97骚碰,毛片大片免费看,亚洲第一天堂,99re思思,色好看在线视频播放,久久成人免费大片,国产又爽又色在线观看

承攬加工合同

時(shí)間:2023-07-06 17:11:27 加工合同 我要投稿

(精品)承攬加工合同

  隨著(zhù)人們對法律的了解日益加深,合同出現的次數越來(lái)越多,它可以保護民事法律關(guān)系。合同有不同的類(lèi)型,當然也有不同的目的,下面是小編為大家收集的承攬加工合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

(精品)承攬加工合同

承攬加工合同1

  定作方:_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

  營(yíng)業(yè)執照號碼:_____________________

  承攬方:_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

  營(yíng)業(yè)執照號碼:_____________________

  根據《加工承攬合同條例》有關(guān)規定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:

  品名或項目 規格、型號 單位 數量 單價(jià)價(jià)款或酬金元金額

  一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________

  二、原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量:_________________

  三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:_________________________

  四、驗收標準和方法:_________________________

  五、結算方式:_________________________

  六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。

  1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____ %的違約金! ∑溆噙`約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的'有關(guān)規定執行。

  2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的39;有關(guān)規定執行。

  七、雙方約定的其它條款:

  八、以上條款如有未盡事宜,應以書(shū)面協(xié)議,作為附件。

  九、本合同執行中發(fā)生糾紛,雙方應及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。

  十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年____月____日止。

  十二、本合同簽訂日期:________年____月____日  

  定作方:________________  代表:__________________  開(kāi)戶(hù)銀行:______________  帳號:__________________

  承攬方:________________  代表:__________________  開(kāi)戶(hù)銀行:______________  帳號:__________________

  ________年____月____日

承攬加工合同2

  委托單位:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

  加工單位:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

  根據《中華人民共和國合同法》和有關(guān)規定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特訂立本合同。

  第一條:甲方自年月日起委托乙方為甲方生產(chǎn)加工產(chǎn)品。

  第二條:加工方式

 。1)(乙方自備材料),乙方必須依照合同規定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量的,甲方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨,并由乙方承擔相關(guān)全部損失。如甲方有指定材料供應商的.,乙方必須按指定采購,否則甲方將拒收貨品,并有權利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。

 。2)(甲方提供材料,明確規定原材料的消耗定額)甲方按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對返修的產(chǎn)品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品,并有權利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。

  第三條:乙方受甲方委托為甲方生產(chǎn)加工鞋類(lèi)產(chǎn)品,乙方必須嚴格按照確認樣品和甲方質(zhì)檢人員的合理要求來(lái)組織生產(chǎn)。如品質(zhì)達不到要求,甲方將拒收貨品,并有權利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。

  第四條:甲方需要乙方生產(chǎn)之產(chǎn)品的品名、型號、規格、數量、包裝、交貨期等要求由甲方另行提供,雙方確認后乙方必須按期出貨,如延期出貨,乙方需承擔所有損失。

  第五條:甲方提供給乙方用于生產(chǎn)的所有資料(包括楦頭、款式、材料、包裝、商標等)

  乙方必須妥善保管和使用,以免給其他個(gè)人或公司所利用,更不能用甲方提供的資料修改或直接生產(chǎn)給甲方以外的個(gè)人或公司,否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬(wàn)元的損失。

  第六條:付款:每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對賬,甲方在對賬當月15日前付清。

  第七條:甲、乙任何一方如確因戰爭或嚴重自然災害等不可抗力的原因,不能履行本合同時(shí),應及時(shí)向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行合同的理由,經(jīng)雙方協(xié)商確認一致后,免予承擔違約責任。

  第八條:本合同在執行中,如發(fā)生爭議,雙方應本著(zhù)友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,向廣州市仲裁委員會(huì )申請仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。

  第九條:本合同自簽訂之日起生效,合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項,雙方協(xié)商解決,具有本合同同等效力。本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。

  委托單位(甲方):(蓋章)加工單位(乙方):(蓋章)

  法定代表人:法定代表人:

  地址:地址:

  電話(huà):電話(huà):

承攬加工合同3

  甲方:_____(委托方)

  乙方:__________(承攬方)

  經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。

  一、產(chǎn)品名稱(chēng)及加工數量

  1、名稱(chēng):不銹鋼水泥焊接軌道板。

  2、數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。

  以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

  二、相關(guān)事宜:

  1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。

  2、乙方按產(chǎn)品圖紙規定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規定要求。

  3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。

  4、乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。

  5、產(chǎn)品出廠(chǎng)的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的.運輸車(chē)輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

  6、產(chǎn)品出廠(chǎng)前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。

  7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

  三、時(shí)間要求:

  自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),必須提前通知對方,協(xié)商解決。

  四、加工費用:

  該項目合同總體加工費用20萬(wàn)元,由甲方承擔增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。

  五、付款方式:

  乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個(gè)月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。

  六、其他事宜:

  1、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議時(shí),由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決。

  2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。

  3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。

  甲方:_________蓋章:

  簽約人:___職務(wù):

  _____電話(huà)號碼:_____________________

  已方:___蓋章:

  簽約人:____

  職務(wù):___

  電話(huà)號碼:____________

  時(shí)間:__年__月___日

承攬加工合同4

  訂立合同雙方:________

  承攬方:________木具廠(chǎng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方

  定作方:________百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方

  甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。

  第一條加工成品

  第二條加工成品質(zhì)量要求:________

  一、材種:________柜臺,貨架一律采用水曲柳。

  二、用材尺寸:________按圖紙所標尺寸做。

  三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

  四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。

  第三條原材料由甲方提供

  第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。

  甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙不合理,應當及時(shí)通知乙方;乙方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

  第五條工程價(jià)款:

  ________按核定價(jià)格單計算款25元。

  第六條驗收標準和方法:

  ________本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收,乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗證明。

  第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):

  ________一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷(xiāo)科收貨,驗收合格,辦理交接手續。

  第八條包裝要求及費用負擔:

