- 工程施工合同 推薦度:
- 工程施工的合同 推薦度:
- 工程施工合同 推薦度:
- 建設工程施工合同 推薦度:
- 監控工程施工合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
(必備)工程施工合同
在人們的法律意識不斷增強的社會(huì ),合同出現在我們生活中的次數越來(lái)越多,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務(wù)。那么大家知道合同的格式嗎?以下是小編整理的工程施工合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
工程施工合同1
簽定地點(diǎn):______市____區電教教儀站
簽訂時(shí)間:________________________
甲方:__________市___________實(shí)驗中學(xué)
乙方:___________教學(xué)儀器設備有限公司依照《中華人民共和國民法典》,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況工程名稱(chēng):______市______實(shí)驗中學(xué)電子監控系統工程工程地點(diǎn):______市______實(shí)驗中學(xué)校園內工程范圍:詳見(jiàn)______市______實(shí)驗中學(xué)監控系統招標文件和投標書(shū)工程內容:監控系統布線(xiàn)、設備安裝及調試
二、工程總價(jià):詳見(jiàn)附件1(工程價(jià)格匯總表)合同金額:人民幣貳拾捌萬(wàn)壹仟肆佰玖拾伍元整(____________元)!∽ⅲ汗こ炭偪钪,中標工程總款為_(kāi)___________元,后續附加四畫(huà)面分割器____________元,為甲、乙方及____區電教教儀站認可,為必須附加項,見(jiàn)工程價(jià)格匯總表第9項。本工程在學(xué)校監控系統工程招標文件、投標書(shū)范圍內采用總價(jià)包干的形式,一次包干;超出學(xué)校監控系統工程招標文件、投標書(shū)范圍內的項目若學(xué)校需要增加,由雙方協(xié)商定價(jià)。
三、產(chǎn)品質(zhì)量及安裝調試要求
1.乙方須按附表1要求向甲方提供符合國家產(chǎn)品質(zhì)量標準的正品設備,不得以任何理由以次充好,如發(fā)現有非正品則乙方以一賠十。未經(jīng)甲方同意,不得隨意更改方案。并提供各設備有關(guān)品質(zhì)證明書(shū),合格證,說(shuō)明書(shū),相關(guān)軟件等資料。
2.乙方所提供合同內設備應保證產(chǎn)品內外包裝完好無(wú)損,若不能達到要求,甲方有權要求乙方立即更換合格產(chǎn)品直至解除合同。由此帶來(lái)的一切損失由乙方負責。
3.在簽訂合同后,乙方按照甲方要求負責設備安裝、調試,要求做到布局合理,布線(xiàn)規范,便于使用及維護,符合國家有關(guān)技術(shù)標準。
4.由甲方提供安裝場(chǎng)地及電源。
四、技術(shù)標準及質(zhì)量保證
。1)布線(xiàn)標準:乙方監控系統布線(xiàn)施工,嚴格遵照國際《民用閉路監控電視系統技術(shù)規范》GB50198-94。
。2)乙方所供設備均以生產(chǎn)廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品技術(shù)資料為技術(shù)標準。
。3)乙方保證本項目所供產(chǎn)品均為合同中指定的產(chǎn)品,且包裝為原包裝。產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)時(shí)提供供貨證明,經(jīng)甲方驗收后進(jìn)行施工。
。4)乙方對監控布線(xiàn)、設備質(zhì)保見(jiàn)附件1(工程價(jià)格匯總表質(zhì)保說(shuō)明)
五、工程項目建設期限合同簽定后____日內進(jìn)場(chǎng)施工,整個(gè)施工工期30天。(____________開(kāi)工,____________以前乙方按設計要求完成設備安裝調試。并能投入正常使用。)
六、售后服務(wù)
1.乙方所提供合同內設備,從驗收之日起,所有產(chǎn)品及零配件質(zhì)保期按投標書(shū)規定辦理。在質(zhì)保期內,若有產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,由乙方負責更換或維修。質(zhì)保期滿(mǎn)后,設備維修時(shí),乙方按成本費計算。更換的產(chǎn)品必須是新的,且質(zhì)保期限從當時(shí)算起。
2.凡由產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題引起的各類(lèi)故障,乙方在接到甲方故障報修通知后,在4小時(shí)內響應,24小時(shí)內解決故障,若在24小時(shí)內不能排除故障的,則應由乙方提供不低于原設備標準的備用產(chǎn)品保證學(xué)校的正常行課。
3.在驗收合格后的________年內,如乙方接到甲方故障報修通知后4小時(shí)內沒(méi)有響應或24小時(shí)內沒(méi)有排除故障且沒(méi)有提供不低于原設備標準的備用產(chǎn)品保證學(xué)校的正常行課,則每出現上述情況一次扣除乙方合同總金額的0.1%作為對甲方的`賠償,直到扣完,所造成損失由乙方負責(每次售后服務(wù),均要求有甲乙雙方簽字的書(shū)面記錄)。
4.乙方向甲方培訓1-2名設備操作管理人員,要求達到能正確使用與維護本合同的設施、設備。
七、竣工驗收及付款方式項目施工安裝、調試完畢,由乙方通知甲方組織驗收,并提供相應完整的驗收資料。乙方自書(shū)面通知之日起,10天內由于甲方拖延不驗收視為工程驗收合格。項目施工安裝、調試完畢后,由____區電教站與學(xué)校一道組織驗收,并簽注驗收結論。自驗收合格之日起____日內支付合同總金額的10%(____________),使用________年后(即________年內)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題和用戶(hù)投訴的支付合同總金額的30%(____________)(此部分資金不計算利息),使用________年后(即________年內)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題和用戶(hù)投訴的支付合同總金額的60%(____________)(此部分資金不計算利息),逾期不付按0.1%支付滯納金。
八、約定事項
。1)為確保工期,爭取提前竣工,由甲乙雙方共同組成工程實(shí)施小組。
。2)合同如需變更,甲、乙雙方另行協(xié)商確定變更事宜,雙方簽章生效,并作為本合同的附件。
。3)招標文件、投標書(shū)是本合同的一部分,具有同等法律效力。
。4)附件1作為本合同要件,乙方必須遵照執行,否則視為違約。
九、違約責任
1.乙方必須嚴格按合同要求按時(shí)、按質(zhì)(即合同要求的設備的規格、型號)、按量完成供貨與安裝調試完畢并交付甲方使用。如有違約,每違約一天,按合同總金額的0.1%向甲方支付違約金;若違約超過(guò)10天,甲方有權解除合同,所造成的損失,由乙方負責。
2.在乙方履行合同后,甲方保證按時(shí)向乙方支付合同款項,如有違約,每違約一天,按合同總金額的0.1%向乙方支付違約金。
十、本合同按《中華人民共和國民法典》,《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》,《消費者權益保護法》等有關(guān)法律條款執行。
十一、合同執行中,若發(fā)生糾紛,由甲乙雙方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,提交仲裁委員會(huì )解決,直至提交法院審理。
十二、施工期間出現工傷事故,由施工單位自行負責。
十三、本合同一式四份,由甲方執二份(存檔一份,財務(wù)一份),乙方執一份,電教站備案一份。
十四、未盡事宜,由甲乙雙方友好協(xié)商解決。
十五、本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權的代表簽字,加蓋雙方公章后之日生效。貨款兩清后,合同效力終止。
甲方:______市_____實(shí)驗中學(xué)
乙方:_____
法定代表人:_______________
法定代表人:___________________
經(jīng)辦人:___________________
經(jīng)辦人:
________年____月____日
________年____月____日
工程施工合同2
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
甲方將工程發(fā)包給乙方施工,根據國家有關(guān)規定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,同意簽訂本合同。
第一條工程總造價(jià)和訂貨款
。1)工程造價(jià):本合同全部工程施工圖預算造價(jià)為人民幣壹萬(wàn)捌仟伍佰元整(各單項工程造價(jià)詳見(jiàn)工程項目一覽表);
。2)訂貨款:甲方提供給乙方工程總造價(jià)30%的訂貨款伍仟伍佰元整(合同簽定之日付給)。
第二條工程進(jìn)度和結算方式
。1)乙方進(jìn)入施工現場(chǎng)敷設工程所需管道及線(xiàn)路,待乙方安裝所有監控攝像機完畢,甲方付給乙方工程總造50%的材料款玖仟貳佰伍拾元整;
