- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同大全【15篇】
在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì )中,能夠利用到合同的場(chǎng)合越來(lái)越多,它可以保護民事法律關(guān)系。那么常見(jiàn)的合同書(shū)是什么樣的呢?下面是小編收集整理的加工承攬合同,歡迎大家分享。
加工承攬合同1
承攬方:以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方:以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
品名規格(長(cháng),寬,高cm)單位數量備注
玻璃柜臺130x40x90件120
塑料臺面柜臺180x100x95件10其中不帶抽屜
玻璃臺面柜臺180x100x95件20
棉布貨架180x40x200件10
大百貨電器貨架180x80x200件5
小百貨貨架180x50x200件80
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.
甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙不合理,應當及時(shí)通知乙方;乙方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn).甲方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價(jià)款:
按核定價(jià)格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:
本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收,乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收.驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗證明.
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):
一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷(xiāo)科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條包裝要求及費用負擔:
由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔:
由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬(wàn)元).
甲方不履行合同時(shí),除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限:
乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的',應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解,或向合同管理機關(guān)申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設銀行各存一份.
甲方:(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號:
年 月 日
乙方:
代表人:
地址:
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號:
年 月 日
加工承攬合同2
供方: 合同編號:
需方: 簽訂地點(diǎn):
產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、廠(chǎng)家、數量、金額 簽訂時(shí)間:
產(chǎn)品名稱(chēng)
商標
規格型號
備注
計量單位
數量
價(jià)款
單價(jià)
總價(jià)
攪拌澆灌機
混凝土發(fā)泡砌塊技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)
混凝土物理發(fā)泡技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)
首付定金( )
合計人民幣金額(大寫(xiě)):
第一條 設備部分
1、供方負責提供免蒸養砌塊全套設備(攪拌機、儲料倉等設備)
2、供方負責設備的安裝、試運營(yíng),必須達到需方的要求(需方只提供水泥罐和管道)。
3、供方收到定金在15個(gè)工作日內交貨。
第二條 技術(shù)部分
1、供方負責提供免蒸養砌塊化學(xué)發(fā)泡技術(shù)物理植物發(fā)泡技術(shù),保溫磚砌塊填充物的發(fā)泡技術(shù)。
2、供方負責提供以上兩種成形材料的發(fā)泡劑制作技術(shù),保證達到客戶(hù)的要求。
3、供方負責需方的.要求至達到檢測合格(泡沫混凝土標準)。
4、供方提供的技術(shù)做出來(lái)得產(chǎn)品容重每立方不能超過(guò)140公斤,每立方價(jià)格不能超過(guò)90元。
第三條 付款方式
定設備時(shí)首付10%定金,設備制作成形運到需方目的地,設備到達需方要求付40%,余額50%至發(fā)泡技術(shù)發(fā)泡劑的制作技術(shù)完成后付清。(注:付款后配方的原料及制作技術(shù)全部提供給對方)
第四條 違約責任
本合同一經(jīng)簽字,雙方必須無(wú)條件遵守,如有一方違約,付給受害方總價(jià)款60%違約金。
1、合同爭議的解決方式:本合同發(fā)生爭議,由雙方人當事人協(xié)商解決,協(xié)商不了的向供方人民法院提起訴訟。
2、本合同自簽字之日起生效。
第五條在供方?jīng)]有營(yíng)業(yè)執照等因素,需方委托武漢半島磚機設備有限公司監督,督促配合半島公司完成需方的要求。
供方 需方
單位名稱(chēng): 單位名稱(chēng):
單位地址: 單位地址:
委托代理人: 委托代理人:
電話(huà): 電話(huà):
傳真: 傳真:
開(kāi)戶(hù)銀行: 開(kāi)戶(hù)銀行:
賬號: 賬號:
此合同有效期二年
加工承攬合同3
甲方(加工方):
法定代表人:
地址:
聯(lián)系方式:
乙方(承攬方):
法定代表人:
地址:
聯(lián)系方式:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致,訂立本合同,共同遵守。
第1條 加工地材名稱(chēng)及單價(jià)
地材名稱(chēng)單位單價(jià)(元/t)備注
利用路基挖方料自行開(kāi)采
砂t
碎石t
片石t
砂石料加工為綜合包干單價(jià),單價(jià)內含人工費、材料費、場(chǎng)內裝車(chē)費、場(chǎng)內運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動(dòng)力和照明費、機械人員設備的進(jìn)出場(chǎng)費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。
第2條 原材料提供方式
甲方提供原材料開(kāi)采區由乙方自行開(kāi)采加工,或乙方利用路基挖方料進(jìn)行加工。
第3條 加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》以及項目辦下發(fā)的其它相關(guān)質(zhì)量標準,相關(guān)標準由甲方提供。
第4條 加工砂石料數量
本工程預計加工砂石料數量合計為 萬(wàn)噸,具體數量由甲方向乙方下達使用計劃,乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃,確保施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。若業(yè)主中途調整生產(chǎn)計劃,乙方需服從甲方整體安排。
第5條 砂石料數量確認方法及價(jià)款支付方式
