租賃工程設備合同
在人們的法律意識不斷增強的社會(huì ),能夠利用到合同的場(chǎng)合越來(lái)越多,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。相信很多朋友都對擬合同感到非?鄲腊,以下是小編收集整理的租賃工程設備合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
租賃工程設備合同1
出租方(甲方):___________________
承租方(乙方):___________________
經(jīng)雙方協(xié)商一致,就乙方向甲方承租以下設備達成協(xié)議:
一、設備的使用地點(diǎn)及工程情況
____________________________________
二、租賃設備概況
設備名稱(chēng):_____________________
規格型號:_____________________
數量(臺):___________________
隨機人員(人數):_____________
機手補助:_____________________
租賃金額:_____________________
三、設備的所有權
本合同所列的所有租賃設備的所有權屬于出租方,承租方對租賃設備機械只享受租賃期間的使用權,沒(méi)有對設備的轉租權,承租方不得以任何理由對設備進(jìn)行抵押,否則造成的全部后果由承租方承擔。
四、甲方的基本責任
1.提供技術(shù)型良好的設備。
2.設備進(jìn)入乙方施工現場(chǎng)厚,甲方機手服從乙方施工管理人員的調度與指揮,并遵守乙方施工現場(chǎng)的規章制度。
3.甲方機手應該按設備操作規程施工。
五、乙方的基本職責
1.為甲方機手提供食宿。
2.乙方負責設備在施工現場(chǎng)的看護并保證設備.人員的安全。由乙方原因造成的設備損壞或丟失,由乙方負責賠償。
3.乙方不得強迫甲方機手違章作業(yè)或超負荷工作。
4.乙方應在交貨地點(diǎn)檢查驗收租賃機械設備,同時(shí)將簽收蓋章后的機械租賃收據交給甲方
5.乙方對甲方進(jìn)入施工現場(chǎng)的機手要進(jìn)行安全培訓。
六、結算方式及相關(guān)事宜
1.租賃期間:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,開(kāi)始計算租金,如乙方提前使用,則從使用日期開(kāi)始計算租金。租賃期滿(mǎn),乙方將設備完好交給甲方后,辦-理退場(chǎng)手續。如乙方繼續租用需簽訂續租合同,續租不足一個(gè)月時(shí),租賃費按實(shí)際天數計算。
2.結算方式:設備租賃費按包月計算,首月_________萬(wàn)元/月,次月_______萬(wàn)元/月,第三月______萬(wàn)元/月,第四月______萬(wàn)元/月,第五月______萬(wàn)元/月,第六月______萬(wàn)元/月,乙方在甲方確認設備后向甲方支付首月租金______萬(wàn)元,并且完全支付進(jìn)場(chǎng)和反程運費押金______元后辦-理提貨手續。反程運費押金在租賃期滿(mǎn)三個(gè)月時(shí)從當月租金中扣除。乙方應在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金,甲方有權停機或將設備撤場(chǎng),所造成的損失由乙方承擔。本設備按月結算。如使用不足一個(gè)月,按整月結算。超過(guò)一個(gè)月以上,超出部分按天計算(元/天)。
3.運費的承擔:設備的進(jìn)場(chǎng)費用由乙方承擔,退場(chǎng)費用由甲方承擔。如租期不足三月,則退場(chǎng)費由乙方承擔,乙方應在設備退場(chǎng)前五日內通知甲方。
4.工作時(shí)間:每月工作時(shí)間不得超過(guò)______小時(shí),超出部分按______小時(shí)折合一天計算機械租金和機手加班費。
5.油料提供:乙方負責提供在租賃期間內設備運行所需的符合運行標準的油料,否則造成的停機損失由乙方承擔。
6.設備維修:乙方應協(xié)助甲方機手作好設備的維修工作,所付的維修費用用以甲方機手簽字為準每月每臺維修費超過(guò)______元以上的部分由甲方承擔,______元以下的部分由乙方承擔。另乙方承擔攤鋪機葉片.濾芯等低值易耗品的費用。
7.設備因故障造成的`停工每月累計布超過(guò)______天(維修時(shí)累計______小時(shí)折合一天),若超出三天,則超出的天數不計租賃費。
8.設備租賃期間,乙方如需轉移工地施工,必須征得甲方得書(shū)面同意,并保證甲方設備在該協(xié)議結束后返回。
七、本合同的附件時(shí)本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括:租賃合同附表.租賃機械收據.及甲.乙雙方通過(guò)協(xié)商做出的補充規定。
八、爭議的解決:______________________________
有關(guān)本合同的一切爭議,甲.乙雙方應根據其他相關(guān)法律的有關(guān)條款友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,提交甲方所在地的仲裁委員會(huì ),根據仲裁的有關(guān)程序進(jìn)行仲裁裁決。仲裁費和勝訴方的律師費由敗訴方承擔。
九、本合同一式二份,由甲.乙雙方各執一份。甲乙雙方簽字蓋章(合同章)之日起生效。
十、如本合同未加蓋甲方合同章,則視為無(wú)效合同。
甲方:______________________________
法人代表:__________________________
委托代理人:________________________
乙方:______________________________
法人代表:__________________________
委托代理人:________________________
租賃工程設備合同2
承租方:
出租方:
因工程需要,甲方租用乙方工程機械設備,本著(zhù)公正、公平、合理的原理,經(jīng)雙方友好協(xié)商,按《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規定,達成如下協(xié)議:
一、設備型號:數量:
二、租賃期限:工程機械設備的'租賃方式為月租。甲乙雙方不得以任何理由和任何形式改變月租方式。
三、租金及支付:月租,每月租金元整人民幣,如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停產(chǎn)或氣候原因以致完不成工作,均由甲方自行負責,乙方租金仍按月租標準計收。
四、甲方應該安排好機械作息時(shí)間。
五、甲方在租賃乙方機械期間機械所有權歸乙方,甲方不得擅自轉租或抵押。
六、機械設備只能由乙方指定的操作工操作,其他人員不得上機操作。
七、違約責任:由違約方負責。
八、本合同未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。此合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字之日起生效,機械退場(chǎng)辦清退租手續,款項結清時(shí),本合同自動(dòng)失效。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
租賃工程設備合同3
承租方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
出租方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《民法典》的有關(guān)規定,按照平等互利的原則, 為明確甲、乙雙方的權利義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:工程地點(diǎn)、設備用途
1、工程地點(diǎn):生態(tài)城項目部工地現場(chǎng)。
2、用途:根據施工現場(chǎng)作業(yè)要求。
第二條:租賃機械的名稱(chēng)、規格
1、日立—5型挖掘機一臺。
2、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間:xx年 3月 日。
第三條:機械操作人員
乙方為租賃機械配備操作手,并保證滿(mǎn)足甲方施工進(jìn)度要求,操作人員工資由乙方承擔,甲方可安排操作人員的住宿,操作人員可在甲方員工食堂就餐,就餐費用按照甲方職工標準收取。