。2)甲方廠(chǎng)區車(chē)間照明設備安裝完畢,乙方進(jìn)入施工現場(chǎng)安裝電腦錄像監控專(zhuān)用設備終端,整套系統進(jìn)行調試正常使用,經(jīng)甲方驗收合格后,甲方付給乙方工程總造價(jià)20%的剩余款叁仟柒佰伍拾元整。
第三條工程工期及順延工期
工程工期為20__年3月10日至20__年3月25日。
在組織施工過(guò)程中,如遇下列情況,得順延工期,雙方應及時(shí)進(jìn)行協(xié)商,并通過(guò)書(shū)面形式確定順延期限:
。1)因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
。2)因甲方提出變更計劃而不能繼續施工者;
。3)因甲方原因造成被迫停工或不能順利施工者。
第四條服務(wù)條款
在正常使用情況下,執行國家公安部規定保修一年的制度:
。1)一年內屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生故障,一切維修費用由乙方全部承擔;
。2)屬人為破壞或由于水、火及其它自然災害所造成的.損壞,不在保修范圍之內。
第五條其它
。1)材料進(jìn)入施工現場(chǎng)并已安裝完畢的,如有丟失或損壞由甲方負責;
。2)本合同未盡事宜,雙方也可簽訂補充協(xié)議作為附件,補充協(xié)議與本合同具有同等效力;
。3)本合同簽約地為;
。4)本合同一式二份,甲乙雙方各執一份;
。5)本合同自簽字蓋章之日起生效。
發(fā)包方單位:承包方單位:
。ㄉw章)(蓋章)
法定代表人:
日期: 年 月法定代表人: 日期: 年 月 日
工程施工合同3
甲方: 乙方:
甲方將________年期間的部分零星維修工程(每次的`預算工程造價(jià)在20元以?xún)龋┌l(fā)包給乙方施工,經(jīng)甲乙雙方平等友好協(xié)商,簽訂以下合同:
一、工程地點(diǎn):
隨甲方指定的施工任務(wù)確定,在主____區范圍。
二、工程內容:
三、工期:
四、本合同有效期:在雙方簽字蓋章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和質(zhì)量標準:或包工包料,或單包工,質(zhì)量合格。執行現行國家規范、標準。
六、工程價(jià)款和結算方式:以派工單上的約定為準。
七、付款方式:施工完畢經(jīng)甲方驗收合格后,憑發(fā)票一周內付清全款。
雙方責任:
。ㄒ唬、甲方責任:
1、協(xié)調工作由甲方負責。
2、按時(shí)支付工程款。
。ǘ、乙方責任:
1、按照雙方確定的維修方案,按時(shí)完成施工任務(wù);工程保修期________年(如法律法規規定保修期超過(guò)________年的執行法律法規的規定),保修期負責無(wú)償保修。
2、按規范要求組織施工;負責對施工人員進(jìn)行安全教育和監督;采取安全措施,做到安全文明施工,F場(chǎng)若發(fā)生任何安全事故,概由乙方承擔全部責任。
3、乙方全權委托:履行本合同。
八、違約責任:按《民法典》有關(guān)規定執行。
九、本合同雙方簽字蓋章生效,本合同一式肆份,甲方叁份乙方一份。
甲方:
法人代表:
經(jīng)辦人:
乙方:
法人代表:
經(jīng)辦人:
________年____月____日
________年____月____日
工程施工合同4
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
工程名稱(chēng):
工程地點(diǎn):
承包范圍:
承包方式:包工包料
工期:本工程自年 月 日開(kāi)工,于年 月 日竣工。
合同單價(jià) X單價(jià))
第二條 甲方工作
向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需要的水、垃圾場(chǎng)地等,電安裝電表?yè)䦟?shí)結算。
指派為甲方住工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
如確實(shí)需要拆改原建筑物結構或設備管線(xiàn),負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應審批手續。
協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好現場(chǎng)保衛、消防、垃圾處理等工作。
第三條 乙方工作
參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計劃,交甲方審定。
指派為乙方住工地代表,負責合同履行,按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜。
嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定,妥善保護好施工現場(chǎng)周?chē)ㄖ、設備管線(xiàn)、做好施工現場(chǎng)保衛和垃圾消納等工作,處理好由施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝?住戶(hù))的關(guān)系。
施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準不得隨意拆改原建筑物結構及設備管線(xiàn)。
工程竣工未移交甲方之前,負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
工程竣工后甲方只要進(jìn)住后,乙方不負責此工程的設施保護,由甲方負責。
第四條 關(guān)于工期的約定
甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
因乙方責任,不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期,工期不順延。
因涉及變更或費乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響,導致停工8小時(shí)以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設計變更和《建筑裝飾工程及驗收規范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統一標準》(GBJ300—88)等國家制訂的施工及驗收規范為質(zhì)量評定驗收標準。
本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。
工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接收驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時(shí)間內未能組織驗收,需及時(shí)通知乙方,另定驗收日期。不超過(guò)一星期(7天)。由乙方承擔工程的所有實(shí)驗檢測。
第六條 關(guān)于工程價(jià)款及結算的約定
雙方商定本合同價(jià)款采用
(1)單價(jià)固定價(jià)格
(2)固定價(jià)格 %包干風(fēng)險系數計算。包干奉獻包括 內容。
(3)可調價(jià)格:按照國家有關(guān)工程計價(jià)規定計算造價(jià),并按有關(guān)規定進(jìn)行調整和竣工結算。
工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關(guān)資料移送,其余5%的作為質(zhì)保金。壹年內無(wú)生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題并服務(wù)周到及時(shí)予以付清。
第七條 關(guān)于材料供應的約定
凡由乙方采購的'材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設計規范。在施工過(guò)程中如發(fā)生安全事故,甲方概不負責由乙方全部承擔。
乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法規、規范。
違反有關(guān)安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
第九條 爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調解。
當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時(shí),可向當地人民法院起訴。
第十條 其他約定
乙方按照圖紙和規范進(jìn)行施工。施工過(guò)程中的不明確問(wèn)題,乙方需向甲方、圖紙設計單位和甲方上級單位主動(dòng)咨詢(xún)。
甲方、乙方要主動(dòng)配合,乙方要接收工程甲方(監督員)的監督。乙方材料進(jìn)入施工場(chǎng)地和工程各個(gè)分目工程錢(qián)檢驗規格、型號、是否符合要求,并對主要工程材料按照要求列清單簽字確認;工程每個(gè)分目施工前,需要由甲方或監理現場(chǎng)驗收,并對上道工序質(zhì)量驗收合格、確認未有工程項目變更并且對所有隱蔽工程簽證確認后方可進(jìn)行下道工序施工,否則因返工形成的所有費用由乙方承擔。
施工過(guò)程中乙方遇到一切地方關(guān)系、(各種干擾由甲乙雙方共同協(xié)商解決)。
工程竣工后審計時(shí),以實(shí)際平方數乘中標單價(jià)結算。
裝修改造工程保修期1年,在1年內若出現質(zhì)量問(wèn)題由乙方負責免費維修。
第十一條 附則
