- 委托加工承攬合同 推薦度:
- 委托加工承攬合同 推薦度:
- 委托加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
委托加工承攬合同
隨著(zhù)法律觀(guān)念的深入人心,合同的類(lèi)型越來(lái)越多,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務(wù)。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢?下面是小編整理的委托加工承攬合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
委托加工承攬合同 篇1
合同編號:
發(fā)包方:
承包方:
根據《中華人民共和國民法典》以及我國現行的有關(guān)法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書(shū)架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著(zhù)平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的
乙方承攬甲方所需書(shū)架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:________元。
最終標的以________縣財政局預算審查中心決算價(jià)為最終標的。
第二條:制作書(shū)架的數量、規格、價(jià)格計取
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書(shū)架的單價(jià)為結算價(jià),該結算價(jià)格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書(shū)架安裝后穩定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進(jìn)行多家比選采購,且有材料合格證書(shū)。
3、規格:圖書(shū)館鋼制雙柱雙面書(shū)架,規格型號:高_____年___月___日前全部交貨。
4、交貨地點(diǎn):乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
5、包裝運輸:乙方在交貨時(shí),應對成品進(jìn)行包裝,并保證書(shū)架在運輸過(guò)程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第四條書(shū)架安裝及驗收與售后服務(wù)
1、乙方對制作的書(shū)架進(jìn)行安裝;
2、經(jīng)乙方安裝的書(shū)架,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書(shū)架價(jià)值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方;
3、乙方承諾為甲方制作的書(shū)架因質(zhì)量出現問(wèn)題,年內免費進(jìn)行保修,超過(guò)年或屬甲方原因損壞進(jìn)行維修的,需付工本費;
4、乙方承諾對甲方使用的書(shū)架進(jìn)行終身維護。
第五條:結算方式、期限及安裝費用
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內,甲方應向乙方指定的賬戶(hù)撥付合同標的額30%的預付款。
2、乙方交貨后5日內,甲方再向乙方賬戶(hù)撥付合同標的額30%的價(jià)款,累積達到合同標的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后5日內,甲方再向乙方指定的賬戶(hù)撥付合同標的額30%的價(jià)款,累積達到合同標的額的90%。
4、剩余的`合同標的額0%價(jià)款,作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第六條:甲方違約責任
1、甲方在乙方為其制作書(shū)架期間隨意改變數量或到貨無(wú)故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;
2、甲方未按合同規定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付‰的違約金。
第七條:乙方違約責任
1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
2、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發(fā)現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
3、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書(shū)架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
第八條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
1、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會(huì )仲裁;
2、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當地人民法院起訴。
第九條:附則
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
3、、合同執行過(guò)程中甲、乙雙方對具體制作書(shū)架數量有變更的以書(shū)面文字通知為準,口頭通知無(wú)效,書(shū)架規格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方承包方
法定代表人法定代表人
委托代理人委托代理人
經(jīng)辦人:經(jīng)辦人:
單位地址:?jiǎn)挝坏刂罚?/p>
開(kāi)戶(hù)銀行:開(kāi)戶(hù)銀行:
賬號:賬號:
電話(huà):電話(huà):
傳真:傳真:
郵政編碼:郵政編碼:
___年___月___日
委托加工承攬合同 篇2
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,
以便共同遵守。
第一條加工成品:
品名規格單位數量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求:__________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格,數量,質(zhì)量:________________________
日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術(shù)資料,圖紙提供辦法:__________________________________
第五條價(jià)款或酬金:______________________________________________
第六條驗收標準和方法:__________________________________________
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):____________________________________
定作物期限應當按照合同規定履行。
任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
交定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;
委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;
自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;
雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:______________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:______________________________________
第十條結算方式及期限:__________________________________________
第十一條其他:__________________________________________________
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);
不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;
經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;
少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。
因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;
以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%或酬金總額的_____%違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管,保養費。
七,實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位,除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數量承擔責任。
十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%違約金。
三,未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的'輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;
承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。
定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;
變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;
如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五,超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;
以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;
在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;
協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。
本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
合同副本一式____份,交__
_____各留存一份。
定作方:____________________
代表人:____________________
地址:________________________________
電話(huà):________________________________
開(kāi)戶(hù)銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________
代表人:__________________________
地址:_________________________
電話(huà):_________________________
開(kāi)戶(hù)銀行:_____________________
帳號:_________________________
_____年_______月______日訂
委托加工承攬合同 篇3
承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話(huà):_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話(huà):_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。
定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。
承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術(shù)資料,圖紙提供辦法:
