加工定做合同集合7篇
隨著(zhù)人們法律觀(guān)念的日益增強,合同出現的次數越來(lái)越多,它可以保護民事法律關(guān)系。那么正式、規范的合同是什么樣的呢?下面是小編為大家整理的加工定做合同7篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
加工定做合同 篇1
定作人(甲方):________________________
承攬人(乙方):________________________
項目名稱(chēng):_______________________________________________
工程地點(diǎn):_______________________________________________
合同編號:_______________________________________________
說(shuō)明
1、本合同根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》及其他相關(guān)法律法規,并參考________限責任公司定作合同示范文本相關(guān)內容制定,本合同文本為工____程建設有限公司定作合同的示范文本。
2、簽訂本合同前,出賣(mài)人應當仔細閱讀合同條款,應當特別仔細閱讀其中具有選擇性、補充性、填充性、修改性以及對其本身有限制性的內容。
3、本合同文本【_】中選擇內容、空格部位填寫(xiě)及其他需要刪除或添加的內容,雙方當事人應當協(xié)商確定!綺】中選擇內容,以劃_√_方式選定;對于實(shí)際情況未發(fā)生或雙方當事人不做約定時(shí),應當在空格部位打_×_,以示刪除。
4、簽訂本合同,應保持合同頁(yè)面完整、無(wú)缺頁(yè)錯頁(yè)、合同條款字跡清晰完整;對合同條款的一切書(shū)面手寫(xiě)修改部分,均須加蓋當事人雙方合同專(zhuān)用章方為有效;當事人雙方須在本合同中加蓋雙方合同騎縫章。
定作人(甲方):_____
承攬人(乙方):_______________________________________
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》及其他相關(guān)法律法規的規定,甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商在平等、自愿的基礎上,就甲方委托乙方加工定作_________貨物事宜訂立此合同,雙方共同遵守。
1.定作物的基本情況
1.1乙方供應貨物的名稱(chēng)、數量、規格、價(jià)格等基本情況詳見(jiàn)《合同附表》。
2.定作物的加工要求及質(zhì)量標準
2.1乙方應完全利用自己的機器設備根據甲方具體要求設計生產(chǎn)標的物,未經(jīng)甲方事先書(shū)面同意,乙方不得將加工工作交由任何第三方完成。
2.2乙方加工后的產(chǎn)品質(zhì)量應達到國家、行業(yè)、及工程所在地政府相關(guān)標準;提供產(chǎn)品的規格、尺寸、樣式、顏色等均應須符合設計要求;提供產(chǎn)品的質(zhì)量、數量、標識等須符合甲方加工訂貨的技術(shù)要求。
2.2.1其他標準:__________________________________________________________。
2.3乙方提供產(chǎn)品如需設計、監理、建設單位、甲方確認的,必須經(jīng)甲方確認后方可制作加工。
2.4甲方有權隨時(shí)到乙方工廠(chǎng)檢驗標的物加工情況及質(zhì)量,乙方應予配合。
3.原材料的來(lái)源及質(zhì)量
3.1用乙方原材料完成工作的,乙方應使用_______(具體規格)材料或甲方具體要求的原材料,并隨時(shí)接受甲方檢驗,乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),甲方有權要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
3.2用甲方原材料完成工作的,甲方按合同規定提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即書(shū)面通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
4.檢驗及驗收辦法
4.1乙方提供產(chǎn)品前,須經(jīng)甲方有關(guān)人員檢測,檢測確認后方可進(jìn)場(chǎng)。但甲方的檢測并不代表對乙方提供任何貨物質(zhì)量的認可;如有異議,甲方有權退回貨物,并向乙方提出索賠。
4.2乙方加工物資進(jìn)場(chǎng)時(shí),應提供本批次貨物的檢測證明、復式報告、合格證等相關(guān)資料。
