發(fā)代表簽字之日起生效。

　　十、 本合同一式兩份，各執一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

維修合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方的一致協(xié)商，確定乙方為甲方單位的汽車(chē)定點(diǎn)維修及相關(guān)服務(wù)單位。雙方依據行業(yè)管理相關(guān)規定，就其車(chē)輛的協(xié)議維修事宜達成如下協(xié)議：

　　第一條：乙方提供的服務(wù)內容

　　汽車(chē)的維修、保養、美容、裝飾、洗車(chē)、輪胎及汽車(chē)飾品。

　　第二條：乙方的.權利與義務(wù)

　　1、嚴格履行各項服務(wù)承諾，接受甲方的監督檢查。

　　2、提供電話(huà)預約、上門(mén)服務(wù)、24小時(shí)救援服務(wù)。

　　3、所采用的零件、配件等材料必須符合國家或部頒標準，不得使用假冒偽劣產(chǎn)品或以次充好，由此造成的損失乙方負全部責任。

　　4、維修報價(jià)應充分考慮車(chē)況、部位、安全、經(jīng)費等因素，向甲方提出合理的報價(jià)及維修方案，由甲方確定。

　　5、維修車(chē)輛達不到規定的技術(shù)要求的，返修的車(chē)輛不得再計價(jià)收費。

　　6、對于甲方車(chē)輛維修期間，除了試車(chē)外，不得以任何理由開(kāi)出公司外。

　　第三條：甲方的權利與義務(wù)

　　1、負責協(xié)調乙方與其單位在車(chē)輛維修服務(wù)方面的關(guān)系，對于事故車(chē)輛與有關(guān)部門(mén)一至妥善處理車(chē)輛維修糾紛。

　　2、委托給乙方服務(wù)的車(chē)輛應附派工單并由乙方負責人簽字方可進(jìn)行施工。

　　3、對于竣工車(chē)輛，如發(fā)現不合格或與派工單服務(wù)項目不符有權要求乙方無(wú)償返工。

　　4、甲方享受乙方在節假日期間所推出的活動(dòng)中的各項優(yōu)惠政策(如打折或贈送禮品等)。

　　5、雙方簽訂協(xié)議，甲方享受協(xié)議價(jià)在原消費金額基礎上打九折。

　　第四條：關(guān)于費用結算

　　1、甲方車(chē)輛送達乙方公司維修(或其它服務(wù)項目)發(fā)生費用允許掛帳，但必須由指定人員簽字方可。

　　2、甲方于每月日與乙方核對發(fā)生的費用并進(jìn)行結算，乙方為甲方開(kāi)具正式發(fā)票。

　　3、結算方式：現金或公對公轉賬。

　　對公賬戶(hù)：xxxx

　　對公賬號：xxx

　　開(kāi)戶(hù)銀行：xxx

　　第五條：本協(xié)議簽字蓋章生效，一式兩份，雙方各執一份

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

維修合同 篇6

　　合同編號：___________

　　甲方(定作人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務(wù)：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯(lián)系人：_________________________

　　電話(huà)：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　乙方(承攬人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務(wù)：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯(lián)系人：_________________________

　　電話(huà)：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　雙方本著(zhù)互惠互利的原則，通過(guò)友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：

　　第一條 修繕修理項目、數量、報酬

　　修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

　　單價(jià)金額

　　合計人民幣金額(大寫(xiě)):

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條 定作人保證其有權對上述_________進(jìn)行修繕。

　　第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業(yè)。

　　第四條 材料

　　材料名稱(chēng)商標生產(chǎn)廠(chǎng)家規格型號計量單位數量質(zhì)量提供人交付日期消耗定額單價(jià)價(jià)款

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第五條 檢驗

　　1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時(shí)間：_________、地點(diǎn)：________________

　　2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時(shí)間：_________、地點(diǎn)：________________

