- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工合同 推薦度：
- 安裝承攬的合同 推薦度：
- 委托加工合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
【薦】承攬加工合同
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調和民事關(guān)系，合同是企業(yè)發(fā)展中一個(gè)非常重要的因素。相信大家又在為寫(xiě)合同犯愁了吧，以下是小編為大家收集的承攬加工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
承攬加工合同1
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠(chǎng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方；乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。
三，乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設銀行各存一份。
甲方：××縣木具廠(chǎng)（蓋章）
代表人：（簽名）
地址：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：××縣支行營(yíng)業(yè)所
帳號：
乙方：××縣百貨公司
代表人：
地址：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：××縣支行
帳號：
年月日
承攬加工合同2
委托方：
簽訂地點(diǎn)：
承接方：
訂日期：年月日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規的規定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.1 項目（制作）
1.2 廣告及活動(dòng)內容及有關(guān)證件的名稱(chēng)、編號
1.3 發(fā)布地點(diǎn)或形式：
1.4 顏色：
1.5 規格或材料：
1.6 刊播次數、起止日期及時(shí)間：
第二條：費用及支付方法
2.1 費用
本次活動(dòng)總金額為_(kāi)______（大寫(xiě)_______圓整）
2.2 結算方式和期限：
第三條：驗收方式及時(shí)間：
第四條：違約責任
4.1 委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
4.3 其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。
第五條：糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（2）項規定辦理。
1. 向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁；
2. 向 當地 人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委托方：
單位名稱(chēng)（蓋章）
地址：
委托代理人：
電話(huà)：
承攬方：
單位名稱(chēng)（蓋章）
地址：
委托代理人：
電話(huà)：
承攬加工合同3
承攬方：縣木具廠(chǎng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方：縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
品名：____規格（長(cháng)，寬，高）：____單位：cm數量：____備注：____
玻璃柜臺：1304090件；塑料臺面柜臺：18010095件
其中不帶抽屜：10件
玻璃臺面柜臺：18010095件
棉布貨架：18040200件
大百貨電器貨架：18080200件
小百貨貨架：18050200件
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時(shí)通知乙方；乙方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計算款25000元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收，乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬(wàn)元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解，或向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設銀行各存一份。
甲方：（蓋章）
代表人：
地址：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
乙方：
代表人：
地址：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
日期：___________
承攬加工合同4
甲方：_________
乙方：_________
第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說(shuō)明、數量、交貨日期等確實(shí)履行，準時(shí)交貨。
風(fēng)險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收，經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風(fēng)險意識。
第三條乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認為合格。
第四條材料由_________方負責。
風(fēng)險提示：
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時(shí)，要及時(shí)核實(shí)情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會(huì )承擔承攬方產(chǎn)生的窩工、設備租賃、生產(chǎn)線(xiàn)閑置等相關(guān)損失。
第五條若材料由甲方負責供應時(shí)，廢料率為_(kāi)________。
第六條驗收時(shí)的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_(kāi)________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，alq為_(kāi)________。
第七條乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話(huà)或書(shū)面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認為屬實(shí)者，則不在此限。
風(fēng)險提示：
加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險有很大的區別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
(一)過(guò)期5日內，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(二)繼續逾期5天以上至10天以?xún)日�，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以?xún)日�，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
(四)繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以?xún)r(jià)款的一倍計算。