4.3交付產(chǎn)品時(shí),甲方按照乙方提供的送貨清單、雙方確認的圖紙及甲方的技術(shù)要求對貨物的質(zhì)量、規格、包裝外觀(guān)、數量等進(jìn)行檢驗,如在上述交貨過(guò)程中發(fā)現乙方提供的任何貨物的質(zhì)量、規格、包裝外觀(guān)、數量等與本合同的約定有不符之處或任何貨物的外觀(guān)存在破損,甲方有權拒收或退回貨物,乙方承擔因此給甲方造成甲方的一切損失。
4.4產(chǎn)品在任何環(huán)節被確定為不合格的,乙方應當負責將該等貨物拆卸、裝并運離甲方場(chǎng)地,否則,甲方有權自行處置不合格貨物,因此發(fā)生的費用由乙方承擔。
4.5_乙方承諾放棄對定作物所享有的留置權。
5.交付貨物方式、地點(diǎn)、時(shí)間
5.1交付方式:本合同貨物交付地點(diǎn)為本合同約定的工程所在地,甲方另行指定其他地點(diǎn)的,以甲方指定的地點(diǎn)為準,乙方必須根據甲方指示的送貨日期將甲方要求的貨物安放于工程所在地或甲方指定的地點(diǎn)。并將貨物及其附件、隨物一并交付給甲方。附件不齊全,甲方有權拒收貨物,乙方承擔違約責任。
5.2貨物運至(交貨地點(diǎn))______________________________。
5.3貨物運至工程名稱(chēng)________________________________。
5.4交貨時(shí)間:________年___月___日。
5.5具體進(jìn)貨時(shí)間以甲方提前_3天電話(huà)通知為準。
6.運輸方法及運雜費承擔:
乙方負責運輸并承擔運費。
7.付款
7.1合同生效后乙方按甲方要求開(kāi)始生產(chǎn)定作物,雙方以現場(chǎng)實(shí)際交貨數量為準(截止至當月__日),每月__日至__日進(jìn)行對帳,乙方出具當月收料明細單。
7.2付款方式:(1)預付款為合同總價(jià)的__%(不得高于30%);(2)乙方負責把貨物運輸至施工現場(chǎng)或甲方指定地點(diǎn)經(jīng)甲方驗收合格后,甲方向乙方支付貨款總價(jià)的__%;(3)待工程竣工、驗收結束后,甲方再向乙方支付貨款總價(jià)的__%;(4)余款__%_作為質(zhì)保金,質(zhì)保期__年,從工程竣工、驗收合格后計算,質(zhì)保期滿(mǎn)后無(wú)息返還質(zhì)保金。
7.2.1其他付款方式:_______________________________________________________。
7.3合同價(jià)款包括但不限于全部貨物(包括附料、配件、備件工具等)本身費用、包裝費用、運輸和保險費用、搬運費用、安裝調試及售后服務(wù)所需的費用(包括在途費用)等。甲、乙雙方確認,合同價(jià)款為甲方履行本合同所需支付的全部費用,除此之外,甲方無(wú)須再就履行本合同向乙方支付任何其他費用。
7.4甲方有權自合同價(jià)款(包括質(zhì)保金)中直接扣除乙方依據本合同的約定應當賠償甲方的損失或應當支付的違約金,但應當對扣除情況作出書(shū)面說(shuō)明并送達乙方。
7.5若甲方向乙方支付預付款,因乙方原因造成合同解除的,乙方應向甲方雙倍返還預付款。
7.6乙方應于甲方支付合同價(jià)款的同時(shí),向甲方開(kāi)具等額有效之發(fā)票,否則甲方有權拒絕支付合同價(jià)款。
8.包裝方式及要求
8.1定作物的包裝由乙方負責,貨物包裝應能保證貨物質(zhì)量完好,并確保該包裝適合長(cháng)途運輸,符合防水、防潮、防震、防撞等運輸要求。
8.2乙方所提供的定作物有可能產(chǎn)生有毒有害廢棄物,乙方在貨物生產(chǎn)、運輸、卸車(chē)等環(huán)節須遵守國家和地方有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規要求。
8.3乙方必須根據甲方的要求,分批對廢棄物和包裝物及時(shí)進(jìn)行回收,全力配合甲方做好此方面工作。
8.4因乙方所提供的貨物包裝方式及要求不符合上述約定的',乙方構成違約,承擔違約責任,甲方有權拒收貨物或者要求乙方在甲方要求的期限內更換成符合約定的貨物。
9.定作物的安裝
9.1乙方負責定作物及配件的安裝及指導工作,施工期間,乙方派技術(shù)人員駐現場(chǎng)提供_24_小時(shí)服務(wù),及時(shí)解決定作物出現的問(wèn)題。
9.2乙方派駐現場(chǎng)的技術(shù)人員應服從甲方的統一管理調度,并遵守甲方的規章制度。如該等人員造成或遭到任何損失,乙方應自行承擔全部責任,且賠償甲方因此遭受的全部損失
10.定作物使用過(guò)程中必備品、配件、工具、設備的數量及提供辦法
10.1乙方應保證所供定作物使用過(guò)程中相關(guān)的配件、工具、設備等,能達到貨物正常安裝及使用的要求。本合同中乙方所提供的所有設備、配件等均為無(wú)償提供,乙方提供的必備設備、附件等見(jiàn)附表_________。