  ________由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計98元,全部費用由乙方負擔。

  第九條運輸辦法及費用負擔:

  ________由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計49元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

  第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元(大寫(xiě)元)。

  甲方不履行合同時(shí),除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。

  第十一條結算方式及期限:

  ________乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。

  第十二條甲方的違約責任

  一、甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

  二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

  三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

  四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。

  五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值2%的違約金。

  六、由甲方負責送貨的',如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。

  第十三條乙方的違約責任

  一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

  二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值3%的違約金。

  三、乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

  四、乙方如超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,向甲方償付違約金。

  五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

  六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應承擔因此而多支出的費用。

  第十四條不可抗力:

  ________在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。

  第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;

  協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解,或向合同管理機關(guān)申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同于________年________月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。

  本合同一式份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設銀行各存一份。

  甲方:________(蓋章)

  代表人:________

  地址:________

  電話(huà):________

  開(kāi)戶(hù)銀行:________

  帳號:________

  乙方:________

  代表人:________

  地址:________

  電話(huà):________

  開(kāi)戶(hù)銀行:________

  帳號:________

  ________年________月_____日

承攬加工合同5

  承攬方(甲方):____________________________

  地址:____________電話(huà):____________

  法定代表人:____________

  定作方(乙方):____________________________

  地址:____________電話(huà):____________

  法定代表人:____________

  定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條加工成品

  第二條加工成品質(zhì)量要求

  風(fēng)險提示:

  加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。

  如果質(zhì)量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質(zhì)量描述的書(shū)面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。

  第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量

  風(fēng)險提示:

  原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風(fēng)險意識。

  1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

  2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

  3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

  第四條技術(shù)資料、圖紙提供辦法

  風(fēng)險提示:

  定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時(shí),要及時(shí)核實(shí)情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會(huì )承擔承攬方產(chǎn)生的窩工、設備租賃、生產(chǎn)線(xiàn)閑置等相關(guān)損失。

  1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

  3、定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

  第五條價(jià)款或酬金

  價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。

  第六條驗收標準和方法

  1、按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

  2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。

  3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。

  第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

  風(fēng)險提示:

  加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

  1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。

  2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

  第八條包裝要求及費用負擔

  第九條運輸辦法及費用負擔

  風(fēng)險提示:

  運輸方式一般由需方提出,也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線(xiàn)、運輸工具?偟囊笫沁\費低、運速快、貨物安全到達。

  注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線(xiàn)和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。

  此外,運輸費用的負擔,應結合貨物價(jià)款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。

  第十條轉包

  風(fēng)險提示:

  在承攬合同中,承攬人如必須與第三人合作才能按時(shí)交付工作成果,應當在合同中與定作人進(jìn)行協(xié)商約定。在未經(jīng)定作人同意的前提下,擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的,定作人有權解除合同。

  1、乙方(同意或不同意)將定作物的.主要工作交由第三人完成;

  2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:

 。1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:

 。2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

  3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。

  4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

  第十一條其他約定

  第十二條承攬方的違約責任

  1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

  3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

  4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

  6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。

  7、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

  8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

  9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。

  10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條定作方的違約責任

  1、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

  2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

  3、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  4、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。

  5、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

  6、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

  7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條不可抗力

  在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

  第十五條糾紛的處理

  加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按(____)項處理:

  1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;

  2、向人民法院起訴。

  本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,做出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,正副本具有同等法律效力。

  定作方:

  代表人:

  ______年____月____日

  承攬方:

  代表人:

  _______年____月____日

承攬加工合同6

  甲方(定作方):

  法定代表人:

  住所:

  聯(lián)系電話(huà):

  傳真:

  統一社會(huì )信用代碼:

  乙方(承攬方):

  法定代表人:

  住所:

  聯(lián)系電話(huà):

  傳真:

  統一社會(huì )信用代碼:

  經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,依據我國《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規定以及其他相關(guān)法律規定,就甲方向乙方采購相關(guān) 等小商品事宜約定如下:

  一、采購產(chǎn)品情況

  1、品名 ,規格 ,數量 ,單價(jià) ;

  2、品名 ,規格 ,數量 ,單價(jià) ;

  3、品名 ,規格 ,數量 ,單價(jià) ;

  總金額(含稅價(jià)):人民幣 元整(小寫(xiě)¥ )。

  二、樣品約定時(shí)間

  自本合同生效之日起 個(gè)工作日內,乙方負責按甲方要求制作

  樣品,經(jīng)甲方確認后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。

  三、交貨時(shí)間、地點(diǎn)及運費

  合同生效時(shí)甲方應當支付 %預付款到乙方賬戶(hù),確認本協(xié)議第一條中各品名的尺碼數量后 天內交貨(具體數量由雙方以書(shū)面傳真或者電子郵件方式確認),運費由 承擔。

  四、質(zhì)量要求及技術(shù)標準

  按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術(shù)指標按國家或行業(yè)標準。

  五、驗收方法、標準和期限

  以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發(fā)現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,應在收到貨物后 個(gè)工作日內以書(shū)面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實(shí)后,盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產(chǎn)生的所有費用應當由乙方承擔。

  六、包裝要求及費用負擔

  乙方按其企業(yè)或行業(yè)標準提供包裝,費用由乙方承擔。

  七、結算方式和期限

  合同生效且收到乙方發(fā)票后 日內甲方支付總價(jià)款 %作為預付款,計人民幣 元整(小寫(xiě)¥ ),雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶(hù)為:

  收款人:

  開(kāi)戶(hù)行:

  賬號:

  最終結算金額以實(shí)際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起 日內,甲方一次性支付其余貨款。

  八、違約責任

  1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同另一方有權要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。

  2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時(shí)間制作樣品的,不能按時(shí)交貨的,由甲方承擔責任。

  3、若乙方提交的'樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。

  九、合同爭議的解決方式

  本合同在履行期間發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)調或者調解不成的,雙方當事人同意向 人民法院起訴。

  十、本合同一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。

  甲方(簽章):

  ______年______月______日

  乙方(簽章):