第八條通過(guò)驗收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品，因不良導致甲方生產(chǎn)線(xiàn)停工，其工時(shí)損失要由乙方負責，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價(jià)_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價(jià)_________獎勵金。
第十一條試用廠(chǎng)商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿(mǎn)，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠(chǎng)商。
第十二條加工廠(chǎng)商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項，每年總考核一次，劃分等級。
第十三條付款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_________。
第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章)：_________
_________年_________月_________日
乙方(簽章)：_________
_________年_________月_________日
承攬加工合同5
委托方：_________紡織器材廠(chǎng)（甲方）
承攬方：_____________電鍍廠(chǎng)（乙方）
1．加工的項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格________數量________價(jià)格、交貨期：
項目：
產(chǎn)品名稱(chēng)：
規格單位：
數量單價(jià)（元）：
總價(jià)（元）：
交貨日期：
一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬(wàn)____________________萬(wàn)_____萬(wàn)淬火綜條支_____萬(wàn)_____________萬(wàn)_____萬(wàn)合計_______萬(wàn)。
2．質(zhì)量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4．交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6．結算方式：
7．違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時(shí)間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實(shí)際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠(chǎng)
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________電鍍廠(chǎng)
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：_________________
_________年________月______日
承攬加工合同6
一、訂立合同單位
發(fā)包單位：______(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包單位：______(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
二、工程概況
1、工程名稱(chēng)：______
2、工程地點(diǎn)：______
3、承包范圍：鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝
三、工程工期：20______年______月______日開(kāi)工至20______年______月______日竣工，總工期50天。
1、乙方必須按照甲方的要求組織施工，接受甲方對進(jìn)度、質(zhì)量的檢查監督。
2、乙方必須按照合同約定時(shí)間開(kāi)工竣工。
3、在施工過(guò)程中，如遇以下情況則工期延誤：______
四、合同文件
合同文件應能互相解釋、互為說(shuō)明，組成合同的文件及優(yōu)先順序如下：
1、本合同協(xié)議書(shū)
2、施工圖紙(包括土建施工圖)
3、雙方有關(guān)工程的洽談、變更等書(shū)面協(xié)議或文件等業(yè)主認可的工期延誤。收到預付款之日起20天內施工現場(chǎng)達不到鋼結構安裝條件。甲方原因造成的工期延誤。人力不可抗拒因素。(如：地震，雨雪天等)
五、承包方式
1、本單位工程采用綜合單價(jià)包干，平米造價(jià)220元/平米，平米造價(jià)：330元/米，建筑面積：共計______平米。
2、工程總造價(jià)：______萬(wàn)元(元)以上全部為含稅價(jià)格。
3、本工程所有吊車(chē)等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及制作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。
4、承包工作內容如下(不限于以下內容)鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝。(包人工，包機械)
5、安全文明施工：甲方確定區域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類(lèi)安全防護設施搭設等)
6、未經(jīng)甲方同意，乙方無(wú)權私自轉包本工程。若發(fā)生，甲方將追究違約責任或有權終止合同，由此所引起的各種損失由乙方負責。
六、工程造價(jià)的確定及工程款支付
此工程總造價(jià)為元，在乙方各種材料、工具進(jìn)入工地開(kāi)始施工時(shí)甲方付乙方總款的百分之三十，合計______元，工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十，合計______元，留取百分之十的質(zhì)保金______元，一年后此工程無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題全額付清。
七、工程變更
1、工程設計變更
1、施工中乙方不得對原工程設計進(jìn)行變更。因乙方擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。
2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的代用，須提前通知乙方，否則甲方承擔由此發(fā)生的費用，并賠償乙方的有關(guān)損失，并延長(cháng)延誤的工期。
八、材料、機械
8. 1、由于本工程為總價(jià)包干。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規范的標準產(chǎn)品，對與設計和規范要求不符的產(chǎn)品，甲方拒絕收用。
本工程主要材料如下：
8.1.1、圍護部分：墻體標高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網(wǎng)，彩涂板負差不小于0.03mm
8.1.2、鋼架部分：鋼梁為焊接H型鋼(480～285)X200X6X10，節點(diǎn)板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風(fēng)柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88
8.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5鋼板負差不大于0.3mm
8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓
8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸等費用均乙方承擔。
8. 3、勞動(dòng)用品和隨身手動(dòng)、電動(dòng)工具由乙方自備。
九、工程施工
1、乙方施工人員、技術(shù)人員應與甲方工程部、技術(shù)部密切配合，嚴格按照施工方案施工。
