廣告牌加工承攬合同

　　現今社會(huì )公眾的法律意識不斷增強，關(guān)于合同的利益糾紛越來(lái)越多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編收集整理的廣告牌加工承攬合同，歡迎大家分享。

廣告牌加工承攬合同1

　　甲方：(定作方)

　　乙方：(承攬方)

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就紙箱印刷事宜達成如下協(xié)議：

　　第一條：1、甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務(wù)共四項。

　　2、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方，并辦理交接手續。

　　第二條：交貨時(shí)間

　　甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷設計稿，如甲方未按時(shí)間向乙方提供設計制作材料，乙方有權選擇書(shū)面通知甲方，書(shū)面通知到達甲方后，乙方有權選擇限時(shí)交付或順延合同所列甲方委托項目的.完成及交付時(shí)間。

　　第三條：交貨方式地點(diǎn)交貨方式：甲方送貨交貨地點(diǎn)：乙方廠(chǎng)區

　　第四條：付款結算方式及時(shí)間

　　本合同總金額為586000元，甲方支付乙方合同總金額的30 %，即元，作為定金及預付款，余款在乙方加工完成并交付之時(shí)，由甲方把余款一次性打到博愛(ài)縣博宇包裝有限公司對公帳戶(hù)上。甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后，自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。

　　第五條：雙方的權利和義務(wù)

　　1、乙方必須完全按照甲方要求進(jìn)行加工、制作等。乙方完成相應工作后，如因甲方原因未能及時(shí)投入生產(chǎn)，乙方順延相應加工承攬物交付時(shí)間。

　　2、乙方在完成甲方項目設計后，經(jīng)甲方認可，投入制作生產(chǎn)或下一步工作流程。

　　3、甲方應及時(shí)驗收并按照合同支付相應款項。

　　第六條：違約責任

　　1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款，乙方有權不安排生產(chǎn)計劃。

　　2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質(zhì)量要求交貨，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)。甲方有權向乙方索回定金及預付款。

　　第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的經(jīng)濟損失，由責任方承擔，如雙方在本合同履行過(guò)程中，發(fā)生任何爭議，均應協(xié)商解決，不能達成一致意見(jiàn)的，雙方共同選定博愛(ài)縣人民法院管轄。

　　本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章后生效。

　　委托方(蓋章)承印方(蓋章)代表：代表：

　　年 月 日

廣告牌加工承攬合同2

　　認立合同雙方：____________

　　承攬方：____________

　　定作方：____________

　　定作方委托承攬方加工長(cháng)春――吉林高速公路長(cháng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品編號名稱(chēng)規格單位數量

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：____________

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量：

　　1.用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

　　2.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協(xié)商。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供

　　1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

　　3.承攬方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條總價(jià)款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元(即總價(jià)款的%)，在加工量達到%，定作方付給承攬方元(即總價(jià)款的%)，在加工量全部完成時(shí)，在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價(jià)款的%)，預留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)交貨地點(diǎn)為長(cháng)吉高速長(cháng)春東出口一公里處，時(shí)間為簽訂合同之日起計算30日。交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。雙方另有約定的，按約定的.方法計算。)

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限______

　　第十一條其它_________

　　(如：1.根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金__元;(合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負責。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條_________在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解、_____，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份，交__(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

　　定作方：(蓋章)____________承攬方：(蓋章)____________

　　代表人：(蓋章)____________代表人：(蓋章)____________

　　地址：____________地址：____________

　　電話(huà)：____________電話(huà)：____________

　　開(kāi)戶(hù)銀行：____________開(kāi)戶(hù)銀行：____________

　　帳號：____________帳號：____________

　　___年___月___日___年___月___日

【廣告牌加工承攬合同】相關(guān)文章：

承攬加工合同03-24

加工承攬合同04-21

承攬加工合同07-12

加工承攬合同09-19

廣告牌加工合同02-04

加工承攬協(xié)議02-21

承攬加工合同模板10-26

服裝加工的承攬合同11-15

委托承攬加工合同11-14

產(chǎn)品承攬加工合同11-14