委托承攬電梯安裝調試合同
隨著(zhù)時(shí)間的推移，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務(wù)。那么一份詳細的合同要怎么寫(xiě)呢？以下是小編幫大家整理的委托承攬電梯安裝調試合同，歡迎閱讀與收藏。
甲方：____________
乙方：____________
根據《中華人民共和國民法典》，委托、承攬雙方按平等互利原則，協(xié)商一致簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條工程范圍
1、甲方委托乙方安裝延安寶岳工貿有限公司共計電梯數量為臺。
2、土建尺寸及要求：___由委托方提供經(jīng)安裝項目工程確認的《電扶梯土建布置圖》。
第二條安裝費總金額
注：___此費用包括電梯起吊、腳手架部分改造及電梯井道照明安裝。
第三條結算方式及付款期限
1委托方在承攬方安裝調試完畢，驗收申報前支付承攬方貳萬(wàn)元整。
2、電梯經(jīng)技監局檢驗合格，電梯交付使用后，委托方支付承攬方壹萬(wàn)元整。
3、電梯安裝完畢驗收合格，一年免保期到期后，委托方支付承攬方壹萬(wàn)元整
第四條質(zhì)量保證
1、承攬方安裝的電梯按國家7588-20__標準、16899標準驗收。
2、承攬方自產(chǎn)品安裝驗收交付之日起12個(gè)月內，對產(chǎn)品安裝質(zhì)量提供保證。
第五條委托方責任
1.向承攬方提供經(jīng)項目單位確認的《電梯井道土建布置圖》。
2.提供符合國家標準的全套設備產(chǎn)品，提供產(chǎn)品相關(guān)的全套資料。
3.委托方負責將合同所訂的全套產(chǎn)品運抵用戶(hù)工地。
第六條承攬方的責任
1.嚴格按照國家和制造廠(chǎng)有關(guān)標準、規范進(jìn)行開(kāi)工申報、安裝、檢驗工作。對所安裝的電梯井道尺寸進(jìn)行核對。負責電梯接貨、搬運、保管工作。
2.承攬方負責電梯安裝后一年免費保養、年審工作。一年后由承攬方和用戶(hù)簽訂有償保養合同。
3.承攬方安裝人員必須嚴格按照安全操作程序及規范施工，杜絕人身傷亡事故。
4.負責接受甲方委托，指派持證人員按甲方規定的要求，國家標準和當地市有關(guān)安裝該10臺電梯，對安裝過(guò)程的安裝質(zhì)量和安全負責。
第七條安裝竣工檢測
1.安裝結束自檢合格后，承攬方向當地法定電梯檢驗部門(mén)辦理驗收申報手續，驗收合格或整改合格后辦理電梯使用移交手續。
2.存在下列任何情形之一，不辦理電梯移交手續，委托方不得自行接管使用，擅自接管使用由此產(chǎn)生的`一切安全和質(zhì)量責任均由委托方承擔，給承攬方或他方造成損失的應同時(shí)承擔賠償責任。
安裝產(chǎn)品未經(jīng)當地政府主管部門(mén)驗收�！跷崔k理經(jīng)承攬方確認的書(shū)面移交手續。
第八條違約責任
1.委托方擅自中止合同，無(wú)權請求返還定金。
2.安裝期間，因委托方原因造成誤工，則工期按照實(shí)際延誤時(shí)間順延。
3.委托方逾期付款，應承擔安裝總價(jià)每天萬(wàn)分之三的違約金。
4.其他違約責任按《民法典》以及其他相關(guān)法律承擔各自責任。
第九條其他事項
1.電梯驗收合格后，書(shū)面移交委托方前，如委托方提出使用要求，則委托方應與承攬方簽訂電梯借用協(xié)議。
2、在合同履行期間，由于不可抗力的原因造成無(wú)法按委托、承攬雙方合同條款履行時(shí)，在取得合法證明后，可免于承擔違約責任，但無(wú)法履約方應采取積極措施，減少雙方損失。
3.委托方、承攬方在合同履行期內如遇合同爭議時(shí)，可以通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，雙方任何一方可以向人民法院提起訴訟。
4.本合同一式貳份，甲方持壹份、乙方持壹份。
5.合同自雙方簽字蓋章之日起生效。委托、承攬雙方對合同條款如果進(jìn)行修改，必須雙方簽字蓋章后方能生效。
甲方：____________乙方：____________
法定代表人：____________法定代表人：____________
_________年____月____日_________年____月____日
【委托承攬電梯安裝調試合同】相關(guān)文章：
電梯安裝委托書(shū)07-09
電梯安裝合同11-03
安裝承攬合同09-29
電梯安裝勞務(wù)合同06-13
電梯采購安裝合同06-23
施工電梯安裝合同04-21
電梯安裝施工合同11-25
電梯銷(xiāo)售安裝合同09-08