5.1 每月 日甲方組織相關(guān)部門(mén)對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總,以過(guò)磅清單作為計算依據制作計價(jià)單,該計價(jià)單由甲方合同部、工程部、物設部進(jìn)行簽認,經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋甲方印章,作為支付乙方價(jià)款的憑據。
5.2 甲方根據業(yè)主每期撥付款情況按比例支付計量款,并在每期計量款中扣留 作為工作安全、質(zhì)量保證金,保證金待合同履行完畢后或合同終止 個(gè)月內不計利息退還。如合同履行期發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成的損失,甲方書(shū)面通知乙方,乙方在收到后 日內無(wú)答復即視為同意扣除。
第6條 甲方權利義務(wù)
6.1 指派工程技術(shù)人員和現場(chǎng)管理人員,實(shí)施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進(jìn)行管理,對乙方工作進(jìn)行監督、檢查和驗收。
6.2 若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿(mǎn)足甲方需求,甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務(wù),或終止與乙方的'合同關(guān)系。
6.3 負責將施工用電引入到乙方加工場(chǎng)地。
6.4 負責交納資源稅。
6.5 負責下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃。
6.6 負責組織車(chē)輛運輸并承擔運輸費用,甲方提供地磅進(jìn)行驗收。
第7條 乙方權利和義務(wù)
7.1 在滿(mǎn)足合同約定的前提下,乙方有權對自有人員、設備等進(jìn)行合理調配,在甲方的監督下自主組織砂石料的開(kāi)采、加工等相關(guān)事項。
7.2 提供反擊破破碎機、振動(dòng)篩等加工砂石料所需設備。
7.3 自行修建砂石料加工場(chǎng)及相關(guān)臨時(shí)住房,并承擔相應費用。
7.4 上足本工作的生產(chǎn)工人,保證生產(chǎn)需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動(dòng)。
7.5 乙方在開(kāi)采、加工過(guò)程中,涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關(guān)環(huán)保、水保的相關(guān)事項應當按照有關(guān)法律、法規的規定辦理。
7.6 在合同期內,乙方應在開(kāi)采及生產(chǎn)加工區域內設置安全警示標志,做好砂石開(kāi)采、生產(chǎn)加工過(guò)程中的安全管理工作;按照國家、地方政府、業(yè)主及甲方有關(guān)安全生產(chǎn)的各項規定,確保安全生產(chǎn),對因實(shí)施本合同而發(fā)生一切安全及其它事故均由乙方自行負責;若因乙方原因造成甲方損失或對外承擔賠償責任,甲方有權向乙方追償。
第8條 違約責任
8.1 未按合同規定的質(zhì)量交付砂石料,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方承擔。
8.2 乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿(mǎn)足本工程需用量,需去其他料場(chǎng)采購時(shí),價(jià)差費用由乙方承擔。除此外,另按未完成生產(chǎn)量總價(jià)的 %向甲方支付違約金。
8.3 原材料、成品或半成品僅限于本項目建設使用,乙方不得對外銷(xiāo)售;生產(chǎn)線(xiàn)設施、設備,僅用于本項目砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務(wù)。否則,乙方承擔 萬(wàn)元人民幣的違約金,連續兩次發(fā)生上述行為,甲方有權解除合同。
8.4 乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進(jìn)行分包、轉包。否則,甲方有權終止合同,并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
8.5 乙方應采取有效安全保衛措施,保障料場(chǎng)原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件,相關(guān)損失由乙方自行承擔。
第9條 履約保證
乙方采取方式 提供履約保證。
方式一:提供履約保證金 萬(wàn)元;
方式二:以開(kāi)采區機械設備作抵押擔保并簽訂抵押合同。甲方有權根據合同約定,在乙方出現違約情況時(shí),全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后 個(gè)月之內,甲方應將剩余履約保證金不計利息退還乙方。
第10條 爭議解決方法
在履行合同過(guò)程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時(shí),交由貴陽(yáng)鐵路運輸法院審理。若訴訟標的超過(guò)貴陽(yáng)鐵路運輸法院的管轄權限,則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。
第11條 協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第12條 附則
本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,雙方另行商定,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執三份;乙方執一份。
簽署時(shí)間: 年 月 日
甲方(蓋章):
法定代表人或授權代表(簽字):
乙方(蓋章):
法定代表人或授權代表(簽字):
加工承攬合同4
定作單位:某某項目經(jīng)理部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬單位:某某海陸模壓有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規定,甲方將本工程項目加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著(zhù)公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本補充合同,以資共同遵照履行。
一、加工品名:某某某某高爐大修工程高爐斜橋上料弧型軌道加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、加工總價(jià):捌仟元整人民幣(¥:8000.00元人民幣)
三、本加工構件合同總價(jià)一次包定,不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門(mén)調價(jià)文件的影響;已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的'所有加工內容及費用,加工制作范圍內將不再發(fā)生的其它費用支出。
四、本合同價(jià)款已含乙方應繳納的稅費和各種規費,乙方開(kāi)具發(fā)票。
五、加工期限:暫定某某日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠(chǎng)時(shí)間及時(shí)交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
六、交付狀態(tài):按甲方提供的加工制作圖圖示狀態(tài)交付。
七、交付地點(diǎn):運輸至甲方指定場(chǎng)地,甲方負責卸車(chē)。
八、本補充合同作為原合同之附件,與原合同具有同等效力。本補充合同其它規定同原合同相同。