　　第六條 修繕修理時(shí)間

　　從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

　　第七條 質(zhì)量要求

　　修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術(shù)標準、質(zhì)量要求包括：________________

　　第八條 資料提供

　　1.定作人于_________時(shí)間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：____________。

　　2.承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在____日向定作人提出書(shū)面異議。定作人應在收到書(shū)面異議后的_____日內答復。

　　第九條 轉包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3.雙方必須在得到對方書(shū)面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執行。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第十條 保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術(shù)資料。具體包括：

　　1.雙方同意在本合同執行過(guò)程中了解到的與雙方有關(guān)的內容及數據或信息確認為機密。

　　2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務(wù)。

　　3.定作人對其專(zhuān)有機密信息自行負責。

　　第十一條 中途變更的后果

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十二條 協(xié)助

　　1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿(mǎn)足以下要求：__________________。

　　2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。

　　第十三條 監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十四條 保管義務(wù)

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十五條 更換部件：

　　1.部件更換可能會(huì )影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進(jìn)行。

　　2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術(shù)指標相近的部件。

　　3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務(wù)提供部件的報價(jià)，供定作人參考確認，報價(jià)中的部件價(jià)格不得高于設備的生產(chǎn)商在_________市授權的維修(服務(wù))中心提供的部件價(jià)格。定作人可以在經(jīng)承攬人書(shū)面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買(mǎi)部件。

　　4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書(shū)面同意的第三方更換或拆卸部件。

　　第十六條 交付

　　修繕修理項目完工后，交付時(shí)間：_________，交付方式：__________________，交付地點(diǎn)：__________________。

　　第十七條 驗收

　　1.雙方約定由_________來(lái)進(jìn)行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來(lái)負擔。

　　2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時(shí)間為：________________

　　第十八條 修繕費用

　　本次修繕的費用為_(kāi)_______元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫(xiě))________________元，在本次修繕結束并經(jīng)驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

　　第十九條 結算方式

　　報酬與材料費的結算方式為：________________________________

　　第二十條 保修

　　設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個(gè)月的保修。

　　但下列情況不屬保修范圍：

　　1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

　　2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

　　3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

　　4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　第二十一條 合同的變更

　　本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時(shí)書(shū)面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時(shí)限內(書(shū)面通知發(fā)出_________天內)簽訂書(shū)面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件，任何一方無(wú)權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條 合同的終止

　　如果發(fā)生下列情況，各方有權單方面立即終止本協(xié)議。

　　1.在沒(méi)有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。

　　2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。

　　3.更換部件時(shí)，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行賠償。

　　4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

　　第二十三條 合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓?zhuān)�未�?jīng)另一方書(shū)面明確同意，均屬無(wú)效。

　　第二十四條 聲明及保證

　　定作人：

　　1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　承攬人：

　　1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十五條 通知

　　1.根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________(書(shū)信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書(shū)面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。

　　第二十六條 爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會(huì )仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十七條 不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱(chēng)受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時(shí)間內通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_____日內向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續時(shí)間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱(chēng)不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

　　3.不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱(chēng)“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無(wú)法預料或即使可預料到也不可避免且無(wú)法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風(fēng)、地震，以及社會(huì )事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十八條 合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十九條 補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書(shū)面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第三十條 合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專(zhuān)用章之日起生效。

　　有效期為_(kāi)______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________

　　法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________

　　委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________

　　簽訂地點(diǎn)：__________________ 簽訂地點(diǎn)：__________________

　　_________年____月_________日 _________年____月_________日

維修合同 篇7

　　甲方：

　　****************

　　乙方：

　　****************

　　為了推進(jìn)我校后勤工作社會(huì )化的進(jìn)程，根據《*********》，就校園物業(yè)零星維修由乙方承接，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下協(xié)議。