  ______年______月______日

承攬加工合同7

  合同編號:____________________

  定作方:____________________

  承攬方:____________________

  簽訂地點(diǎn):____________________

  簽訂時(shí)間:____________________

  一、加工標的

  貨物名稱(chēng):____________________型號:____________________

  面料:____________________顏色:____________________

  單位數量:____________________單價(jià):____________________

  總金額:____________________交貨地點(diǎn)及期限:____________________

  交期:____________________ 出口國:____________________

  合計人民幣____________________,(大寫(xiě))____________________,按實(shí)際金額結算( 單價(jià)含線(xiàn)、稅 、封箱帶)

  二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫(xiě))

  材料質(zhì)量:____________________數量:____________________

  提供日期:____________________定額:____________________ (面料,里料一律按定單數量到位。)

  三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業(yè)標準進(jìn)行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負責,應該得到定作方的書(shū)面確認方可開(kāi)裁。

  四、加工物品的技術(shù)標準及質(zhì)量以定作方指示書(shū)、確認樣的.要求為準。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應的出口產(chǎn)品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。

  五、承攬方發(fā)現定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應在3日內向定作方提出書(shū)面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責,定作方應在收到書(shū)面異議后的7日內答復。

  六、加工物品的包裝按定作方的要求。

  七、未經(jīng)定作方書(shū)面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉移給第三方完成,否則將構成違約,定作方有權隨時(shí)解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。

  八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。(定做方自提)

  九、承攬方應該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進(jìn)行驗收,驗收標準為客戶(hù)最終確認樣及確認意見(jiàn)標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問(wèn)題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于:客戶(hù)索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。

  十一、付款方式:內部結算。

  十二、其他約定事項:

  1、在加工制作期間,定做方有權隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現場(chǎng)進(jìn)行必要的監督檢查,

  2、雙方對質(zhì)量標準確認以封樣為準,雙方各保留封樣,由承攬方無(wú)償提供。

  3、若由定作方提供原材料的,加工任務(wù)完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點(diǎn)。

  4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。

  5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過(guò)定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。

  十三、違約責任:任何一方違約的應承擔違約責任,除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價(jià)款30%的違約金。

  十四、合同一式兩份,雙方各執一份,自簽訂之日起立即生效,如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

  十五、未盡事項雙方協(xié)議解決。

  定做方:____________________ 承攬方 :____________________

  代表人 :____________________ 代表人:____________________

  時(shí) 間:____________________時(shí) 間 :____________________

承攬加工合同8

  一、訂立合同單位

  發(fā)包單位:______(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

  承包單位:______(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

  二、工程概況

  1、工程名稱(chēng):______

  2、工程地點(diǎn):______

  3、承包范圍:鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝

  三、工程工期:20______年______月______日開(kāi)工至20______年______月______日竣工,總工期50天。

  1、乙方必須按照甲方的要求組織施工,接受甲方對進(jìn)度、質(zhì)量的檢查監督。

  2、乙方必須按照合同約定時(shí)間開(kāi)工竣工。

  3、在施工過(guò)程中,如遇以下情況則工期延誤:______

  四、合同文件

  合同文件應能互相解釋、互為說(shuō)明,組成合同的文件及優(yōu)先順序如下:

  1、本合同協(xié)議書(shū)

  2、施工圖紙(包括土建施工圖)

  3、雙方有關(guān)工程的洽談、變更等書(shū)面協(xié)議或文件等業(yè)主認可的工期延誤。收到預付款之日起20天內施工現場(chǎng)達不到鋼結構安裝條件。甲方原因造成的工期延誤。人力不可抗拒因素。(如:地震,雨雪天等)

  五、承包方式

  1、本單位工程采用綜合單價(jià)包干,平米造價(jià)220元/平米,平米造價(jià):330元/米,建筑面積:共計______平米。

  2、工程總造價(jià):______萬(wàn)元(元)以上全部為含稅價(jià)格。

  3、本工程所有吊車(chē)等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及制作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。

  4、承包工作內容如下(不限于以下內容)鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝。(包人工,包機械)

  5、安全文明施工:甲方確定區域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類(lèi)安全防護設施搭設等)

  6、未經(jīng)甲方同意,乙方無(wú)權私自轉包本工程。若發(fā)生,甲方將追究違約責任或有權終止合同,由此所引起的各種損失由乙方負責。

  六、工程造價(jià)的確定及工程款支付

  此工程總造價(jià)為元,在乙方各種材料、工具進(jìn)入工地開(kāi)始施工時(shí)甲方付乙方總款的百分之三十,合計______元,工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十,合計______元,留取百分之十的質(zhì)保金______元,一年后此工程無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題全額付清。

  七、工程變更

  1、工程設計變更

  1、施工中乙方不得對原工程設計進(jìn)行變更。因乙方擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致甲方的直接損失,由乙方承擔,延誤的工期不予順延。

  2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的代用,須提前通知乙方,否則甲方承擔由此發(fā)生的費用,并賠償乙方的有關(guān)損失,并延長(cháng)延誤的工期。

  八、材料、機械

  8. 1、由于本工程為總價(jià)包干。所以乙方供應的'所有材料必須是符合設計方案和國家規范的標準產(chǎn)品,對與設計和規范要求不符的產(chǎn)品,甲方拒絕收用。

  本工程主要材料如下:

  8.1.1、圍護部分:墻體標高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網(wǎng),彩涂板負差不小于0.03mm

  8.1.2、鋼架部分:鋼梁為焊接H型鋼(480~285)X200X6X10,節點(diǎn)板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風(fēng)柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88

  8.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5鋼板負差不大于0.3mm

  8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓

  8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸等費用均乙方承擔。

  8. 3、勞動(dòng)用品和隨身手動(dòng)、電動(dòng)工具由乙方自備。

  九、工程施工

  1、乙方施工人員、技術(shù)人員應與甲方工程部、技術(shù)部密切配合,嚴格按照施工方案施工。

  2、施工過(guò)程中甲方應保證施工場(chǎng)地不受外界部門(mén)或人員的干擾。

  十、安全責任

  1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患并隨時(shí)接受甲方安全檢查人員的監督檢查。

  2、甲方指派專(zhuān)職安全員負責指導,監督施工現場(chǎng)的安全生產(chǎn),乙方必須配合甲方安全管理人員,監督安全管理人員的工作,接受并服從甲方管理人員的指揮。