10.2乙方必須按照甲方的要求,向甲方供應相應的使用設備、配件等保證甲方的正常生產(chǎn)。乙方不能及時(shí)供應給甲方的,乙方承擔違約責任。
10.3乙方應當按照下列標準提供售后服務(wù):乙方提供7*24小時(shí)(含節假日)的售后服務(wù),乙方指定_______為售后服務(wù)聯(lián)系人,聯(lián)系方式為_(kāi)___________。乙方應當于收到甲方維修通知之時(shí)起24個(gè)小時(shí)之內到達甲方指定的維修現場(chǎng),并應當于到達維修現場(chǎng)之時(shí)起24個(gè)小時(shí)之內完成維修(包括零部件/貨物更換)。乙方未能按照前述期限完成維修的,應當向甲方提供免費的備用貨物或者與甲方協(xié)商解決方案。甲方不能按照本條確定的聯(lián)系方式聯(lián)系到乙方聯(lián)系人或者乙方的,視為乙方對本條的違反并承擔違約責任。
11.違約責任
11.1乙方提供的物資質(zhì)量、規格、型號、數量、發(fā)貨清單等不符合合同約定或甲方要求的,甲方有權拒收并拒付合同價(jià)款。乙方應盡快采取補救措施,在_2_天之內更換成符合合同約定或甲方要求的產(chǎn)品,未能在甲方要求時(shí)間內到貨,每延誤一天,乙方向甲方支付合同價(jià)款總額的1%作為違約金。若違約金不足以彌補甲方損失,則甲方有權向乙方追償。
11.2乙方提供的物資,在甲方安裝時(shí)出現尺寸等誤差,造成甲方無(wú)法正常施工,乙方應在接到甲方通知后12小時(shí)內到甲方現場(chǎng)給予及時(shí)修改和調整,同時(shí)向甲方支付合同價(jià)款總額的10%作為違約金,若違約金不足以彌補甲方損失,則甲方有權向乙方追償。。
11.3甲方應當嚴格履行合同的付款義務(wù),在甲方資金不暢不能及時(shí)付款的,乙方同意給予甲方十個(gè)月的寬展期,甲方未按本合同的約定支付合同價(jià)款,構成違約的,支付違約金的數額累計不能超過(guò)未付合同價(jià)款數額的百分之二。
11.4乙方保證對其提供的貨物享有完整的所有權,保證任何第三方不對此主張任何權利,且保證貨物是任何第三方不能依有關(guān)知識產(chǎn)權的規定主張任何權利的貨物。
11.5甲方在簽訂合同的同時(shí)已將本單位《環(huán)境保護要求》、《安全要求》、《衛生行為要求》通知書(shū)遞交給乙方,乙方表示已讀解,并主動(dòng)承諾:有責任、有義務(wù)按照甲方《環(huán)境保護要求》、《安全要求》、《衛生行為要求》來(lái)約束,規范自己在合同履行過(guò)程中的行為。
11.6未經(jīng)甲方事先書(shū)面同意,乙方單方面解除合同或者擅自轉讓合同權利及義務(wù)的,應向甲方支付貨物結算價(jià)款總額10%的違約金,并賠償因此給甲方造成的全部損失。
11.7屬甲方自提的貨物,如甲方未按規定時(shí)間提貨,乙方應當妥善保管。
11.8乙方承擔因違反本合同約定給甲方造成的一切損失,包括但不限于第三方向甲方主張的違約責任、甲方向第三方承擔的賠償責任、甲方需要額外支付的人工費。
12.不可抗力
12.1因受不可抗力或政府行為影響而不能履行或不能完全履行本合同的一方可以部分或全部免除其責任。
12.2“不可抗力”是指本合同簽訂后發(fā)生的、受影響一方無(wú)法預見(jiàn)、無(wú)法避免并無(wú)法克服的客觀(guān)情況。此等事件包括但不限于水災、火災、旱災、臺風(fēng)、地震及其它自然災害、罷工、騷動(dòng)、*亂及戰爭(不論宣戰與否)。
12.3任何一方由于不可抗力或政府行為不能履行或不能全部履行本合同時(shí),應及時(shí)向對方通知該不可抗力和不能履行或不能完全履行的理由,并應于不能履行的事由消除之日起_7_日內提供有關(guān)證明機關(guān)的證明文件,并由此可部分或全部免予承擔責任。發(fā)生不可抗力或受到政府行為影響的一方應于不能履行的事由消除之日起15日內繼續履行本合同約定的義務(wù),除非雙方認為繼續履行已無(wú)實(shí)際意義,并就此達成書(shū)面的變更協(xié)議或解除本合同的協(xié)議。
13.合同通知送達和變更、解除條款
13.1甲、乙雙方因履行本合同而相互發(fā)出或者提供的所有通知、文件、資料,均以本合同所列明的地址、傳真送達。任何一方如果遷址或者變更電話(huà),應至遲于發(fā)生該等變化三個(gè)工作日前書(shū)面通知對方。
13.2直接送達的,對方簽收之日視為送達;通過(guò)傳真方式送達的,在發(fā)出傳真時(shí)視為送達;以郵寄方式送達的,掛號寄出或者投郵次日視為送達。
