- 委托施工合同 推薦度:
- 委托施工合同 推薦度:
- 電力施工委托合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
委托施工合同通用15篇
在當今不斷發(fā)展的世界,隨時(shí)隨地,各種場(chǎng)景都有可能使用到合同,合同協(xié)調著(zhù)人與人,人與事之間的關(guān)系。那么大家知道正規的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎?下面是小編整理的委托施工合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
委托施工合同1
委托方: ( 以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
居間方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規定,在互惠互利和自愿誠信的原則下,雙方達成以下合同條款:
一、甲方委托乙方: 聯(lián)系承攬 開(kāi)發(fā)區萬(wàn)達廣場(chǎng)公寓室內裝修工程。
二、項目、工程概況(以正簽項目,施工合同為準)
1、項目工程名稱(chēng):
2、項目工程地點(diǎn):
3、項目工程內容:
4、項目工程造價(jià):
三、居間費用:
1、乙方前期投入了大量的.人力物力財力促成甲方與 正簽合同 甲方自愿付給乙方費用 (報酬)。
2、無(wú)論合同名稱(chēng)或項目,工程負責人及法人發(fā)生變化,甲方付給乙方的報酬都要如約履行。
3、本合同在執行過(guò)程中結束,甲方在上述發(fā)包方繼續簽訂裝修工程合同也要按合同執行。
四、居間費用(報酬)付款方式:
1、工程報酬:按本工程總造價(jià)3%提取報酬(稅后),以實(shí)際發(fā)生工程量為準。
2、付款方式:年完工結算剩余50%一次性付清 。
五、違約責任:
甲乙雙方發(fā)生爭議時(shí),乙方有權向仲裁機構和法院起訴。
六、合同及法律生效:
本合同一式 貳 份,甲乙雙方每人各執一份,經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章生效。
甲方: 乙方:
年月日:
委托施工合同2
甲方:_______________聯(lián)系電話(huà):____________
乙方:_____________聯(lián)系電話(huà):____________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消防條例實(shí)施細則》及其它有關(guān)法律法規的規定,在平等互利自愿的基礎上,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商決定將甲方位于大廈1-3層共計_________平方米消防改造工程委托給乙方施工。協(xié)議內容如下:
第一條:工程概況
1.工程名稱(chēng):消防改造工程
2.工程地址:。
3.工程內容和范圍:
甲方委托乙方進(jìn)行的消防設施改造工程包括:消防電報警系統和水噴淋系統,消防標志
的配置:以及室內消火栓箱的改造配置。
4.工程總造價(jià)________萬(wàn)元
5.施工工期為_(kāi)______天。
6.報價(jià)說(shuō)明:本工程報價(jià)包括消防電報警系統和噴淋系統改造及材料供貨安裝、系統的調試費用以及報批手續,消防驗收等費用,不包括施工過(guò)程中所發(fā)生的系統泄水費及施工現場(chǎng)發(fā)生的水電費。
第二條:工程質(zhì)量
質(zhì)量應符合國家消防部的驗收標準,設計要求中未提到的要達到國這質(zhì)量評定標準的.合格等級。
甲方應該按照乙方及濟南市公安局消防局要求提供完整合規有效的消防驗收手續資料。
甲方確保各專(zhuān)業(yè)施工改造符合國家機關(guān)相規定,督促其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)完成改造區域施工,并已達到消防驗收及開(kāi)業(yè)前消防安全檢查的條件。
第三條工程價(jià)款的支付與結算
本協(xié)議簽署后,施工人員進(jìn)入施工工地即付總價(jià)的30%即_______元,改造完畢當日即付至總價(jià)款的70%______元,余款待相關(guān)部門(mén)驗收合格取得合格證后一次性結清即_________元。
第四條工程保修
1.乙方僅對本協(xié)議第一條第三項所列之工程范圍內各項工程,向甲方負責保修責任。
2.保修期限自消防驗收合格次日起一年整。
3.保修期內,若因乙方工程責任所產(chǎn)生的保修問(wèn)題,乙方應積極予以解決,并按各設備保養要求進(jìn)行維護,其費用由乙方負責。乙方若未依約進(jìn)行保修甲方書(shū)面通知15天后工程仍未進(jìn)行維修,甲方可委托他人進(jìn)行維修,所產(chǎn)生的費用甲方有權向乙方追償。因甲方原因致使乙方無(wú)法進(jìn)行保修損失由甲方自行承擔,因非工程責任原因造成的損壞不在保修范圍內。
第五條爭議解決:
發(fā)生爭議時(shí),雙方應積極協(xié)商,協(xié)商解決不成時(shí)應向市人民法院提起訴訟.