  3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規章制度。

  4、嚴禁非施工人員進(jìn)入施工現場(chǎng),乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患,乙方必須及時(shí)整改,杜絕重大傷亡事故。

  5、現場(chǎng)人員發(fā)生傷亡事故后,雙方應盡力施救,同時(shí)保護好現場(chǎng),以便有關(guān)部門(mén)進(jìn)行堪察。

  6、現場(chǎng)責任:

  乙方在施工過(guò)程中如發(fā)生意外事故,責任由乙方自行承擔。并承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發(fā)生事故的任何責任。

  十一、質(zhì)量安全及驗收

  1、本工程質(zhì)量目標:乙方必須確保承包范圍內單項工程質(zhì)量達到甲方質(zhì)量目標。

  2、乙方應認真按照甲方安排組織施工,隨時(shí)接受甲方施工管理人員的檢查、監督、檢驗。

  3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質(zhì)量負責,必須符合質(zhì)量驗收標準。

  4、施工中經(jīng)檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規范質(zhì)量要求,乙方應按照甲方要求進(jìn)行返工、返修,費用由乙方承擔。

  5、乙方在保質(zhì)期內及使用過(guò)程中此施工鋼架發(fā)生傾斜、倒蹋、開(kāi)裂,乙方應無(wú)條件給予修復。因倒蹋發(fā)生的財產(chǎn)損失和人身傷亡全部由乙方承擔。

  十二、文明施工目標

  1、乙方必須遵守當地政府主管部門(mén)、建筑行業(yè)中文明施工的有關(guān)規定,按照甲方要求對工人實(shí)行標準化管理。

  2、乙方必須派專(zhuān)人清理施工現場(chǎng)及生活區,保持施工現場(chǎng)及生活區的整潔,做到無(wú)垃圾和污水。

  3、搞好施工現場(chǎng)保衛和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。

  4、乙方必須在施工過(guò)程中做到施工材料及工具堆放整齊。

  十三、雙方權利和義務(wù)

  甲方的責任

  1、甲方協(xié)助乙方處理好施工現場(chǎng)及有關(guān)各方的關(guān)系。

  2、提供施工電源到施工區域,提供施工水源到施工區域。

  3、如有變更甲方應提前2天以書(shū)面形式通知乙方,否則造成的損失由甲承擔。

  4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后,甲方方可進(jìn)行裝飾、裝修。

  5、及時(shí)進(jìn)行中間驗收。

  6、組織乙方學(xué)習現場(chǎng)的進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理規定。

  乙方的責任

  1、按合同文件的規定,按期、保質(zhì)、保量完成承包范圍內的全部工作。

  2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿(mǎn)足現場(chǎng)施工的需要。

  3、服從甲方的工作安排,遵守甲方的各項規章制度。

  4、做好安全生產(chǎn)、文明施工。

  5、愛(ài)護公共設施及設備,若損壞則照價(jià)賠償。

  6、執行甲方的安全計劃安排,參加甲方組織的安全例會(huì ),施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發(fā)生,若發(fā)生質(zhì)量及安全事故,及時(shí)向甲方報告并協(xié)助甲方進(jìn)行調查處理。

  7、接受甲方代表的監督、檢查。

  十四、竣工驗收

  1、工程具備驗收條件,乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。

  2、甲方收到工程竣工驗收申請后應盡快組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收,并在驗收后7天內給予認可或提出的修改意見(jiàn)(否則視為合格)。乙方按照要求修改,并承擔由自身原因造成的修改費用。

  十五、違約金

  1、如乙方的施工進(jìn)度,工程質(zhì)量不能滿(mǎn)足甲方總體要求,同時(shí)甲方對乙方的實(shí)際履約能力總體平衡后認定乙方實(shí)質(zhì)上無(wú)能力確保工期,質(zhì)量要求時(shí),甲方有權終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工,以確保本工程工期、質(zhì)量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有經(jīng)濟損失。

  2、因乙方原因造成合同無(wú)法履行或乙方不愿履行合同規定的義務(wù)時(shí),乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失,此違約金從乙方工程款中扣除。

  3、因甲方不能按工程進(jìn)度支付工程款或甲方不愿履行合同規定的義務(wù)時(shí),甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失,并向乙方支付違約金。

  十六、仲裁和訴訟

  1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發(fā)生爭端,雙方應友好協(xié)商。但甲乙雙方的義務(wù)在工程施工過(guò)程中不得因正在進(jìn)行的協(xié)商而改變。

  2、雙方應嚴格執行合同條款,并本著(zhù)友好合作精神,處理合同期間的各類(lèi)問(wèn)題,盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議,按下列原則處理:

  (1)雙方發(fā)生爭議,首先由雙方的上級主管部門(mén)調解。在一方提出調解要求后的5天內,雙方應保證合同的繼續執行。

  (2)雙方接受調解結果,應在調解作出后2天內執行。對調解的結果不能接受,或由于一方不執行調解結果使調解結果無(wú)法執行,任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門(mén)關(guān)進(jìn)行仲裁。

  (3)如任何一方不接受仲裁,可要求法院判決。

  十七、其它

  1、本協(xié)議未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。

  2、本協(xié)議一式六份,甲方執四份,乙方執二份。

  甲方:______(章)乙方:______(章)

  法定代表人:______法定代表人:______

  委托代理人:______委托代理人:______

  帳戶(hù)名:______帳戶(hù)名:______

  帳號:______帳號:______

  開(kāi)戶(hù)行:______開(kāi)戶(hù)行:______

  ______年______月______日______年______月______日

承攬加工合同9

  需方:________(甲方)