2、施工過(guò)程中甲方應保證施工場(chǎng)地不受外界部門(mén)或人員的干擾。
十、安全責任
1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患并隨時(shí)接受甲方安全檢查人員的監督檢查。
2、甲方指派專(zhuān)職安全員負責指導，監督施工現場(chǎng)的安全生產(chǎn)，乙方必須配合甲方安全管理人員，監督安全管理人員的工作，接受并服從甲方管理人員的指揮。
3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規章制度。
4、嚴禁非施工人員進(jìn)入施工現場(chǎng)，乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患，乙方必須及時(shí)整改，杜絕重大傷亡事故。
5、現場(chǎng)人員發(fā)生傷亡事故后，雙方應盡力施救，同時(shí)保護好現場(chǎng)，以便有關(guān)部門(mén)進(jìn)行堪察。
6、現場(chǎng)責任：
乙方在施工過(guò)程中如發(fā)生意外事故，責任由乙方自行承擔。并承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發(fā)生事故的任何責任。
十一、質(zhì)量安全及驗收
1、本工程質(zhì)量目標：乙方必須確保承包范圍內單項工程質(zhì)量達到甲方質(zhì)量目標。
2、乙方應認真按照甲方安排組織施工，隨時(shí)接受甲方施工管理人員的檢查、監督、檢驗。
3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質(zhì)量負責，必須符合質(zhì)量驗收標準。
4、施工中經(jīng)檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規范質(zhì)量要求，乙方應按照甲方要求進(jìn)行返工、返修，費用由乙方承擔。
5、乙方在保質(zhì)期內及使用過(guò)程中此施工鋼架發(fā)生傾斜、倒蹋、開(kāi)裂，乙方應無(wú)條件給予修復。因倒蹋發(fā)生的財產(chǎn)損失和人身傷亡全部由乙方承擔。
十二、文明施工目標
1、乙方必須遵守當地政府主管部門(mén)、建筑行業(yè)中文明施工的有關(guān)規定，按照甲方要求對工人實(shí)行標準化管理。
2、乙方必須派專(zhuān)人清理施工現場(chǎng)及生活區，保持施工現場(chǎng)及生活區的整潔，做到無(wú)垃圾和污水。
3、搞好施工現場(chǎng)保衛和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。
4、乙方必須在施工過(guò)程中做到施工材料及工具堆放整齊。
十三、雙方權利和義務(wù)
甲方的責任
1、甲方協(xié)助乙方處理好施工現場(chǎng)及有關(guān)各方的關(guān)系。
2、提供施工電源到施工區域，提供施工水源到施工區域。
3、如有變更甲方應提前2天以書(shū)面形式通知乙方，否則造成的損失由甲承擔。
4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后，甲方方可進(jìn)行裝飾、裝修。
5、及時(shí)進(jìn)行中間驗收。
6、組織乙方學(xué)習現場(chǎng)的進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理規定。
乙方的責任
1、按合同文件的規定，按期、保質(zhì)、保量完成承包范圍內的全部工作。
2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿(mǎn)足現場(chǎng)施工的需要。
3、服從甲方的工作安排，遵守甲方的各項規章制度。
4、做好安全生產(chǎn)、文明施工。
5、愛(ài)護公共設施及設備，若損壞則照價(jià)賠償。
6、執行甲方的安全計劃安排，參加甲方組織的安全例會(huì )，施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發(fā)生，若發(fā)生質(zhì)量及安全事故，及時(shí)向甲方報告并協(xié)助甲方進(jìn)行調查處理。
7、接受甲方代表的監督、檢查。
十四、竣工驗收
1、工程具備驗收條件，乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。
2、甲方收到工程竣工驗收申請后應盡快組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收，并在驗收后7天內給予認可或提出的修改意見(jiàn)(否則視為合格)。乙方按照要求修改，并承擔由自身原因造成的修改費用。
十五、違約金
1、如乙方的施工進(jìn)度，工程質(zhì)量不能滿(mǎn)足甲方總體要求，同時(shí)甲方對乙方的實(shí)際履約能力總體平衡后認定乙方實(shí)質(zhì)上無(wú)能力確保工期，質(zhì)量要求時(shí)，甲方有權終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工，以確保本工程工期、質(zhì)量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有經(jīng)濟損失。
2、因乙方原因造成合同無(wú)法履行或乙方不愿履行合同規定的義務(wù)時(shí)，乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失，此違約金從乙方工程款中扣除。
3、因甲方不能按工程進(jìn)度支付工程款或甲方不愿履行合同規定的義務(wù)時(shí)，甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失，并向乙方支付違約金。
十六、仲裁和訴訟
1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發(fā)生爭端，雙方應友好協(xié)商。但甲乙雙方的義務(wù)在工程施工過(guò)程中不得因正在進(jìn)行的協(xié)商而改變。
2、雙方應嚴格執行合同條款，并本著(zhù)友好合作精神，處理合同期間的各類(lèi)問(wèn)題，盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議，按下列原則處理：
(1)雙方發(fā)生爭議，首先由雙方的上級主管部門(mén)調解。在一方提出調解要求后的5天內，雙方應保證合同的繼續執行。
(2)雙方接受調解結果，應在調解作出后2天內執行。對調解的結果不能接受，或由于一方不執行調解結果使調解結果無(wú)法執行，任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門(mén)關(guān)進(jìn)行仲裁。
(3)如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。
十七、其它
1、本協(xié)議未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
2、本協(xié)議一式六份，甲方執四份，乙方執二份。
甲方：______(章)乙方：______(章)
法定代表人：______法定代表人：______
委托代理人：______委托代理人：______
帳戶(hù)名：______帳戶(hù)名：______
帳號：______帳號：______
開(kāi)戶(hù)行：______開(kāi)戶(hù)行：______
______年______月______日______年______月______日
承攬加工合同7
承攬方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條
甲方加工定作物的名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、加工費定作物名稱(chēng)
型號
規格
質(zhì)量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價(jià)
第二條
加工成品的完工時(shí)間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱(chēng)