第六條協(xié)議期限
本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效
第七條
本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執兩份,均有同等法律效力
甲方:____________
乙方:_________
日期:______年_____月____日
委托施工合同3
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):身份證號碼:
本著(zhù)公平合理、互惠互利的原則,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,甲方將室內裝飾工程委托給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協(xié)議:
一、工程概況:
一、工程名稱(chēng):
二、工程地址:
三、承包范圍:
居室面積:居室間數:
四、工程內容(附工程設計圖紙、工程預算報價(jià)書(shū))
二、承包方式:
一、工期:x天,自x年x月x日開(kāi)工,于x年x月x日竣工。
二、工程承包價(jià)款:
A、工程承包價(jià)按雙方商議的工程項目單價(jià)進(jìn)行結算(附工程項目承包單價(jià)表)。
B、工程承包總價(jià)按工程實(shí)際完成量進(jìn)行匯總計算。
三、承包信譽(yù)保證及質(zhì)保條款:
A、根據甲方公司工程管理規定,乙方自愿在合同簽定后,一次性向甲方繳納個(gè)人信譽(yù)保證金元。甲方財務(wù)部出具相應收據,待該工程竣工驗收合格后,甲方在十日內返還乙方。
B、乙方所繳納信譽(yù)保證金主要用作其施工隊信譽(yù)擔保,如發(fā)生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規定及施工標準、誹謗公司聲譽(yù)等影響公司利益的行為,公司有權在其信譽(yù)保證金中做出相應處罰。
C、工程竣工驗收合格后,乙方無(wú)條件執行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價(jià)______%繳納工程質(zhì)保金(即;________元)。保修期內發(fā)生一切費用及經(jīng)濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話(huà)維修通知應在12小時(shí)內安排人員進(jìn)行維修。不按時(shí)間維修或維修沒(méi)有讓客戶(hù)滿(mǎn)意,公司有權在其工程質(zhì)保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決,加收實(shí)付費用的20%作為管理費。保修期滿(mǎn)甲方退還質(zhì)保金。
四、工程質(zhì)量及管理約定:
A、乙方無(wú)條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶(hù)簽字認可工程竣工驗收單為準)。
B、工程驗收合格后,乙方應負責在一周內收取業(yè)主方______%工程尾款,該款作為甲方支付乙方的`工程承包款。
五、工程款支付方式:
A、合同簽定后,甲方根據乙方施工進(jìn)度及施工累計工日,由甲方現場(chǎng)項目管理人員簽發(fā)領(lǐng)款單,乙方到甲方財務(wù)部領(lǐng)款。
B、乙方工程承包款累計領(lǐng)取額,在工程竣工驗收合格之前不能超過(guò)乙方工程承包款總價(jià)的______%,尾款待工程竣工后與甲方進(jìn)行結算。結算時(shí)間為工程竣工驗收后______天內。
六、雙方其它約定:
三、工程質(zhì)量要求:
按《家庭裝飾工程施工和質(zhì)量驗收標準》由設計員或施工監理分階段進(jìn)行驗收和整體工程竣工驗收。若出現嚴重質(zhì)量問(wèn)題,甲方有權勒令乙方停工并撤換工程隊,其中造成的所有損失及經(jīng)濟賠償責任由乙方承擔。
四、甲方的責任及義務(wù)
一、提供全套施工圖紙和完成工程項目變更手續。
二、開(kāi)工前,向乙方提供確認的施工圖紙或做法說(shuō)明,向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。
三、派監理對現場(chǎng)施工進(jìn)行工藝、工序、質(zhì)量、進(jìn)度的監督。
四、嚴格按合同約定的付款方式對乙方進(jìn)行工程結算。
五、乙方的責任及義務(wù)
一、嚴格遵守公司制定的各項規章制度。
二、在前一段工程完工驗收合格后,方可進(jìn)行下一階段的施工。驗收單必須有客戶(hù)簽字。
三、嚴格遵守甲方規定的《現場(chǎng)文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》,切實(shí)做好現場(chǎng)文明施工及安全工作,因施工不當造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔并賠償。
四、必須對簽字工程的金額保密,違者罰款人民幣壹仟元整。
五、必須在保質(zhì)、保量、保工期原則下完成工程任務(wù),超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。
六、甲方有權指定施工工人,乙方必須服從。
七、乙方要確保施工現場(chǎng)作業(yè)人員、相鄰居民人身安全;防止火災和水、電、煤氣事故發(fā)生;防止物品損壞。凡有上述情況發(fā)生,一切責任由乙方承擔。
六、爭議或糾紛處理
一、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下雙方可采取協(xié)商解決或報請公司總辦進(jìn)行協(xié)調。
二、當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決或協(xié)商、調解不成時(shí),雙方可通過(guò)仲裁委員會(huì )仲裁,或向人民法院起訴。
七、附則
一、本合同甲、乙雙方各執一份。
二、本合同雙方簽字蓋章后生效,本合同履行完成后(除有關(guān)保修條款仍生效外)自動(dòng)終止。
甲 方:
乙 方:
代表人:
家庭住址:
單位地址:
郵政編碼:
電 話(huà):
電 話(huà):
年月日
年月日
委托施工合同4
甲方:
乙方(施工方姓名):
身份證號碼:
丙方(農戶(hù)姓名):
身份證號碼:
為改善農村衛生環(huán)境狀況,保障人民群眾的身體健康,甲方根據上級有關(guān)部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步加大農村改廚工作的'指示精神,經(jīng)兩委會(huì )研究決定對村民的廚房進(jìn)行改造,F經(jīng)村委會(huì )(甲方),施工方(乙方)與農戶(hù)(丙方)三方充分協(xié)調,達成施工合同如下:
一、丙方自愿委托乙方為其改造廚房。改造內容為:改灶、改臺、改柜、改管、改水等五項。改造所需灶、臺、柜、潔具、水龍頭等由乙方自行購買(mǎi)安裝;電線(xiàn)、線(xiàn)槽等材料由丙方提供,乙方負責免費排線(xiàn)、安裝。
