- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同(通用15篇)
隨著(zhù)人們對法律的了解日益加深,合同對我們的幫助越來(lái)越大,簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢?下面是小編為大家收集的加工承攬合同(通用15篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。
加工承攬合同 1
定作方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
承攬方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
供料方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)丙方):
甲方委托乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經(jīng)三方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、工程項目名稱(chēng):
二、施工地點(diǎn):
三、工程量:
四、工程總額及付款方式:
1、工程總額:
2、付款方式:
3、甲方支付完畢工程款項,擁有制品所有權。
五、工程期限:
1、合同簽定次日起核算,7個(gè)工作日。
風(fēng)險提示:
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。
如果質(zhì)量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質(zhì)量描述的書(shū)面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
六、乙方工作:
1、保證在工程期限內完成工程的制作.安裝工作。
2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書(shū)所規定的規格、品型。
七、甲方工作:
1、保證如合同約定支付乙方工程款項。
2、乙方進(jìn)入現場(chǎng)施工時(shí),施工場(chǎng)地應具備施工條件。
3、施工過(guò)程中協(xié)同乙方進(jìn)行物業(yè)管理或相關(guān)管理單位的協(xié)調工作。
4、負責合同約定門(mén)面標識的所有審批工作。
八、丙方工作
風(fēng)險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收,經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的`原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風(fēng)險意識。
1、丙方應當提交產(chǎn)品品種、型號、規格、質(zhì)量符合同規定的,如果不符合規定,甲方聲明同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),甲乙丙三方再次協(xié)商定價(jià)。
2、丙方交貨質(zhì)量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產(chǎn)品本身、物料或產(chǎn)品報廢的費用、質(zhì)量問(wèn)題所造成的乙方交貨不及時(shí)承擔責任等。
九、驗收:
1、材料以工程預算書(shū)中所標明規格、品型驗收。
2、廣告制作的規格、尺寸按施工圖紙及說(shuō)明驗收(效果圖僅作為視覺(jué)參考,不做為驗收標準)。
3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢,自檢合格后上交工程驗收單,由甲乙雙方進(jìn)行驗收。
4、甲方在驗收過(guò)程中對質(zhì)量如有意見(jiàn),須在驗收單中說(shuō)明,經(jīng)雙方現場(chǎng)勘察,確有質(zhì)量問(wèn)題的,乙方進(jìn)行后期整改。
5、工程驗收單支付甲方時(shí),甲方應在接收單手續上簽字或蓋章,收到工程驗收單三日內,甲方無(wú)意見(jiàn)說(shuō)明或無(wú)任何書(shū)面意見(jiàn),視為驗收合格。
十、保修:
1、甲方如發(fā)現制品損壞應及時(shí)通知乙方,乙方在12小時(shí)內到達現場(chǎng)進(jìn)行制品檢修,通報維修情況。24小時(shí)內保證制品的正常使用。
十一、安全責任:
1、乙方施工戶(hù)外廣告制品機構安全責任1年。
2、施工過(guò)程中,乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產(chǎn)損失,乙方承擔完全責任。
3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞,乙方免除安全責任。
十二、合同變更:
1、合同內容及條款的變更,需雙方代理另立合同附件,簽章有效。
2、因合同變更造成與本合同相關(guān)內容不符時(shí),以合同變更后的附件為依準。
十三、違約責任:
1、乙方因自身原因,不能在施工期內完成工程,逾期一天扣罰工程總額1%。
2、甲方如不能如期支付工程款項,逾期一天扣罰工程總額1%。
3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。
4、在甲方逾期未付應付款項時(shí),乙方擁有制品所有權。
5、如一方未經(jīng)對方同意而違反約定,另一方可不再履行合同,造成的損失由違約方賠償。
6、在雙方發(fā)生糾紛時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí)可向朝陽(yáng)法院提起訴訟。
十四、附件:
1、雙方公司經(jīng)營(yíng)執照(加蓋公章)
2、工程項目預算,施工圖及效果圖。
十五、合同成立和生效
1、本合同訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。
2、附件及補充協(xié)議具有同等法律效力。
3、本合同一式2份,雙方各持1份。
十六、其他
本合同若有未盡事宜的,經(jīng)甲乙雙方或甲乙丙三方協(xié)商后可另行簽訂補充協(xié)議,經(jīng)有關(guān)方蓋章簽字后作為本合同的組成部分,具有同等效力。若補充協(xié)議與本合同有沖突的,以后補充協(xié)議為準。若協(xié)商不成的,則適用《中華人民共和國合同法》及其解釋的規定。
甲方:
委托代理人:
地址:
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:
賬號:
_________年____月____日
丙方:
委托代理人:
地址:
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:
賬號:
_________年____月____日
加工承攬合同 2
甲方:
地址:
電話(huà):
法定代表人:
合同訂立地點(diǎn):
乙方:
地址:
電話(huà):
法定代表人:
合同訂立地點(diǎn):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致,訂立本合同,共同遵守。
第一條 加工地材名稱(chēng)及單價(jià)
一、砂石料加工為綜合包干單價(jià),單價(jià)內含人工費、機械維修費、材料費、場(chǎng)內轉堆費、場(chǎng)內裝車(chē)費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進(jìn)出場(chǎng)費、管理費、利潤等。
二、乙方在開(kāi)工后,必須買(mǎi)好所有人員的工傷保、醫保及社保。
第二條 機械及原材料提供方式甲方提供原材料(山碴)到碎石廠(chǎng)現場(chǎng),提供所有設備(含碎石設備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機____臺、電力設施、生活設施),由乙方利用路基挖方料(山碴)進(jìn)行加工成甲方所需要的砂、碎石產(chǎn)品。
第三條 加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進(jìn)行加工,其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。
第四條 加工砂石料數量
本工程在________時(shí)間內預計加工砂石料數量合計為_(kāi)_______萬(wàn)m33,具體數量由甲方向乙方下達使用計劃,乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃,確保施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。若業(yè)主中途調整生產(chǎn)計劃,乙方需服從甲方整體安排。
第五條 砂石料數量確認方法及價(jià)款支付方式
一、每月_____日甲方組織相關(guān)部門(mén)對本月砂、碎石等用料清理匯總,以甲方簽認過(guò)領(lǐng)料單作為計算依據制作計價(jià)單,并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料、五金等材料總價(jià)款,該計價(jià)單由甲方計劃經(jīng)營(yíng)部、工程部、機物部進(jìn)行簽認,經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章,作為支付乙方價(jià)款的憑據。
二、甲方根據計價(jià)單按80%的比例支付計量款,另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個(gè)月之內付清給乙方,保證金待合同履行完畢后或合同終止____個(gè)月內不計利息退還。(若出現安全事故,甲方有權從乙方交納的履約金及結算款中代扣代付)。
第六條 甲方權利義務(wù)
一、指派工程技術(shù)人員和現場(chǎng)管理人員,實(shí)施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進(jìn)行管理,對乙方工作進(jìn)行監督、檢查和驗收。
二、若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿(mǎn)足甲方需求,甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務(wù),終止與乙方的合同關(guān)系,合同終止時(shí)一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計量費用。
三、負責提供施工用電(高壓端)引入到乙方加工場(chǎng)地,如有場(chǎng)地電機超負荷運轉造成變壓器損壞乙方概不負責。
四、負責提供施工用水引入到乙方加工場(chǎng)地內。
五、負責協(xié)調關(guān)系。
六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃,確保每天所需的石料。
七、負責組織車(chē)輛運輸吧原材料(山碴)運輸到乙方施工現場(chǎng),并承擔運輸費用(場(chǎng)內運輸費由乙方承擔)。
第七條 乙方權利和義務(wù)
在滿(mǎn)足合同約定的.前提下,乙方有權對自有人員、甲方提供的設備進(jìn)行合理調配,在甲方的監督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項。
一、上足本工作的生產(chǎn)工人,保證生產(chǎn)需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動(dòng)。乙方必須進(jìn)行安全崗位培訓,嚴格按照安全生產(chǎn)操作規程操作,若出現一切安全事故、一切經(jīng)濟責任及法律責任由乙方自理,甲方不承擔任何責任。
二、在合同期內,乙方應在生產(chǎn)加工區域內設置安全警示標志,做好生產(chǎn)加工過(guò)程中的安全管理工作,有義務(wù)配合甲方安全文明施工和迎接上級領(lǐng)導的檢查工作。
第八條 違約責任
一、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿(mǎn)足本工程需用量,需去其他料場(chǎng)采購時(shí),價(jià)差費用由乙方承擔,如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場(chǎng)采購時(shí)價(jià)差費用與甲方承擔,且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。
二、原材料、成品(即使經(jīng)檢驗質(zhì)量不合格)或半成品僅限于本項目建設使用,乙方不得對外銷(xiāo)售;生產(chǎn)線(xiàn)設施、設備,僅用于本項目砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務(wù)。否則,乙方承擔_______萬(wàn)元人民幣的違約金,連續兩次發(fā)生上述行為,甲方有權解除合同。
三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進(jìn)行分包、轉包。否則,甲方有權終止合同,并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
四、乙方應采取有效安全保衛措施,保障料場(chǎng)原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件,相關(guān)損失由乙方自行承擔。