1本工程需要進(jìn)行保修時(shí),應另定協(xié)議。
1本合同正本兩份,雙方各執一份,副本甲方乙方執。
1本合同履行完后自動(dòng)終止。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(簽字):
法定代表人(簽字):
年 月 日
年 月 日
工程施工合同5
甲方(發(fā)包方):______
乙方(承包方):______
甲、乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實(shí)信用原則,雙方就______合作事項協(xié)商一致,簽訂本分包合同,雙方共同遵照執行。
一、工程名稱(chēng):
香榭國際南區一期7、8樓
二、工程地點(diǎn):
江油市中醫院旁
三、工程承包內容及范圍:
1、乙方負責按照設計圖紙、變更文件規范要求驗收標準,玻璃幕墻的制作、安裝、保證正常使用。
2、施工所需各種材料、加工機械設備、各種工具均由乙方自理。
四、工程工期:
1、開(kāi)工日期:______年______月______日;竣工日期:______年______月______日;工程總日歷天數:______天
2、施工過(guò)程中,如因人力不可抗拒等原因工期相應順延;
五、工程質(zhì)量及材料要求:
1、各種材料下料、制作安裝,接頭位置、焊接等均應符合規范要求。
2、對現場(chǎng)監理提出的問(wèn)題應立即安排人員處理,嚴禁拖延或不整改。
3、如某部位存在嚴重問(wèn)題,必須返工。
4、若返工造成延誤工期的,如對下道工序的工種造成停工,停工的工人人工費由乙方賠償。
六、工程價(jià)款:
______元/平方米; (按實(shí)際面積進(jìn)行結算)
七、工程價(jià)款的撥付及結算方式:
1、工程款的支付:
八、考核驗收:本合同甲方要求在以下方面對乙方進(jìn)行考核后方可決算:
1、安全生產(chǎn):乙方應加強安全教育,認真執行安全技術(shù)規范,嚴格遵守安全制度,落實(shí)安全措施,確保施工安全。如因乙方違章操作造成的一切傷亡事故,發(fā)生的任何費用均由乙方承擔。
2、工程質(zhì)量:堅持工程質(zhì)量標準,嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、施工組織設計、施工技術(shù)方案等有關(guān)要求精心組織施工,確保工程質(zhì)量達到約定的要求。
3、工程所使用材料必須經(jīng)甲方、監理認可,否則不得使用。
5、文明施工:加強施工現場(chǎng)管理,嚴格執行建設主管部門(mén)、環(huán)保、消防、環(huán)衛等有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)的'管理規定,做到文明施工。
九、甲方責任:
1、組織有關(guān)人員對乙方進(jìn)場(chǎng)施工作業(yè)人員進(jìn)行安全、質(zhì)量、文明施工、綜合治理等方面的教育,做好日常監管工作。
2、組織及負責對乙方施工作業(yè)人員進(jìn)行施工技術(shù)、措施等方面的交底。
3、負責對乙方施工人員的安全、工程質(zhì)量、文明施工等方面的工作進(jìn)行指導、監控,并按規定及時(shí)做好驗收工作。
4、負責解決乙方進(jìn)場(chǎng)施工作業(yè)人員的住宿等問(wèn)題,并及時(shí)對其進(jìn)行衛生等方面工作的指導、監管。
十、乙方責任:
1、服從甲方對整個(gè)工程的運行計劃指揮。按甲方的各項交底要求,嚴格按國家操作規范和施工驗收規范,精心組織施工。
2、如乙方需要,生活用品及炊事用具由乙方自理。
3、材料進(jìn)場(chǎng)時(shí),由乙方卸料,配合甲方項目部收料人員共同驗收,核對材料的合格證、標牌、規格、數量,并按材料的規格不同,有序、合理的堆放整齊,做好防銹保護工作。
5、乙方必須將廢料堆放入池,做好工完料凈場(chǎng)地清工作。
6、本工程所需的機械及勞動(dòng)防護用品全部費用由乙方承擔。
7、本班組在其相關(guān)工序開(kāi)始前和結束后,與其工序相關(guān)的班組必須辦理相關(guān)交接檢手續
8、嚴格執行安全協(xié)議書(shū)中的規定,落實(shí)施工現場(chǎng)安全生產(chǎn)措施,做好各項基礎工作。
10、乙方應加強對勞務(wù)作業(yè)人員的管理,自覺(jué)遵守甲方的各項管理規定。
十一、違約責任:
1、當發(fā)生下列情況之一時(shí),甲方應承擔違約責任:
(1)甲方不按約定核實(shí)乙方的工程量、或不按約定支付勞務(wù)作業(yè)工程款、或不按約定支付勞務(wù)作業(yè)工程款尾款時(shí),應按乙方同期向銀行貸款利率向乙方支付拖欠勞務(wù)作業(yè)工程款的利息;
(2)因甲方原因延誤工期超過(guò)十日的,應向乙方支付怠工費,并順延延誤的乙方工作時(shí)間。
2、當發(fā)生下列情況之一時(shí),乙方應承擔違約責任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延誤一日,應向甲方支付本合同總價(jià)款0.5%的違約金;
(2)乙方施工的工程質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量要求,乙方應賠償甲方材料損失費、工具、機械租賃費以及因工期延誤給甲方所造成的所有損失;
3、一方違約后,另一方要求違約方繼續履行合同時(shí),違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
十二、本工程甲方委派同志為現場(chǎng)負責人,乙方委派同志為現場(chǎng)負責人,共同負責履行本合同的各項約定。
十三、爭議:
甲、乙雙方在履行本合同時(shí)發(fā)生爭議,可自行協(xié)商解決。如協(xié)商不成的,可向工程所在地法院提起訴訟。
十四、本合同一式兩份自簽定后即生效,至全部工程作業(yè)內容竣工驗收、工程價(jià)款結清后即失效
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同6
甲方:
乙方:
為按期完成陽(yáng)光馥苑住宅小區1#、2#住宅樓工程施工任務(wù),確保施工質(zhì)量和安全,甲乙雙方共同協(xié)商,達成以下協(xié)議,共同遵守。
一、承包內容:包工不包料,施工圖仲所包含的一切主體工程
施工內容:如地基3:7灰土以上(含基槽開(kāi)挖時(shí)配合人工清槽,坑底操平,灰土鋪設過(guò)程中操平及基邊未到位處補挖,雨天的地基排水),屋面防水層以下及掛瓦(含女兒墻煙道排風(fēng)道制作及安裝),不包含內外粉裝飾的全部土建工程施工內容。
1.全部模板、砼、鋼筋工程(甲方:電渣焊乙方:閃光焊、電弧焊)。
2.全部砌體工程。
3.全部室內外回填土及散水灰土。
4.地下室外圍防水找平層抹灰。
5.施工洞的留置及補砌,架眼的封堵,地溝施工及零星砌體。
6.內外架搭設,井架維護,安全通道安全防護,外圍護網(wǎng)等(不含裝卸架)。
7.屋面找坡層、保溫層、找平層、按設計院或甲方意見(jiàn)留置溫度縫。
8.建設文明工地的相關(guān)配合工作;并形成良好的生活氛圍。
9.場(chǎng)地硬化,臨時(shí)排水溝道,施工現場(chǎng)及生活用房臨設的搭設。
10.未完成以上工程內容所必須的準備工作。(如機械就位、清理,進(jìn)場(chǎng)材料的下車(chē)、整齊堆放等項工作)。
11.后盤(pán)上料人工或機械已包括在內。
12.除機械設備,架子車(chē)、水管、電纜線(xiàn)外,其余一切小型工具用具均由乙
13.負責各種材料的整齊堆放,木模板、方木的釘子拔除。
14.塔吊由乙方設專(zhuān)人指揮。
15.機械維修由甲方負責。
二、承包單價(jià): 元/㎡。
1.設備除運輸費外,場(chǎng)內倒運裝卸、現場(chǎng)內材料、設備二次倒運用功不再計算。
2.人工費超過(guò)1000元的工程變更,按社會(huì )最低價(jià)進(jìn)行調整,1000元以?xún)炔挥枵{整。
3.每次工程罰款,甲方當場(chǎng)出示罰款罰單,結算時(shí)扣除。
4.施工現場(chǎng)的一切零星工程均由乙方安排,工地不發(fā)生零雜工。如乙方未安排,甲方將另行找人處理,其費用從乙方總結算款中扣除。
三、工期:主體90天封頂,主體封頂后30天內,欄板、女兒墻每拖后一天罰款300元,主體工期提前一天獎500元,如材料、水電、等特殊原因耽誤工期順延。
四、工程質(zhì)量:
1.乙方進(jìn)入工地后,由甲方技術(shù)員、工長(cháng)進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量交底,乙方應嚴格按照國家建筑工程驗收規范施工。
2.做到自檢、互檢、交接檢。
3.凡隱蔽工程,包括鋼筋、模板、砼、填土等必須經(jīng)甲方驗收合格后方可施工。否則優(yōu)此而造成的返工損失,全部由乙方承擔。
4.模板面必須但到清水墻要求,如出現粉刷工程量,費用由乙方負責。
五、付款方式:
1.三層封頂后,付工程總款的30%。
2.主體封頂后,付工程總款的%。
3.砌體完工后,付工程總款的10%。
4.粉刷完工后,付工程總款的 %。
5.交工驗收后付17%。
6.剩余3%作為保修費,一年后付清。
六、施工管理:
乙方所有人員必須服從甲方統一管理,統一調配,并無(wú)條件服從工期要求,所有人員必須遵守工地各項規章制度,否則給予處罰,嚴重者甲方有權終止合同,清理出場(chǎng),不予結算。由此而造成的一切損失均由乙方負責。
七、為確保工程質(zhì)量,按期順利進(jìn)行,應做到:
1.乙方必須配備技術(shù)過(guò)硬的現場(chǎng)技術(shù)管理人員兩名,負責施工全過(guò)程中的施工放線(xiàn)工作,甲方及時(shí)檢查指導。不得隨意更換和裁減人員,不得隨意離開(kāi)施工現場(chǎng)(如有事應請假經(jīng)批準后方可離開(kāi))否則甲方有權以每天100元處罰。
2.乙方必須配備熟悉磚混施工的砌體、鋼筋、木模、砼施工員個(gè)一人。經(jīng)本項目確定的人員不得隨意變動(dòng),不得到其它工地另行負責項目,隨意離開(kāi)每人每次罰款50元。
3.乙方必須嚴格按照我項目部管理人員的技術(shù)交底及施工方案進(jìn)行施工,按章操作、遵守規范、不得違章蠻干,否則后果自負。我項目部將按其情節每次處以100-500元罰款。
4.乙方必須每日工完場(chǎng)清,保持工作面整潔,對當辦理即必須及時(shí)清運到指
5.施工中,輔助材料(釘子、扎絲)的`用量不得超過(guò)施工預算的用量。施工中發(fā)現乙方浪費材料,甲方有權做出不低于浪費材料3-5倍的罰款。
6.甲方提供灶房和現場(chǎng)辦公室共兩間,其他施工人員住宿由乙方場(chǎng)外租房,費用自理(甲方不提供床板)。
7.質(zhì)量、技術(shù)。嚴格按照項目部施工方案、技術(shù)交底施工,項目部質(zhì)量員、技術(shù)員有權對主體隊不按方案、交底施工的進(jìn)行罰款。
八、安全:
1、乙方進(jìn)場(chǎng)人員,必須接受甲方安全教育,遵守施工現場(chǎng)各項安全規章制度。施工中因違反安全技術(shù)操作規程所造成的一切安全事故均由乙方負責,甲方不承擔任何責任及經(jīng)濟損失。
2、文明施工:乙方人員進(jìn)場(chǎng)施工,必須遵守關(guān)于文明施工的有關(guān)規定,不準打架、罵仗一次每人罰款50元,酒后操作一次每人罰款100元。
3、未經(jīng)許可不準將工地工具、材料等隨便帶出大門(mén),發(fā)現后,甲方將處以罰款。
九、乙方承擔的分項工程,除達到質(zhì)量、安全、工期要求,還應做到工完場(chǎng)清,合理利用費料,木工應將模板、方木、鋼管、扣件清理干凈,并按指定地點(diǎn)堆放整齊,砼工在施工過(guò)程中應及時(shí)將落地砼清理再用;鋼管供應嚴格按圖紙規范規定下料,制作安裝完畢后應將多余材料及料頭清理歸堆。凡未做到的,甲方有權處以罰款。
十、對施工質(zhì)量好、且節約材料,現場(chǎng)管理好,做到工完場(chǎng)清,且無(wú)安全事故,甲方可給予適當獎勵,并在以后的施工中優(yōu)先考慮。
甲方: 乙方:
年 月 日
工程施工合同7
甲方:_____________________
乙方:_____________________
甲乙雙方根據國務(wù)院《裝飾管理條例》及有關(guān)規定,簽定本合同,并共同遵守。
一、施工內容:
尺寸詳見(jiàn)附件。
二、施工日期:
____年____月____日至____年____月____日完工,如工程日期需要續延,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定。
三、施工總造價(jià):
___¥此造價(jià)為最終結算價(jià)。
四、結算方式:
簽訂合同后甲方先付元預付款給乙方,余款在工程完工后日內甲方一次性付給乙方,金額。
五、雙方責任:
甲方認真履行合同各項條款,并向乙方提供必須的施工場(chǎng)地及水、電源和必要的施工條件;負責施工隊清理好場(chǎng)地障礙物,做好施工前的準備;負責驗收、簽證、結算;如有外來(lái)因素對施工不利,應做好協(xié)調和排除工作。施工中由甲方所造成對乙方人員損傷,由甲方負責。乙方必須嚴格按圖紙的.要求進(jìn)行施工;應遵守甲方所在單位的一切規章制度,做到安全文明施工;保質(zhì)、保量按時(shí)交工。工程中乙方所造成人員損傷由乙方負責(如停電、水、天氣變化等延誤工期,不算施工工期)。
六、工程維修:
工程安裝驗收后,乙方負責保修月,保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期內,乙方施工原因造成的質(zhì)量問(wèn)題由乙方無(wú)償保修。
七、違約責任:
若一方違約,違約方需向對方支付合同總金額%的違約金。
八、合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
九、設計方案樣稿、樣本為合同附件,與合同一并保存,具有同等的法律效力。
十、未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同8
發(fā)包人(全稱(chēng)):
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話(huà):
承包人(全稱(chēng)):
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話(huà):
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就下列建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):
2、工程地點(diǎn):
3、工程內容:
4、工程立項批準文號:
5、資金來(lái)源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
1、開(kāi)工日期:______年___月___日;
2、竣工日期:______年___月___日;
3、合同工期總日歷天數_________天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:質(zhì)量標準評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據。
五、合同價(jià)款
金額(大寫(xiě)):___________________________________元(人民幣);¥:____________元(人民幣)。
六、雙方一般權利和義務(wù)
1、發(fā)包人派駐的工程師
姓名:____________________;職務(wù):_____________________;
職權:___________________________________________________。
2、監理單位委派的工程師
姓名:____________________;職務(wù):_____________________;
發(fā)包人委托的職權:_____________________________________;
需要取得發(fā)包人批準才能行使的職權:________________________________。
3、不實(shí)行監理的,工程師的職權:___________________________________。
4、承包人代表
姓名:____________________;職務(wù):_____________________;
職權:_________________________________________________。
5、發(fā)包人代表
姓名:____________________;職務(wù):_____________________;
職權:___________________________________________________。
七、發(fā)包人應按約定的時(shí)間和要求完成以下工作:
1、施工場(chǎng)地具備施工條件的要求及完成的時(shí)間: 已具備條件 。
2、將施工所需的水、電、電訊線(xiàn)路接至施工場(chǎng)地的時(shí)間、地點(diǎn)和供應要求: 已接通 。
3、施工場(chǎng)地與公共道路的通道開(kāi)通時(shí)間和要求: 已接通 。
4、工程地質(zhì)和地下管線(xiàn)資料的提供時(shí)間: 開(kāi)工后3天內 。
5、由發(fā)包人辦理的施工所需證件、批件的名稱(chēng)和完成時(shí)間: 開(kāi)工后30天內 。
6、水準點(diǎn)與座標控制點(diǎn)交驗要求:發(fā)包人以書(shū)面形式交驗,并于交付施工現場(chǎng)時(shí),在現場(chǎng)實(shí)際交驗,并做交驗記錄。
。7)圖紙會(huì )審和設計交底時(shí)間: 開(kāi)工后15天內 。
。8)協(xié)調處理施工場(chǎng)地周?chē)叵鹿芫(xiàn)和鄰近建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹(shù)名木的保護工作。
八、承包人應按約定時(shí)間和要求,完成以下工作:
1、需由設計資質(zhì)等級和業(yè)務(wù)范圍允許的承包人完成的設計文件提交時(shí)間: 配合辦理相關(guān)手續 。
2、應提供計劃、報表的名稱(chēng)及完成時(shí)間:每月25日前向發(fā)包人、監理單位填報《已完工程量報表》及下月計劃完成工程量報表 。
3、承擔施工安全保衛工作及非夜間施工照明的責任和要求:按工程需要提供和維修施工使用的照明、看守、圍墻和警衛等 。
4、向發(fā)包人提供的辦公和生活房屋及設施的要求: 保持整潔衛生,及時(shí)清理施工廢物,保證建筑建設施工正常進(jìn)行,不影響施工工人的工作和和休息 。
5、需承包人辦理的有關(guān)施工場(chǎng)地交通、環(huán)衛和施工噪音管理等手續:
。1)需要辦理交通特別通行證時(shí),由承包人負責辦證。
。2)施工現場(chǎng)需要排放有害污水時(shí),由承包人辦理有關(guān)手續。
。3)施工噪音超過(guò)當地主管部門(mén)的規定時(shí),由承包人提出措施,以上所發(fā)生的費用由發(fā)包人按實(shí)支付。