　　一、托管時(shí)間

　　自*********年*********月*********日至*********年*********月*********日。

　　二、甲方職責

　　1．保障全校正常的教學(xué)、工作、生活秩序，監管好學(xué)校固定資產(chǎn)和設備。

　　2．計劃和審定大型設備維修項目。

　　3．監督乙方的維修業(yè)務(wù)，評價(jià)維修服務(wù)質(zhì)量。

　　4．測評乙方目標責任，達不到要求的監督乙方整改，直到達到要求。

　　5．按期支付托管維修經(jīng)費。

　　6．組織審計維修經(jīng)費的使用管理。

　　三、甲方對乙方的要求

　　1．負責學(xué)校水電及動(dòng)力設施（泵房、高低配電、室內外水電線(xiàn)路）的日常管理、保養、維修。

　　2．負責學(xué)校所屬建筑物和建筑物內的門(mén)、窗、桌椅、床的日常維修和基礎設施（窨井、下水道、化糞池等）的日常管理和零星維修。

　　3．負責學(xué)校通訊設備的維修。

　　4．經(jīng)常主動(dòng)巡回檢查，及時(shí)維修，確保校內設備完好正常運轉，并盡可能節約成本，提高物品利用率。

　　四、乙方承諾

　　1．保障全校正常的教學(xué)、工作、生活秩序，維護好學(xué)校固定資產(chǎn)和設備。

　　2．管好維修人員，責任明確，業(yè)務(wù)熟練，工作到位，作風(fēng)端正，服務(wù)態(tài)度好。

　　3．建立健全行之有效的項目業(yè)務(wù)維護維修細則及其管理規章制度。

　　4．全權保管好國有資產(chǎn)，嚴防國有資產(chǎn)破壞或流失，維持設備完好率在95％以上。

　　5．既保障供應，又防止浪費流失，積極做好節水、節電工作，建立責任包干制和巡回檢查制度，與獎懲掛鉤。

　　6．堅持每周一、四上午巡回上門(mén)零星維修服務(wù)。

　　7．合理使用和嚴格管好維修經(jīng)費，接受甲方的審計。

　　8．完不成目標要求，接受甲方處理。

　　五、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

　　甲方（蓋章）：

　　************

　　法定代表人（簽字）：

　　******

　　*********年*******月****日

　　簽訂地點(diǎn)：

　　****************

　　乙方（蓋章）：

　　************

　　法定代表人（簽字）：

　　******

　　*********年*******月****日

　　簽訂地點(diǎn)：

　　****************

維修合同 篇8

　　甲方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　乙方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　為修好公路滑坡路基，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽訂如下條款，雙方共同遵守。

　　一、工程量及內容

　　1、乙方負責修建公路滑坡路基堡坎。

　　2、乙方負責清除公路沉降處石頭。

　　3、乙方負責維修路段的填方。

　　二、工程質(zhì)量及要求

　　1、乙方將維修路段山體滑坡的土石方全部清除，并留有護坡。

　　2、乙方負責修建堡坎，清除路邊塌方，完善側溝，填平路面。

　　三、工程造價(jià)

　　工程由乙方包工包料，堡坎修建按每立方米290元結算，工程造價(jià)待維修后計算。

　　四、付款方式

　　乙方施工結束，經(jīng)甲、乙雙方組織驗收，工程合格后一次性付清工程款。

　　五、安全責任

　　乙方施工要注意安全，在施工中所發(fā)生的一切傷亡事故甲方不承擔任何責任。

　　六、法律責任

　　本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等的法律效力，雙方必須共同遵守。合同未盡事宜必須經(jīng)雙方協(xié)商解決。

　　甲方：(簽章)

　　乙方：(簽章)

　　年月日：

【維修合同】相關(guān)文章：

維修的合同06-23

設備維修合同 機械設備維修合同09-01

維修合同怎么寫(xiě) 維修合同范本11-24

汽車(chē)維修合同04-23

房屋維修合同04-23

防水維修合同04-23

標準維修合同04-22

水電維修合同04-23

房屋維修的合同04-23

設備維修合同04-24