二、乙方按丙方要求進(jìn)行施工,施工安全問(wèn)題由乙方負責,建造質(zhì)量問(wèn)題由甲方監理、丙方驗收。
三、工期:20__年月底按甲方要求保質(zhì)保量完工。
四、資金:工程完工并驗收合格后,丙方自愿將本人申請20__年改廚項目所得上級部門(mén)補助資金直接撥付至乙方賬戶(hù)。
五、本合同一式四份,甲乙丙三方各持一份,第四份送到久隆鎮國土規建環(huán)保安監站備案。
甲方:村委會(huì )(公章)
乙方:施工隊(簽字)
丙方:農戶(hù)(簽字、手摸)
20__年__月__日
委托施工合同5
甲方: 乙方:
經(jīng)雙方友好協(xié)商,甲方將乙方中標的商貿物流中心十一棟建筑物委托給乙方施工,特協(xié)議如下:
一甲方權利和義務(wù)
根據中標施工合同:
。1)甲方應負責協(xié)調乙方施工的周邊環(huán)境不受干擾;
。2)甲方會(huì )同業(yè)主負責辦理開(kāi)工報建檢查竣工等手續;
。3)甲方會(huì )同業(yè)主監督檢查乙方施工進(jìn)度和安全,質(zhì)量;
。4)甲方負責向業(yè)主催付進(jìn)度工程款;
。5)甲方負責向業(yè)主在≧0完成內催退履約保證金,主體完工再催要剩下的50%履約保證金。
二乙方權利和義務(wù)
根據中標合同:
。1)履約保證金在20xx年3月3日上午12點(diǎn)之前交于業(yè)主人民幣壹佰萬(wàn)元整
。2)20xx年3月2日下午5點(diǎn)之前交給※※保證金拾萬(wàn)元整,否則本協(xié)議作廢。20xx年3月3日12點(diǎn)之前公司管理費四十萬(wàn)元整交于※※,剩余的'管理費分批根據業(yè)主的付款付與※※。
。3)乙方應按甲方要求按期進(jìn)駐現場(chǎng)開(kāi)工,并確保施工工期和質(zhì)量;
。4)配合甲方會(huì )同業(yè)主辦理開(kāi)工報建檢驗,檢查,竣工等手續;
。5)配合甲方協(xié)調周邊施工環(huán)境;
。6)負責整理工程的各項有關(guān)建設施工竣工驗收資料及報驗手續;
。7)向甲方支付工程總額的5%工程管理費用。不再支付其他任何費用;
。8)乙方提供正規的稅票;
。9)乙方安全事故完全自負,與甲方無(wú)關(guān)。
三.違約與仲裁:
。1)甲方應確保乙方在支付履行保證金后下達開(kāi)工日期,會(huì )同業(yè)主處理辦理相關(guān)手續,確保乙方正常正當施工,如有違約,在乙方提出終止協(xié)議的十日后全額履約保證金。
。2)乙方在甲方下達開(kāi)工命令后三日內無(wú)條件開(kāi)始施工,如果不能按期進(jìn)駐現場(chǎng),甲方提出終止協(xié)議,保證金不退,如有違約雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成可向戶(hù)口所在地人民法院提出仲裁。
本協(xié)議一式四份,自簽訂后一日內生效。
甲方代表: 乙方代表:
甲方擔保人: 乙方擔保人:
20xx年3月1日
委托施工合同6
甲方:
乙方:
根據甲方提出的《江蘇常熟商業(yè)街》燈光設計要求,作出相應的燈光效果圖及相燈具選型說(shuō)明(電子版),為明確責任,分工協(xié)作,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,已雙方簽訂合同后3天內完成(不含節假日),特簽訂本合同,以便共同遵守。
一、 設計內容:
1、甲方要求對效果圖里面的`三棟樓做燈光效果設計
2、甲方要求對效果圖作出燈具選型說(shuō)明
二、 甲方義務(wù):
1、 甲方應及時(shí)向乙方提交設計具體要求;
2、 將更改通知及時(shí)通知乙方;
三、 乙方義務(wù):
1、 向甲方提供照明設計效果圖(電子版)。
2、 向甲方提供針對該效果圖的燈具選型方案(電子版)
3、 有義務(wù)根據甲方要求完善設計。
四、 收費標準:
根據實(shí)際設計圖工程量的價(jià)格為( 5000.00 )元,即大寫(xiě)人民幣( 伍仟元整 )。
五、 付款方式:
甲方在乙方設計效果完成后一次性支付全部款項。
六、 違約及違約責任:
1、 由于甲方不能按時(shí)、準確地提供有關(guān)設計資料致使乙方無(wú)法進(jìn)行設計或造成返工,乙方可將設計文件交付日期順延。
2、 由于乙方原因,延遲設計文件的交付時(shí)間每延誤1天,乙方應向甲方償付設計費3%的違約金,甲方可在設計費中扣除。
七、 其它:
1、 本合同自雙方簽字后生效,設計費全部結清后失效。本合同未盡事宜,需經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力;
2、 在執行合同中如發(fā)生異議,雙方另行協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),可向深圳仲裁委員會(huì )申請仲裁;
3、 本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執兩份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同7
委托方(甲方):
受托方(乙方):
一、委托(受托)任務(wù)及內容:
乙方:網(wǎng)絡(luò )智能電表(帶費控)(220/380 1.5(6)A)共計(55)只的制作安裝,網(wǎng)絡(luò )智能電表(帶費控)(100 1.5(6)A)共計(15)只的制作安裝的施工建設工作,且乙方同意接受甲方委托,
根據《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律、法規和規章的規定,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。
二、委托方式:
按施工要求進(jìn)行包工包料。
三、甲方責任:
1、有關(guān)土地的征用、障礙物拆遷、通道及樹(shù)木砍伐、青苗賠償、弱電措施等地方性工作。
2、幫助乙方解決施工時(shí)性住房及堆放材料的場(chǎng)地及施工方便等有關(guān)事項。
3、為了保證工程質(zhì)量及施工順利進(jìn)行,甲方應派出工地代表1-2名,對乙方工作進(jìn)行質(zhì)量監督,辦理簽證手續。
4、甲方派出的工地代表,應對甲方承擔責任,若因甲方責任造成乙方施工圖中被迫誤工、停工、連續三天以上時(shí)工期按實(shí)際影響天數順延。
四、乙方責任:
1、負責本工程材料的加工運輸、安裝等工作。
2、施工中必須跨越的高低壓線(xiàn)路及危害工安全的'停電聯(lián)系報批及其它與本工程有關(guān)的聯(lián)系工作。
3、乙方必須按施工要求進(jìn)行施工,質(zhì)量達到電力相關(guān)規程標準要求,若因施工不良造成的事故或返工,其責任和費用由乙方負責。
4、乙方必須按合同規定的時(shí)間完成本工程的安裝任務(wù),不得拖延。
5、若是乙方原因造成誤工及經(jīng)濟損失時(shí)其責任由乙方承擔。
6、整個(gè)施工過(guò)程中的安全由乙方自己負責,甲方概不負責。
五、其他事項:
1、在施工途中如遇設計需要變更時(shí),由甲方通知設計單位赴現場(chǎng)解決,變更后引起的費用增加部分由甲方另行增付。
2、由于甲方原因造成工程材料漲價(jià)費用增加部分由甲方另行增付。
3、因人力不可抗拒的自然災害,影響乙方施工進(jìn)度時(shí),竣工時(shí)期按實(shí)際影響天數順延。
4、如遇人力不可抗拒的自然災害所造成的經(jīng)濟損失按國家有關(guān)規定辦理。
六、工期與驗收:
1、乙方自簽訂本合同之日起,盡快安排施工與作業(yè)申報,開(kāi)始施工,工程全部完成后交付使用。
2、工程竣工后,乙方通知甲方,甲方收到通知后十天內組織人員進(jìn)行驗收,逾期不辦則按工程驗收合格處理。
3、如因乙方施工質(zhì)量不良,造成運行后的故障,乙方負責賠償甲方經(jīng)濟損失。
4、乙方負責壹年期內免費保修。
5、竣工時(shí)間年月日完成。
七、合同價(jià)款及付款和結賬方法:
1、合計金額(大寫(xiě)): (小寫(xiě)):
2、付款和結賬方法:乙方工程全部實(shí)施完成并經(jīng)甲方驗收合格后,乙方負責向甲方提供結算發(fā)票,甲方按合同總價(jià)款一次性支付工程總額的90%,質(zhì)保期滿(mǎn)后支付剩余10%。
八、合同的生效和分數:
1、本合同自雙方簽訂之日起生效;
2、工程竣工驗收移交,工程保修期滿(mǎn),合同簽訂價(jià)款結清后本合同自動(dòng)失效;
3、本合同一式肆份。甲方執叁份,乙方執一份。具有同等法律效力。
九、附加條款:
協(xié)議條款中未盡事宜,雙方協(xié)商解決。因執行協(xié)議同發(fā)生爭議,有爭議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,由甲方所在地仲裁委員會(huì )仲裁。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同8
委托方(甲方):______
設計方(乙方):______
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方委托乙方進(jìn)行設計工作。為保證工作順利進(jìn)行,雙方特簽訂本合同,供共同遵守執行。
第一條:工程概況
第二條:價(jià)格及付款方式
1、本工程設計費詳見(jiàn)取費附表。
2、合同一經(jīng)簽訂,甲方應付給乙方首次設計費,為合同總額的50%,計人民幣元(大寫(xiě)萬(wàn)元整)。乙方提交全部圖紙電子版前,甲方應付給乙方設計費,為合同總額的.30%,計人民幣元(大寫(xiě)萬(wàn)元整)?畹胶,乙方打印圖紙4份,電子版一份。乙方提交全部預算電子版前,甲方應付給乙方設計費,為合同總額的15%,計人民幣元(大寫(xiě)萬(wàn)元整)。工程竣工交付使用后,甲方應付給乙方設計費,為合同總額的5%,計人民幣元(大寫(xiě)萬(wàn)元整)。乙方應提供等額設計費收據。
第三條:雙方責任與義務(wù)
1、合同經(jīng)雙方簽訂生效后,如變更合同內容須經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新補訂協(xié)議。
2、甲方變更委托設計項目、規模、條件,或因提交的資料錯誤,或所提供資料做較大修改造成乙方設計工作增加時(shí),雙方需另行協(xié)商,甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付費用。甲方應按本合同第二條之規定的金額和時(shí)間向乙方支付費用。甲方未付預付款,乙方不開(kāi)始工作,如逾期支付費用,乙方有權暫停履行下階段工作并通知甲方,直至終止合同。合同合同終止后乙方收取的設計費不予返還甲方。
3、乙方應尊重甲方意圖,并按甲方說(shuō)明開(kāi)展設計工作,負責與相關(guān)設計院及時(shí)溝通并調整修改,按時(shí)提交相關(guān)圖紙。
4、乙方負責施工期間的技術(shù)交底與技術(shù)咨詢(xún)工作,現場(chǎng)技術(shù)服務(wù)每周三次。
第四條:雙方責任與義務(wù)
1、本合同由甲、乙雙方蓋章、簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):______
乙方(公章):______
委托施工合同9
甲方:
乙方:
現就甲方所委托的福建華建御景裝飾工程有限公司裝飾技術(shù)研發(fā)基地設計事項,乙方接受設計委托,就委托設計事項,雙方經(jīng)協(xié)商一致,并依據《中華人民共和國合同法》,簽訂本合同,雙方承諾信守執行:
一、委托事項
福建華建御景裝飾工程有限公司裝飾技術(shù)研發(fā)基地總平方案規劃及各單體設計
二、設計費用
1.規劃方案:先預付 萬(wàn)(不含稅),結算時(shí)在研發(fā)大樓單體設計總價(jià)中扣還給甲方。
3.研發(fā)大樓價(jià)格:(三期開(kāi)發(fā)前雙方再行確定)
三、付款方式
1.甲方需在合同簽訂之日起五個(gè)工作日內將委托設計預支費用的 付給乙方,原則上,乙方收到甲方的款項后作為設計的開(kāi)始時(shí)間。
2.設計完成后,甲方需在三天內簽名或蓋章確認(以傳真方式確認同樣有效),確認后甲方應即付清設計費用的全部余款。
四、設計的時(shí)間:乙方應在 個(gè)工作日內,遵照甲方對委托設計所提出的意向和理念設計出初稿并交于甲方審定,在甲方審定意見(jiàn)基礎上,乙方應在 工作日內完成終稿設計(由甲方原因耽誤的時(shí)間,完稿時(shí)間應順延)。
四、知識產(chǎn)權約定
1.乙方對設計完成的.作品享有著(zhù)作權,甲方在將委托設計的所有費用結算給乙方后,乙方所設計的作品的著(zhù)作權將自動(dòng)轉給甲方。
2.甲方在余款未付清之前對該作品不享有任何權利,甲方在余款未付清之前如擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權,乙方有權依據《中華人民共和國著(zhù)作權法》追究其法律責任。
3.未被甲方采用的設計方案,知識產(chǎn)權仍歸乙方。
五、雙方的權利義務(wù)
甲方義務(wù):
1.甲方按照合同約定支付相關(guān)費用;
2.甲方有義務(wù)提供有關(guān)企業(yè)資料或其他有關(guān)資料給乙方;即紅線(xiàn)圖1份,立項批文1份;
甲方權利:
1.在乙方設計初稿之前,甲方有權對乙方的設計提出建議和思路,以使乙方設計的作品更符合甲方企業(yè)文化內涵。
2.在乙方設計初稿之后、和在按甲方選定的委托設計形式中規定的設計流程中,甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見(jiàn);
乙方義務(wù):
1.如甲方的要求合理,規范,乙方應配合進(jìn)行設計。
2.乙方需按照合同約定按時(shí)交付設計作品。
3.乙方的設計成果需滿(mǎn)足建設主管部門(mén)對該成果的審核并達到通過(guò)。
乙方權利:
1.乙方有權要求甲方提供有關(guān)企業(yè)資料供乙方設計參考;
2.乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項;