第四條:租賃期限
自 年 月 日至甲方施工現場(chǎng)挖掘機工作內容結束,具體時(shí)間由甲方按照施工進(jìn)度情況確定,期滿(mǎn)后合同終止。
第五條:租金的計算和支付
1、租金按玖拾元小時(shí)計算(燃油費甲方承擔、其他費用乙方自理)。
2、甲方承擔單程拖運費肆佰元整。
3、租賃單價(jià)為固定單價(jià),不因市場(chǎng)因素變化而調整。
4、機械租賃費每月30日結算一次,每次支付當月發(fā)生租賃費的60%,余額在機械退場(chǎng)后一個(gè)月后結清,乙方每次收到租賃費時(shí)提供同等金額的正式發(fā)票,否則甲方可拒絕付款。
第六條:甲方的'權利、義務(wù)
1、甲方有權根據工程施工需要安排乙方完成工作內容,乙方應服從甲方的安排,若乙方不服從甲方的工作安排,甲方有權單方解除本租賃協(xié)議并扣除已發(fā)生的租賃費的50%作為違約金。
2、乙方在工作過(guò)程中應遵守機械操作規程和甲方的安全生產(chǎn)、文明施工制度,若因乙方違規操作發(fā)生事故,乙方應承擔事故后果及損失,甲方有權解除本租賃協(xié)議。
3、甲方授權現場(chǎng)專(zhuān)管人員進(jìn)行機械工作時(shí)間登記,甲乙雙方必須每天核對機械使用時(shí)間,經(jīng)雙方簽確認的工作時(shí)間作為計算租賃費的依據。
第七條:乙方的權利、義務(wù)
1、乙方應妥善保管和使用機械設備,因保管不善造成損壞、丟失以及司機操作不當給甲方造成損失的,乙方應承擔賠償責任。
2、乙方負責機械租賃期間的日常保養工作,使其保持良好狀態(tài)以保證甲方正常施工,保養發(fā)生的費用乙方自行承擔。
3、乙方遵守甲方的各項規章制度,并負責辦理機械及司機的一切保險,費用由乙方自行承擔。
4、乙方必須無(wú)償提供進(jìn)程設備的安全檢驗證明及操作人員的操作資格證據。
5、乙方需授權專(zhuān)人在施工現場(chǎng)進(jìn)行機械施工質(zhì)量跟蹤,記錄工作時(shí)間,每天與甲方核對。
6、乙方操作人員不得謊報機械工作時(shí)間,如有發(fā)現甲方有權扣除當月機械租賃費并可單方解除本租賃協(xié)議。
八、爭議的解決:
有關(guān)本合同的一切爭議,甲、乙雙方應根據《中華人民共和國民法典》及其他相關(guān)法律的有關(guān)條款友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,提交甲方所在地的仲裁委員會(huì ),根據仲裁的有關(guān)程序進(jìn)行仲裁裁決。仲裁費和勝訴方的律師費由敗訴方承擔。
九、本合同壹式貳份,由甲、乙雙方各執一份。甲乙雙方簽蓋章(合同章)之日起生效。
十、如本合同未加蓋甲方合同章,則視為無(wú)效合同。
甲方:
法人代表:
委托代理人:
地址:
電話(huà):
傳真
開(kāi)戶(hù)行:
帳號:
日期:
乙方:
法人代表:
委托代理人:
地址:
電話(huà):
傳真:
開(kāi)戶(hù)行:
帳號:
日期:
租賃工程設備合同4
甲方(定作人):______________
注冊地址:______________
法定代表人:______________
業(yè)務(wù)代表人:______________
電話(huà):______________
傳真:______________
乙方(承攬人):______________
注冊地址:______________
法定代表人:______________
業(yè)務(wù)代表人:______________
電話(huà):______________
傳真:______________
開(kāi)戶(hù)銀行:______________
帳號:______________
甲方與乙方根據《中華人民共和國民法典》及有關(guān)規定,在協(xié)商一致的基礎上訂立本合同,以便雙方共同遵守。
一、項目概況:______________
1、項目名稱(chēng):______________
2、項目地點(diǎn):______________
3、承攬形式:______________
注:承攬形式包括兩種:
(1)一次包死形式也稱(chēng)固定價(jià)格承包形式;
(2)以決算確定價(jià)款的承攬形式也稱(chēng)可調價(jià)格的承攬形式。
二、承攬的內容和范圍:
1、本合同乙方承攬的項目?jì)热轂椋篲_____________
2、本合同項下乙方承攬的材料、設備為:______________
3、乙方按本條1規定的內容完成項目,不得漏項、不得虛報。
4、乙方按本條2規定提供承攬材料、設備、構配件、半成品,在到場(chǎng)時(shí),應向甲方代表出示質(zhì)量合格證、檢驗單,并經(jīng)甲方檢驗合格后才能用于項目。
5、乙方應保管好上述材料的合格證、檢驗單,以便項目驗收時(shí)向甲方提供。
三、甲方設備和提供的材料:______________
1、本合同項下甲方提供的材料為:______________
四、修繕修理期限:(2選1)
1、自本合同生效之日起______天開(kāi)工,合同工期總天數______天。
2、本合同生效后,以甲方通知之________日起______天開(kāi)工,合同工期總天數______天。
五、項目質(zhì)量標準:______________
(標準、行業(yè)標準、原出廠(chǎng)標準或雙方約定。)
六、合同價(jià)款(或預算價(jià)款):______________
金額(大寫(xiě)):__________________元(人民幣).
。ぃ篲_________________元。
注:
(1)一次包死的固定價(jià)款的項目(第一種承攬形式)合同價(jià)款是指乙方完成本合同約定的項目全部?jì)热,并?jīng)甲方驗收合格或經(jīng)政府有關(guān)驗收部門(mén)驗收合格后的價(jià)款,包括工費、管理費和材料、設備價(jià)款等款項,該價(jià)款不得調整。
(2)第二種承攬形式的項目的預算價(jià)款以決算或審計決算為準。
七、圖紙:
1、甲方向乙方提供圖紙的日期和套數:_____________________。
2、甲方對乙方提供圖紙的保密要求:乙方承擔圖紙保密義務(wù),設計部門(mén)要求甲方承擔的圖紙保密義務(wù),乙方也應承擔;乙方未經(jīng)甲方同意,不得將項目圖紙轉借、復制給第三人。
3、使用國外圖紙的`技術(shù)要求和費用負擔:___________________。
八、甲方義務(wù):
甲方除了履行本合同其他條款規定的義務(wù)外,還應履行以下義務(wù):
1、甲方供給乙方所需的水、電、汽、電訊。
2、_____年_______月________日前甲方向乙方提供安裝施工圖紙和施工有關(guān)技術(shù)資料。
九、乙方義務(wù):
乙方除了履行本合同其他條款規定的義務(wù)以外,還應履行以下義務(wù):
1、未經(jīng)甲方書(shū)面同意,乙方不得將本合同項目轉交第三人完成。
2、甲方供給乙方所需的水、電、汽、電訊按表計量,乙方按價(jià)付費。
3、乙方負責維修施工區域的臨時(shí)道路、臨時(shí)設施。
4、乙方自行負責施工所需的水、電管線(xiàn)的鋪設、管理、使用和維修等工作。
5、乙方及時(shí)向甲方提供項目進(jìn)度計劃,并按甲方批準或修改后的進(jìn)度計劃實(shí)施。
6、乙方應文明施工,在施工時(shí),應盡量避免擾亂甲方及附近單位居民正常的工作和生活秩序,要搞好施工現場(chǎng)環(huán)境清潔衛生工作。
7、乙方應做好施工場(chǎng)地交通、環(huán)衛、粉塵、防火、施工噪音等工作,并承擔由此發(fā)生的責任。
8、乙方應科學(xué)施工,應嚴格按照國家規定或行業(yè)規定的操作規范進(jìn)行施工。
9、乙方應安全施工,必須采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。在施工過(guò)程中發(fā)生的工傷事故及安全事故,由乙方負責。
10、乙方應負責已完項目的管理和保護,如有損壞或丟失,應負責維修和增補,直至經(jīng)驗收合格交付甲方。
十、試車(chē):
1、項目完工后,根據項目需要乙方應組織甲方進(jìn)行項目試車(chē),項目試車(chē)應按設計標準和質(zhì)量要求,在該項目滿(mǎn)負荷運轉的前提下進(jìn)行。試車(chē)費用由______承擔。