九、本補充合同經(jīng)雙方代理人鑒字、單位蓋章后即生效,至全部構件交付驗收合格、結清款項,保修期滿(mǎn)后自動(dòng)失效。
定作單位:某某項目經(jīng)理部
承攬單位:某某海陸模壓有限公司
單位地址:某某省某某市錦豐鎮
單位地址:某某省某某市楊舍鎮
委托代理人:委托代理人:
執行人:執行人:
電話(huà)號碼:電話(huà)號碼:
簽訂日期:___年___月___日
加工承攬合同5
甲方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎上,根據《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議,由雙方共同遵守:
一、項目概況
1、項目名稱(chēng):廣告牌安裝
2、安裝地點(diǎn):以每次實(shí)際安裝的地點(diǎn)為準
3、項目?jì)热荩阂曳礁鶕追揭,獨立負責廣告牌的安裝工作。
二、承攬方式和安裝費用
乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目,期間乙方全權負責廣告牌的安裝,時(shí)間從合同簽訂之日算起。
三、安裝費結算方式
分次給付安裝費用。
乙方廣告牌安裝好后,通知甲方驗收。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。
四、安裝方式及質(zhì)量、安全要求
1、乙方包工包料,包質(zhì)量包安全,負責廣告牌安裝的整個(gè)過(guò)程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規定的戶(hù)外廣告標準及相關(guān)的質(zhì)量標準,并保證廣告牌結構達到設計強度的要求。
五、制作、安裝工期
1、乙方應在雙方協(xié)商的時(shí)間內完成廣告牌的安裝工作,并通知甲方驗收。若驗收不合格,乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工,并通知甲方再次驗收。
2、在乙方安裝廣告牌期間,因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無(wú)法按期完工,責任由甲方負責,如遇到不可抗力因素,如遇暴雪天、臺風(fēng)等自然災害,由雙方協(xié)商順延工期。
六、雙方權利與義務(wù)
1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌
2、廣告牌安裝的施工過(guò)程中所出現的一切安全事故,造成的經(jīng)濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌,因廣告牌安裝引起的`所有事宜,均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業(yè)標準,保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國家標準。
5、乙方應當確保安全施工,乙方所有施工工作人員之用工手續、保險手續均由乙方自行負責,因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產(chǎn)賠償責任由乙方負責。
七、其他事項
1、雙方在執行合同中,若發(fā)生爭議協(xié)商不成,任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜,雙方另簽補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力,若補充協(xié)議與本合同不一致的,以補充協(xié)議為準。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效,一式貳份,甲、乙雙方各執壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承攬合同6
訂立合同雙方:
承攬方:_____________ 以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方:_____________ 以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守、
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規格(長(cháng),寬,高cm)│單位│數量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130____40____90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180____100____95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180____100____95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180____40____200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180____80____200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180____50____200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳、
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做、
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便、
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據、
第三條原材料由甲方提供、
第四條圖紙由乙方于____________年____月____日前送交甲方、甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙不合理,應當及時(shí)通知乙方;乙方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)、甲方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方、因此造成的損失,由乙方賠償、
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計算款________元、
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收,乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收、驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準、雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗證明、
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):____________年____月____日至____月________日全部交貨、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行、交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷(xiāo)科收貨,驗收合格,辦理交接手續、
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按____元計算,共計____元,全部費用由乙方負擔、
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按____元計算,共計____元,全部費用由乙方負擔、運輸造成的損失,由甲方負責、