  供方:_______(乙方)

  合同編號:___________________

  簽訂日期:____年____月____日  

  為了規范建筑門(mén)窗購銷(xiāo)行為,保護供需雙方合法權益,根據《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規,明確雙方技術(shù)經(jīng)濟責任,保證工程建設正常進(jìn)行,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,一致同意簽訂本合同,以便共同遵守。

  1、建筑門(mén)窗用途概況 工程名稱(chēng):________________;建筑結構:_______________; 工程地址:_____________________;使用層次:__________。

  2、建筑門(mén)窗供應要求

  2.1本合同中的單價(jià)是指門(mén)窗到________________________交貨的價(jià)格。

  2.2交貨點(diǎn)詳細地址:____________________________________。

  2.3其它要求:___________________________________________

  3、結算和付款方式  

  3.2結算方式:  

  3.2付款方式與期限:____________________________________________

  4、技術(shù)要求

  4.1乙方供應的產(chǎn)品應嚴格執行并符合__________標準,(標準名稱(chēng)代號)___________________________________________________________。

  4.2乙方應隨每批產(chǎn)品提供《產(chǎn)品質(zhì)量保證書(shū)》。

  4.3產(chǎn)品運輸方式及包裝標準_____________________________________。

  5、驗收標準、方法及提出異議期限

  5.1驗收標準,按該產(chǎn)品的國家標準驗收,如尚無(wú)國家標準的'則按行業(yè)標準或已經(jīng)主管部門(mén)備案的企業(yè)標準驗收。

  5.2 甲方在驗收時(shí),如發(fā)現產(chǎn)品的品種、型號、規格、顏色和質(zhì)量不合規定,應妥善保管,并在__天內向乙方提出書(shū)面異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質(zhì)量下降的,不得提出異議。

  5.3 如發(fā)現產(chǎn)品有嚴重質(zhì)量問(wèn)題,甲方應在48小時(shí)內向____市建材業(yè)質(zhì)量監督管理中心和門(mén)窗分中心報告,同時(shí)用書(shū)面通知乙方及時(shí)分析解決。在問(wèn)題未查清之前該批產(chǎn)品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失,由乙方按違約責任承擔。

  6、違約責任

  6.1 甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款,如合同一方違約,由違約方承擔責任,并參照民法典有關(guān)條款及雙方的約定,向對方償付違約部分貨款的 ____%的違約金。

  6.2 如另行商定責任賠償規定的,應在8.5“其他約定”一欄中予以寫(xiě)明賠償方式、方法與金額。

  7、解決爭議的方式  

  7.1 本合同在履行過(guò)程如產(chǎn)生爭議,甲、乙雙方應本著(zhù)友好協(xié)商的積極態(tài)度進(jìn)行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可提請分中心進(jìn)行調解或通過(guò)有關(guān)法律程序解決。

  8、其他約定事項

  8.1 乙方在門(mén)窗運抵交貨點(diǎn)后,甲方應提從堆放場(chǎng)地,并及時(shí)做好相應的驗收工作,如出現問(wèn)題應及時(shí)協(xié)商解決。

  8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供貨時(shí),應提前天通知甲方協(xié)商解決,否則造成后果乙方負責。

  8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同規定繳付貨款時(shí),應及時(shí)主動(dòng)通知乙方協(xié)商解決,否則造成后果由甲方負責。

  8.4 如遇人為不可抗拒因素(如臺風(fēng)、洪水等)和其他不可預見(jiàn)事故發(fā)生而不能履行合同時(shí),免除承擔違約責任。

  8.5 其他約定:

  9、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方印章后生效,如有未盡事宜,須由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。

  本合同一式五份,甲、乙雙方各執二份,____市建設工程交易管理中心建筑門(mén)窗分中心備案一份。

  甲方:____________乙方:____________

  單位名稱(chēng):________單位名稱(chēng):________

  ___年___月____日___年___月____日

承攬加工合同10

  甲方(定作方):

  法定代表人:

  乙方(承攬方):

  法定代表人:

  鑒于甲方擁有資源,乙方擁有資源,根據《中華人民共和國民法典》及國家有關(guān)法律、法規規定,甲、乙雙方在平等、自愿的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方加工事宜達成一致意見(jiàn),特簽訂本合同,以資信守。

  第1條定義

  除了本合同另有約定,本合同的相關(guān)用語(yǔ)以如下定義為準:

  1.1“合同產(chǎn)品”是指由承攬方根據本合同以及本合同的附件的規定(如有)為定作方所生產(chǎn)的產(chǎn)成品及其配件和包裝等,在本合同中也稱(chēng)定作物。

  1.2“規格”是指由本合同雙方以書(shū)面形式確認每一 個(gè)產(chǎn)品的各自規格。產(chǎn)品規格可以由雙方通過(guò)一致同意進(jìn)行更改。

  1.3“機密信息”是本合同一方向另一方披露的,以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實(shí)際具有機密性的書(shū)面或口頭信息。機密信息包括但不限于有關(guān)披露方的技術(shù)、研究、發(fā)展、產(chǎn)品、價(jià)格、服務(wù)、員工、合約商、市場(chǎng)計劃、財務(wù)、合同、法務(wù)或商務(wù)信息。

  1.4“知識產(chǎn)權”是指所有知識產(chǎn)權,包括但不限于著(zhù)作權、商標權、專(zhuān)利權,以及所有上述權利的注冊申請權,還包括根據任何可適用的法律與上述權利擁有同等效果的其他權利。

  1.5“生產(chǎn)檔案”是指包含所有根據本合同制造、裝配和測試產(chǎn)品所必需的資料、說(shuō)明、數據和指引的全面性生產(chǎn)指南,以及其他涉及生產(chǎn)、加工或裝配產(chǎn)品的任何文件、指引及資料,不論該指引或資料等是來(lái)源于合同雙方或任何其他第三方。

  第2條定作物規格、數量及質(zhì)量要求

  定作物規格計量單位數量單價(jià)總價(jià)質(zhì)量要求技術(shù)標準其他

  合計人民幣金額:人民幣(大寫(xiě))(¥ 元)