完工時(shí)間
檢驗時(shí)間地點(diǎn)
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條
加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運輸方法與運費承擔定作物名稱(chēng)
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運輸方法
運輸價(jià)款承擔
第四條
乙方提供原材料名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱(chēng)
型號
規格
質(zhì)量要求
計量單位
數量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條
原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱(chēng)
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條
加工費結算辦法與時(shí)間
第七條
乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1．甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的xx‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值xx％的違約金。
6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值xx％的違約金。
3．乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4．乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
�。ㄒ唬┘追剑�
1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
�。ǘ┮曳剑�
1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的'內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務(wù)的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預見(jiàn)、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀(guān)事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風(fēng)暴等以及社會(huì )事件如戰爭、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書(shū)面告知另一方，并應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用xx（書(shū)信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無(wú)法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：xx。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書(shū)面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1．本合同受xx國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2．本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：
�。�1）提交xx仲裁委員會(huì )仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋?xiě)罁贤康暮臀谋驹x進(jìn)行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書(shū)面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。
承攬方（蓋章）：xxxx定作方（蓋章）：xxxx
法定代表人（簽字）：xx法定代表人（簽字）：xx
地址：xxxxxx地址：xxxxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點(diǎn)：xxxx簽訂地點(diǎn)：xxxx
承攬加工合同8
委托方：xx紡織器材廠(chǎng)（甲方）
承攬方：xxxx電鍍廠(chǎng)（乙方）
1．加工的項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格、交貨期：
項目
產(chǎn)品名稱(chēng)、規格單位數量單價(jià) （元）總價(jià)（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬(wàn)xxxx萬(wàn)xx萬(wàn)淬火綜條支xx萬(wàn)萬(wàn)xx萬(wàn)合計
2．質(zhì)量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之xx，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4．交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6．結算方式：
xxxx。
7．違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規定的時(shí)間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實(shí)際損失賠償。
甲方：xx紡織器材廠(chǎng)
法定代表人：（蓋章）xxxx
地址：xxxxxx
銀行帳號：xxxx乙方：xxxx電鍍廠(chǎng)
法定代表人：（蓋章）xxxx
地址：xxxxxx
銀行帳號：xxxxxxxx年xxxx月xx日
承攬加工合同9
委托方：_______紡織器材廠(chǎng)（甲方）
承攬方：_______電鍍廠(chǎng)（乙方）
1．加工的項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格、交貨期：
項目
產(chǎn)品名稱(chēng)、規格單位數量單價(jià)（___元）總價(jià)（___元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬(wàn)_______萬(wàn)_______萬(wàn)淬火綜條支_______萬(wàn)萬(wàn)_______萬(wàn)合計。
2．質(zhì)量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之______，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4．交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6．結算方式：
xxxx。
7．違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時(shí)間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實(shí)際損失賠償。
甲方：_______紡織器材廠(chǎng) 乙方：_______電鍍廠(chǎng)
法定代表人：（蓋章）_______ 法定代表人：（蓋章）_______
地址：_______ 地址：_______
銀行帳號：_______ 銀行帳號：______
______年_______月_______日
承攬加工合同10
簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間： 年 月 日
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定，本著(zhù)平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、項目概況