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款____________元(____萬(wàn)元)、甲方不履行合同時(shí),除承擔違約責任外,必須如數返還預付款、乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還、
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款、
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的.損失由甲方賠償、
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償、
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失、
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金、
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值________%的違約金、
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收、
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失、
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值________%的違約金、
三,乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失、
四,乙方如超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,向甲方償付違約金、
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失、
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應承擔因此而多支出的費用、
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔違約責任、但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失、
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解,或向合同管理機關(guān)申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴、
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效、
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設銀行各存一份、
甲方:____________(蓋章)
代表人:____________(簽名)
地址:____________
電話(huà):________________
開(kāi)戶(hù)銀行:____________________
帳號:________________________
乙方:____________
代表人:________________
地址:____________
電話(huà):____________
開(kāi)戶(hù)銀行:________
帳號:____________
年 月 日
加工承攬合同7
定作方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng):甲方)
承攬方: (以上簡(jiǎn)稱(chēng):乙方)
依照《中華人民共和國合同法》,本著(zhù)長(cháng)期合作共贏(yíng)的精神,現就甲方委托乙方加工定作 產(chǎn)品一事,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,一致達成本加工承攬合同條款如下:
第一部分 合法交易資格確認
一、甲乙雙方應在本合同有效期內始終擁有履行本合同規定的商業(yè)交易能力,并根據本合同相關(guān)條款承擔由于此種能力喪失而承擔的法律責任。
二、在本合同生效之前,甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章):
1、 營(yíng)業(yè)執照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。
4、 授權經(jīng)辦人的簽名樣式證明書(shū)。
5、 加工產(chǎn)品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書(shū)。
三、在本合同生效之前,乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章):
1、 營(yíng)業(yè)執照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托經(jīng)代理人身份證。
第二部分 合同內容
第一條:合同條款術(shù)語(yǔ)定義
1、“合同”指本加工承攬合同,包含本合同項下的附件。
2、“合同附件”指經(jīng)雙方協(xié)商并訂立的,附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。
3、“合同生效”經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過(guò)授權的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專(zhuān)用章后,合同或合同附件方能生效。
4、“甲方專(zhuān)用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外,專(zhuān)門(mén)用于生產(chǎn)甲方產(chǎn)品所需的原材料,如紙箱、紙盒、商標貼,專(zhuān)用的化工原料等。
第二條:合同附件與合同出現不一致時(shí)處理準則
本合同未盡事宜以及相關(guān)具體規定由每次訂單作出規定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關(guān)協(xié)議書(shū),作為合同附件,如果合同附件與合同出現不一致時(shí),則以合同附件為準。
第三條:加工產(chǎn)品在合同期內,甲方委托乙方加工產(chǎn)品數量如下:
訂單中另行確認;
第四條:原材料的提供及損耗
1、委托加工產(chǎn)品所需的原材料,由甲方提供全部,或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成,甲乙雙方生產(chǎn)前進(jìn)行書(shū)面確認,并明確原材料的定額損耗,以《報價(jià)單》形式達成,并按此價(jià)格結算。
2、乙方有義務(wù)減少儲存、輸送、生產(chǎn)過(guò)程中的損耗,對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價(jià)單》中所規定的指標范圍內,超過(guò)部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價(jià)值賠償給甲方。未經(jīng)甲方特別授權,乙方不得自行處理節余的原材料,并須妥善保管及交由甲方處理。
第五條:生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的提供
1、甲方自帶的或經(jīng)乙方技術(shù)部協(xié)助完成的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件,必須先經(jīng)過(guò)乙方進(jìn)行的生產(chǎn)工藝技術(shù)評審,并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
2、乙方依照甲方的要求進(jìn)行生產(chǎn)期間,發(fā)現生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知甲方;甲方應當在1個(gè)工作日內回復,提出修改意見(jiàn)。乙方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