2、試車(chē)應有項目試車(chē)觀(guān)察期,試車(chē)觀(guān)察期為_(kāi)_____天。試車(chē)檢查主要檢驗本項目是否適用、好用,是否達到本合同規定的標準。對試車(chē)檢查出的質(zhì)量問(wèn)題,乙方應進(jìn)行整改、修補、返工直至使該項目達到合同規定的標準。
3、試車(chē)合格后,甲方、乙方應簽訂確認書(shū),經(jīng)確認后方可轉入項目驗收程序。
十一、項目驗收:
1、項目試車(chē)完成后,由甲方根據本合同第五條的內容對項目進(jìn)行驗收。
2、若驗收不合格,乙方應整改、修補、返工,直至甲方驗收合格。
十二、竣工結算:______________(包死價(jià)可不用此條)
1、項目竣工驗收合格后,進(jìn)行項目決算。
2、決算應根據預算和經(jīng)雙方確認的設計變更等合同文件進(jìn)行。
3、決算方式采用:
3.1如果審計價(jià)高于合同價(jià),以合同價(jià)作為項目?jì)r(jià)款。
3.2如果審計價(jià)低于合同價(jià),以審計價(jià)款作為項目?jì)r(jià)款。
4、甲方按上述第3條所確定的項目?jì)r(jià)款向乙方結算。
十三、價(jià)款支付:
(存在定金的情況:______________)
本合同生效后____________日內甲方按合同價(jià)款的20%向乙方支付定金。驗收合格后,乙方開(kāi)具合法有效的全額發(fā)票后____________日內甲方支付合同價(jià)款(或決算價(jià)款)____%,剩余______%為質(zhì)保金,______年后付清。
(不存在定金的情況:______________)
甲方驗收合格后,乙方開(kāi)具合法有效的全額發(fā)票后____________日內,甲方按合同價(jià)款(或決算價(jià)款)____%支付給乙方,剩余______%為質(zhì)保金,______年后付清。
十四、保修:
1、質(zhì)量保修期為_(kāi)_________年,自驗收合格之日起計算。
2、修繕修理項目在質(zhì)量保修期內發(fā)生故障的,由乙方維修并排除故障。乙方在接到甲方通知維修之日起____________日內仍不予以維修的,甲方有權委托第三方進(jìn)行維修,發(fā)生的所有費用在質(zhì)保金中扣除,若質(zhì)保金不夠支付費用的,乙方應承擔全部費用。
十五、違約責任:
1、甲方若不能按本合同規定結算價(jià)款的,依法承擔相應的違約責任。
2、乙方若違反本合同第二條約定的,應承擔相應的違約責任。
3、乙方逾期交付修繕修理項目(包括整改、修補、返工等)的,每日應按合同價(jià)款1‰累計計算償付違約金。
4、本條3約定的違約金不能彌補甲方損失的,乙方應額外補償甲方的實(shí)際損失。
5、若乙方達不到本合同約定的質(zhì)量標準的,由乙方負責整改、修補、返工,直至達到合同標準。因此而導致交付延誤的,按本條3規定承擔違約責任,并承擔發(fā)生的全部費用。若經(jīng)整改、修補、返工仍不能達到本合同約定的質(zhì)量標準的,甲方有權單方終止本合同并由乙方賠償甲方的經(jīng)濟損失。
6、未經(jīng)另一方書(shū)面同意,一方不得單方解除本合同,否則應支付合同總價(jià)款____%的違約金,并賠償經(jīng)濟損失。(約定定金的,雙倍返還甲方定金。)
7、甲、乙雙方若有違反本合同其他條款的,應承擔違約責任。
十六、不可抗力:
1、本合同約定的不可抗力指甲乙雙方任何一方在簽訂本合同時(shí)不可預見(jiàn)的、并不能克服的和不能避免的對本合同的履行產(chǎn)生影響的事件。
2、甲乙雙方任何一方遭受不可抗力時(shí)應及時(shí)通知另一方,雙方應對是否繼續履行本合同、變更或終止本合同達成協(xié)議。
3、免除遭受不可抗力一方因不可抗力原因不能履行合同的違約責任。
十七、保險:
乙方負責為施工人員及第三人生命、財產(chǎn)辦理保險,并支付保險費。
十八、爭議解決:
凡有關(guān)本合同或執行本合同時(shí)發(fā)生的爭議由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí)任何一方均有權訴至法院,無(wú)論哪一方起訴,均由施工所在地法院管轄。
十九、乙方發(fā)生合并、分立、改組、轉讓、出兌等變更情況的,必須事先通知甲方,并履行清結義務(wù),甲方有權決定是否終止本合同。
二十、其他約定:
二十一、本合同須經(jīng)雙方蓋章,自最后一方蓋章之日起生效。未盡事宜應當雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
二十二、本合同一式四份,甲乙雙方各執二份。
甲方:______________乙方:______________
租賃工程設備合同5
承租方:___________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
出租方:___________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規定,按在照平等互利的原則,經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商,就甲方向已方承租設備特簽定此合同。
二、設備使用地點(diǎn)及工程項目________________________工程
三、設備的所有權和使用權
1、已方擁有租賃設備的所有權。
2、甲方僅在租賃期內本合同規定的范圍內擁有該租賃設備的`使用權。
四、租賃期限及租金結算方式
1、租期自________年_______月______號至工程完工止。
2、設備租賃費按小時(shí)計算:________元/小時(shí),油料由已方自負。租賃費每月一結,結算后一個(gè)星期內結清。
五、租賃設備的使用、維修、保養
1、設備在租賃期間由甲方使用,已方應做好設備的日常保養、維修,使設備保持良好的狀態(tài),維修費用由甲方承擔,維修保養如需甲方協(xié)助,甲方應盡量配合。
2、設備操作機手每天24小時(shí)值班。
六、已方的義務(wù)
1、為甲方提供性能良好的設備,及設備合格證等資料。
2、配備一名具備操作證的操作手(工資由已方自負)。
3、進(jìn)入甲方工地后,已方機手應服從甲方施工現場(chǎng)管理人員的調度和指揮,并遵守甲方施工現場(chǎng)的規章制度,如不服從,甲方有權責令其改正或清除退場(chǎng)。
4、已方機手在施工現場(chǎng),不服從施工人員安排擅自違章操作,由已方承擔責任。
5、在施工場(chǎng)內由機手操作失誤造成的一切安全事故由已方全部負責。
七、甲方的義務(wù)
1、負責提供已方機手的食宿,提供床位和住宿場(chǎng)地,餐費由乙方承擔。
2、甲方不得強迫已方機手違章或超負荷作業(yè)。
3、租賃期間,設備在工地停放安全由甲方負責,如發(fā)生丟失、毀損由甲方按照本合同第一條核定價(jià)格賠償,賠償期限在丟失、損壞當日起三十天內。
八、違約責任
1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款,未經(jīng)對方書(shū)面同意,任何一方不得中途變更或解除本合同。
2、在租賃期間,未經(jīng)已方書(shū)面同意,甲方不得在租賃設備上隨意增加和扣除部件,不得以租賃設備進(jìn)行轉租或抵押,否則,由此造成的損失由甲方承擔。
九、爭議的解決
有關(guān)本合同的一切爭議,甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》及其它相關(guān)法律法規解決。
十、未盡事宜
甲、乙雙方另行協(xié)商解決。
本合同一式兩份,甲方執一份,乙方執一份,雙方簽字生效。
甲方(公章):____________________ 乙方(公章):____________________
法定代表人(簽字):______________ 法定代表人(簽字):______________
_______________年__________月____日 _______________年__________月____日
租賃工程設備合同6
出租方(甲方):
簽約地點(diǎn):
承租方(乙方):
簽訂日期: 年 月 日
根據《中華人民共和國民法典》的規定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,就乙方向甲方承租以下設備達成協(xié)議:
一、設備的使用地點(diǎn)及工程情況: 乙方租賃甲方的設備僅限于河間市城區內的工程中使用,不得轉移到其它地點(diǎn)。