1、項目名稱(chēng)：
2、項目地點(diǎn)：
二、設備名稱(chēng)、規格型號、單位、數量、單價(jià)、總價(jià)
序號 貨物名稱(chēng) 規格 數量 單價(jià)：元/m2 備注
1 鋼質(zhì)防火門(mén) 甲級
2 乙級
3 丙級
合計：（樘）㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額（大寫(xiě)）： （不含稅）
注：防火門(mén)：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色 ；門(mén)板為平板；按實(shí)際發(fā)生數量結算。
三、交貨日期：根據現場(chǎng)進(jìn)度交貨。
四、交貨地點(diǎn)：工地現場(chǎng)。
五、技術(shù)質(zhì)量要求：
1、產(chǎn)品執行防火門(mén)國家標準GB12955-20xx。
2、產(chǎn)品保證通過(guò)消防部門(mén)驗收。
六、承包方式：
含運輸及安裝。
七、付款方式：
1、合同簽訂后，預付總貨款的%，貨物全部進(jìn)場(chǎng)，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價(jià)的％，剩余％為質(zhì)保，質(zhì)保期結束結清。
八、售后服務(wù)承諾
1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計算，質(zhì)保十二個(gè)月。在質(zhì)保期內，出現質(zhì)量問(wèn)題，乙方負責免費維修。質(zhì)保期過(guò)后，所有產(chǎn)品實(shí)行終身售后服務(wù)，只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《合同法》的相關(guān)規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
電話(huà)： 電話(huà)：
年 月 日 年 月 日
承攬加工合同11
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委托承攬人加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號：________________________
名稱(chēng)：________________________
規格：________________________
單位：________________________
數量：________________________
備注：________________________
第二條 加工成品 質(zhì)量要求
�。庸ざㄗ魑锲�，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）
編號
名稱(chēng)
規格
單位
數量
備注
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
________________________________________________________________________
�。�1．用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作人有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2．用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術(shù)資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
�。�1．承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作人；定作人應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬人在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2．承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復制品。3．定作人應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。）
第五條 價(jià)款或酬金
___________________________________________________________________
�。▋r(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。）
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
�。�1．按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2．定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬人負責修復或退換。3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量）監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
________________________________________________________________________
�。�1．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議；并按協(xié)議執行。2．交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔
___________________________________________
_____________________________
第十條 結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
�。ㄈ纾�1．根據國家有關(guān)規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的，無(wú)權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2．根據國家有關(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還，等等。）
第十二條 承攬人的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作人償付違約金_____元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作人償付違約金。）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時(shí)，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（10％--30％的幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％的幅度）違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時(shí)，應當償付定作人實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價(jià)款總值_____％（10％一30％的幅度）的違約金；不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____％（20％一60％的幅度）的違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬人提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實(shí)際支付的保管、保養費。定作人超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物時(shí)，承攬人有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬和保管、保養費后，退還給定作人；變賣(mài)定作物所得少于報酬和保管、保養費時(shí)，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬人的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬人償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此