第六條:質(zhì)量要求及驗收標準
1、乙方按照約定的國家標準或企業(yè)標準及技術(shù)規范的要求,提供合格的產(chǎn)品,嚴格委托加工產(chǎn)品的詳細名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格、交期等內容均在每次《委托加工產(chǎn)品按ISO9001標準和雙方確認的技術(shù)規范與要求進(jìn)行生產(chǎn)。
2、甲方需在檢測確認后,向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質(zhì)的簽封標準樣品,乙方所交付的合同標的物品質(zhì),必須達到或高于封樣樣品的品質(zhì)。
3、甲乙雙方提供的原材料,均需經(jīng)過(guò)乙方的驗收合格,方可進(jìn)入生產(chǎn),按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣,進(jìn)行驗收。
4、甲方提供的自備原材料驗收,如果不符合甲方的驗收標準,乙方驗收時(shí)沒(méi)有發(fā)現,在生產(chǎn)中使用,因此帶來(lái)的損失,由乙方承擔。
5、雙方對承攬的加工產(chǎn)品在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明,質(zhì)量認定以該機構的檢驗結果為準,如果檢驗合格,檢驗費用由甲方承擔。
第七條:交貨期與延期處罰
1、甲方與乙方首先需要確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件,并雙方簽字蓋章。
2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的`驗收標準。
3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標準。
4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。
5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶(hù)。
6、在確定上述1x5條后,作為本次訂單交期的開(kāi)始日期,每次訂單的具體交期,在《委托加工產(chǎn)品訂單》中由雙方確認。
7、每次訂單的實(shí)際交貨數量與《委托加工產(chǎn)品訂單》中訂單要求數量,允許有一定的偏差,具體偏差數量的確定在《委托加工產(chǎn)品訂單》中明確。
8、因乙方的原因造成延期交付訂單產(chǎn)品的。每延期一天,向甲方支付該《委托加工產(chǎn)品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過(guò) 15 天,甲方有權解除本合同。
第八條:結算方式
1、甲乙雙方確定認可《委托加工產(chǎn)品訂單》后,甲方簽字蓋章后傳到乙方后,需立即支付《委托加工產(chǎn)品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預付款。乙方在收到款后的情況之下,安排組織生產(chǎn)。
2、有需要乙方代為采購甲方專(zhuān)用原材料的,甲方還需要將材料款、制版費用等相關(guān)款項全部匯到乙方帳戶(hù),乙方收到款后安排組織生產(chǎn)。
3、甲方每次提貨,需要付清所提貨的全部貨款,預付款只有在最后一次提貨時(shí),作為貨款使用。
第九條:加工產(chǎn)品驗收及賠付
甲方根據雙方確定的質(zhì)量檢驗標準和封樣進(jìn)行,如果不合格,甲方提供不良品樣品及相關(guān)報告,經(jīng)乙方認可后,甲方有權退回。甲方退回不滿(mǎn)足技術(shù)規范和要求的不合格產(chǎn)品,并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸等費用,或者要求乙方根據甲方的書(shū)面要求立即對這些產(chǎn)品進(jìn)行補足數量、更換或退回整批產(chǎn)品,乙方承擔由此而產(chǎn)生的材料、人工等相關(guān)損失。
第十條:驗收交貨地點(diǎn)及運輸:
1、驗收交貨地點(diǎn): 乙方廠(chǎng)區內,甲方自提。
2、經(jīng)甲方確認運輸費的情況之下,乙方可以代辦運輸。
第十一條:逾期提貨
1、乙方完成訂單產(chǎn)品生產(chǎn)后,根據《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時(shí)間,乙方可幫甲方保管產(chǎn)品10天,甲方須在此期間提完貨物,超過(guò)即為逾期提貨,出現逾期提貨情況,乙方將向甲方收取違約金,以甲方逾期提貨產(chǎn)品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算,每逾期一天,按總額的3‰償付違約金。甲方超過(guò)3個(gè)月未提貨的,且雙方未達成處理協(xié)議的,乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權,乙方有權處理該批產(chǎn)品,收回乙方應有權益。
2、甲方如逾期提貨,但根據《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時(shí)間,10天以?xún)葘⒂唵萎a(chǎn)品和乙方庫存的代購材料款全部付清,甲方不需償付違約金,但需要支付倉儲費,每逾期一天,按總額的0.5‰支付。甲方超過(guò)6個(gè)月未提貨的,且雙方未達成處理協(xié)議的,乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權,乙方有權處理該批產(chǎn)品,收回乙方應有權益。
第十二條:保密制度:
1、甲乙雙方都應遵守保密制度,雙方協(xié)商的所有內容不得向第三方透露。未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存、復制相關(guān)技術(shù)資料。
2、乙方不能主動(dòng)向甲方的客戶(hù)及其他客戶(hù)提供甲方在乙方加工訂貨和業(yè)務(wù)聯(lián)系的資料,否則,乙方應賠付甲方違約金五萬(wàn)元。
第十三條、不可抗力的解決:
在合同履行期內,由于不可抗力致使加工產(chǎn)品及原材料毀滅、損失的,乙方經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免除承擔違約責任。
第十四條、解決糾紛方式:
雙方本著(zhù)長(cháng)期友好合作、互惠互利精神協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方有權向雙方所在地人民法院訴訟解決。
第十五條、借款與饋贈:
1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸,包括產(chǎn)品及材料的調用等,沒(méi)有得到乙方書(shū)面蓋章文件同意的,均屬乙方工作人員的個(gè)人行為,與乙方無(wú)關(guān),乙方均不認可,甲方不得借故拒絕履行合同義務(wù)。
2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣,否則甲方甘愿接受乙方對其處以五萬(wàn)元至五十萬(wàn)元罰款。
第十六條:合同生效
1、本合同經(jīng)雙方法定代表或其授權人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效。
2、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年。(生效日以雙方最后簽字的日期計算)。在本合同期滿(mǎn)2(兩)個(gè)月內,任何一方未通知另一方終止或修訂合同,則本合同有效期順延一年。
3、本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定作為本合同的附件,與本合同具有同等效力。
4、本合同正本一式四份,甲乙雙方各執兩份。