3.乙方有權要求甲方在未付清款項之前不得使用該設計作品。
六、違約責任
1.甲方在乙方已開(kāi)始展開(kāi)委托設計、但設計作品初稿完成之前單方面終止合同的,所預付的費用無(wú)權要求退回;甲方在乙方委托設計作品初稿完成后單方面終止合同的,應當支付全額的設計費用。
2.乙方如無(wú)正當理由提前終止合同,所收取的費用應當全部退回給甲方。
七、不可抗力因素
甲乙任何一方由于不可抗力,不能履行合同時(shí),由雙方協(xié)商解決,確實(shí)無(wú)法調節,則由仲裁機關(guān)或根據合同法辦理。
八、合同生效
本合同需由甲乙雙方簽字蓋章,以雙方最后簽字日期為生效日;
本合同一式兩份,甲乙雙方各持對方簽字(蓋章)合同一份,均具有同等法律效力;本合同附件具有同等效應;合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工合同10
甲方:__________________
乙方:__________________
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等相關(guān)規定,為明確雙方在施工過(guò)程中的權力、義務(wù)和責任,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽定本合同。
第一條工程概況
一、工程名稱(chēng):高墩子至通木村二合同段K8+440~K8+500、K8+630~K8+680路塹控制爆破。
二、工程地址:平昌縣通木村。
三、工程內容:路塹巖石控制爆破(不含清運爆渣)。
第二條合同期限
乙方應根據甲方提供的施工計劃進(jìn)度合理組織施工,不得無(wú)故影響甲方工程進(jìn)度。如因乙方施工組織不合理而影響甲方工程進(jìn)度,甲方所有損失由乙方承擔。
第三條工程數量、單價(jià)
1、以甲方施工樁號范圍內已經(jīng)爆破的,以雙方現場(chǎng)實(shí)際收方簽認方量為準。
2、單價(jià):按每立方米
第四條款項支付
一、本合同簽定后,甲方向乙方支付人民幣50000元(大寫(xiě):伍
二、工程進(jìn)度款按經(jīng)理部收到業(yè)主本工程計量款之日起一周之內支付。
三、工程結束后并經(jīng)甲方及本工程監理工程師驗收合格一個(gè)月內留10%保證金,其余款項甲方向乙方一次性付清。
第五條甲方負責事宜(所發(fā)生費用由甲方承擔)
一、本合同簽定后,甲方向乙方交付控爆作業(yè)場(chǎng)地及周?chē)秶鷥刃璞Wo的地下管網(wǎng)、管線(xiàn)資料一份,并保證資料真實(shí)準確,提供路塹相關(guān)資料一份。
二、負責周?chē)h(huán)境的協(xié)調工作,為乙方進(jìn)場(chǎng)施工創(chuàng )造便利條件。
三、負責路塹的標高測量,向乙方提供各點(diǎn)開(kāi)挖尺寸的`書(shū)面材料并進(jìn)行技術(shù)交底。
四、因甲方原因而使乙方停工、返工等,應向乙方補償經(jīng)濟損失。
五、合同簽定,盡快通知乙方開(kāi)工時(shí)間,以確保有效工期。
第六條乙方負責事宜(所發(fā)生費用由乙方承擔)
一、制定施工方案及施工工藝并按甲方的要求跟蹤測試并提供監測資料和報告。
二、爆破嚴格按控爆設計書(shū)進(jìn)行,爆渣粒徑要滿(mǎn)足路基填料的要求。嚴格按照甲方提供的橫斷面圖紙進(jìn)行爆破且對邊坡實(shí)行光面爆破。
三、全面負責技術(shù)及安全工作。
四、因乙方自身原因造成的停工、返工等,責任由乙方自負。
五、在控爆施工中,因乙方自身原因造成的安全責任事故,由乙方負全部責任,相應的經(jīng)濟損失及賠償由乙方承擔。
六、因乙方爆破施工的盲炮所產(chǎn)生的安全責任事故,由乙方負責。
第七條未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
第八條本合同一式肆份,甲、乙雙方各執貳份,具有同等效力,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,工程結束并結清全部款項后自動(dòng)失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托施工合同11
委托人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)_____
代理人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)_____
依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規、規章的規定。委托人與代理人就南花園金世界項目一期的招標確定施工單位事宜,經(jīng)充分協(xié)商,達成一致意見(jiàn),特訂立本合同。
一、工程概況:
1、項目名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
3、工程規模:
4、總投資額:
二、招標代理業(yè)務(wù)范圍
1、委托代理招標內容:
南花園金世界一期施工單位確定。
代理期限:
2、委托代理的事項:
(1)負責編制資格審查文件,對投標單位進(jìn)行資格審查;
(2)對投標單位的有關(guān)資質(zhì)證件、社會(huì )信譽(yù)、業(yè)績(jì)等相關(guān)內容進(jìn)行審查;
(3)在認真考察的基礎上組織評審機構,按評審標準和辦法確定資格預審合格單位,并發(fā)放資格預審合格通知書(shū),確定投標人;
(4)負責編制招標文件,發(fā)布招標公告(發(fā)出投標邀請書(shū)),并辦理招標文件的備案工作;
(5)組織接收投標人報名,負責組織招標人進(jìn)行現場(chǎng)踏勘、對招標文件答疑及補充。作好會(huì )議紀要,作為招標文件組成部分在規定的時(shí)間內發(fā)給各投標人;
(6)根據委托人委托,負責編制標底并負責對其保密;
(7)組織開(kāi)標、評標會(huì );
(8)協(xié)助委托人組織召開(kāi)定標會(huì )議,發(fā)放中標通知書(shū);
(9)可參與施工合同的簽訂,編制工程量清單,根據招標文件及中標人在投標文件中明確地各項承諾,組織關(guān)于合同條款的各項談判;
(10)負責編制招標工作報告,還應將代理過(guò)程中直接形成的各種原始記錄、系列文件及時(shí)裝訂、整理、存檔并報工程招投標監督管理機構備案;
(11)將所有的備案資料在招投標監督管理機構備案通過(guò),完成施工合同的等所有文件備案并交納相關(guān)費用;
(12)其他需要代理人完成的招投標工作事宜。
三、委托人權利
1、委托人有權參與招投標的有關(guān)活動(dòng)。委托人可自行負責編制標底,也可委托代理人編制標底,也可另行委托具有標底編制資格的單位進(jìn)行標底編制工作。
2、委托人有權要求代理人及時(shí)提供代理工作階段性的進(jìn)展情況;有權要求代理人提交代理業(yè)務(wù)工作報告及招標備案資料。
3、委托人在發(fā)標前有權審閱代理人編制的招標文件,并有權提出修改意見(jiàn),代理人應當無(wú)條件的進(jìn)行修改。