二、租賃設備概況
三、設備的所有權:
本合同所列的所有租賃設備的所有權屬于出租方,承租方對租賃設備只享受租賃期間的使用權,沒(méi)有對設備的轉租權。承租方不得以任何理由對設備進(jìn)行抵押或轉移,否則造成的全部后果由承租方承擔。
四、甲方的基本責任:
1、 提供良好的設備。
2、 負責設備進(jìn)入乙方施工現場(chǎng)。
五、乙方的基本職責:
1、乙方負責設備在施工現場(chǎng)的看護并保證設備的安全,設備損壞或丟失由乙方負責賠償。
2、乙方應在交貨地點(diǎn)由乙方指定驗收人檢查驗收租賃設備,同時(shí)將簽收蓋章后的租賃收據交給甲方指定驗收人。
3、租賃期滿(mǎn)后負責設備進(jìn)入甲方倉庫。
六、結算方式及相關(guān)事宜:
1、租賃期間:自 年 月 日至 年 月 日,自設備進(jìn)入乙方場(chǎng)地時(shí)開(kāi)始計算租金。如乙方暫未使用,則從使用日期開(kāi)始計算租金。租賃期滿(mǎn),乙方將設備完好交給甲方后,辦理退場(chǎng)手續。如乙方繼續租用,租賃費按實(shí)際天數計算,不再重新鑒定合同。
2、結算方式:設備租賃費按合同雙方指定驗收人出具的單據為標準計算,乙方應在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金加收月租金0.5%的滯納金,并且甲方有權將設備撤場(chǎng),所造成的損失由乙方承擔。本設備按月結算,超出部分按天計算( 元/天)。
3、運費的承擔:設備的進(jìn)場(chǎng)費用由甲方承擔,退場(chǎng)費用由乙方承擔。乙方應在設備進(jìn)場(chǎng)或退場(chǎng)前三日內通知甲方。
4、設備租賃期間,乙方如需轉移工地施工使用,必須征得甲方得同意,并保證甲方設備在該協(xié)議結束后返回。
七、本合同的附件時(shí)本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的.法律效力。如送貨單退貨單、租賃費收據、及甲、乙雙方通過(guò)協(xié)商做出的補充規定。
八、爭議的解決:
有關(guān)本合同的一切爭議,甲、乙雙方應根據《中華人民共和國民法典》及其他相關(guān)法律的有關(guān)條款友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,提交甲方所在地的仲裁委員會(huì ),根據仲裁的有關(guān)程序進(jìn)行仲裁裁決。仲裁費和勝訴方的律師費由敗訴方承擔。
九、本合同壹式貳份,由甲、乙雙方各執一份。甲乙雙方簽字蓋章(合同章)之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
租賃工程設備合同7
出租方:
承租方:
根據《中華人民共和國民法典》的規定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,就乙方向甲方承租以下設備達成協(xié)議:
一、設備的使用地點(diǎn)及工程情況:
樁基、基坑支護、人防、基建工程。
二、租賃設備概況
設備名稱(chēng):挖掘機4臺、柴油樁棰4臺、空壓機2臺、混凝土攪拌樁機3臺、架管、扣件等
隨機人員:10人
三、設備的所有權:
本合同所列的所有租賃設備的所有權屬于出租方,承租方對租賃設備機械只享受租賃期間的使用權,沒(méi)有對設備的轉租權。承租方不得以任何理由對設備進(jìn)行抵押,否則造成的全部后果由承租方承擔。
四、甲方的基本責任:
1、提供技術(shù)型良好的設備。
2、設備進(jìn)入乙方施工現場(chǎng)厚,甲方機手服從乙方施工管理人員的調度與指揮,并遵守乙方施工現場(chǎng)的規章制度。
3、甲方機手應該按設備操作規程施工。
五、乙方的基本職責:
1、為甲方機手提供食宿。
2、乙方負責設備在施工現場(chǎng)的看護并保證設備、人員的安全。由乙方原因造成的設備損壞或丟失,由乙方負責賠償。
3、乙方不得強迫甲方機手違章作業(yè)或超負荷工作。
4、乙方應在交貨地點(diǎn)檢查驗收租賃機械設備,同時(shí)將簽收蓋章后的機械租賃收據交給甲方
5、乙方對甲方進(jìn)入施工現場(chǎng)的機手要進(jìn)行安全培訓。
六、結算方式及相關(guān)事宜:
1、租賃期間:自__年__月__日至___年__月__日,開(kāi)始計算租金。如乙方提前使用,則從使用日期開(kāi)始計算租金。租賃期滿(mǎn),乙方將設備完好交給甲方后,辦理退場(chǎng)手續。如乙方繼續租用需簽訂續租合同,續租不足一個(gè)月時(shí),租賃費按實(shí)際天數計算。
2、結算方式:設備租賃費按包月計算,場(chǎng)和反程運費押金貳拾萬(wàn)元后辦理提貨手續。反程運費押金在租賃期滿(mǎn)三個(gè)月時(shí)從當月租金中扣除。乙方應在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金,甲方有權停機或將設備撤場(chǎng),所造成的損失由乙方承擔。本設備按月結算。
3、運費的.承擔:設備的進(jìn)場(chǎng)費用由乙方承擔,退場(chǎng)費用由甲方承擔。如租期不足三月,則退場(chǎng)費由乙方承擔,乙方應在設備退場(chǎng)前五日內通知甲方。
4、工作時(shí)間:每月工作時(shí)間不得超過(guò)300小時(shí),超出部分按10小時(shí)折合一天計算機械租金和機手加班費。
5、油料提供:乙方負責提供在租賃期間內設備運行所需的符合運行標準的油料,否則造成的停機損失由乙方承擔。
6、設備維修:乙方應協(xié)助甲方機手作好設備的維修工作,所付的維修費用用以甲方機手簽字為準每月每臺維修費超過(guò)伍元以上的部分由甲方承擔,伍元以下的部分由乙方承擔。另乙方承擔攤鋪機葉片、濾芯等低值易耗品的費用。
7、設備因故障造成的停工每月累計不超過(guò)3天,若超出三天,則超出的天數不計租賃費。
8、設備租賃期間,乙方如需轉移工地施工,必須征得甲方得書(shū)面同意,并保證甲方設備在該協(xié)議結束后返回。
七、爭議的解決:
有關(guān)本合同的一切爭議,甲、乙雙方應根據《中華人民共和國民法典》及其他相關(guān)法律的有關(guān)條款友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,提交甲方所在地的仲裁委員會(huì ),根據仲裁的有關(guān)程序進(jìn)行仲裁裁決。仲裁費和勝訴方的律師費由敗訴方承擔。
八、本合同壹式貳份
由甲、乙雙方各執壹份。甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
日期
租賃工程設備合同8
購買(mǎi)方:________________
出售方:________________
為了明確甲乙雙方在機械裝拆過(guò)程中的安全職責,甲乙雙方在簽訂機械設備裝拆合同的同時(shí),簽定本協(xié)議,雙方必須嚴格執行。
一、工程項目名稱(chēng):_____________
工程地址:______________
二、設備:_____________
三、協(xié)議內容:
甲乙雙方必須認真貫徹國家(JGJ59-99《建筑施工安全檢查評分標準》)。嚴格執行有關(guān)勞動(dòng)保護規定及機械設備操作規定。
1、甲方職責:
(1)甲方必須貫徹“安全第一、預防為主”的方針指導生產(chǎn),不得違章安排作業(yè)。
(2)機械進(jìn)出場(chǎng)前甲方必須提供安裝場(chǎng)地。
(3)甲方要對隨機進(jìn)場(chǎng)的乙方機操工、指揮進(jìn)行安全、現場(chǎng)標準化等工作書(shū)面交底。
(4)甲方對隨機進(jìn)場(chǎng)的乙方機操工、指揮的違章現象有權制止,如制止無(wú)效,可拒絕簽證,罰款,直到叫機操工退出工地。
2、乙方職責:
(1)乙方對機械設備應保證安全可靠、性能良好、設施安全,安裝后必須會(huì )同市建委對機械設備進(jìn)行驗收,驗收合格后方能使用,并作好記錄和交付使用手續,提供塔機裝拆上崗、資質(zhì)證書(shū)及經(jīng)公司審批的裝拆方案。
(2)乙方必須定期做好機械的維修保養工作,操作人員認真做好每天的'例保工作,確保機械的安全運行,一旦機械發(fā)生故障應及時(shí)搶修,保證生產(chǎn)正常使用。
(3)乙方操作工、指揮必須堅守崗位,持證上崗,嚴格遵守安全操作規程,并接受甲方和上級部門(mén)的檢查和監督。
(4)乙方在機械設備安裝升節完畢后,及時(shí)提供驗收合格報告。