第十七:合同附件清單:
1、報價(jià)單
2、委托加工產(chǎn)品訂單
3、委托加工產(chǎn)品詢(xún)價(jià)單
甲方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話(huà): 郵政編碼:
乙方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話(huà): 傳真:
加工承攬合同8
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠(chǎng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙不合理,應當及時(shí)通知乙方;乙方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收,乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷(xiāo)科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時(shí),除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。
三,乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的.日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解,或向合同管理機關(guān)申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設銀行各存一份。
甲方:××縣木具廠(chǎng)(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:××縣支行營(yíng)業(yè)所
帳號:
乙方:××縣百貨公司
代表人:
地址:
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:××縣支行
帳號:
年月日
加工承攬合同9
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律,行政法規,遵循平等、自原、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設施工事項協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。
一、工程概況
工程名稱(chēng):華同公司屋頂彩鋼防水工程
工程地點(diǎn):華同公司
工程內容:彩板房主體,外墻,內部截斷,室內外門(mén)窗
二、工程承包范圍。承包范圍:清包,只包人工。所有材料由甲方提供,乙方自帶施工工具。甲方已有的材料由乙方出車(chē)出人拉到施工現場(chǎng)。
三、承包工程價(jià)格及面積
1、工程面積約為400平方米,最后結算按照實(shí)際面積結算,實(shí)際面積以東南西北墻體邊緣計算;
2、承包價(jià)格按實(shí)際面積每平方85元人民幣。
四、協(xié)議工期
開(kāi)工日期:
竣工日期:
合同工期總工作日歷天數10天。其中上頂板和外墻板必須在立架后天3天內完工。
五、工程質(zhì)量標準:符合安全標準。
六、甲方必須保證施工場(chǎng)地路通、電通。
七、乙方必須按協(xié)議所設計施工,保證工程質(zhì)量,按期完工。
八、在施工過(guò)程中,乙方必須按國家有關(guān)安全生產(chǎn)操作規范施工,若發(fā)生工傷事故一切責任由乙方自負。
九、結算方式:工程驗收合格后,工程量按實(shí)際完工的.面積結算,一次付清。
十、付款方式
1.簽訂合同后,甲方先期支付乙方元工程款。
2.余款完工驗收后付清,不得拖欠。
十一、保修期限及范圍:保修期一年,保修期內因施工質(zhì)量出現問(wèn)題由乙方負責維修,但人為損壞和自然災害不屬保修范圍。
十二、本協(xié)議甲乙雙方必須遵守,任何一方不得違約,如有一方違約按30000元處罰;
十三、本協(xié)議一式兩份,雙方各執一份,經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章即可生效。
甲方:乙方:
法人代表:法人代表:
電話(huà):電話(huà):
簽定日期:20xx年xx月xx日簽定日期:20xx年xx月xx日
加工承攬合同10
甲方:(定做方)
乙方:(承攬方)附加身份證復印件
加工xx,雙方本著(zhù)互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務(wù)
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線(xiàn)及專(zhuān)用工具,乙方自購。如在本廠(chǎng)購買(mǎi)材料,由于乙方個(gè)人原因,不能繼續做畫(huà),為保證本廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權利和義務(wù)
1、通過(guò)考察同意后,自愿購買(mǎi)材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的.樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉讓?zhuān)杞?jīng)廠(chǎng)方同意方可進(jìn)行,否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉讓時(shí),按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月,20xx年月 日起至20xx年月 日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產(chǎn)定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方:
年月日
加工承攬合同11
簽定日期:_______年____月____日
定作方(甲方):______________
電話(huà):________________________
承攬方(乙方):______________
電話(huà):________________________
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
品名
規格單位數量加工費單價(jià)金額
定作方供應原材料:
原材料
規格單位數量日期成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙提供辦法:______________________________________________。
2.產(chǎn)品檢驗標準和方法:__________________________________________________。
3.交貨地點(diǎn)及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
加工承攬合同12
定做方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國合同法》規定,結合本工程的實(shí)際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱(chēng)為:東風(fēng)德納車(chē)橋有限公司新建齒輪車(chē)間
2、制作內容:(含稅)
。1)、主構件:角鋼桁架
材質(zhì):Q235B,合同噸位約69噸單價(jià):6100元/噸
。2)、主構件:吊車(chē)梁、鋼軌吊
材質(zhì):Q235B,合同噸位約37噸單價(jià):6000元/噸
。3)、主構件:鋼柱、鋼梁
材質(zhì):Q235B,合同噸位約91噸單價(jià):5550元/噸
以上單價(jià)所有構件均進(jìn)行拋丸除銹,紅丹防銹底漆一道。
二、合同價(jià)款及結算方式:
1、合同總價(jià)暫定為元大寫(xiě)(以實(shí)際決算為準)。