第九條 履約保證
提供履約保證金______萬(wàn)元。
第十條 爭議解決方法
在履行合同過(guò)程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時(shí),交由思南縣人民法審理裁決。
第十一條 協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第十二條 附則
本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜雙方另行商定,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執_____份;乙方執_____份。
甲方:
授權代理人:
合同訂立日期:
乙方:
授權代理人:
合同訂立日期:
加工承攬合同 3
甲方:
乙方:
甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,滿(mǎn)足利益,明確責任,依據《中華人民共和國合同法》有關(guān)法律之相關(guān)規定,本著(zhù)誠實(shí)信用,互惠互利原則,結合雙方實(shí)際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。
第二條:質(zhì)量標準和要求、驗收方法(標準)及地點(diǎn):
1、質(zhì)量標準和要求:模具生產(chǎn)的質(zhì)量標準按甲方的質(zhì)量要求執行。
。1)乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設計、制造模具。
。2)合格模具定義:
、倌>弑仨毞辖(jīng)甲方確認后的模具結構圖;
、谀>弑仨毶a(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
、勰>邏勖仨毞媳竞贤诹鶙l之規定。
2、驗收方法(標準):
、侔醇追降膱D紙和技術(shù)要求執行。
、谀>呓Y構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點(diǎn):在甲方指定地點(diǎn)_______進(jìn)行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條:原材料來(lái)源
1、原材料來(lái)源:模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:交(收)貨方法、地點(diǎn)及運雜費負擔:
1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進(jìn)行試模、送樣,并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點(diǎn):甲方指定場(chǎng)所________________________。
3、交貨時(shí)間:乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的',經(jīng)甲方書(shū)面形式確認后,交付時(shí)間可以按延誤時(shí)間順延。
4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點(diǎn),運費由乙方承擔。
第五條:本合同模具總金額為_(kāi)______萬(wàn)元,共_______套模具。
貨款結算時(shí)間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂合同預付_______%,試模合格交付使用_______個(gè)月內付_______%。
第六條:技術(shù)資料提供及保管:
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標準。
2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執行。
第七條:質(zhì)量異議/違約責任:
1、對于乙方供應的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問(wèn)題,甲方必須以書(shū)面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方,并對乙方供應的產(chǎn)品進(jìn)行妥善保管;乙方在接到甲方書(shū)面通知24小時(shí)內出具解決方案并趕甲方現場(chǎng)進(jìn)行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產(chǎn)品為合格品;如乙方未按上款要求保證進(jìn)行售后服務(wù),則視為接受甲方的處理意見(jiàn)。
3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執行。
第八條:其他:
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開(kāi)始,所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過(guò)程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時(shí),乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過(guò)程中交付的文件技術(shù)資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書(shū)》中“工程變更條款”執行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書(shū)》第11條規定執行。
6、本合同委托項目,乙方不得轉發(fā)包給第三者,否則,甲方將取消其供應商資格,如因此引發(fā)了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關(guān)責任。
第九條:雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟合同鑒定機關(guān)查實(shí)證明,可免予承擔民事責任。
第十條:合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時(shí),應經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條:本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定,由雙方進(jìn)行協(xié)商調解。協(xié)商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方:
委托代理人:
地址:
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:
賬號:
_________年____月____日
加工承攬合同 4
委托方:_______(甲方)
承攬方:_______(乙方)
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格、交貨期:
項目
產(chǎn)品名稱(chēng)、規格單位數量單價(jià)(___元)總價(jià)(___元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬(wàn)_______萬(wàn)_______萬(wàn)淬火綜條支_______萬(wàn)萬(wàn)_______萬(wàn)合計。
2、質(zhì)量標準:
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運輸中甲方提供的'加工件允許損壞千分之______,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質(zhì)量驗收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6、結算方式:
____________。
7、違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時(shí)間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實(shí)際損失賠償。
甲方:_______紡織器材廠(chǎng) 乙方:_______電鍍廠(chǎng)
法定代表人:(蓋章)_______ 法定代表人:(蓋章)_______
地址:_______ 地址:_______
銀行帳號:_______ 銀行帳號:______
______年_______月_______日
加工承攬合同 5
甲方:(委托方)_________
乙方:(承攬方)_________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱(chēng)及加工數量。
1、名稱(chēng):不銹鋼水泥焊接軌道板。
2、數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規定要求。
3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。
4、乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠(chǎng)的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸車(chē)輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
6、產(chǎn)品出廠(chǎng)前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時(shí)間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬(wàn)元,由甲方承擔增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個(gè)月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的'違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議時(shí),由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:___
蓋章:___
簽約人:___
職務(wù):___
電話(huà)號碼:___
已方:___
蓋章:___
簽約人:___
職務(wù):___
電話(huà)號碼:___
時(shí)間:___年___月___日
加工承攬合同 6
委托方:_____________(甲方)
承攬方:_____________(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格________數量________價(jià)格、交貨期:
2.質(zhì)量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結算方式:____________________。
7.違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的.經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時(shí)間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實(shí)際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠(chǎng)
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________電鍍廠(chǎng)
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
________年________月______日
加工承攬合同 7
定做方:_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬方:_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國合同法》規定,結合本工程的實(shí)際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱(chēng)為:東風(fēng)德納車(chē)橋有限公司新建齒輪車(chē)間
2、制作內容:(含稅)
。1)、主構件:角鋼桁架
材質(zhì):Q235B,合同噸位約_________噸單價(jià):_________元/噸
。2)、主構件:吊車(chē)梁、鋼軌吊
材質(zhì):Q235B,合同噸位約_________噸單價(jià):_________元/噸
。3)、主構件:鋼柱、鋼梁
材質(zhì):Q235B,合同噸位約_________噸單價(jià):_________元/噸
以上單價(jià)所有構件均進(jìn)行拋丸除銹,紅丹防銹底漆一道。
二、合同價(jià)款及結算方式:
1、合同總價(jià)暫定為元大寫(xiě)(以實(shí)際決算為準)。
2、合同簽訂之日甲方付_________¥元,大寫(xiě)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵沖貨款,)
3、結算方式:按照實(shí)際工程量結算。(每次發(fā)貨前付清當批次貨款)