(5)乙方有權對甲方違章指揮現象進(jìn)行制止并拒絕施工,由此造成停班損失由甲方承擔。
(6)因乙方操作工操作過(guò)失,違反操作程序等所造成施工人員傷亡,設備損壞所造成損失,均由乙方承擔,并負連帶責任。
(7)乙方在裝拆、升節過(guò)程中,操作人員所發(fā)生的傷亡事故,一切責任包括經(jīng)濟損失,均由乙方承擔,并負連帶責任。
四、備注:
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方(簽章):_______________ 乙方(簽章):_________________
代表簽名:_________________代表簽名:_________________
日期:________________
租賃工程設備合同9
甲方:_________________
乙方:_________________
因工程需要,甲方租用乙方工程機械設備,本著(zhù)公正、公平、合理的原理,經(jīng)雙方友好協(xié)商,按《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定,達成如下協(xié)議:
一、設備型號:數量:
二、租賃期限(時(shí)間):工程機械設備的.租賃方式為月租。甲乙雙方不得以任何理由和任何形式改變月租方式。
三、租金及支付:月租,每月租金元整(大寫(xiě):_____元)人民幣,如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停產(chǎn)或氣候原因以致完不成工作,均由甲方自行負責,乙方租金仍按月租標準計收。
四、甲方應該安排好機械作息時(shí)間。
五、甲方在租賃乙方機械期間機械所有權歸乙方,甲方不得擅自轉租或抵押。
六、機械設備只能由乙方指定的操作工操作,其他人員不得上機操作。
七、違約責任:由違約方負責。
八、本合同未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。此合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字之日起生效,機械退場(chǎng)辦清退租手續,款項結清時(shí),本合同自動(dòng)失效。
甲方:_________________乙方:_________________
日期:_________________日期:_________________
租賃工程設備合同10
尊敬的審判長(cháng)、審判員:
四川法銀律師事務(wù)所受岳陽(yáng)設計院及成都分院的委托,指派我們擔任岳陽(yáng)設計院及成都分院的代理人,F發(fā)表如下代理意見(jiàn):
一、被上訴人的請求已超過(guò)訴訟時(shí)效
1.《民法通則》第136條規定:拒付或延付租金的訴訟時(shí)效期間為一年。本案“候連書(shū)”承諾支付租金的時(shí)間為20xx年5月中旬。然而,被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過(guò)一年的訴訟時(shí)效期間。
2.被上訴人從未提交任何關(guān)于訴訟時(shí)效中止、中斷和延長(cháng)的證據。
3.一審判決“審理查明”部分,沒(méi)有任何關(guān)于訴訟時(shí)效延續的事實(shí)依據;然而,在“本院認為”部分,卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實(shí)”,認定訴訟時(shí)效連續。這里,所謂的“基礎事實(shí)”,完全是“憑空而來(lái)”的。
據此:即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關(guān)系,被上訴人的請求也已經(jīng)超過(guò)訴訟時(shí)效,喪失勝訴權。
二、上訴人與被上訴人之間沒(méi)有租賃合同關(guān)系
1.成都分院《營(yíng)業(yè)執照》載明的“成立時(shí)間”為20xx年12月12日,而《機械設備租賃合同》(下稱(chēng)《租賃合同》)的簽訂時(shí)間為20xx年7月5日。簽訂合同時(shí),成都分院根本就沒(méi)有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。
2.《租賃合同》最后一條明確約定“經(jīng)雙方加蓋公章后正式生效”,這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時(shí)還沒(méi)有成立,《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就,合同當然不生效。
3.候聯(lián)界確系岳陽(yáng)設計院成都分院的負責人,但是,并不是候聯(lián)界的所有行為,都應由岳陽(yáng)設計院承擔責任。只有其“在職務(wù)范圍內”的行為,才能由岳陽(yáng)設計院承擔責任。
4.岳陽(yáng)設計院的經(jīng)營(yíng)范圍是“工程設計”,租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此,即使候聯(lián)界有租賃空壓機的行為,也不屬于“在職務(wù)范圍內”的`行為。其責任不應當由岳陽(yáng)設計院承擔。
5.建設工程領(lǐng)域,普遍存在借用資質(zhì)的現象。候聯(lián)界除在使用岳陽(yáng)設計院的資質(zhì)外,還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱(chēng)“廣安智豐公司”)的資質(zhì)。而且廣安智豐公司具有“施工資質(zhì)”。憑什么認定,候聯(lián)界的簽字行為就代表岳陽(yáng)設計院,而不是代表“廣安智豐公司”呢?
三、上訴人與被上訴人之間沒(méi)有實(shí)際履行《租賃合同》
1.一審判決認定:上訴人與被上訴人之間實(shí)際履行合同的依據是“候連書(shū)、候穎淵是岳陽(yáng)設計院的職工”。
針對這一問(wèn)題,二審法官當庭詢(xún)問(wèn)了被上訴人的經(jīng)辦人秦光明。
法官問(wèn):“候連書(shū)是不是岳陽(yáng)設計院的職工?”
秦光明答:“不知道是不是岳陽(yáng)設計院的職工,只知道是候連界的親兄弟”。
被上訴人的經(jīng)辦人至今都仍不知道“候連書(shū)”是否是岳陽(yáng)設計院的職工。一審法院憑什么認定候連書(shū)是岳陽(yáng)設計院的職工呢?
然而,被上訴人的代理人仍稱(chēng)“候連書(shū)是岳陽(yáng)設計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實(shí),想以此逃避其舉證責任。
2.《租賃合同》第6條約定:設備進(jìn)出場(chǎng)時(shí),要簽進(jìn)出場(chǎng)單。被上訴人并沒(méi)有提供與上訴人之間的設備進(jìn)出場(chǎng)單。
另外,與協(xié)議履行相關(guān)的證據,還包括已支付的部分租金、進(jìn)出場(chǎng)拖車(chē)費、汽油費、機械手人工費、設備維修費等諸多憑證。岳陽(yáng)設計院從來(lái)沒(méi)有支付過(guò)這些費用。誰(shuí)支付的這些費用,誰(shuí)才與被上訴人之間具有實(shí)際履行租賃合同的關(guān)系。
3.被上訴人主張:其與上訴人之間存在實(shí)際履行合同的關(guān)系。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證,則應當承擔不利的后果。
四、涉案設備的承租人應當是“廣安智豐公司”
1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區)的勞務(wù)承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業(yè)主方簽訂的《勞務(wù)合同》、《民工工資保證合同》為證!秳趧(wù)合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書(shū)”系廣安智豐公司的委托代理人。
2.“候連書(shū)”與廣安智豐公司簽訂的《內部承包協(xié)議》,更明確了候連書(shū)借用廣安智豐公司資質(zhì)承攬項目的事實(shí)。因此,“候連書(shū)”的簽字,只能是代表廣安智豐公司,而不能代表岳陽(yáng)設計院。
