電力工程建設施工合同

　　隨著(zhù)人們法律意識的建立，合同的地位越來(lái)越不容忽視，合同協(xié)調著(zhù)人與人，人與事之間的關(guān)系。知道嗎，寫(xiě)合同可是有方法的哦，下面是小編整理的電力工程建設施工合同，希望對大家有所幫助。

　　甲方（發(fā)包方）：

　　委托代理人：

　　乙方（承包方）：

　　委托代理人：

　　依照《民法典》、《建設工程質(zhì)量管理條例》及有關(guān)法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)守信的原則，乙方承攬甲方安裝工程，經(jīng)雙方友好協(xié)商達成共識，簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱(chēng)：

　　工程地點(diǎn)：

　　二、工程范圍：

　　三、材質(zhì)要求：

　　四、技術(shù)要求：

　　五、工程說(shuō)明：

　　六、施工方式：包工包料，預留端口符合相關(guān)技術(shù)要求。

　　七、工程質(zhì)量及要求

　　1、本工程質(zhì)量必須達到供電部門(mén)優(yōu)良工程標準。

　　2、材料供應

　�。�1）本安裝工程中所需的主要材料、主要部件和設備，由乙方自行購買(mǎi)，但質(zhì)量必須符合合同要求和現行國家標準。

　�。�2）乙方應按照工程設計要求和國家規定的有關(guān)技術(shù)標準采購材料；所購的材料乙方必須提供合格證、化驗單等有關(guān)證明文件，并對材料質(zhì)量負責。

　�。�3）、乙方所使用的.材料應確保無(wú)假冒偽劣產(chǎn)品，否則，乙方承擔全部責任，并賠償由此給甲方造成的損失。

　　八、工程工期

　　1、準備工期：______個(gè)日歷天。

　　2、安裝工期：_____個(gè)日歷天。

　　3、制作工期自合同預付款支付之日起計算。安裝開(kāi)始時(shí)間由甲方提前3天通知乙方，乙方必須在規定時(shí)間到達施工現場(chǎng)，開(kāi)始施工。因天氣不可抗拒因素工期相應順延。

　　九、工程價(jià)款與支付方式

　　1、工程總價(jià)：_____元整。大寫(xiě)_______。

　　2、本工程所有款項采用銀行承兌方式支付。

　　3、合同生效后，甲方一次性支付合同總價(jià)款的95%作為預付工程款，剩余5%作為質(zhì)保金，驗收合格經(jīng)確認無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，乙方出具同價(jià)款真實(shí)有效的增值稅發(fā)票后付清余款。

　　十、工程驗收

　　1、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規定，向供電部門(mén)和甲方提供完整竣工資料，并組織驗收，依通過(guò)電力部門(mén)驗收為準，但違法違規通過(guò)驗收的除外。

　　2、驗收不合格的部分，乙方應采取修理、更換等補救措施。若工程達不到合同要求，但不影響正常使用，可采取折價(jià)措施。若工程難以實(shí)現合同目的，乙方除退還甲方已支付的工程款外，還應賠償甲方相應損失。

　　十一、工程質(zhì)保期

　　1、工程質(zhì)保期為_(kāi)___年，自工程竣工驗收合格之日起計算。質(zhì)保期內乙方免費維修及更換配件（因甲方操作或使用不當造成損壞除外）；

　　2、合同質(zhì)保期滿(mǎn)后的維修，由甲方購置材料，乙方負責維修、更換，發(fā)生費用由雙方協(xié)商解決。

　　十二、雙方責任

　　1、甲方

　�。�1）負責施工場(chǎng)地及場(chǎng)外線(xiàn)路通道的賠青、協(xié)調工作，滿(mǎn)足安裝施工條件。

　�。�2）派駐現場(chǎng)工程師對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監督。

　�。�3）負責用電前的（用電協(xié)議、調度管理協(xié)議、用電合同、用電儲蓄）四項手續辦理。

　　2、乙方

　�。�1）合同簽訂后3日內乙方應根據施工要求，與其他專(zhuān)業(yè)溝通做好預埋及施工指導工作。

　�。�2）負責施工場(chǎng)地的臨時(shí)生活設施安排，材料進(jìn)入工地后負責卸車(chē)和保管。

　�。�3）在施工中乙方應經(jīng)常進(jìn)行安全施工教育，若發(fā)生工傷事故，由乙方自行負責。

　�。�4）及時(shí)向甲方提供開(kāi)工通知書(shū)、施工進(jìn)度表、竣工驗收資料。

　�。�5）現場(chǎng)工程材料和安裝的設備在交付甲方使用之前負責保管，并清理好場(chǎng)地。

　�。�6）按照有關(guān)規定提供竣工驗收資料，辦理竣工驗收報告，并承擔驗收所發(fā)生的一切費用。

　�。�7）工程完工后免費對甲方的相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行培訓。

　�。�8）協(xié)助甲方辦理用電前的（用電協(xié)議、調度管理協(xié)議、用電合同、用電儲蓄）四項手續。

　　十三、違約責任

　　1、因乙方的原因，工程延期交工，每日向甲方賠償工程總造價(jià)萬(wàn)分之五的逾期違約金。

　　2、其他違約本合同有約定的依照約定，無(wú)約定的按《民法典》執行，違約方承擔對方的經(jīng)濟損失。

　　十四、合同爭議的解決方式

　　凡有關(guān)本合同或執行本合同而發(fā)生的一切爭執，應通過(guò)友好協(xié)商解決。如不能解決，雙方同意通過(guò)______仲裁委員會(huì )進(jìn)行仲裁。該仲裁委員會(huì )作出的裁決是最終的，甲乙雙方均應受其約束，任何一方不得向法院或其它機關(guān)申請變更，除非仲裁委員會(huì )指定。仲裁費由敗訴方承擔。

　　十五、附則

　　1、本合同雙方簽字蓋章后生效。

　　2、本合同一式_____份，乙方____份，甲方___份。

　　3、本合同履行地點(diǎn)：_____________。

　　甲方：（公章）

　　委托代理人：

　　_____年____月_____日

　　乙方：（公章）

　　委托代理人：

　　_____年____月_____日

【電力工程建設施工合同】相關(guān)文章：

電力工程施工合同06-24

施工建設合同07-20

電力工程合同范本_建設工程合同02-16

建設施工合同07-11

建設工種施工合同02-07

建設施工合同05-26

建設施工合同12-03

電力工程施工合同范本03-19

電力工程施工合同示范文本12-02