2、合同簽訂之日甲方付¥元,大寫(xiě)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵沖貨款,)
3、結算方式:按照實(shí)際工程量結算。(每次發(fā)貨前付清當批次貨款)
4、發(fā)票:增值稅發(fā)票。
三、質(zhì)量要求:
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范GB50205—20xx)認真加工制作,確保構件質(zhì)量達到鋼構規范要求。
2、乙方需向甲方提供制作資料一份,原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證、自檢探傷報告,所有原材料必須是大型鋼廠(chǎng)產(chǎn)品,所有鋼材的厚度應達到國家標準。
3、鋼材應滿(mǎn)足設計材質(zhì)要求。
4要求檢測為:自檢探傷報告出廠(chǎng)材料
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間:
1、交貨地點(diǎn):湖北團風(fēng)鴻路工廠(chǎng)。
2、發(fā)貨計劃及順序為:甲方提供詳細的交貨計劃,乙方按照甲方提供計劃認真加工及出貨。
五、包裝及運輸:
1、甲方負責組織運輸。裝車(chē)時(shí)應按照規范要求進(jìn)行裝運,要求車(chē)輛使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸過(guò)程中出現構件變形、油漆損傷,其中工廠(chǎng)裝車(chē)費用包含在合同價(jià)內。
2、甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實(shí)施(具體由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車(chē),甲方需保證構件運輸車(chē)輛進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)地要求。
六、雙方權利及義務(wù):
1、甲方向乙方提供完整的圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答,并提供修改或變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、乙方必須接受甲方的'質(zhì)量監督檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應按甲方委派的現場(chǎng)質(zhì)量監理的合理要求制作,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。
4、甲方如現場(chǎng)發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時(shí)內趕到現場(chǎng)協(xié)助解決。
5、乙方加工質(zhì)量問(wèn)題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《合同法》相關(guān)規定執行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過(guò)程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則提交黃岡仲裁委員會(huì )仲裁。
九、附則:
1、本合同壹式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期至款額結清為止。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
開(kāi)戶(hù)行:
委托代理人:賬號:
聯(lián)系方式:委托代理人:
日期:日期:
加工承攬合同13
加承合( )字第 號
定作方:_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
營(yíng)業(yè)執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
營(yíng)業(yè)執照號碼:_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關(guān)規定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價(jià)
價(jià)款或酬金元
金額:仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的.,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執行中發(fā)生糾紛,雙方應及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開(kāi)戶(hù)銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開(kāi)戶(hù)銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
加工承攬合同14
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,
以便共同遵守。
第一條 加工成品:
│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │
第二條 加工成品質(zhì)量要求:__________________________________________
。庸ざㄗ魑锲,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質(zhì)量:________________________
。ǎ,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
。,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間,數量,質(zhì)量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
。,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條 技術(shù)資料,圖紙提供辦法:__________________________________
。ǎ保袛埛皆谝勒斩ㄗ鞣降囊筮M(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
。, 承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
。, 定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條 價(jià)款或酬金:______________________________________________
。▋r(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法:__________________________________________
。ǎ,按照合同規定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
。玻ㄗ鞣綉敯春贤幎ǖ钠谙掾炇粘袛埛剿瓿傻墓ぷ。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):____________________________________
。ǎ, 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
。,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔:______________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔:______________________________________