3.一審法院僅僅因為被上訴人將設備交給了“候連書(shū)”,就以此推定“候連書(shū)”是岳陽(yáng)設計院的職工。按此邏輯推理:如果被上訴人將設備交給了一審法院,那么,一審法院是否就是岳陽(yáng)設計院的分支機構了呢?顯然,這種推理是十分荒謬的。
綜上所述:
1.白鶴灘電站二工區是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書(shū)是廣安智豐公司的委托代理人和實(shí)際施工人,也是本案租賃物的實(shí)際使用人。
2.候連書(shū)及侯穎淵并非岳陽(yáng)設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為,只能代表廣安智豐公司,而不是代表岳陽(yáng)設計院或成都分院,其責任也只能由廣安智豐公司承擔。
3.被上訴人的請求已超過(guò)訴訟時(shí)效期間。
此致
遂寧市中級人民法院
四川法銀律師事務(wù)所
杜正武付賢禹律師
二〇一三年一月十五日
租賃工程設備合同11
甲方:__________
乙方:__________
為了確保挖機在租賃過(guò)程中正常運行,經(jīng)甲乙雙方就挖機租賃有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)商,特簽訂本合同。
一、甲方的權力和義務(wù)
1、甲方承擔挖機的柴油消耗和隨機配備工作人員的食宿,以及設備的保管。
2、甲方提供作業(yè)任務(wù)。
3、甲方負責挖機作業(yè)全面管理,合理制定施工計劃。
二、乙方的權力和義務(wù)
1、提供8成新以上的挖機一臺,機械操作手兩名,確保車(chē)況正常,如因機械故障,月度內維修保養時(shí)間不得超除三天,若有超出甲方保留處罰的權力。
2、乙方自理挖機的維修配件和輔油開(kāi)支,以及業(yè)務(wù)往返的差旅費用。
3、乙方應服從甲方的合理安排,真正做到安全高效,自理施工過(guò)程中自身人為造成的.安全責任。
三、租賃期間作業(yè)時(shí)間規定:
租賃期間挖掘機的作業(yè)時(shí)間聽(tīng)從現場(chǎng)安排,工地視24小時(shí)均為工作時(shí)間,作業(yè)人員保證隨叫隨到。
四、進(jìn)退場(chǎng)費用規定
甲方租賃乙方挖掘機期限不足2個(gè)月的,進(jìn)出場(chǎng)費用由甲方承付;達到2個(gè)月以上的進(jìn)場(chǎng)費由甲方承付,乙方負責出場(chǎng)費用。
五、租金計算
1.合同宗旨為月度租賃,但是為更好的充分利用和管理,按天計算。用挖斗的__元月,用破碎錘的__元月。
2.每月按27天計算,挖斗每天為_(kāi)_元天,破碎錘__元天。
3.天的計算。
甲方?jīng)]有工作面,正常計日工,工長(cháng)開(kāi)據任務(wù)單。甲方有工作面,由于乙方的原因,不能作業(yè)的,一天內耽誤2小時(shí)以?xún)鹊,不做扣除,工長(cháng)出具任務(wù)單。耽誤超過(guò)2小時(shí)在5小時(shí)以?xún)鹊,扣除半天,按半天計算,工長(cháng)出具任務(wù)單。如超出5小時(shí),但又能及時(shí)工作的,有工長(cháng)視工作情況而定。一天的開(kāi)始從凌晨6點(diǎn)開(kāi)始計算到次日凌晨6點(diǎn)。
六、租賃費用的計量與支付
計量。挖掘機司機每天從工長(cháng)出開(kāi)據任務(wù)單,每月25日前拿任務(wù)單到合同部開(kāi)出結算單,然后到材料部、機械部、工區主任簽字。
七、安全責任及設備保管
1、甲方必須提供安全的施工環(huán)境,正確指揮施工,如乙方覺(jué)得施工環(huán)境太差,工作難度太大,作業(yè)很不安全,可停止施工,待消除不安全因素后再施工。如甲方強行施工,造成設備及人員傷亡,甲方全部承擔賠償。
2、如出現甲乙雙方事先沒(méi)有預測的事故發(fā)生,造成設備損壞和人員傷亡,甲方承擔責任。
3、屬乙方挖機手責任,造成設備損失和人員傷亡由乙方承擔責任。
4、乙方責任人員必須聽(tīng)從安排,積極、主動(dòng)配合甲方責任人員的指揮,優(yōu)質(zhì)高效完成每天的工作,并遵守甲方的作業(yè)時(shí)間和規章制度。
5、挖機在租賃中如出現被盜或人為破壞甲方負責賠償。
八、綜上所述,甲、乙雙方互相遵守,確保施工正常進(jìn)行。本合同一式貳份,甲、乙雙方各執一份,自簽字之日起生效,每份都具有同等法律效力。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
租賃工程設備合同12
甲方: (承租方)
乙方: (出租方)
根據《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律規定,就甲方租賃乙方設備事宜,為明確雙方的權利義務(wù)關(guān)系,本著(zhù)平等互利、自愿有償、誠實(shí)信用的原則,達成一致意見(jiàn),簽訂本合同。
一、租賃物:
1、名稱(chēng) :
2、型號:
3、數量:
4、出廠(chǎng)日期: (同時(shí)注明租賃物磨損程度)
5、租賃物總價(jià):
二、租賃物的用途或性質(zhì):
按照甲方的工程需要進(jìn)行施工
三、租賃期限:
1、合同期限:自月
四、租金的標準、結算及支付:
1、計算方式: 租金每月設備到場(chǎng)次日起計,每月結算一次,按月計算,不足一個(gè)月,按日歷天數為30天平均計算。
2、付款方式:
(1)、合同簽訂后,乙方應在天內將設備運至甲方施工現場(chǎng)(澇峪口收費站)。
(2)、設備投產(chǎn)后,乙方根據甲方出具的結算憑據,向甲方出據合法票據,甲方將通過(guò)銀行轉賬支付租金。
(3)、至合同結束止,乙方向甲方開(kāi)據最后一批結算款發(fā)票,甲方付清全部機械租賃費余額。
(4)、付款憑證一式兩份,各執一份,為合同終止時(shí)結算依據。
五、租賃物的`維修
1、設備的清理、維修、保養及費用由乙方承擔,如乙方不能按期保養設備,影響甲方正常使用時(shí),甲方可自行安排保養和修理,費用在租金中扣除。
六、交付的時(shí)間、地點(diǎn)、方式及驗收
1、交付時(shí)間:
2、交付地點(diǎn):澇峪口收費站
3、設備運輸方式及費用:設備進(jìn)場(chǎng)費計元,由出場(chǎng)費由 方承擔,設備的安裝調試由乙方辦理。
4、從設備進(jìn)場(chǎng)之日起,乙方應將設備安裝調試完畢,并保證正常運行。
七、雙方權利:
1、甲方權利:
(1)、根據工程進(jìn)度調節工作時(shí)間,乙方應保證設備正常工作,保證做好設備維修、保養工作。
(2)、因租賃物維修影響承租人使用超過(guò)天的,甲方有權按臺班租金標準扣除租金。
2、乙方權利:
(1)、乙方有權對甲方在租賃物使用中提出合理建議。
(2)、有權根據說(shuō)明書(shū)提出維修要求。
(3)、當甲方不按時(shí)支付租金或不按設備說(shuō)明書(shū)進(jìn)行正確使用時(shí),或經(jīng)雙方協(xié)商無(wú)果時(shí),可停止甲方使用租賃物。
八、雙方義務(wù):
1、甲方義務(wù):
(1)、按時(shí)支付租金,承擔設備正常工作所需的燃油。
(2)、保護設備不受損害,及時(shí)督促做好設備維修保養工作,做好每日運行記錄的簽認工作。
(3)、安裝調試過(guò)程中,甲方根據現場(chǎng)實(shí)際需要,配備人力協(xié)助乙方工 作。
(4)、為設備在場(chǎng)內安裝、移動(dòng)、調試、檢查提供方便。
(5)、一旦發(fā)生不可預測的事故,保護好現場(chǎng),并及時(shí)同乙方協(xié)同處理。
(6)、租賃期間,不得以轉讓、抵押等形式,將本設備轉讓給第三方使 用。
2、乙方義務(wù):
(1)、選派技術(shù)過(guò)硬、經(jīng)驗豐富具有相關(guān)資質(zhì)的兩名人員負責設備的操作、維修,并選派熟練的輔助工;擔任機長(cháng)的管理人員應該技術(shù)全面、管理有方,能以雙方合作大局為重,工程的質(zhì)量為重,妥善處理雙方在合作期間產(chǎn)生的各種問(wèn)題。
(2)、乙方應根據甲方施工要求進(jìn)行24小時(shí)作業(yè),及時(shí)提供租賃期內的維修配件,發(fā)現故障,立即修復,不得影響正常生產(chǎn)。
(3)、設備發(fā)生故障,應及時(shí)說(shuō)明情況,通知甲方。
九、違約處理:
1、安全事故處理:
(1)、進(jìn)出場(chǎng)運輸途中安全由乙方負責。
(2)、使用中出現機械或人為操作事故由乙方負責。