4、委托人有權要求代理人更換不稱(chēng)職的人員或應回避的人員。
5、委托人有權確定或變更代理人的'具體工作內容。
6、在合同約定的期限內,委托人發(fā)現代理人在代理活動(dòng)中違反有關(guān)的法律、法規或損害委托人利益的行為,委托人有權要求代理人糾正,并可以單方終止合同。代理人承擔由此給委托人造成的一切經(jīng)濟損失。
委托人義務(wù)
1、委托人應按合同約定按時(shí)付給代理人的代理費。
2、委托人應當向代理人及時(shí)提供招投標代理工作范圍內所需的文件和相關(guān)基礎資料。
3、在合同履行期間,委托人授權作為本項目委托人的代表,負責與代理人聯(lián)系。
4、委托人應當完成的其它工作:
五、代理人的權利
1、在審查投標企業(yè)資質(zhì)中,遵照委托人的授權,有權對投標單位的投標資格進(jìn)行確認或否定。
2、依據國家有關(guān)法律法規的規定,且在委托人授權范圍內辦理委托項目的招標工作。
3、在委托人的授權范圍內出據相關(guān)文書(shū)。
六、代理人義務(wù)
1、按照國家法律、法規以及建設行政主管部門(mén)的有關(guān)規定從事招投標代理活動(dòng)。
2、在委托人授權范圍內為委托方提供招標代理服務(wù),并嚴格履行本協(xié)議約定的招標代理工作的全部?jì)热,對招標有關(guān)的各項數據、技術(shù)經(jīng)濟分析結論、招標結果及備案工作等的完整性、合法性、真實(shí)性和時(shí)限負責。不得以任何形式將本合同所確定的招標代理服務(wù)轉讓給第三方。
3、有義務(wù)向委托方提供招標計劃以及相關(guān)的招投標資料,做好相關(guān)法律、法規及規章的解釋工作并提供咨詢(xún)服務(wù),嚴格履行法律、法規規定的有關(guān)招標人的各項義務(wù)。
4、代理方不得參與任何可能與委托人利益相沖突的活動(dòng),代理方工作人員如與本工程潛在投標人有任何利益關(guān)系應主動(dòng)提出回避。
5、對代理過(guò)程中提出的技術(shù)方案、數據參數、技術(shù)經(jīng)濟分析結論負責,并不得泄露依法應當保密的任何信息和因本次代理活動(dòng)而知悉委托人的任何商業(yè)秘密。
6、代理人成立招標代理項目組,并任命_____為項目組組長(cháng),負責該項目招標代理工作,未經(jīng)委托人同意不得任意變更。項目組組成人員情況見(jiàn)附件一。
7、因代理人的單方過(guò)失造成的經(jīng)濟損失,應當向委托人進(jìn)行賠償。
8、代理人不得采用行賄、給予其他利益或者詆毀他人等不正當手段進(jìn)行競爭,損害委托人的利益;
9、代理人開(kāi)展招標代理業(yè)務(wù)之前應按照有關(guān)規定辦全本項目招標所需的有關(guān)審批手續,使招標工作具備合法、完備的條件。
10、不得超出本合同的約定確定中標人
11、代理人最晚于_____年_____月_____日前完成所有招標文件的備案工作。
12、其他應當由代理人承擔的義務(wù)。
七、代理費
代理費_____元,由中標人支付,招標文件必須寫(xiě)明。(該費用為直到施工合同備案完畢的所有費用)
八、投標擔保:
代理人須在招標文件中要求投標人提交投標擔保,投標擔保方式為交納投標保證金,保證金數額代理人征得委托人同意后確定。
九、違約責任:
1、本合同簽訂后,任何一方違反本合同約定內容的,都應向對方支付_____萬(wàn)元的違約金。
2、代理人在責任期內失職,給委托人造成經(jīng)濟損失,應當承擔由此給委托人造成的損失。
3、由于違約造成第三方損失的,由違約方在賠償另一方損失的基礎上再賠償第三方損失。
4、代理人違反第六條代理人義務(wù)規定的,委托人有權單方解除合同,并由代理人向委托人支付違約金_____元,違約金不足以彌補委托人損失的,代理人還應當承擔由此給委托人造成的損失。
十、合同生效、變更與終止:
1、本合同經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效
2、雙方對代理合同條款變更時(shí)必須另簽補充合同條款,補充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力。
3、雙方履行合同全部義務(wù),代理人代理業(yè)務(wù)程序執行無(wú)誤,委托人按合同價(jià)款支付完畢,本合同即告終止。
十一、其他:
1、未經(jīng)對方書(shū)面同意,雙方均不得轉讓本合同約定權利和義務(wù);
2、合同履行期內所發(fā)生的招標公告費、打字復印費、專(zhuān)家評審費(包括外埠專(zhuān)家的差旅費、住宿費)及其他費用包含在代理費中。
十二、本合同履行過(guò)程中,如發(fā)生不可抗力而導致工程項目不能實(shí)施或本合同無(wú)法執行時(shí),委托方不承擔違約責任并有權終止合同。
十三、雙方在合同履行期間發(fā)生爭議時(shí),可以協(xié)商解決,如協(xié)商不成,可以向橋西區人民法院提起訴訟。
十四、合同文本
本合同正本一式4份,雙方各執2份。本合同的附件為本合同不可分割的組成部分。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工合同12
發(fā)包方(甲方):
聯(lián)系方式:
地址:
承包方(乙方):
聯(lián)系方式:
地址:
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方將________委托給乙方施工,為確保如期保質(zhì)完成本工程,雙方本著(zhù)互相支持、緊密配合的原則,結合本工程具體情況,明確雙方職責,特簽訂本合同,條款如下:
一、工程地點(diǎn):________________________________。
二、工程內容
土層基礎、綠化及其他部分工程。
以上項目經(jīng)雙方會(huì )審圖紙之要求、預算總表后所列項目、規格、備注、數量、要求施工。
三、工期
1、開(kāi)工日期:本項目工程從______年______月______日起至______年______月______日止,共______天。
2、施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書(shū)面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時(shí)移交施工場(chǎng)地則工期順延。
四、工程合同價(jià)款
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價(jià)款為人民幣:________________。若施工過(guò)程中甲方有變更需要增加工程,則按實(shí)結算。
五、承建方式
乙方對工程包工、包料;包質(zhì)量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方負責提供所承建工程材料,必須經(jīng)雙方確認方可進(jìn)料施工。
2、施工期間甲方負責乙方施工發(fā)生的水電費用。
六、工程付款辦法