6、施工場(chǎng)地周?chē)叵鹿芫(xiàn)和鄰近建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹(shù)名木的保護要求及費用承擔:采取安全防護措施,費用由責任方承擔。
7、施工場(chǎng)地清潔衛生的要求:按照當地有關(guān)規定做好文明施工工作。
九、施工組織設計和工期
1、工期進(jìn)度:承包人提供施工組織設計(施工方案)和進(jìn)度計劃的時(shí)間:承包人必須在合同簽訂后_____日內向發(fā)包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進(jìn)度計劃。
工程師確認的時(shí)間:工程師收到后_____天內批準或提出修改意見(jiàn),逾期不批復則視為同意。
2、工期延誤:雙方約定工期順延的其他情況:雙方應當嚴格遵守開(kāi)工日期以及竣工日期時(shí)間,非因特殊情況造成工期延誤的,由承包方承擔責任;由于發(fā)包人另行發(fā)包的專(zhuān)業(yè)工程造成的工期延誤,工期相應順延,發(fā)包人支付相應的費用。
十、質(zhì)量與驗收
1、各工序應按施工技術(shù)標準進(jìn)行質(zhì)量控制,每道工序完成后,專(zhuān)職質(zhì)量檢查員應進(jìn)行檢查。
2、施工時(shí)對路基的中線(xiàn)樁位進(jìn)行放樣測量,對箱涵的基坑開(kāi)挖及所有基礎位置進(jìn)行放樣,由專(zhuān)職質(zhì)量檢查員組織監理對測量放樣進(jìn)行復測,保證施工的準確性。
3、臺背或墻后填土、路基填筑碾壓完成規定作業(yè)遍數后,在平整度符合規定標準的基礎上,采用灌砂法進(jìn)行檢驗路基壓實(shí)度,檢驗合格,并經(jīng)監理工程師簽證后方可進(jìn)行下一層填筑。
4、鋼筋施工過(guò)程中專(zhuān)職質(zhì)量檢查員應對鋼筋規格、數量、位置隨時(shí)進(jìn)行復核檢查,特別注意一些較復雜部位的鋼筋如橋頭搭板鋼筋,在安裝完成后應進(jìn)行檢查驗收,鋼筋必須綁扎牢固,鋼筋不得有滑動(dòng)、轉折、移位等情況。
5、挖基坑專(zhuān)職質(zhì)量檢查員應會(huì )同業(yè)主單位和監理單位共同對基坑進(jìn)行質(zhì)量監控和及時(shí)驗收。
6、混凝土施工前專(zhuān)職質(zhì)量檢查員應對鋼筋模板進(jìn)行全質(zhì)量檢查和技術(shù)復核。
十一、安全施工
1、施工人員進(jìn)入施工現場(chǎng)前,必須要進(jìn)行施工安全、消防知識的教育和考核工作,對考核不合格的職工,禁止進(jìn)入施工現場(chǎng)參加施工。
2、進(jìn)入施工現場(chǎng)必須戴好安全帽,系好帽帶,并正確使用個(gè)人勞動(dòng)防護用品。
3、嚴格執行操作規程,不得違章指揮和違章作業(yè),對違章作業(yè)的指令有權拒絕并有責任制止他人違章作業(yè)。
4、施工作業(yè)時(shí)必須正確穿戴個(gè)人防護用品,進(jìn)入施工現場(chǎng)必須戴安全帽。不許私自用火,嚴禁酒后操作。
5、在高空、鋼筋、結構上作業(yè)時(shí),一定要穿防滑鞋;電鉆、電錘、電焊機等電動(dòng)機具用電、配電箱必須要有漏電保護裝置和良好的'接地保護地線(xiàn),所有電動(dòng)機具和線(xiàn)纜必須定期檢查,保證絕緣良好,使用電動(dòng)機具時(shí)應穿絕緣鞋,戴絕緣手套。
6、現場(chǎng)用電,一定要有專(zhuān)人管理,同時(shí)設專(zhuān)用配電箱,嚴禁亂接亂拉,采取用電掛牌制度,尤其杜絕違章作業(yè),防止人身、線(xiàn)路,設備事故的發(fā)生。
7、作業(yè)前應對相關(guān)的作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底;未經(jīng)安全教育培訓合格不得上崗,非操作者嚴禁進(jìn)入危險區域;特種作業(yè)必須持特種作業(yè)資格證上崗。
8、凡2m以上的高處作業(yè)無(wú)安全設施,必須系好安全帶;安全帶必須先掛牢后再作業(yè)。
9、在整個(gè)施工過(guò)程中,必須嚴格執行國家、省市、各部委關(guān)于工程消防法規和有關(guān)條款。
十二、質(zhì)量保修
承包人應按法律、行政法規及國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規定,在工程竣工驗收之前,與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同,并對交付發(fā)包人使用的工程,在質(zhì)量保修期內承擔質(zhì)量保修責任。
保修期為:______年___月___日—______年___月___日。
十三、工程結算
1、工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包方認可后____天內,承包方向發(fā)包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料,雙方按照協(xié)議書(shū)約定的合同價(jià)款及專(zhuān)用條款約定的合同價(jià)調整內容,進(jìn)行工程竣工結算。
2、辦理工程價(jià)款竣工結算的一般公式為:
竣工結算工程款=預算(或概算)或合同價(jià)款+施工過(guò)程中預算或合同價(jià)款調整數額-預付及已結算工程價(jià)款-保修金。
3、發(fā)包人與承包人在建設工程承包合同中約定質(zhì)量保證金,發(fā)包人從應付的工程款中預留,用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現的缺陷進(jìn)行維修的資金,質(zhì)量保證金為_(kāi)__________________________________元(人民幣);¥:____________元(人民幣)。
十四、材料設備供應
1、承包人在每月____日將下月采購的材料設備以報表形式報發(fā)包人,經(jīng)發(fā)包人確認后方可采購。采購的材料設備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。
十五、違約、索賠和爭議
1、發(fā)包方、承包方應當共同遵守上述約定,如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟損失,應當支付相應的賠償;
2、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或邀請第三方調解。協(xié)商或調解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會(huì )申請仲裁。
十六、其他
1、發(fā)包人、承包人履行合同全部義務(wù)后,發(fā)包人向承包人簽發(fā)履約證書(shū),本合同即告終止。
2、合同的權利義務(wù)終止后,發(fā)包人、承包人應當遵循誠實(shí)信用原則,履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
3、本合同正本____份,具有同等效力,由發(fā)包人、承包人分別保存____份。
4、雙方根據有關(guān)法律、行政法規規定,結合工程實(shí)際,經(jīng)協(xié)商一致后,可對本合同內容具體化、補充或修改,其效力同本合同。
發(fā)包人:(公章)
委托代理人:
電話(huà):
傳真:
開(kāi)戶(hù)銀行:
賬號:
郵政編碼:
______年___月___日
承包人:(公章)
委托代理人:
電話(huà):
傳真:
開(kāi)戶(hù)銀行:
賬號:
郵政編碼:
______年___月___日
工程施工合同9
簽訂地點(diǎn):_____________________
簽訂時(shí)間:_____________________
甲方:___________
乙方:___________電腦城
依照《中華人民共和國合同法》,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng):___________工程地點(diǎn):___________工程內容:___________
二、工程總價(jià):詳見(jiàn)附件(工程價(jià)格匯總表)
合同金額:人民幣______________________元整(¥____________元)。
本工程在甲方監控系統工程采購范圍內采用總價(jià)包干的形式,一次包干;超出甲方監控系統工程采購范圍內的項目若甲方需要增加,由雙方協(xié)商定價(jià)。
三、產(chǎn)品質(zhì)量及安裝調試要求
1.乙方須按要求向甲方提供符合國家產(chǎn)品質(zhì)量標準的正品設備,不得以任何理由以次充好,如發(fā)現有非正品則乙方以一賠十。未經(jīng)甲方同意,不得隨意更改方案。并提供各設備有關(guān)品質(zhì)證明書(shū),合格證,說(shuō)明書(shū),相關(guān)軟件等資料。
2.乙方所提供合同內設備應保證產(chǎn)品內外包裝完好無(wú)損,若不能達到要求,甲方有權要求乙方立即更換合格產(chǎn)品直至解除合同。由此帶來(lái)的一切損失由乙方負責。
3.在簽訂合同后,乙方按照甲方要求負責設備安裝、調試,要求做到布局合理,布線(xiàn)規范,便于使用及維護,符合國家有關(guān)技術(shù)標準。
4.由甲方提供安裝場(chǎng)地及電源。
四、技術(shù)標準及質(zhì)量保證