13.3送達:甲方地址及郵編:____________________________,接收人:________,聯(lián)系電話(huà):_________。乙方地址及郵編:________________________________,接收人:________,聯(lián)系電話(huà):____________。
13.4乙方有下列情形之一時(shí),甲方有權隨時(shí)不承擔任何責任的單方解除本合同:
13.4.1乙方逾期_3_日以上未備齊或交付本合同約定之原材料、樣品或定作物的;
13.4.2乙方交付的定作物的質(zhì)量不符合本合同約定的;
13.4.3未經(jīng)甲方事先書(shū)面同意,乙方擅自將本合同項下的權利或義務(wù)部分或全部轉讓給任何第三方的。
13.5任何一方依據本合同約定單方解除本合同的,并不影響該方依據本合同的相關(guān)約定要求對方承擔違約責任。
14.合同生效及其他
14.1甲、乙雙方之間包括本合同在內的合同、補充合同、合同附件、確認書(shū)、結算書(shū)、往來(lái)函等任何與本合同相關(guān)的文件必須加蓋甲方公章并持授權委托書(shū)(需加蓋單位公章)的代表人簽字方可有效。
14.2任何無(wú)書(shū)面授權委托書(shū)(須加蓋單位公章)的個(gè)人簽訂的任何與本合同有關(guān)的文件,非甲方的意思表示,對甲方不產(chǎn)生任何法律約束力,由此產(chǎn)生的任何經(jīng)濟及法律問(wèn)題與甲方無(wú)關(guān),相關(guān)責任由乙方自負,乙方無(wú)權就此向甲方主張任何權利。
14.3本合同簽訂地點(diǎn):_____。
14.4本合同自雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式___份,乙方持__份,甲方持___份,具有同等法律效力。
14.5對本合同未盡事宜的進(jìn)一步約定及對本合同條款的任何修改,均須由甲、乙雙方協(xié)商一致并簽署書(shū)面補充協(xié)議方為有效。本合同的附件及補充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
14.6合同履行過(guò)程中甲乙雙方簽訂的一切技術(shù)要求、安全協(xié)議書(shū)、現場(chǎng)管理規定等均作為合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
15.糾紛解決方式
15.1甲乙雙方在合同履行中如發(fā)生糾紛,應當及時(shí)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),雙方均可向合同簽訂地有管轄權的人民法院起訴。本合同關(guān)于管轄的約定不因合同無(wú)效、撤銷(xiāo)及解除或本合同權利義務(wù)的轉讓而改變。
16.補充條款
16.1經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,雙方均同意對本合同如下條款不予執行:
__________________________________________________________________________________。
16.2經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,雙方均同意對本合同補充如下內容:
__________________________________________________________________________________。
(以下無(wú)正文)
甲方(蓋章)__________________________________乙方(蓋章)
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
單位住所:________________單位住所:________________
聯(lián)系電話(huà):_________________聯(lián)系電話(huà):_________________
簽訂日期:___年___月___日簽訂日期:___年__月__
加工定做合同 篇2
甲方:_________________
乙方:_________________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,根據《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定,本著(zhù)自愿、平等、互利為原則,特簽訂此合同。
一、廣告牌加工制作內容及要求
二、驗收標準:按實(shí)際樣品為檢驗標準。
三、交貨方式:乙方負責送貨到甲方指定安裝地點(diǎn)。
四、結算方式及期限本文:合同簽訂后乙方開(kāi)始制作廣告牌,負責按質(zhì)按量如期完成合同所約定的項目?jì)热。待驗收合格后,甲方一次性付清乙方工程款?/p>