而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時(shí)，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作人應當承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執一份；合同副本一式_____份，交________（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話(huà)：__________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話(huà)：__________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：______________________
賬號：__________________________
____________年_______月_____日
承攬加工合同12
定作方：_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)營(yíng)業(yè)執照號碼：_____________________
承攬方：_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)營(yíng)業(yè)執照號碼：_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關(guān)規定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號單位數量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額：
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量：________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規定執行。
2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書(shū)面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執行中發(fā)生糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________承攬方：________________
____年____月____日____年____月____日
承攬加工合同13
訂立合同雙方：
定作方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承攬方：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
甲方委托乙方加工生產(chǎn)家具產(chǎn)品，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條產(chǎn)品的名稱(chēng)、品種、規格：（詳見(jiàn)附件1）
第二條產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量要求：產(chǎn)品質(zhì)量、款式、尺寸、材料、內部結構及技術(shù)要求等，按照雙方簽字認可的設計圖紙、乙方提供的存放于甲方封存樣品及同行業(yè)相關(guān)規定為準。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測報告，做成成品后，需再次向甲方提供合格的甲醛檢測報告；做油漆后成品需打樣；抽屜與柜體之間的縫隙不得超過(guò)2mm；嚴格按照圖紙所示的木紋方向施工；漆膜表面光亮平滑，家具漆表面厚度一致，漆面飽和、干凈、無(wú)顆粒、無(wú)氣泡、起泡開(kāi)裂等現象；木紋接口均采用橫紋平接方式；家具均制作成整體式，不能采用拼接組合方式；家具板材材質(zhì)密度為，環(huán)保等級為
。
第三條交貨時(shí)間：_____年_____月_____日（如甲方推遲付款，交貨時(shí)間順延）
第四條交貨時(shí)間及交貨時(shí)間。交貨地點(diǎn)：
交貨時(shí)間：合同生效后
日交貨（或交貨時(shí)間詳見(jiàn)附件）。
第五條付款方式：
1.合同金額為：_____元，人民幣大寫(xiě)：_____
��；
2.預付款方式：雙方簽訂合同后，甲方在兩日內，先預付總金額的_____%；即_____元；
3.白坯產(chǎn)品完工后，付至合同總金額_____%，計：
萬(wàn)元作為合同進(jìn)度款。
4.成品后驗收合格付至總金額的_____，計：
5.安裝完畢后經(jīng)業(yè)主方驗收合格后付至合同總金額_____，計：
質(zhì)保金_____，質(zhì)保期_____年。
6.門(mén)邊線(xiàn)條25元/米，按實(shí)際收貨結算。付款方式：滿(mǎn)5萬(wàn)結一次。
第六條驗收：
1.甲方應于乙方安裝完畢后在安裝現場(chǎng)進(jìn)行驗收，并將結果通知乙方，如交貨期屆滿(mǎn)，甲方未能及時(shí)收貨，乙方可適當收取一定的保管費用。
2.如有質(zhì)量問(wèn)題，由乙方負責維修或更換，直至甲方驗收合格為止；
3.如逾期驗收則視為質(zhì)量合格（注：安裝完畢七日內驗收）。
4.如乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合要求，甲方有權終止合同。
第七條特別條款：
1.貨物運輸由_____方負責，運費由方承擔；搬運費由_____方承擔，產(chǎn)品安裝由方負責；
2.甲方未按期支付進(jìn)度款、（交）提貨期限順延；
3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物，乙方有權要求甲方賠償因此而造成的損失。
4.甲方應為乙方提供適合安裝作業(yè)的現場(chǎng)、供電、清潔環(huán)境、運貨通道。安裝期間，甲方應確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。
5、乙方在現場(chǎng)安裝作業(yè)時(shí)，所造成的安全事故由乙方全部承擔。
第八條違約責任
1.乙方違約，則雙倍返還預付款；
2.甲方違，則不退還預付款，而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償；如不能再合同約定的期限內支付乙方應付貨款，乙方有權從甲方貨物現場(chǎng)撤出所有產(chǎn)品，直至甲方支付應付所有貨款為止；
3.乙方不能按時(shí)交貨，按照每逾期一日向甲方支付
作為違約金，若該項違約金不足本條第一款金額，按第一款承擔違約金。
4.若因乙方質(zhì)量問(wèn)題造成的損失，如人工費、搬運費、工期延誤等，全部費用由乙方承擔。
第九條法律效力：
1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效；
2、本合同一式四份，甲方三份，乙方持一份；
3、一切由執行本合同引起的或與本合同有關(guān)的政治甲乙雙方應當通過(guò)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不能解決時(shí)，則提交成都仲裁委員會(huì )。
第十條其他事項
1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。
加工圖紙必須由甲方現場(chǎng)代表李翔，乙方代表殷本建雙方簽字，每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發(fā)票。