  第3條原材料的規格、數量、質(zhì)量及提供辦法

  3.1原材料規格及標準:

  材料名稱(chēng)規格、型號單位數量單價(jià)總價(jià)質(zhì)量要求消耗定額其他

  合計人民幣金額:人民幣(大寫(xiě))(¥ 元)

  3.2原材料提供方及辦法:(以下材料提供方式二選一)

  □定作方

  定作方應于__年__月__日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到原材料后日內通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作方有權解除本合同,承攬方承擔相應的賠償責任。

  □承攬方

  承攬方應于__年__月__日之前通知定作方對原材料進(jìn)行檢驗。定作方如對原材料有異議,應于檢驗完畢后日內通知承攬方調換。承攬方應當對有異議的原材料調換,否則定作方有權解除本合同,承攬方承擔相應的賠償責任。

  3.3未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換、補齊的,由乙方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。

  第4條技術(shù)資料和圖紙提供

  4.1加工定作物的技術(shù)資料和圖紙由于__年__月__日前提供。

  4.2承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。乙方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

  4.3承攬方對于承攬的工作應當嚴格保密,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。

  第5條轉包

  5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成:

  (1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括:。

  (2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

  5.2承攬方未經(jīng)定作方同意將其他工作交由第三人的,定作方有權解除合同,要求承攬方承擔賠償責任。

  第6條定作方協(xié)助承攬方的事項和要求

  1.圖紙和技術(shù)問(wèn)題的說(shuō)明:。

  2.現場(chǎng)的檢驗:。

  3.其他:。

  第7條交(提)樣品的方法和驗收

  7.1樣品提交

  合同產(chǎn)品規格單位數量質(zhì)量要求技術(shù)標準

  7.2雙方約定由□定作方自提樣品□承攬方送交樣品(方式二選一)

  □定作方自提樣品

  自提樣品的時(shí)間:__年__月__日。

  自提樣品的地點(diǎn):。

  □承攬方送交樣品

  送交樣品的時(shí)間:__年__月__日。

  送交樣品的地點(diǎn):。

  送交樣品的方式:(寫(xiě)明是汽車(chē)、火車(chē)、水運或其他方式)。

  費用承擔方:。

  7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

  7.4以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

  7.5交(提)樣品日期的計算:承攬方自備運輸工具送交樣品的,以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運樣品時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提樣品的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取樣品的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間。

  7.6定作方在收到樣品后的天內對樣品進(jìn)行檢測,并于收到樣品后的天內提供反饋并通知承攬方。如定作方對樣品無(wú)異議,則承攬方繼續履行本合同。

  如定作方對樣品提出異議,承攬方應按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工,定作方有權解除合同,并要求承攬方承擔賠償責任。

  第8條交(提)定作物的方法

  8.1雙方約定由□定作方自提定作物□承攬方送交定作物(方式二選一)

  □定作方自提定作物

  自提定作物的時(shí)間:__年__月__日。

  自提定作物的地點(diǎn):。

  □承攬方送交定作物

  送交定作物的時(shí)間:__年__月__日。

  送交定作物的地點(diǎn):。

  送交定作物的方式:(寫(xiě)明是汽車(chē)、火車(chē)、水運或其他方式)。

  費用承擔方:。

  8.2定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),定作方承擔因此多支出的費用。

  8.3驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,包括。

  8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

  8.5交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的.通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間。

  8.6如定作方提供材料進(jìn)行加工,如承攬方在完成加工后,材料仍有剩余,應及時(shí)返還。

  8.6.1返還時(shí)間:。

  8.6.2返還方式:。

  8.6.3費用承擔方:。

  第9條交(提)定作物的驗收標準

  9.1雙方按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

  9.2定作方應當在收貨后日內驗收承攬方交付的定作物,并提出異議。如在日內未提出異議,則視為驗收合格。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,雙方可約定質(zhì)量保證期,參見(jiàn)12.2條款。

  9.3如當事人雙方對定作物質(zhì)量存在爭議:

  雙方如果對產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格或者原材料的成分等有分歧的,雙方應當委托具有鑒定資質(zhì)的第三方對爭議事項進(jìn)行鑒定。如果一方拒絕委托鑒定的,另一方可以自行委托鑒定。鑒定費用由鑒定結果對其不利的一方承擔。

  第10條包裝要求及費用負擔

  10.1定作方對承攬方的包裝要求:(應具體寫(xiě)明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)。

  10.2費用負擔方:。

  第11條風(fēng)險負擔

  11.1定作物風(fēng)險負擔

  雙方約定定作物所有權自交付定作方之日起轉移,并由定作方承擔定作物毀損、滅失的責任。交(提)定作物日期的規定,參見(jiàn)合同8.4條款。

  11.2原材料風(fēng)險負擔

  定作方提供原材料的,交付承攬方后所有權不發(fā)生轉移。在合同履行期內,如因不可抗力致使原材料破損或滅失,不利后果由定作方承擔。

  11.3如定作方延遲接收或無(wú)故拒收定作物期間發(fā)生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此遭受的損失。

  第12條承攬方的保證及瑕疵擔保責任

  12.1承攬方保證:

  12.1.1交付給定作方的所有產(chǎn)品符合本合同約定的質(zhì)量要求、技術(shù)標準。

  12.1.2交付給定作方的所有產(chǎn)品未設置任何的留置權、抵押權、擔保權和其他債權;

  12.1.3交付給定作方的所有產(chǎn)品未侵犯第三人知識產(chǎn)權或商業(yè)秘密。

  12.2雙方確定質(zhì)量保證期,自定作物交付之日起算,期限為 個(gè)月。

  12.2.1保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,承攬方負責修復或退換,承擔由此產(chǎn)生的一切費用,(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產(chǎn)生的費用。)并承擔定作方的實(shí)際損失。

  12.2.2承攬方應當在收到該通知之日起 個(gè)工作日內對瑕疵產(chǎn)品及不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行更換、維修或退款。