五、違約責任:雙方應嚴格遵守本合同的約定,如出現問(wèn)題,根據問(wèn)題所屬承擔責任。
六、本合同一式兩份,雙方各執一份,具同等法律效力,其他事宜均由雙方協(xié)商解決。
甲方:_____________ 乙方:_____________
委托代理人:_______ 委托代理人:_______
_____年____月____日 _____年____月____日
加工定做合同 篇3
供貨單位全稱(chēng): (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
需方單位全稱(chēng):(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《經(jīng)濟合同法》及有關(guān)條例規定,經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同,并嚴格信守以下條款:
1、供貨日期:自合同簽訂日內供貨。
2、產(chǎn)品質(zhì)量標準:
3、交貨地點(diǎn):
4、合同有效期:自合同簽訂日起至付清全部工程款為止
5、結算方式:據實(shí)結算
6、付款單位名稱(chēng):付款方式: 期限:
7違約現任:
1、供方不能交貨,向需方償付未交貨部分貨款總值%的違約金;
2、需方中途退貨,向供方償付付退貨部分總%的違約金;
3、其余違約責任,按有關(guān)條例執行。
8、其他補充事項:
9、梧合一式份,雙方各執一份,副本一份,副本份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工定做合同 篇4
定作方:
承攬方:
簽訂地點(diǎn):
簽訂時(shí)間: 年 月 日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品 價(jià)款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數 量
名或項目 單價(jià)總金額合計
二、定作方帶料
材料名稱(chēng)規格型號計量單位數 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價(jià)總金額
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點(diǎn)
九、交付定金預付款數額及時(shí)間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書(shū),作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱(chēng)(章)單位名稱(chēng)(章)
單位地址:?jiǎn)挝坏刂罚?/p>
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年月日至年月日
加工定做合同 篇5
定作方:承攬方:
簽訂地點(diǎn):簽訂時(shí)間:________年____月____日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價(jià)、金額、交貨期限定作物品 價(jià)款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數
量名或項目 單價(jià)總金額合計
二、定作方帶料材料名稱(chēng)規格型號計量單位數
量質(zhì)
量提供日期消耗定額單
價(jià)總金額
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點(diǎn)
九、交付定金預付款數額及時(shí)間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書(shū),作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款定作方承攬方
單位名稱(chēng)(章)單位名稱(chēng)(章)單位地址:?jiǎn)挝坏刂罚?/p>
法定代表人:
法定代表人:________年____月____日 ________年____月____日有效期限:________年____月____日至________年____月____日
加工定做合同 篇6
定作人 (甲方):
承攬人 (乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規的規定,甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實(shí)信用的原則,現就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關(guān)事宜,特簽訂本合同:
第一條 合作內容