1、本合同自甲、乙雙方簽訂后______天內由甲方向乙方支付訂金為合同價(jià)款的______%,即人民幣________整。乙方收款后第二天安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。
2、待完成總工程80%后,甲方于______天內向乙方支付工程合同價(jià)款的______%,即人民幣________整。
3、工程竣工后,甲方于一周內向乙方支付工程合同價(jià)款的______%,即人民幣________整。
4、竣工驗收合格后一個(gè)月內,向乙方支付工程合同價(jià)款的______%,即人民幣________整。
七、工程質(zhì)量
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關(guān)園林綠化施工規范進(jìn)行施工,完工后達到________級。
2、在施工過(guò)程中,乙方必須服從甲方監督管理,若發(fā)現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進(jìn)行施工的`事項,甲方有權提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
3、乙方要確保施工現場(chǎng)清潔,及時(shí)清理廢棄物,做好文明施工。
八、工程竣工驗收結算
乙方于竣工后______天內向甲方提交竣工資料及驗收報告,甲方在收到竣工驗收報告后________天內組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗收,并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見(jiàn)。乙方須按甲方要求整改,并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進(jìn)行結算,并于________個(gè)工作日內結算完畢。
九、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質(zhì)、按量、按期完成工程。
1、若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣________元;若工程提前完成,則每提前一天完成獎勵人民幣________元。
2、若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書(shū)面要求,甲方在三天內書(shū)面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款,逾期三天,乙方有權停工或對已完成工程進(jìn)行圍蔽處理,因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟損失由甲方負責。
十、養護管理
1、期限:以工程竣工驗收合格之日起計算,綠化保養期為十二個(gè)月,保養期從竣工驗收之日開(kāi)始計算,保養期滿(mǎn)后由乙方以書(shū)面形式通知甲方接收。
2、質(zhì)量要求:大樹(shù)及時(shí)支撐固定,栽植后及時(shí)澆水,及時(shí)中耕除草、施肥、修剪,及時(shí)防治病蟲(chóng)害,確保苗木正常生長(cháng)。養護達到國家城鎮綠地園林養護標準。
十一、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質(zhì)保期滿(mǎn),甲方將款項結清后合同即告終止。
十二、爭議解決
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議的,雙方應本著(zhù)友好的方式協(xié)商解決,協(xié)商不成可依法向_____人民法院起訴。
十三、合同份數
本合同一式________份,具有同等效力,甲、乙雙方簽字蓋章后各執________份。其它由甲乙雙方分送有關(guān)部門(mén)存檔。本合同未經(jīng)事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(簽章):
簽訂日期:______年______月______日
簽約地點(diǎn):
乙方(簽章):
簽訂日期:______年______月______日
簽約地點(diǎn):
委托施工合同13
甲方: ___________(以上簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方:___________(以上簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
甲方主要負責工程施工,現聯(lián)合體已與蘭州新區城投公司簽訂了市政道路工程項目合同,F經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,甲方將承包施工的市政道路工程的瀝青分項部分交與乙方施工,為明確各自的權力和義務(wù),簽訂本合同。
1、在同等價(jià)格,相同質(zhì)量的前提下,甲方將瀝青分項業(yè)務(wù)交與乙方施工,并由乙方負責瀝青攪拌、攤鋪等工作。
2、質(zhì)量要求:符合國家祥光標準要求和設計要求及新區管委會(huì )、新區城投公司的相關(guān)要求。必須使用克拉瑪依瀝青,不得偷工減料。
3、分項工程費用:粗粒料、中粒料1200元/立方米、含全部所需機械、人工、燃油(煤)、水電費及攤鋪、壓實(shí)等費用,透層油、粘層油、纖維、清掃基層等費用包括在瀝青費等用中,不另計算。工程量按設計量計算(不含稅、不含施工資料)。
4、付款方式:在甲方要求施工前10天付預計工程費用的20%,每完成一層,付完成工程的70%,余款待工程全部完成后年底前付90%,剩余5%保證金扣留時(shí)間為6個(gè)月,5%待BT模式到期全部付清。如甲方不能按約定付款,每延期一天支付乙方違約部分的萬(wàn)分之二違約金。瀝青由甲方采購的,則瀝青付款抵扣工程款。
5、乙方應保證加工的瀝青混凝土質(zhì)量和攤鋪質(zhì)量,如發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題(加工質(zhì)量、攤鋪質(zhì)量)均由乙方負責,并無(wú)條件返工至合格。所造
6、乙方應合理安排瀝青施工工序,保證施工能按甲方的要求按時(shí)完成,如遇二家單位同時(shí)施工時(shí),乙方應保證優(yōu)先滿(mǎn)足甲方的要求。因乙方原因不能滿(mǎn)足甲方時(shí)間要求,乙方應承擔由此給甲方造成的.損失。同時(shí)甲方將選擇其他單位施工瀝青項。
7、工程實(shí)際施工時(shí),因原材料價(jià)格發(fā)生變動(dòng),分項價(jià)格由甲乙雙方本平等互利的原則協(xié)商確定。如有其他單位在同等條件下價(jià)格低于本協(xié)議書(shū)約定價(jià)格,甲方應先征求乙方是否同意以同等價(jià)格施工。如乙方不同意,甲方 可將工作交與其他單位施工。同時(shí)不承擔由此給乙方造成的損失。
8、其它未盡事宜,雙方應本著(zhù)平等、互利的原則協(xié)商處理。
本合同一式兩分,雙方各執一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工合同14