  12.3產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題,定作方?jīng)Q定對產(chǎn)品進(jìn)行召回的,如果該質(zhì)量問(wèn)題是由于承攬方原因導致,則承攬方應當按照定作方要求就所有召回產(chǎn)品進(jìn)行退換或者維修,并承擔因此給定作方造成的全部損失。

  如果非因承攬方原因導致產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的,承攬方仍應當為召回作提供全方位的支持,并收取成本費用和適當的服務(wù)費用。

  第13條報酬的結算

  13.1合同價(jià)款總額:人民幣(大寫(xiě))(¥ 元)。

  (本合同價(jià)款已包括稅款、人工、材料、機械、運雜費、包裝、安裝、調試、檢測、探傷、現場(chǎng)的試拼、試壓等所有費用,定作方不再另行支付其它費用。)

  13.2支付方式:

  (1)首筆款:¥ 元(合同總金額的 %),作為預付款,于本合同簽訂后的 個(gè)工作日內支付;

  (2)第二筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于__年__月__日前支付;

  (3)第三筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于后的五 個(gè)工作日內支付;

  (4)第四筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于甲方驗收通過(guò)后的五 個(gè)工作日內支付。

  (5)尾款:¥ 元(合同總金額的 %),于質(zhì)保期滿(mǎn)后的五 個(gè)工作日內支付。

  13.3指定收款賬號:

  甲方:

  __年__月__日

  乙方:

  __年__月__日

承攬加工合同11

  甲方:

  乙方:

  地址:

  地址:

  郵編:

  郵編:

  電話(huà):

  電話(huà):

  法定代表人(委托代理人):

  法定代表人(委托代理人):

  開(kāi)戶(hù)行:

  開(kāi)戶(hù)行:

  帳戶(hù):

  帳戶(hù)

  甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,滿(mǎn)足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規定,本著(zhù)誠實(shí)信用,互惠互利原則,結合雙方實(shí)際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:

  第一條:品種或項目、規格型號、數量、單價(jià)、金額、交貨期限

  定作物品名或項目規格

  型號計量

  單位數量?jì)r(jià)款或酬金交貨數量及交貨期限

  單價(jià)總金額

  合計

承攬加工合同12

  甲方:_________________(委托方)

  乙方:_________________(承攬方)

  經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。

  一、 產(chǎn)品名稱(chēng)及加工數量。

  名稱(chēng):不銹鋼水泥焊接軌道板。 數量:附加工圖紙_____份,按圖紙數量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

  二、 相關(guān)事宜:

  1、 由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。乙方按產(chǎn)品圖紙規定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規定要求。

  2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。 乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠(chǎng)的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸車(chē)輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

  3、 產(chǎn)品出廠(chǎng)前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。

  4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

  三、 時(shí)間要求:

  自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),必須提前通知對方,協(xié)商解決。

  四、 加工費用:

  該項目合同總體加工費用______萬(wàn)元,由甲方承擔增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。

  五、 付款方式:

  乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個(gè)月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付____%的`違約金。

  六、 其他事宜:

  本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議時(shí),由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決。

  在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。

  甲方:___________________乙方:___________________

  蓋章:___________________蓋章:___________________

  簽約人:_________________簽約人:_________________

  職務(wù):___________________職務(wù):___________________

  電話(huà)號碼:_______________電話(huà)號碼:_______________

  ______年______月______日______年______月______日

承攬加工合同13

  訂立合同雙方:

  承攬人:______________________________

  定作人:______________________________

  定作人委托承攬人加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條 加工成品

  編號:________________________

  名稱(chēng):________________________

  規格:________________________

  單位:________________________

  數量:________________________

  備注:________________________

  第二條 加工成品 質(zhì)量要求

 。庸ざㄗ魑锲,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)

  編號

  名稱(chēng)

  規格

  單位

  數量

  備注

  第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量

  ________________________________________________________________________

 。1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規定選用原材料,并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)

  第四條 技術(shù)資料、圖紙提供辦法

  _____________________________________________________________________

 。1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作人;定作人應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬人在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,如果定作人要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復制品。3.定作人應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。)

  第五條 價(jià)款或酬金

  ___________________________________________________________________

 。▋r(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。)

  第六條 驗收標準和方法

  ________________________________________________________________________

 。1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作人使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬人負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量)監督檢驗機構提供檢驗證明。)

  第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

  ________________________________________________________________________

 。1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議;并按協(xié)議執行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準,自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

  第八條 包裝要求及費用負擔

  ____________________________________________________________

  第九條 運輸辦法及費用負擔

  ___________________________________________

  _____________________________

  第十條 結算方式及期限

  ________________________________________________________________________

  第十一條 其他

  ________________________________________________________________________

 。ㄈ纾1.根據國家有關(guān)規定,定作人可向承攬人交付定金,定金數額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的,無(wú)權請求返還定金,承攬人不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關(guān)規定,經(jīng)當事人雙方約定,定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還,等等。)

  第十二條 承攬人的違約責任

  一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負者修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

  二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作人仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。

  三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。

  四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作人償付違約金。)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。

  未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。

  五、不能交付定作物或不能完成工作時(shí),應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。

  六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作人代保管時(shí),應當償付定作人實(shí)際支付的保管、保養費。

  七、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的.責任。

  八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作人因此造成的損失。

  九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人對工作質(zhì)量、數量承擔責任。

  十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條 定作人的違約責任

  一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬犬因此造成的損失。

  二、中途廢止合同,屬承攬人提供原材料的,償付承攬人的未履行部分價(jià)款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的,償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。

  三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬人有權解除合同,定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人停工待料的損失。

  四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬人實(shí)際支付的保管、保養費。定作人超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物時(shí),承攬人有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬和保管、保養費后,退還給定作人;變賣(mài)定作物所得少于報酬和保管、保養費時(shí),定作人還應補償不足部分,如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬人的損失。

  五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金。

  六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

  七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此

  而多支出的費用。

  第十四條 不可抗力

  在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時(shí),承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作人應當承擔責任,并賠償承攬人由此造成的損失。