(3)、因未按乙方要求進(jìn)行使用或因甲方原因造成設備事故,由甲方負 責。
(4)、由甲方負責該設備保安工作,如出現丟失、損壞,責任由甲方承擔。
(5)、事故發(fā)生,必須及時(shí)通知乙方,并保護現場(chǎng),直至協(xié)同處理完畢。
2、質(zhì)量事故處理:
3、如因乙方原因,中途提出設備退場(chǎng),一切損失由乙方承擔。
十、爭議解決:
1、雙方發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決。
2、協(xié)商不成的,按下列第
(1)、提交西安仲裁委員會(huì )仲裁;
(2)、依法向人民法院起訴。
3、法院裁決期間,雙方須繼續執行合同中除爭議部分以外的其他條款。
十一、其他條款
1、合同的轉讓?zhuān)何唇?jīng)另一方事先書(shū)面同意,任何一方不得轉讓其在合同項下的任何權利和義務(wù)。
2、合同的分割:本合同是可以分割的,如果本合同任何條款被確定為不合法或不可執行,則該不合法或不可執行的條款應予以刪除,而不影響本合同其余條款。
3、本合同只有經(jīng)雙方授權代表簽署書(shū)面文件,方可修改或修訂。
4、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
5、本合同一式捌份,甲方陸份,乙方貳份,具有同等法律效力。
十二、本合同未作規定的,按照《中華人民共和國民法典》的規定執行。
十三、合同效力:
本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽名并蓋章后生效,至設備退場(chǎng),租金結算后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
租賃工程設備合同13
甲方:代表:地址:電話(huà):乙方:代表:地址:電話(huà):風(fēng)險提示:
合作的方式多種多樣,如合作設立公司、合作開(kāi)發(fā)軟件、合作購銷(xiāo)產(chǎn)品等等,不同合作方式涉及到不同的項目?jì)热,相應的協(xié)議條款可能大不相同。
本協(xié)議的條款設置建立在特定項目的基礎上,僅供參考。實(shí)踐中,需要根據雙方實(shí)際的合作方式、項目?jì)热、權利義務(wù)等,修改或重新擬定條款。 乙方因工程需要向甲方承租垂直運輸設備:施工人貨電梯。甲乙雙方為明確設備租賃合作的權利及義務(wù),經(jīng)共同協(xié)商,簽訂本合作協(xié)議以便雙方共同遵守執行。
一、設備名稱(chēng)、數量及設備租賃交接地點(diǎn)、使用地方
1、設備名稱(chēng):
2、租賃數量:
3、租賃設備交接地點(diǎn):
4、租賃使用地點(diǎn):
5、設備使用高度:
二、合作期限合作期限從________年____月____日起至使用完畢停用為止。乙方若超期使用,可續簽補充協(xié)議,但必須提前______天通知甲方,辦理相關(guān)續用手續。
三、設備的維修、保養
1、設備在合作期間維護保修工作由甲方承擔。維修一般工作必須在______小時(shí)內完成,機構換件不超過(guò)______小時(shí),特殊故障在______小時(shí)完成,未能解決的扣除相應租賃費。
2、甲方設備進(jìn)入乙方現場(chǎng)后,乙方有義務(wù)協(xié)助甲方保管好設備的各種附件,并由乙方提供庫房一間用于保管。若發(fā)生損壞或丟失由乙方承擔并負責賠償。
3、租賃設備的操作人員每臺______人。
4、租賃設備的操作由乙方負責,費用由乙方支付,由于操作不當發(fā)生的安全事故由乙方負責,所發(fā)生的費用由乙方承擔。由于違章指揮所發(fā)生的費用有責任方承擔。
5、甲方設備進(jìn)入乙方現場(chǎng)后,乙方應安排好設備及各種附件保管和管理工作。
四、甲乙雙方責任風(fēng)險提示:
應明確約定合作各方的權利義務(wù),以免在項目實(shí)際經(jīng)營(yíng)中出現扯皮的情形。
再次溫馨提示:因合作方式、項目?jì)热莶灰恢,各方的權利義務(wù)條款也不一致,應根據實(shí)際情況進(jìn)行擬定。
1、乙方負責設備的基礎施工,基礎必須符合設備的參數要求,滿(mǎn)足設備的使用性能,若因基礎問(wèn)題(未按甲方提供的數據施工)所造成的.一切損失由乙方負責,造成甲方設備損失的由乙方承擔責任。如因甲方所提供的數據錯誤,所造成的損失由甲方承擔。
2、乙方不得對所租的甲方設備進(jìn)行銷(xiāo)售、轉讓、改制、轉租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有權的行為。甲方有權檢查設備的完好情況,乙方應提供一切方便。
3、租賃設備的報驗費由甲方承擔。
4、租賃設備納入乙方設備管理范圍。
5、乙方提供必要的安裝場(chǎng)地、電源及道路暢通工作,協(xié)助甲方做好設備的垂直度、水平度的觀(guān)測,電梯附墻的安裝孔由甲方負責,使之符合規范要求。
6、乙方負責教育員工不要亂動(dòng)設備,未經(jīng)甲方許可動(dòng)用設備所造成的安全事故及設備損壞由責任方負責。
7、甲方負責提供必要的食、宿便利條件。
8、甲方操作人員聽(tīng)從乙方的正常工作安排管理,如甲方操作人員不聽(tīng)從乙方的正常安排,乙方有權退回更換人員,并賠償相應的損失。
9、甲方租賃設備由乙方調度,人員24小時(shí)聽(tīng)從乙方安排管理指揮。
10、甲乙雙方在施工前要認真勘察現場(chǎng),工程項目應由甲方按乙方的要求自行編制施工安裝方案,并指定有針對性的安全技術(shù)措施,甲方必須嚴格按乙方的要求,納入乙方安全體系管理及規范管理。
五、費用支付工程設備租賃預付款為人民幣______萬(wàn)元,乙方在協(xié)議簽訂______天內匯入甲方賬戶(hù)。工程結束之日起______天內,乙方將余款人民幣______元整匯入乙方賬戶(hù),甲方______天內開(kāi)具發(fā)票。
六、違約責任風(fēng)險提示:
合同的約定雖然細致,但無(wú)法保證合作方不違約。因此,必須明確約定違約條款,一旦一方違約,另一方則能夠以此作為追償依據。 未經(jīng)雙方同意,任何一方不得中途變更或銷(xiāo)除協(xié)議,違約方按民法典的有關(guān)款承擔違約責任。
七、爭議解決協(xié)議有效期內,若雙方發(fā)生任何爭議,應友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成,雙方可向______方所在地人民法院訴訟。
八、其他
1、本協(xié)議一經(jīng)簽訂,對甲、乙雙方具有同等法律約束效力。未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決。
2、本協(xié)議一式______份,甲、乙雙方各執______份,雙方簽字蓋章生效。甲方(簽章):代表人(簽字):________年____月____日乙方(簽章):代表人(簽字):________年____月____日
租賃工程設備合同14
甲方:
代表:
地址:
電話(huà):
乙方:
代表:
地址:
電話(huà):
乙方因工程需要向甲方承租垂直運輸設備:施工人貨電梯。甲乙雙方為明確設備租賃合作的權利及義務(wù),經(jīng)共同協(xié)商,簽訂本合作協(xié)議以便雙方共同遵守執行。
一、設備名稱(chēng)、數量及設備租賃交接地點(diǎn)、使用地方
1、設備名稱(chēng):
2、租賃數量:
3、租賃設備交接地點(diǎn):
4、租賃使用地點(diǎn):
5、設備使用高度:
二、合作期限
合作期限從_____年_____月_____日起至使用完畢停用為止。乙方若超期使用,可續簽補充協(xié)議,但必須提前______天通知甲方,辦理相關(guān)續用手續。
三、設備的維修、保養
1、設備在合作期間維護保修工作由甲方承擔。維修一般工作必須在______小時(shí)內完成,機構換件不超過(guò)______小時(shí),特殊故障在______小時(shí)完成,未能解決的扣除相應租賃費。
2、甲方設備進(jìn)入乙方現場(chǎng)后,乙方有義務(wù)協(xié)助甲方保管好設備的各種附件,并由乙方提供庫房一間用于保管。若發(fā)生損壞或丟失由乙方承擔并負責賠償。
3、租賃設備的操作人員每臺______人。
4、租賃設備的操作由乙方負責,費用由乙方支付,由于操作不當發(fā)生的安全事故由乙方負責,所發(fā)生的費用由乙方承擔。由于違章指揮所發(fā)生的費用有責任方承擔。
5、甲方設備進(jìn)入乙方現場(chǎng)后,乙方應安排好設備及各種附件保管和管理工作。