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;
定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。
承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金:
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1.按照合同規定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。
保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):
1.交定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2.交定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;
委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;
自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;
雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條結算方式及期限:_________________________________________
第十一條其他:
1.根據國家有關(guān)規定,定作方可向承攬方交付定金。
定金數額由雙方協(xié)商確定。
定作方不履行合同的,無(wú)權請求返還定金。
承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關(guān)規定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。
承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;
有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管,保養費。
7、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位,除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位外,并承擔因此多付的`運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。
3、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;
在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;
協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。
本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
合同副本一式 _________份,交_________各留存一份。
定作方:_________承攬方:_________
代表人:_________代表人:_________
地址:_________地址:_________
電話(huà):_________電話(huà):_________
開(kāi)戶(hù)銀行:_________開(kāi)戶(hù)銀行:_________
帳號:_________帳號:_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托加工承攬合同 篇4
甲方:_________
乙方:_________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工,皮革制品出口業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議:
一、甲方委托乙方代理皮革進(jìn)料加工,皮革制品出口至_________業(yè)務(wù),乙方接受甲方委托。
二、合同標的:_________
產(chǎn)品名稱(chēng):_________
數量:_________
合同金額:_________
擬出運日期:_________
出運港:_________
到貨港:_________
外方付款結算方式:_________
三、雙方責任及義務(wù):
(一)甲方職責:
1.負責與外商簽訂所有出口合同,并對合同的全部?jì)热葚撠?
2.負責安排生產(chǎn)、出運、交貨;
3.負責向乙方提供工廠(chǎng)開(kāi)具的'增值稅發(fā)票、納稅繳款書(shū)及運費等正式發(fā)票;
4.承擔業(yè)務(wù)的全部費用及風(fēng)險,保證按合同條款(合同標的)的全部?jì)热輬绦,并向乙方支付出口代理手續費(乙方收匯)。
(二)乙方職責:
1.負責按甲方提供的合同內容對外簽訂出口合同;
2.提供出口貨物商檢、報關(guān)、出運和結匯等工作所需的單據;
3.負責出口結匯;
4.結匯后一周內,將貨款轉付甲方賬戶(hù)。
四、違約責任:
如因任何一方未履行本協(xié)議規定的責任而給對方造成的經(jīng)濟損失,由違約方承擔。
五、甲方出具的擔保函是本協(xié)議不可分割的一部分。
六、本協(xié)議一式兩份,雙方各執一份。
自簽字之日起生效,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________
代表(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________
委托加工承攬合同 篇5
承攬方:____________
地址:___________
電話(huà):___________
定作方:____________
地址:___________
電話(huà):___________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條轉包
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
。1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:____________
。2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的.,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金_______元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
7、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1、向_____機關(guān)申請_____;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,做出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:____________承攬方:____________
代表人:____________代表人:____________
______年____月____日 ______年____月____日
委托加工承攬合同 篇6
地址:
電話(huà): 傳真:
容器類(lèi)委托加工承攬合同 NO:
委托方: _____X公司 簽訂地點(diǎn):
受托方: 簽訂時(shí)間:
標的、數量、價(jià)款:
1. 驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱(chēng)、單品規格、單品件數及單品數量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質(zhì)量問(wèn)題造成損失由受托方負責賠償,并執行相關(guān)行業(yè)標準。
2.質(zhì)量要求:應提供蓋有鮮章的`出廠(chǎng)檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據、執行標準等),特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保 證金留待下次合同履行時(shí)支付,但時(shí)間不超過(guò)45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱(chēng)、單品規格、 單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
5.(交)提貨方式及地點(diǎn):委托方廠(chǎng)房?jì)取?/p>
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。
7.交貨地點(diǎn)、日期及方式:合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應當對本協(xié)議內容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶(hù)資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡(jiǎn)稱(chēng)“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書(shū)面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應在本協(xié)議期滿(mǎn)、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托 方承擔,同時(shí)委托方有終止一切合作的權力。
9.本合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規,雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委 托 方: ___X公司 受 托 方:
法人代表: 法人代表:
委托代表: 委托代表:
傳 真:
電 話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳 號:
地 址: 傳 真: 電 話(huà): 開(kāi)戶(hù)銀行: 帳 號: 地 址:
委托加工承攬合同 篇7
合同編號:________
訂立合同雙方:________
定作人:___________
定作人法定代表人:_______簽約人:________
定作人承辦單位:______聯(lián)絡(luò )人:_______聯(lián)系電話(huà):_______
定作人機構地址:_________傳真電話(huà):_______
承攬人:______
承攬人法定代表人:________簽約人:________
承攬人營(yíng)業(yè)執照:_________生產(chǎn)報刊亭許可證明:________
承攬人機構地址:________聯(lián)系人:______聯(lián)系電話(huà):________
銀行開(kāi)戶(hù)許可證:________開(kāi)戶(hù)行:______賬戶(hù):_______
根據《中華人民共和國民法典》以及我國現行的有關(guān)法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著(zhù)平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:__萬(wàn)元。
第二條制作報刊亭的數量、規格、價(jià)格
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報刊亭的單價(jià)為結算價(jià),該結算價(jià)格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于__平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于__厚不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于__%,使用__弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書(shū)報刊架。附屬文件包括:推拉窗、電源接線(xiàn)板、電表一塊,藍色陽(yáng)光板封頂,并有通風(fēng)口一處。
第四條驗收標準和方法
、、乙方將報刊亭樣品制作成品后,交甲方進(jìn)行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
、、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗.