(1)布線(xiàn)標準:乙方監控系統布線(xiàn)施工,嚴格遵照國際《民用閉路監控電視系統技術(shù)規范》GB50198-94.
(2)乙方所供設備均以生產(chǎn)廠(chǎng)家提供的.產(chǎn)品技術(shù)資料為技術(shù)標準。
(3)乙方保證本項目所供產(chǎn)品均為合同中指定的產(chǎn)品,且包裝為原包裝。產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)時(shí)提供供貨證明,經(jīng)甲方驗收后進(jìn)行施工。
(4)乙方對監控布線(xiàn)、設備質(zhì)保見(jiàn)附件1(工程價(jià)格匯總表質(zhì)保說(shuō)明)
五、工程項目建設期限為合同簽訂后5日內進(jìn)場(chǎng)施工,整個(gè)施工工期___________天。(____________開(kāi)工,____________以前乙方按設計要求完成設備安裝調試。并能投入正常使用。)
六、售后服務(wù)
1.乙方所提供合同內設備,從驗收之日起,所有產(chǎn)品及零配件質(zhì)保期按投標書(shū)規定辦理。在質(zhì)保期內,若有產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,由乙方負責免費更換或維修。質(zhì)保期滿(mǎn)后,設備維修時(shí),乙方按成本費計算。
2.凡由產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題引起的各類(lèi)故障,乙方在接到甲方故障報修通知后,在4小時(shí)內響應,24小時(shí)內解決故障。
3.乙方向甲方免費培訓1-2名設備操作管理人員,要求達到能正確使用與維護本合同的設施、設備。
七、驗收及付款方式
項目施工安裝、調試完畢,由乙方通知甲方組織驗收,并提供相應完整的驗收資料。乙方自書(shū)面通知之日起,10天內由于甲方拖延不驗收視為工程驗收合格。
項目施工安裝、調試完畢后,甲方自驗收合格之日起5日內一次性支付合同總金額(¥____________)
八、約定事項
(1)為確保工期,爭取提前竣工,由甲乙雙方共同組成工程實(shí)施小組。
(2)合同如需變更,甲、乙雙方另行協(xié)商確定變更事宜,雙方簽章生效,并作為本合同的附件。
九、違約責任
1.乙方必須嚴格按合同要求按時(shí)、按質(zhì)(即合同要求的設備的規格、型號)、按量完成供貨與安裝調試完畢并交付甲方使用。如有違約,每違約一天,按合同總金額的0.1%向甲方支付違約金;若違約超過(guò)10天,甲方有權解除合同,所造成的損失,由乙方負責。
2.在乙方履行合同后,甲方保證按時(shí)向乙方支付合同款項,如有違約,每違約一天,按合同總金額的0.1%向乙方支付違約金。
十、本合同按《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》,《消費者權益保護法》等有關(guān)法律條款執行。
十一、合同執行中,若發(fā)生糾紛,由甲乙雙方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,提交仲裁委員會(huì )解決,直至提交法院審理。
十二、施工期間出現工傷事故,由施工單位自行負責。
十三、本合同一式三份,由甲方執二份(存檔一份,財務(wù)一份),乙方執一份。
十四、未盡事宜,由甲乙雙方友好協(xié)商解決。
十五、本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權的代表簽字,加蓋雙方公章后之日生效。貨款兩清后,合同效力終止。
甲方蓋章:___________乙方蓋章:___________
法人代表或授權人簽字:___________法人代表或授權人簽字:___________
__________年__________月__________日
工程施工合同10
發(fā)包方/業(yè)主(甲方):
承包方________________(乙方):________________________
工程名稱(chēng):________施工許可證號:________________
工程編號:________乙方營(yíng)業(yè)執照證號:________________
承包工程內容:________
鑒于甲方希望及要求乙方按圖紙、技術(shù)規范及國家和北京市有關(guān)規范承建_______________________型)________精裝修工程,并已接受承擔該項工程之施工、完成及補修的投標書(shū)。
甲、乙兩方根據中華人民共和國及北京市地方有關(guān)法律、法規并結合本工程具體情況,通過(guò)友好協(xié)商,達成以下協(xié)議:
一、乙方在考慮到及接受本合同中所列出的義務(wù)和利益及在本合同所列出的合同條款約束下,愿意按甲方要求、工程范圍、技術(shù)規范、圖紙、國家和北京市有關(guān)規范及其它議標文件要求承包本合同內所列的.工程。
二、甲方將按合同條款所列付款方式和有關(guān)合同條款按時(shí)及按規定支付乙方人民幣(或_______________________元)整(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程造價(jià))作為乙方承包完成本合同所列的工程。
三、本合同所列出合同條款,為本合同書(shū)不可分割的一部分,如果本分包合同條款與“北京市建設施工合同”版本不一致,甲、乙兩方同意以本合同條款為準。
甲方法人代表簽字:________乙方法人代表簽字:________________
甲方單位蓋章:________乙方單位蓋章:________________
日期:________________日期:________________________________
工程施工合同11
甲方(全稱(chēng)):(簡(jiǎn)稱(chēng):甲方)
乙方(全稱(chēng)):(簡(jiǎn)稱(chēng):乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng):蘇地20xx-B-23地塊項目外遮陽(yáng)工程(一標段)(16#17#21#樓)
工程地點(diǎn):蘇州高新區馬運路北,濱河路東天之運花園工程內容:外遮陽(yáng)制作供貨和安裝
二、工期要求
根據現場(chǎng)實(shí)際施工進(jìn)度要求
三、質(zhì)量標準及質(zhì)保期
工程質(zhì)量標準:合格;質(zhì)保期:貳年
四、合同價(jià)款
單價(jià):252元/㎡,圖紙面積為2851.68㎡
總價(jià):(大寫(xiě))柒拾壹萬(wàn)捌仟陸佰貳拾叁圓(小寫(xiě))¥718623元整乙方組織生產(chǎn)前,須現場(chǎng)測量窗戶(hù)尺寸,并向甲方出具實(shí)測尺寸清單,甲方認可后方可組織生產(chǎn),此清單經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后作為排產(chǎn)及竣工結算的`依據,亦作為本合同的補充,具有同等法律效力。
五、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書(shū)
2、本合同專(zhuān)用條款、本合同補充條款
3、本合同通用條款
4、標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件
5、圖紙、工程報價(jià)單或預算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
六、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
七、乙方向甲方承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。
八、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應當支付的款項。
九、合同生效
合同訂立地點(diǎn):
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同12
原告:________________法定代表人_______________,職務(wù)董事長(cháng),住__________市__________區__________街__________號樓__________室,郵編:________________電話(huà):_____________
被告:________________公司,法定代表人_______________,職務(wù)總經(jīng)理,住__________市__________區__________號,郵編:______________電話(huà):_____________
