裝飾施工合同范本通用
在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì )中，合同的使用頻率呈上升趨勢，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么大家知道合法的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎？下面是小編為大家整理的裝飾施工合同范本通用，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
委任單位：____________
施工單位：____________
就____________裝飾工程，經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書(shū)，共同遵守如下：
一、工程名稱(chēng)：___________________________
二、工程地點(diǎn)：________________________
三、工程項目?jì)热荩篲_______________________
四、工程期限
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
五、工程造價(jià)為人民幣：____________________________________
六、付款方式
1.合同簽訂后甲方材料到場(chǎng)，開(kāi)工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。
2.開(kāi)工后，甲方按工程進(jìn)度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書(shū)單價(jià)為標準，以實(shí)際工程量結算)
七、材料設備：本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時(shí)組織進(jìn)場(chǎng)，材料設備保管場(chǎng)地由甲方提供，以滿(mǎn)足工程的需要和有一個(gè)好的保管場(chǎng)所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工
1.乙方必須嚴格按設計圖紙進(jìn)行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。
2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時(shí)材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3.施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。
4.乙方應了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規定，遵守施工技術(shù)規范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。
5.如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規定，造成罰款的由乙方負責。
九、工程質(zhì)量
1.本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設計變更為質(zhì)量評定驗收標準。
2.由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由乙方承擔。
3.由于乙方原因造成的'無(wú)法返工的質(zhì)量事故，一切后果由乙方負責。
4.裝飾工程質(zhì)量保修一年。
十、工程驗收
由乙方發(fā)出工程驗收通知，雙方人員到施工現場(chǎng)，按所設計圖紙要求和有關(guān)標準對工程進(jìn)行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，由此而發(fā)生的質(zhì)量，安全問(wèn)題由甲方承擔責任并以甲方開(kāi)始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任
任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備注
本合同有不詳之處，甲、乙方通過(guò)協(xié)商補充協(xié)議或條款，如本合同甲.乙方發(fā)生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟合同仲裁委員會(huì )或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會(huì )仲裁或法院判決執行。
十三、本合同報價(jià)表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。
甲方單位(蓋章)：________
代表人：__________________
乙方單位(蓋章)：________
代表人：__________________
日期：____________________
簽訂合同地點(diǎn)：____________
【裝飾施工合同】相關(guān)文章：
裝飾施工合同06-13
裝飾施工合同07-26
裝飾施工合同范本-施工合同02-10
裝飾裝修施工合同06-15
住宅裝飾施工合同06-15
家具裝飾施工合同06-15
外墻裝飾施工合同04-25
建筑裝飾施工合同07-20
2022裝飾施工合同08-30
裝飾裝修施工合同07-26