4、發(fā)票:增值稅發(fā)票。
三、質(zhì)量要求:
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范____________)認真加工制作,確保構件質(zhì)量達到鋼構規范要求。
2、乙方需向甲方提供制作資料一份,原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證、自檢探傷報告,所有原材料必須是大型鋼廠(chǎng)產(chǎn)品,所有鋼材的厚度應達到國家標準。
3、鋼材應滿(mǎn)足設計材質(zhì)要求。
4、要求檢測為:自檢探傷報告出廠(chǎng)材料
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間:
1、交貨地點(diǎn):湖北團風(fēng)鴻路工廠(chǎng)。
2、發(fā)貨計劃及順序為:甲方提供詳細的交貨計劃,乙方按照甲方提供計劃認真加工及出貨。
五、包裝及運輸:
1、甲方負責組織運輸。裝車(chē)時(shí)應按照規范要求進(jìn)行裝運,要求車(chē)輛使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸過(guò)程中出現構件變形、油漆損傷,其中工廠(chǎng)裝車(chē)費用包含在合同價(jià)內。
2、甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實(shí)施(具體由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車(chē),甲方需保證構件運輸車(chē)輛進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)地要求。
六、雙方權利及義務(wù):
1、甲方向乙方提供完整的圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過(guò)程中的'疑問(wèn)及時(shí)給予解答,并提供修改或變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、乙方必須接受甲方的質(zhì)量監督檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應按甲方委派的現場(chǎng)質(zhì)量監理的合理要求制作,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。
4、甲方如現場(chǎng)發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時(shí)內趕到現場(chǎng)協(xié)助解決。
5、乙方加工質(zhì)量問(wèn)題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《合同法》相關(guān)規定執行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過(guò)程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則提交黃岡仲裁委員會(huì )仲裁。
九、附則:
1、本合同壹式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期至款額結清為止。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
開(kāi)戶(hù)行:
委托代理人:賬號:
聯(lián)系方式:委托代理人:
日期:日期:
加工承攬合同 8
合同編號:_____________
甲方:___________________
乙方:___________________
法定代表人:_____________
法定代表人:_____________
聯(lián)系電話(huà):_______________
聯(lián)系電話(huà):_______________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的.,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,向長(cháng)春仲裁委員會(huì )申請仲裁。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
甲方(蓋章):_____________
乙方(蓋章)________________
授權代理人(簽字):_______
授權代理人(簽字):___________
住址:_____________________
住址:______________________
聯(lián)系電話(huà):_________________
聯(lián)系電話(huà):__________________
開(kāi)戶(hù)銀行:_________________
開(kāi)戶(hù)銀行:__________________
賬號:_____________________
賬號:______________________
_________年____月____日
_________年______月____日
簽訂地點(diǎn):__________________
簽訂地點(diǎn):__________________
加工承攬合同 9
訂立合同雙方:
定作方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方委托乙方加工生產(chǎn)家具產(chǎn)品,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條產(chǎn)品的名稱(chēng)、品種、規格:(詳見(jiàn)附件1)
第二條產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量要求:產(chǎn)品質(zhì)量、款式、尺寸、材料、內部結構及技術(shù)要求等,按照雙方簽字認可的設計圖紙、乙方提供的存放于甲方封存樣品及同行業(yè)相關(guān)規定為準。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測報告,做成成品后,需再次向甲方提供合格的甲醛檢測報告;做油漆后成品需打樣;抽屜與柜體之間的縫隙不得超過(guò)2mm;嚴格按照圖紙所示的木紋方向施工;漆膜表面光亮平滑,家具漆表面厚度一致,漆面飽和、干凈、無(wú)顆粒、無(wú)氣泡、起泡開(kāi)裂等現象;木紋接口均采用橫紋平接方式;家具均制作成整體式,不能采用拼接組合方式;家具板材材質(zhì)密度為,環(huán)保等級為。
第三條交貨時(shí)間:_____年_____月_____日(如甲方推遲付款,交貨時(shí)間順延)