案由:_________________建設工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元,延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日,逾期支付,則以 ______________ 元為基數,按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實(shí)與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同,按照合同約定,原告為被告建設的位于北京市通州區梨園鎮某地的'某項目B區的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進(jìn)行施工,工期為50天,從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款,保修期自竣工之日起______個(gè)月,項目最后的結算金額為_(kāi)________元,所以被告留存保修款____________,保修期至_____________年__________月__________日。然而,過(guò)了保修期后,該項目并未發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題,被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為,被告拒絕返還保修款的行為已構成違約,嚴重損害了原告的合法權益,故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關(guān)規定,特向貴院提起訴訟,請求依法裁判。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:________________有限公司
法定代表人:______________
_____________年__________月__________日
工程施工合同13
合同編號:___________
簽約時(shí)間:__________________________________
發(fā)包人(全稱(chēng)):(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)____________
承包人(全稱(chēng)):(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)____________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就工程施工事項協(xié)商一致,訂立本施工合同。
第一條工程概況
1、工程名稱(chēng):________________________。
2、工程地址:________________________。
3、工程內容:________________________。
4、工程做法:________________________。
5、承包范圍:________________________。
6、承包方式:乙方包工包料。
7、進(jìn)場(chǎng)材料:________________________。
8、工期:本工程工期為天,自_______年_____月__日開(kāi)工,于______年____月__日竣工。
9、工程質(zhì)量:________________________。
第二條合同價(jià)款、付款方式及結算
1、合同單價(jià):________________________。
2、合同總價(jià)款:______________________。
3、付款方式及期限:__________________。
4、計算原則:________________________。
第三條甲方責任
1、甲方根據合同要求及時(shí)付款,因款項不到位而造成的工期延誤由甲方承擔。
2、甲方負責審核并批準乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時(shí)監督檢查乙方施工進(jìn)度的質(zhì)量,組織對工程的竣工驗收。
3、開(kāi)工前天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說(shuō)明份,并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說(shuō)明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
4、指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
5、負責保護好周?chē)ㄖ锛把b修、設備管線(xiàn)、古樹(shù)名木、綠地等不受損壞,并承擔應費用。
6、如確實(shí)需要拆改原建筑物結構或設備管線(xiàn),負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應應審批手續。
7、開(kāi)工前雙方對前期工程進(jìn)行驗收后交于乙方管理,如以后出現損壞由乙方負責。
8、協(xié)調處理好建設單位及各分包單位與乙方在施工程序的合作,協(xié)調有關(guān)部門(mén)做好現場(chǎng)保衛、消防、垃圾處理等工作。
第四條乙方責任
1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計劃交甲方審定。
2、指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責的各項事宜。
3、嚴格執行施工規范、安排操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定,妥善保護好施工現場(chǎng)周?chē)ㄖ、設備管線(xiàn)、古樹(shù)名木不受損壞。做好施工現場(chǎng)保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周?chē)鷨挝唬ㄗ?hù))的關(guān)系。
5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保,成品保護費用由乙方負責。
7、做好現場(chǎng)安全文明施工,否則甲方有取追究乙方責任,并按施工現場(chǎng)管理制度執行。
第五條關(guān)于工期的約定
1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
2、甲方未按合同規定支付工程進(jìn)度款而影響施工進(jìn)度,工期順延。
3、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4、因乙方責任,不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期,工期不順延。
5、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時(shí)以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第六條工程驗收
1、在施工過(guò)程中分下列階段對工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗收;
。1)材料驗收;
。2)隱蔽工程驗收;
。3)竣工驗收;
2、甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。如甲方在接到驗收通知單的24小時(shí)內不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時(shí),乙方應按要求辦理復驗,但由此造成停工,工期順延。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔。
3、對工程質(zhì)量不合格的部位,乙方必須進(jìn)行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按延期交付的標準支付違約金。
4、工程完工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后___日內組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續,簽署保修單,乙方應向甲方提交完整的竣工資料;
5、雙方進(jìn)行竣工驗收前,乙方負責保護工程現場(chǎng)的全部安全,嚴把火災關(guān),如引起火災全部損失由乙方承擔;
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起,乙方所施工的`工程在正常使用和維護條件下,使用年限不應少于年,保修期限為年。
第七條違約責任。
1、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。甲方按____元/天計算,支付乙方的損失。甲方不按合同的約定支付款,每延期一天,按付款額的0、1%支付滯納金。
2、由于乙方原因,逾期竣工,乙方按天/元計算,向甲方支付違約金。
第八條不可抗力
由于戰爭和嚴重的火災、洪水、臺風(fēng)、地震等屬于人力不可抗拒的原因。導致一方不能履行合同時(shí),不履行方應在7日內通知另一方,并在14日內向對方提供有效的法律證明文件和詳細書(shū)面。允許延期履行、部份履行或不履行合同,免除違約責任。
第九條爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調解。
2、當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時(shí),可向工程所在地人民法院起訴。
第十條補充條款:___________________________________。
甲方(蓋章):____________________乙方(蓋章):____________________
法定代表人:____________________法定代表人:____________________
經(jīng)營(yíng)地址:______________________經(jīng)營(yíng)地址:______________________
委托代理人(簽字):____________委托代理人(簽字):____________