甲方：乙方：成都市文春木業(yè)有限公司
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
開(kāi)戶(hù)行：開(kāi)戶(hù)行：
賬號：賬號：
電話(huà)：電話(huà)：
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
承攬加工合同14
定作單位：
某某項目經(jīng)理部 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承攬單位：
某某市某某機械制造有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規定，甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著(zhù)公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。
第一條 加工構件品名與價(jià)款
一、加工品名：某某華某某高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、承攬方式：本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價(jià)包干、完工結算的承攬方式。
三、加工單價(jià)：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）
四、本加工構件綜合單價(jià)一次包定，不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門(mén)調價(jià)文件的影響；已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工制作范圍內將不再發(fā)生的其它費用支出。
五、本加工構件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場(chǎng)地進(jìn)行防腐涂裝，乙方免費提供構件機械翻身。
六、本合同價(jià)款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開(kāi)具發(fā)票。
第二條 加工成品期限與交付
一、加工期限：共計五十日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠(chǎng)時(shí)間及時(shí)交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài)：按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付；預組裝前坡口形成，再進(jìn)行預組裝驗收，并配合防腐涂裝。
三、交付地點(diǎn)：運輸至甲方指定場(chǎng)地，甲方負責卸車(chē)。
第三條 加工材料供應與采購
一、甲方負責供應的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，并負責送貨到乙方指定地點(diǎn)，乙方負責卸貨。乙方應設專(zhuān)人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據（板材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經(jīng)過(guò)甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場(chǎng)廢鋼價(jià)在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場(chǎng)價(jià)在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費。
二、乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒(méi)有合格證書(shū)，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過(guò)試驗定為不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書(shū)的材料、構配件等應按規定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時(shí)內清理出場(chǎng)。
五、材料代用，經(jīng)甲方批準后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時(shí)，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條 加工成品質(zhì)量與驗收
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說(shuō)明及有關(guān)技術(shù)文件資料，遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規定，由乙方確保本加工構件質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級：一次驗收合格
三、保修期限：保修壹年。
四、技術(shù)資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說(shuō)明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術(shù)資料的復制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付：加工完畢預組裝后，以國家頒發(fā)的工程驗收規范、質(zhì)量檢驗標準及圖紙技術(shù)要求為依據；由乙方提供必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明，通知甲方屆時(shí)驗收，辦理交付手續。出廠(chǎng)時(shí)必須將加工的技術(shù)資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方應嚴格按照標準規范、技術(shù)資料及甲方要求組織加工，隨時(shí)接受甲方和業(yè)主的監督、檢查和檢驗；如加工質(zhì)量不符合各項要求，乙方應無(wú)償返工或修理直至達到質(zhì)量要求方可出廠(chǎng)，并承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質(zhì)量低劣又無(wú)法修理的，乙方應賠償甲方由此造成的相應經(jīng)濟損失。
七、甲方監造人員負責質(zhì)量檢查、監督和辦理驗收手續。甲方監造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認可，不對乙方的加工構件質(zhì)量負全部責任。
承攬加工合同15
簽定日期：xx年xx月xx日
定作方（甲方）：xxxx
電話(huà)：xxxxxx
承攬方（乙方）：xxxx
電話(huà)：xxxxxx
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。
品名
規格單位數量加工費單價(jià)金額
定作方供應原材料：
原材料
規格單位數量日期成品單位耗用量
1．技術(shù)資料、圖紙提供辦法：xxxxxxxxxx。
2．產(chǎn)品檢驗標準和方法：xxxxxxxxxxxx。
3．交貨地點(diǎn)及運輸辦法、運雜費用和負擔：xxxxxxxx。
4．貨款及費用結算辦法及期限：xxxxxxxxxxxx。
5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：xxxx
乙方（蓋章）：xxxx
【承攬加工合同】相關(guān)文章：
加工承攬合同04-21
承攬加工合同03-24
承攬加工合同07-12
加工承攬合同09-19
承攬加工合同模板10-26
承攬加工合同【薦】04-28
承攬加工合同【熱門(mén)】04-28
加工承攬合同【熱門(mén)】04-22
加工承攬合同【精】04-22
加工承攬合同【熱】04-22