第四條交貨時(shí)間及交貨時(shí)間。交貨地點(diǎn):
交貨時(shí)間:合同生效后
日交貨(或交貨時(shí)間詳見(jiàn)附件)。
第五條付款方式:
1.合同金額為:_____元,人民幣大寫(xiě):_____;
2.預付款方式:雙方簽訂合同后,甲方在兩日內,先預付總金額的_____%;即_____元;
3.白坯產(chǎn)品完工后,付至合同總金額_____%,計:____萬(wàn)元作為合同進(jìn)度款。
4.成品后驗收合格付至總金額的_____,計:
5.安裝完畢后經(jīng)業(yè)主方驗收合格后付至合同總金額_____,計:質(zhì)保金_____,質(zhì)保期_____年。
6.門(mén)邊線(xiàn)條25元/米,按實(shí)際收貨結算。付款方式:滿(mǎn)5萬(wàn)結一次。
第六條驗收:
1.甲方應于乙方安裝完畢后在安裝現場(chǎng)進(jìn)行驗收,并將結果通知乙方,如交貨期屆滿(mǎn),甲方未能及時(shí)收貨,乙方可適當收取一定的保管費用。
2.如有質(zhì)量問(wèn)題,由乙方負責維修或更換,直至甲方驗收合格為止;
3.如逾期驗收則視為質(zhì)量合格(注:安裝完畢七日內驗收)。
4.如乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合要求,甲方有權終止合同。
第七條特別條款:
1、貨物運輸由_____方負責,運費由方承擔;搬運費由_____方承擔,產(chǎn)品安裝由方負責;
2、甲方未按期支付進(jìn)度款、(交)提貨期限順延;
3、合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物,乙方有權要求甲方賠償因此而造成的損失。
4、甲方應為乙方提供適合安裝作業(yè)的現場(chǎng)、供電、清潔環(huán)境、運貨通道。安裝期間,甲方應確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。
5、乙方在現場(chǎng)安裝作業(yè)時(shí),所造成的`安全事故由乙方全部承擔。
第八條違約責任
1.乙方違約,則雙倍返還預付款;
2.甲方違,則不退還預付款,而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償;如不能再合同約定的期限內支付乙方應付貨款,乙方有權從甲方貨物現場(chǎng)撤出所有產(chǎn)品,直至甲方支付應付所有貨款為止;
3.乙方不能按時(shí)交貨,按照每逾期一日向甲方支付作為違約金,若該項違約金不足本條第一款金額,按第一款承擔違約金。
4.若因乙方質(zhì)量問(wèn)題造成的損失,如人工費、搬運費、工期延誤等,全部費用由乙方承擔。
第九條法律效力:
1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效;
2、本合同一式四份,甲方三份,乙方持一份;
3、一切由執行本合同引起的或與本合同有關(guān)的政治甲乙雙方應當通過(guò)友好協(xié)商解決,如協(xié)商不能解決時(shí),則提交成都仲裁委員會(huì )。
第十條其他事項
1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。
加工圖紙必須由甲方現場(chǎng)代表李翔,乙方代表殷本建雙方簽字,每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發(fā)票。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
開(kāi)戶(hù)行:開(kāi)戶(hù)行:
賬號:賬號:
電話(huà):電話(huà):
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
加工承攬合同 10
甲方:
乙方:
甲乙雙方因加工款糾紛,有案件于___人民法院處理,案號為號,F甲乙雙方經(jīng)過(guò)友好磋商,協(xié)議如下:
一、甲乙雙方協(xié)商一致:同意由乙方一次性向甲方支付___元以了結號案件糾紛。
二、款項的支付:先由甲方向乙方開(kāi)具上述款項發(fā)票(發(fā)票稅率為3%,因甲方之前已因本案開(kāi)具了發(fā)票___元由乙方抵扣,現在甲方只需向乙方開(kāi)具發(fā)票___元),乙方在收到發(fā)票后二個(gè)工作天內向甲方支付加工款___元,甲方收到該款項后應在三個(gè)工作天內向法院申請號案的撤訴
。▊渥ⅲ杭追綉谝曳礁犊詈笕齻(gè)工作天內向___人民法院郵寄或現場(chǎng)提交撤訴申請;因乙方已提管轄權異議上訴認為案件由A法院處理,若法院因程序問(wèn)題未能及時(shí)接受撤訴申請并認為要等管轄權異議上訴的結果出來(lái)再辦理,如乙方管轄權異議上訴被駁回,甲方應在收到該結果后三個(gè)工作天內再次向法院郵寄或提交撤訴申請;如乙方的管轄權成立,法院將案件移送給A民法院處理的,甲方應在收到A法院的受理通知后三個(gè)工作天內向法院郵寄或現提交撤訴申請。)
三、雙方確認:自乙方履行協(xié)議第二條約定的.全部付款義務(wù)之日起,雙方有關(guān)的號案件中的所有權利義務(wù)終結,雙方互不追究本案及與本案有關(guān)或引起的任何責任。
四、違約責任:如乙方在收到發(fā)票后未按第二條約定支付甲方加工款___元,甲方不作撤訴處理,并可在號案主張金額的基礎上追加乙方的違約金60000元。如乙方已經(jīng)如約履行了付款義務(wù),甲方未在規定的時(shí)間內及時(shí)向法院提出撤訴,視為甲方認可乙方已經(jīng)履行完畢本協(xié)議約定的全部義務(wù),號案件中甲方所主張的權利乙方亦已經(jīng)履行完畢,乙方還可向甲方主張違約金___元(備注:如甲方未能及時(shí)處理撤訴是因為乙方的管轄權異議引起的,甲方按照以上第二點(diǎn)括號的備注內容履行不能視為違約)
五、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份,各份具有同等效力,由雙方簽字或蓋章之后生效。
甲方:
______年______月______日
乙方:
______年______月______日
加工承攬合同 11
定作方:______________(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬方:______________(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
定做產(chǎn)品:
品名___________
規格型號___________
單位___________
數量___________
單價(jià)___________
價(jià)款或酬金___________
1、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