四、甲乙雙方責任
1、乙方負責設備的基礎施工,基礎必須符合設備的參數要求,滿(mǎn)足設備的'使用性能,若因基礎問(wèn)題(未按甲方提供的數據施工)所造成的一切損失由乙方負責,造成甲方設備損失的由乙方承擔責任。如因甲方所提供的數據錯誤,所造成的損失由甲方承擔。
2、乙方不得對所租的甲方設備進(jìn)行銷(xiāo)售、轉讓、改制、轉租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有權的行為。甲方有權檢查設備的完好情況,乙方應提供一切方便。
3、租賃設備的報驗費由甲方承擔。
4、租賃設備納入乙方設備管理范圍。
5、乙方提供必要的安裝場(chǎng)地、電源及道路暢通工作,協(xié)助甲方做好設備的垂直度、水平度的觀(guān)測,電梯附墻的安裝孔由甲方負責,使之符合規范要求。
6、乙方負責教育員工不要亂動(dòng)設備,未經(jīng)甲方許可動(dòng)用設備所造成的安全事故及設備損壞由責任方負責。
7、甲方負責提供必要的食、宿便利條件。
8、甲方操作人員聽(tīng)從乙方的正常工作安排管理,如甲方操作人員不聽(tīng)從乙方的正常安排,乙方有權退回更換人員,并賠償相應的損失。
9、甲方租賃設備由乙方調度,人員24小時(shí)聽(tīng)從乙方安排管理指揮。
10、甲乙雙方在施工前要認真勘察現場(chǎng),工程項目應由甲方按乙方的要求自行編制施工安裝方案,并指定有針對性的安全技術(shù)措施,甲方必須嚴格按乙方的要求,納入乙方安全體系管理及規范管理。
五、費用支付
工程設備租賃預付款為人民幣______萬(wàn)元,乙方在協(xié)議簽訂______天內匯入甲方賬戶(hù)。工程結束之日起______天內,乙方將余款人民幣______元整匯入乙方賬戶(hù),甲方______天內開(kāi)具發(fā)票。
六、違約責任
未經(jīng)雙方同意,任何一方不得中途變更或銷(xiāo)除協(xié)議,違約方按民法典的有關(guān)款承擔違約責任。
七、爭議解決
協(xié)議有效期內,若雙方發(fā)生任何爭議,應友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成,雙方可向______方所在地人民法院訴訟。
八、其他
1、本協(xié)議一經(jīng)簽訂,對甲、乙雙方具有同等法律約束效力。未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決。
2、本協(xié)議一式______份,甲、乙雙方各執______份,雙方簽字蓋章生效。
甲方(簽章):
代表人(簽字):
______年______月______日
乙方(簽章):
代表人(簽字):
______年______月______日
租賃工程設備合同15
承租方:_________________有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
法定代表人:_____________________
統一社會(huì )信用代碼:_______________
通訊地址:_______________________
聯(lián)系方式:_______________________
銀行戶(hù)頭:_______________________
銀行卡號:_______________________
出租方:__________________有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
法定代表人:_____________________
統一社會(huì )信用代碼:_______________
通訊地址:_______________________
聯(lián)系方式:_______________________
簽訂地點(diǎn):_______________________
機械名稱(chēng)及型號:_________________
簽定日期:______年_____月_____日
根據《中華人民共和國合同法》,按照平等互利、自愿的原則,經(jīng)雙方協(xié)商一致,就工程機械租賃有關(guān)事項達成協(xié)議,簽定本合同,雙方愿共同遵守、履行:
一、合同標的約定
自________年__________月__________日起,至__________年______月________日止,甲方因施工需要,承租乙方下列設備,雙方約定租金每月(大寫(xiě)):______________________元(¥:________);每月按30天計算,租期不足一個(gè)整月的,按實(shí)際天數計算,每天租金按月租金除以30計算。
表格:設備名稱(chēng)型號數量約定租金設備狀況
設備名稱(chēng)規格型號數量租金設備(_元/每件)備注
二、雙方的權利和義務(wù)
1、甲方按期付給乙方租金,對機械有監督使用權,在符合合同約定或國家規定的情況下,乙方必須服從甲方人員管理、聽(tīng)從安排和調配,積極配合甲方施工需要;如因不聽(tīng)從甲方人員調遣,造成甲方誤工或引發(fā)質(zhì)量問(wèn)題,乙方應承擔相應責任;
2、甲方只負責乙方機械的燃油費用,其他各種費用由乙方自己承擔;
3、因甲方施工人員指揮不當或者其他原因造成的安全事故,由甲方承擔安全責任;因乙方人員操作不當、粗心大意或者其他原因造成安全事故,由乙方承擔安全事故的責任;
4、乙方必須保證機械性能良好,并配備足夠的、具有相應操作資質(zhì)證書(shū)的操作人員操作機械;甲方負責安排乙方人員的食宿,生活用品自備;
5、乙方機械收工時(shí)必須停放在甲方指定位置,甲方負責乙方機械的停車(chē)安全,承擔機械被偷盜的責任;
6、合同存續期間,甲方無(wú)權把機械設備轉租第三方;乙方也不得把機械設備另租第三方;
7、甲方根據工程進(jìn)展和需要,有權決定機械租賃期限、終止或續簽本本合同,但必須提前三天通知對方;
8、工程結束、租賃期滿(mǎn),結清租賃費用前,乙方應向甲方提供國家正規稅務(wù)發(fā)票或由甲方代扣稅金。
三、運輸方式及費用承擔
機械進(jìn)場(chǎng)時(shí),甲方支付乙方單程進(jìn)場(chǎng)運費______________元,退場(chǎng)費用由乙方自己負擔。
四、其他約定事項
1、乙方應充分利用雨天或工程施工間隙維修、保養機械。設備的正常維修正常時(shí)間,每月累計不超過(guò)__________天(含________天),甲方照付租金,超過(guò)____________天,甲方不再承擔維修時(shí)間的'臺班費用,因耽誤時(shí)間而引發(fā)的機械費用,從乙方租金中扣除;
2、連續下雨________天(含______天),計機械租賃費;超出______天,不能正常使用機械的,不再計算租賃費用,從當月租賃費用中扣除;
3、每天應扣除的租金按月租金除以30天除計算;
4、其他事項:______________________________________________
五、違約責任
1、承租方延遲支付設備進(jìn)場(chǎng)費或者延遲預付機械租費時(shí),出租方設備將延遲進(jìn)場(chǎng)功停機。
2、未經(jīng)對方書(shū)面同意,任何一方不得中途變更或解除合同,任何一方違反本合同約定,都應向對方償付本合同總租金20%的違約金。
3、承租方如不按期支付租費或違反本合同的任何條款時(shí),出租方有權采取下列措施:
。1)要求承租方及時(shí)付清租費和其他費用,并要求承租方賠償出租方的損失。
。2)終止本合同,收回租賃設備,并要求承租方賠償出租方的一切損失。
六、合同生效方式
此合同一式二份,當事人雙方各執一份,其他未盡事宜,雙方應憑著(zhù)協(xié)商的原則在國家法律、法規框架內處理。此合同雙方簽字認可后生效。
出租方(公章):__________________承租方(公章):__________________
法定代表人(簽章):_____________法定代表人(簽章):_____________
________年______月______日________年______月______日
【租賃工程設備合同】相關(guān)文章:
工程設備租賃合同02-04
工程設備租賃合同05-07
工程設備租賃合同10-10
工程設備租賃合同09-20
工程設備租賃合同通用11-14
工程設備租賃合同【精】11-21
工程設備機械租賃合同11-05
各種工程設備租賃合同09-07
【熱門(mén)】工程設備租賃合同12-10