電話(huà):__________________________電話(huà):__________________________
傳真:__________________________傳真:__________________________
開(kāi)戶(hù)銀行:______________________開(kāi)戶(hù)銀行:______________________
日期:__________年______月____日日期:__________年______月____日
工程施工合同14
發(fā)包人:(全稱(chēng))________________
承包人:(全稱(chēng))________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
1.工程名稱(chēng):_______________________________________
2.工程地點(diǎn):_______________________________________
3.工程承包范圍
承包范圍:___________________________________________________________________
4.計劃工期
計劃開(kāi)工日期:________年________月________日
計劃竣工日期:________年________月________日
計劃工期總日歷天數________天。
5.質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:________________________
6.計價(jià)方式與簽約合同價(jià)格
本合同采用計價(jià)方式為_(kāi)_______________
金額:________萬(wàn)元人民幣
________(小寫(xiě))
7.組成合同的文件
7.1組成本合同的文件包括:
。1)合同協(xié)議書(shū)及合同附件;
。2)中標通知書(shū)(如果有);
。3)投標函及投標函附錄(如果有);
。4)專(zhuān)用合同條款;
。5)通用合同條款;
。6)技術(shù)標準和要求;
。7)圖紙;
。8)已標價(jià)工程量清單(如果有);
。9)其他合同文件。
7.2雙方有關(guān)工程的變更等書(shū)面文件視為本合同的.組成部分。
8.承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。
9.發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。
10.合同生效
10.1合同訂立時(shí)間:______年______月______日
10.2合同訂立地點(diǎn):________________________
10.3本合同雙方約定________________后生效。
發(fā)包人:(公章)承包人:(公章)
地址:地址:
法定代表人:(簽字)法定代表人:(簽字)
委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)
電話(huà):電話(huà):
傳真:傳真:
開(kāi)戶(hù)銀行:開(kāi)戶(hù)銀行:
賬號:賬號:
郵政編碼:郵政編碼:
經(jīng)雙方遵照公平、自愿、誠信的原則下達成以下協(xié)議:甲方將位于潞西市芒拐寨子角(未來(lái)“云河新村”)田壩上的一幢自家的住宅民房以包工包料的方式承包給乙方。
一、承包工程范圍:
1、乙方負責主體工程的材料施工,水電安裝、腳手架(水電不含材料費)不負責任何裝修工程和基礎土方拉出拉進(jìn)。
2、在施工用電方面,乙方負責電線(xiàn)、電表,施工水電費。甲方負責拉接,電表落戶(hù),甲方還要保證在施工期間道路暢通及建房所需頂桿。
二、付款方式
按實(shí)際面積計算840元/㎡,總面積在200㎡左右,開(kāi)工時(shí)支付貳萬(wàn)元整(¥:20xx0元),地圈梁灌起付叁萬(wàn)元整(¥:30000元),到20xx年4月份付壹拾萬(wàn)元整(¥:100000元)。其余施工費甲方盡量籌集,不得超過(guò)兩年付清。
三、工期
開(kāi)工時(shí)間:20xx年11月23日
完工時(shí)間:20xx年3月底(雨季前)
四、在施工中,雙方各盡其責,保質(zhì)保量安全文明完工。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同15
甲方:______________
乙方:______________
甲方將______________花園小區______________、______________樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工(油漆另訂),內外腳手架的施工,垂直運輸及部分材料發(fā)包給乙方,雙方就相關(guān)權利與業(yè)務(wù)協(xié)議如下,以共同遵守。
一、承包范圍與單價(jià):
1、瓦工承包內容:______________、______________樓的施工內容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機械,外墻及屋面保溫防水,泥桶、鐵鍬等,承包單價(jià)。(注:大臨計時(shí)工土方開(kāi)挖及配合人工,外墻貼面磚、花崗巖、內地面磚、散水坡意外的附屬工程,如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內,另行商定。)
2、木工承包內容:______________、______________樓的施工內容包括模板的支拆,內滿(mǎn)堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料,承包單價(jià)______________元/m (建筑面積)。
3、鋼筋承包內容:______________、______________樓所有的鋼筋加工綁扎、加工機械、鋼筋保護層等承包價(jià)(建筑面積)。(注:電渣壓力焊及二次構造植筋不在承包范圍內。)
4、架子工承包內容:______________、______________樓所有腳手架搭拆包括內外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設棚、臨邊防護、基坑防護、安全通道等承包單價(jià)(建筑面積)。
5、水電工承包內容:______________、______________樓的水電安裝施工包括現場(chǎng)施工用電管理,外墻落水管的.安裝,承包單價(jià)。(注:消防、暖通不在承包范圍內。)
6、垂直運輸:現場(chǎng)配備QTZ60型塔吊壹臺,人貨電梯貳臺,施工用五芯電纜______________m,總配電箱一臺,二級配電箱二臺,_____配電箱十臺承包單價(jià)______________(建筑面積______________)。
二、甲方職責:
1、甲方按時(shí)支付進(jìn)度款。
2、甲方提供相關(guān)施工圖紙四套,并進(jìn)行技術(shù)交底。
3、甲方負責提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。
4、施工中甲方提供軸線(xiàn)、標高及水準點(diǎn),甲方技術(shù)人員配合進(jìn)行施工放線(xiàn)
三、乙方職責:
1、嚴格按規范和設計要求進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量。
2、服從甲方施工技術(shù)人員的管理,服從甲方調遣。
3、按甲方要求的進(jìn)度節點(diǎn)完成施工內容,確保工程工期。
4、嚴格按甲方安全科(安全員)的要求進(jìn)行施工,嚴禁野莽施工,服從甲方的安全管理。
四、付款方式:
1、乙方機械材料進(jìn)場(chǎng)一周內,甲方代付______________%材料款,約人民幣______________萬(wàn)(以借條為準),待工程結算時(shí)從總價(jià)中扣除。
2、付款方式:甲方每月按完成量的______________%付乙方工程款。(注:付款期限不超過(guò)每個(gè)月的5號,逾期造成人員不穩定或其它損失由甲方承擔。)
3、春節前支付完成工程量的______________%,主體結構在春節前封頂,甲方承諾給予獎金______________元,以資_____。
4、工程實(shí)體完工支付結算總價(jià)的______________%,______________%余款于______________年______月_______日前一次性付清。
五、其它:
補充事項:
六、本協(xié)議一式三份,甲方貳份,乙方壹份。
本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
七、簽證:
發(fā)包人:______________承包人:______________
簽章:______________簽章:______________
聯(lián)系電話(huà):______________聯(lián)系電話(huà):______________
日期:_____________年______月_______日日期:_____________年______月_______日
【工程施工合同】相關(guān)文章:
工程施工合同04-22
工程施工合同04-25
工程施工合同06-13
工程施工合同[精選]07-07
工程施工合同(精選)07-08
布線(xiàn)工程施工合同02-07
工程施工合同【推薦】06-09
【熱門(mén)】工程施工合同06-10
裝修工程施工的合同04-26
道路工程施工合同04-25