  第十五條 糾紛的處理

  加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同自______年 _____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作人和承攬人各執一份;合同副本一式_____份,交________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

  定作人:(蓋章)________________

  代表人:(蓋章)________________

  地址:__________________________

  電話(huà):__________________________

  開(kāi)戶(hù)銀行:______________________

  賬號:__________________________

  承攬人:(蓋章)________________

  代表人:(蓋章)________________

  地址:__________________________

  電話(huà):__________________________

  開(kāi)戶(hù)銀行:______________________

  賬號:__________________________

  ____________年_______月_____日

承攬加工合同14

  原告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市__________區__________,電話(huà):_____________;

  被告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市__________區__________,電話(huà):_____________;

  被告:______________財產(chǎn)保險股份有限公司住址:_________________

  負責人:_________________;電話(huà):_________________

  案由:_________________機動(dòng)車(chē)交通事故責任糾紛

  訴訟請求:_________________

  請求人民法院判決被告共同賠償原告醫療費__________元,誤工費__________元,護理費__________元,住院伙食補助費__________元,營(yíng)養費__________元,殘疾賠償金__________元,殘疾輔助器具費__________元,財產(chǎn)損失__________元,鑒定費__________元,交通費__________元,精神損害撫慰金__________元,以上共計十一項,合計__________元。

  本案的訴訟費用由被告承擔。

  事實(shí)和理由:_________________

  _____________年_____月__________日_____時(shí)許,原告__________騎(駕駛)__________車(chē)在__________處自_____向_____正常行駛時(shí),被被告__________駕駛的由_____向_____行駛的'__________車(chē)(車(chē)牌號:_____________)撞到,原告當場(chǎng)受傷,__________和__________損壞。后經(jīng)__________公安局__________分局交通支隊出具的交通事故認定書(shū)認定,__________對事故負__________責任,原告__________責任。經(jīng)查,肇事車(chē)輛所有人為_(kāi)_________,車(chē)輛在_____________財產(chǎn)保險股份有限公司__________分公司投有交強險和_____險。故__________、__________對相應損失應承擔連帶賠償責任,保險公司應在保險責任范圍內優(yōu)先賠償保險責任,F原告為維護自己的合法權益,特向人民法院提起訴訟,請求人民法院依法判決支持原告的訴訟請求。

此致

  __________區人民法院

具狀人:_________________

  _____________年__________月__________日

承攬加工合同15

  合同編號:________________

  發(fā)包方:________________縣教育體育局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

  承包方:________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

  根據《_____________》以及我國現行的有關(guān)法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書(shū)架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著(zhù)平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:

  第一條:標的

  乙方承攬甲方所需書(shū)架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:________元。最終標的以________縣財政局預(決)算審查中心決算價(jià)為最終標的。

  第二條:制作書(shū)架的數量、規格、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣________元)計取

  注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書(shū)架的單價(jià)為結算價(jià),該結算價(jià)格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。

  第三條:加工制作與安裝的要求

  1、書(shū)架安裝后穩定、可靠,空間利用充分。

  2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進(jìn)行多家比選采購,且有材料合格證書(shū)。

  3、規格:圖書(shū)館鋼制雙柱雙面書(shū)架,規格型號:高_________ ________年________月________日前全部交貨。

 、、交貨地點(diǎn):乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。

 、、包裝運輸:乙方在交貨時(shí),應對成品進(jìn)行包裝,并保證書(shū)架在運輸過(guò)程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

  第四條書(shū)架安裝及驗收與售后服務(wù)

 、、乙方對制作的書(shū)架進(jìn)行安裝;

 、、經(jīng)乙方安裝的書(shū)架,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書(shū)架價(jià)值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收);

 、、乙方承諾對甲方使用的書(shū)架進(jìn)行終身維護。

  第五條:結算方式、期限及安裝費用

 、、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內,甲方應向乙方指定的帳戶(hù)撥付合同標的額30%的預付款。

 、、乙方交貨后5日內,甲方再向乙方帳戶(hù)撥付合同標的額30%的價(jià)款,累積達到合同標的額的60%。

 、、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后5日內,甲方再向乙方指定的.帳戶(hù)撥付合同標的額30%的價(jià)款,累積達到合同標的額的90%。

 、、剩余的合同標的額0%價(jià)款,作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。

  第六條:甲方違約責任

 、、甲方在乙方為其制作書(shū)架期間隨意改變數量或到貨無(wú)故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;

 、、甲方未按合同規定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付‰的違約金。

  第七條:乙方違約責任

 、、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;

 、、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發(fā)現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;

 、、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書(shū)架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。

  第八條:糾紛的處理

  當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。

 、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交________委員會(huì )________;

 、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當地人民法院起訴。

  第九條:附則

 、、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

 、、合同執行過(guò)程中甲、乙雙方對具體制作書(shū)架數量有變更的以書(shū)面文字通知為準,口頭通知無(wú)效,書(shū)架規格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。

  發(fā)包方(全稱(chēng))(蓋章):________________承包方(全稱(chēng))(蓋章):________________

  法定代表人:________________法定代表人:________________

  委托代理人:________________委托代理人:________________

  經(jīng)辦人:________________經(jīng)辦人:________________

  單位地址:________________單位地址:________________

  開(kāi)戶(hù)銀行:________________開(kāi)戶(hù)銀行:________________

  賬號:________________賬號:________________

  電話(huà):________________電話(huà):________________

  傳真:________________傳真:________________

  郵政編碼:________________郵政編碼:________________

  _______年_______月_______日

【承攬加工合同】相關(guān)文章:

加工承攬合同04-21

承攬加工合同07-12

加工承攬合同06-12

加工承攬協(xié)議02-21

承攬加工合同模板10-26

雕花加工承攬合同12-03

承攬加工合同【熱門(mén)】04-28

承攬加工合同【薦】04-28

【熱門(mén)】加工承攬合同04-22

加工承攬合同【推薦】04-22