加工定作內容:就乙方目前生產(chǎn)的20多個(gè)品種的電瓶 ,甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬(wàn)支。
第二條 合同期限
自本合同生效之日起至 年 月 日止。
第三條 加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,乙方進(jìn)行加工制作,生產(chǎn)出成品后,向甲方交付產(chǎn)品,乙方收取加工勞務(wù)費。
2、在本合同期限內,生產(chǎn)原材料和成品的所有權均系甲方所有,乙方只具有收取勞務(wù)費的權利和義務(wù)。
3、關(guān)于其加工制作過(guò)程中的稅、費等問(wèn)題由雙方另行協(xié)商確定。
第四條 加工勞務(wù)費
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價(jià)的15%向乙方支付加工勞務(wù)費用。
第五條 雙方的權利與義務(wù)
1、本合同期限內,甲方負責向乙方供應生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所需的一切原材料,乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放,甲方對原材料享有所有權,甲方派專(zhuān)人就原材料簽收登記、保管,并按生產(chǎn)進(jìn)度的需要發(fā)放原材料。
2、甲方有權監督乙方進(jìn)行加工制作,如發(fā)現存在不合格產(chǎn)品的,甲方可拒絕接收成品,并有權要求乙方承擔成本損失。
3、乙方應對生產(chǎn)的成品,分批次向甲方移交。
4、未經(jīng)甲方同意,乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣(mài)、轉移、出售、贈與、擔保等) 。
5、合同期間,非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。
6、合同履行期間,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續的,乙方應全面配合。
第六條 驗收標準
乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執行乙方下線(xiàn)的成品每天向甲方辦理移交。
第七條 違約責任
1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產(chǎn)線(xiàn)上的半成品及未交付的成品,在此期間,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的,則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條 其他
1、本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同相沖突的,以補充協(xié)議為準。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時(shí)生效,在履行合同的過(guò)程中發(fā)生爭議的,可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工定做合同 篇7
承 攬 方:____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話(huà):____________法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定 作 方:____________________________________地 址:____________ 郵碼:____________ 電話(huà):____________法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品編號 名稱(chēng) 規格 單位 數量 備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________代表人:________ ____年____月____日
承攬方:________________________代表人:________ ____年____月____
【加工定做合同】相關(guān)文章:
加工定做合同07-11
加工定做的合同模板04-15
加工定做合同【熱】04-25
加工定做合同要求范本05-08
加工定做的合同范本05-10
加工定做合同范本12-23
廣告撲克加工定做合同09-15
加工定做合同(15篇)07-11
加工定做合同15篇07-11
加工定做合同五篇10-02