第十條 結算方式及期限:__________________________________________
第十一條 其他:__________________________________________________
。ㄈ纾海保 根據國家有關(guān)規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
。玻鶕䥽矣嘘P(guān)規定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任:
一,未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管,保養費。
七,實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數量承擔責任。
十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的'幅度)違約金。
三,未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五,超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七,變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交__
_____(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話(huà):________________________________
開(kāi)戶(hù)銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話(huà):_________________________
開(kāi)戶(hù)銀行:_____________________
帳號:_________________________
一九_____年_______月______日訂
加工承攬合同15
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,依據我國《合同法》的有關(guān)規定以及其他相關(guān)法律規定,就甲方向乙方采購相關(guān)___________等小商品事宜約定如下:
一、采購產(chǎn)品情況:
1、品名____________,規格____________,數量____________,單價(jià)____________;
2、品名____________,規格____________,數量____________,單價(jià)____________;
3、品名____________,規格____________,數量____________,單價(jià)____________;
……
總金額(含稅價(jià)):人民幣________________________元整(小寫(xiě)¥_______________________)。
二、樣品約定時(shí)間
自本合同生效之日其______個(gè)工作日內,乙方負責按甲方要求制作__________樣品,經(jīng)甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
風(fēng)險提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
三、交貨時(shí)間、地點(diǎn)及運費
合同生效且_______%預付款到乙方賬戶(hù)、確認協(xié)議第一條中各拼命的尺碼數量后_______天內交貨(具體數量雙方那個(gè)協(xié)商去人以書(shū)面傳真或者電子郵件方式確認)。
風(fēng)險提示:
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的.在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。
如果質(zhì)量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質(zhì)量描述的書(shū)面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
四、質(zhì)量要求及技術(shù)標準:
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術(shù)指標說(shuō)明:
按國家興行業(yè)標準。
五、驗收標準、方法及期限
以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發(fā)現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,應與收到貨物后_______個(gè)工作日內以書(shū)面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實(shí)后,盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產(chǎn)生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔:
風(fēng)險提示:
運輸方式一般由需方提出,也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線(xiàn)、運輸工具?偟囊笫沁\費低、運速快、貨物安全到達。
注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線(xiàn)和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。
此外,運輸費用的負擔,應結合貨物價(jià)款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。
乙方按其企業(yè)或行業(yè)標準提供包裝,費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限:
合同生效且受到乙方發(fā)票后______日內甲方支付總價(jià)款______%作為預付款,計人民幣__________________________,雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶(hù)為:
收款人:
開(kāi)戶(hù)行:
賬號:
最終結算金額以實(shí)際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起______日內,甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責任:
1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同一方有權要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時(shí)間制作樣品的,不能按時(shí)交貨的,由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式:
本合同在履行期間發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)調或者調解不成的,雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。
十、本合同一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。
甲方:
地址:
電話(huà):
代理人:
________年___月___日
乙方:
地址:
電話(huà):
代理人:
________年___月___日
【加工承攬合同】相關(guān)文章:
加工承攬合同04-21
承攬加工合同07-12
加工承攬合同06-12
承攬加工合同07-12
承攬加工合同(精選)07-13
(精選)承攬加工合同07-13
承攬加工合同【精選】07-16
加工承攬協(xié)議02-21
雕花加工承攬合同12-03
承攬加工合同模板10-26