委托方:_____有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
施工方:_____安裝工程有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
_____擴能改造工程引起_____的既有蒸汽管道遷移,為保證_____改造工程順利實(shí)施,甲方委托乙方負責該項蒸汽管道的遷移工作,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,簽訂以下合同:
一、工程名稱(chēng):_____蒸汽管道遷移工程。
二、工程范圍:按照甲乙雙方認可的施工圖紙CZQ20__-中界定的管道起始范圍。
三、工程施工內容:乙方按施工圖紙CZQ201施工甲方的_____蒸汽管道遷移工程,包括勘測設計、物資設備采購、工程實(shí)施、地方事宜協(xié)調、對產(chǎn)權單位竣工驗交等。
四、工期:20__年10月02日開(kāi)工,20__年11月10日完工。
五、合同價(jià)款:本合同總計費用元由乙方包干使用,合同簽訂10日內甲方預付乙方30%的合同價(jià)款,竣工驗收合格后,撥付95%合同款,留5%質(zhì)保金一年,使用一年后進(jìn)行質(zhì)保期質(zhì)量驗收,沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題,一次性付清合同總價(jià)款
六、雙方的主要權利義務(wù):
甲方責任
1按照合同約定及時(shí)撥付資金。
2派駐工地機構和代表,履行甲方職責,協(xié)調各方工作。
3審批由于人力不可抗拒的自然災害造成的損失。
4按約定辦理驗工計價(jià)手續、撥付和結算工程價(jià)款。
5按規定辦理項目預算(概算)執行情況審計和竣工后竣工決算的審計手續。
6按有關(guān)規定參加竣工驗收交接工作。
乙方責任
1根據甲方的委托,負責具體辦理遷改工作。
2接受甲方委托的監理單位的監理。
3嚴格按照有關(guān)要求進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量,按合同約定時(shí)間完工和交付使用。
4堅持文明施工,做好施工現場(chǎng)環(huán)境保護、勞動(dòng)保護和安全生產(chǎn)。
施工中乙方應遵循國家關(guān)于安全生產(chǎn)的規定,制定安全措施,避免傷亡事故的發(fā)生,乙方施工人員發(fā)生的.一切傷亡事故由乙方承擔。
乙方應保護好施工范圍內既有設備、設施;地下管線(xiàn)等設備,承擔由乙方造成損壞的責任賠償。
7、及時(shí)提報驗工計價(jià)資料、辦理工程價(jià)款結算和竣工結算。
七、驗收標準:按照國家、鐵道部現行的技術(shù)標準、規范進(jìn)行施工,按照《城市供熱管網(wǎng)工程施工及驗收規范》和《房建設備大修、維修工程竣工驗收標準》進(jìn)行驗收,達到合格工程。
八、工程保修、維修及違約責任
1、工程竣工驗收合格后,由乙方接管運營(yíng)維護,甲方及時(shí)辦理相關(guān)移交手續。
2、若甲方無(wú)正當理由單方終止合同,除承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失外,還應向乙方支付工程總造價(jià)3%的違約金。乙方無(wú)正當理由單方終止合同,除承擔由此給甲方造成的經(jīng)濟損失外,還應向甲方支付工程總造價(jià)3%的違約金。
九、爭議解決
本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。解決不成,任何一方均可向濟南鐵路運輸中級法院起訴或聊城仲裁委員會(huì )仲裁。
十、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
本合同正本兩份,甲、乙雙方各一份。副本6份,甲方3份,乙方3份。若正本與副本相悖,以正本為準。
甲方: _____有限責任公司
乙方:_____安裝工程有限責任公司
法定代表人:(簽字)
法定代表人:(簽字)
委托代理人:(簽字)
委托代理人:(簽字)
經(jīng)辦人:
經(jīng)辦人:
二O_______年_____月_____日
委托施工合同15
建設單位:____________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包單位:____________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規,結合本工程具體情況,甲乙雙方在平等互利的基礎上,遵循平等、自愿、公平及誠信的原則,經(jīng)友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):______________工程施工
2、工程地點(diǎn):___________________________________。
二、承包方式及范圍
承包方式:包設計、包人工、包該工程所有設備安裝材料、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全、包檢驗、包調試、包驗收合格備案和送電、包售后維修。承包范圍:
1、供電系統設計。
2、所有安裝設備材料的`采購、運輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠(chǎng)檢驗;
3、供電系統施工:_______路150頂管100米;從_______KV______________號桿_______接線(xiàn)夾經(jīng)甲方高壓電纜分接箱至末端3臺_______KVA箱變的所有設備材料的運輸、安裝、檢驗及調試;掛表送電等。其中_______期_______#樓_______側1臺630KVA的箱變及電纜施工屬于改線(xiàn)工程,乙方只負責電纜施工、接線(xiàn)、調試送電。
4、整理工程施工驗收資料。
5、協(xié)調與供電部門(mén)的關(guān)系,辦理施工驗收手續。
三、工期
_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
四、工程造價(jià)及付款方式
該工程實(shí)行包干價(jià):總造價(jià)人民幣_______萬(wàn)元整(含稅),大寫(xiě)人民幣_______萬(wàn)元整。具體見(jiàn)乙方投標預算書(shū)。
總造價(jià)為含設計、人工、工程所有設備安裝材料、機械、工期、質(zhì)量、安全、檢驗、調試、驗收合格備案和送電、售后維修、稅費(建安稅)等的綜合造價(jià)。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日_________年____月____日
【委托施工合同】相關(guān)文章:
委托施工合同07-29
委托承包施工的合同07-14
委托設計施工合同08-30
電力委托施工合同09-07
公路委托施工合同09-06
工程委托施工合同06-23
委托施工協(xié)議12-28
委托施工合同范本06-21
委托施工管理合同08-30
委托施工合同15篇09-01