第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運輸要求
、、交貨時(shí)間:乙方必須保證在__年__月__日前全部交貨。
、、交貨地點(diǎn):乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、、包裝運輸:乙方在交貨時(shí),應對成品進(jìn)行包裝,并保證信報箱在運輸過(guò)程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)
、、乙方對制作的報刊亭進(jìn)行安裝;
、、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在__日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價(jià)值扣除__%做為另行維修費用,并不返還乙方;
、、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現問(wèn)題,__年內免費進(jìn)行保修,超過(guò)__年或屬甲方原因損壞進(jìn)行維修的,需付工本費;
、、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進(jìn)行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
、、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,甲方應向乙方指定的賬戶(hù)撥付合同標的額30%的預付款。
、、乙方交貨后15日內,甲方再向乙方賬戶(hù)撥付合同標的額30%的價(jià)款,累積達到合同標的額的60%。
、、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的賬戶(hù)撥付合同標的額35%的價(jià)款,累積達到合同標的額的95%。
、、剩余的合同標的額5%價(jià)款,作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
、、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無(wú)故拒收,甲方支付乙方合同的標的.額__‰的違約金;
、、甲方未按合同規定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付__‰的違約金。
第九條乙方違約責任
、、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除__‰違約金;
、、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發(fā)現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
、、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除__‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第__種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會(huì )仲裁;
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
、、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、、合同執行過(guò)程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書(shū)面文字通知為準,口頭通知無(wú)效,報刊亭規格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:__________乙方:_________
簽約人:_________簽約人:_______
簽約地點(diǎn):____________簽約地點(diǎn):____________
簽約日期:____年____月____日簽約日期:____年____月____日
委托加工承攬合同 篇8
地址:_____
電話(huà):_____
傳真:_____
NO:_____
委托方:_____
公司簽訂地點(diǎn):_____
受托方:_____
簽訂時(shí)間:_____
標的、數量、價(jià)款:_____
驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱(chēng)、單品規格、單品件數及單品數量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質(zhì)量問(wèn)題造成損失由受托方負責賠償,并執行相關(guān)行業(yè)標準。
質(zhì)量要求:應提供蓋有鮮章的出廠(chǎng)檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據、執行標準等),特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
結算方式:委托方支付_____%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付_____%,余_____%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付,但時(shí)間不超過(guò)_____天下單,如未下單即付清上筆合同_____%尾款。
包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱(chēng)、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
。ń唬┨嶝浄绞郊暗攸c(diǎn):委托方廠(chǎng)房?jì)取?/p>
運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。
交貨地點(diǎn)、日期及方式:合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
保密條款:雙方應當對本協(xié)議內容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的'商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶(hù)資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡(jiǎn)稱(chēng)“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書(shū)面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應在本協(xié)議期滿(mǎn)、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時(shí)委托方有終止一切合作的權力。
本合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
本合同根據《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律法規,雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:_____
公司受托方:_____
法人代表:_____
法人代表:_____
委托代表:_____
委托代表:_____
傳真:_____
電話(huà):_____
開(kāi)戶(hù)銀行:_____
帳號:
地址:
傳真:
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號:
地址:
【委托加工承攬合同】相關(guān)文章:
委托加工承攬合同10-24
委托承攬加工合同11-14
肥料委托承攬加工合同10-17
委托承攬方加工合同02-20
定做委托承攬加工合同05-26
委托承攬加工合同13篇11-14
委托承攬加工合同(13篇)11-14
委托加工承攬合同5篇02-28
委托加工承攬合同(5篇)02-28