2、原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量:
3、履行的期限、地點(diǎn)和方式:
4、驗收標準和方法:
5、結算方式:
6、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
。ǎ保┏袛埛降倪`約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值____%或酬金總額____的違約金。
。ǎ玻┒ㄗ鞣降倪`約責任:中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價(jià)款總值____%的`違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部
分酬金____%的違約金。
7、雙方約定的其它條款:
8、以上條款如有未盡事宜,應以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
9、本合同執行中發(fā)生糾紛,雙方應及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都 可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式____份,正本雙方各執____份。
11、本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年____月____日止。
12、本合同簽訂日期:____年____月____日
定作方:____ 承攬方:____
法定代表人:____ 法定代表人:____
____年____月____日
加工承攬合同 12
定作單位:_______項目經(jīng)理部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬單位:_______海陸模壓有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規定,甲方將本工程項目加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著(zhù)公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本補充合同,以資共同遵照履行。
一、加工品名:______________高爐大修工程高爐斜橋上料弧型軌道加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、加工總價(jià):捌仟元整人民幣(¥:__________元人民幣)
三、本加工構件合同總價(jià)一次包定,不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門(mén)調價(jià)文件的影響;已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的.所有加工內容及費用,加工制作范圍內將不再發(fā)生的其它費用支出。
四、本合同價(jià)款已含乙方應繳納的稅費和各種規費,乙方開(kāi)具發(fā)票。
五、加工期限:暫定_______日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠(chǎng)時(shí)間及時(shí)交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
六、交付狀態(tài):按甲方提供的加工制作圖圖示狀態(tài)交付。
七、交付地點(diǎn):運輸至甲方指定場(chǎng)地,甲方負責卸車(chē)。
八、本補充合同作為原合同之附件,與原合同具有同等效力。本補充合同其它規定同原合同相同。
九、本補充合同經(jīng)雙方代理人鑒字、單位蓋章后即生效,至全部構件交付驗收合格、結清款項,保修期滿(mǎn)后自動(dòng)失效。
定作單位:_______項目經(jīng)理部
承攬單位:_______海陸模壓有限公司
單位地址:_______省_______市錦豐鎮
單位地址:_______省_______市楊舍鎮
委托代理人:_______委托代理人:_______
執行人:_______執行人:_______
電話(huà)號碼:_______電話(huà)號碼:_______
簽訂日期:___年___月___日
加工承攬合同 13
定作方:_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
營(yíng)業(yè)執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
營(yíng)業(yè)執照號碼:_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關(guān)規定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號單位數量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額:_______________
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____ %的.違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執行中發(fā)生糾紛,雙方應及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開(kāi)戶(hù)銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開(kāi)戶(hù)銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
加工承攬合同 14
甲方(定作方):_____________代理人:___________地址:_________聯(lián)系電話(huà):__________
乙方(承攬方):_____________代理人:___________地址:_________聯(lián)系電話(huà):__________
甲、乙雙方本著(zhù)平等合作、互惠互得的'原則,依據《民法典》和其他相關(guān)法規的規定,就___________玻璃供需問(wèn)題,經(jīng)雙方友好協(xié)商,一致同意簽訂以下加工合同,具體條款如下:
一、品種、規格、數量、單價(jià):
玻璃品種:___________,規格:___________,數量:___________,單價(jià):___________。
交貨地點(diǎn):______________________
運輸方式、費用:
1)由乙方負責送貨,運輸費用由乙方承擔。玻璃卸車(chē)前破片由乙方負責,落地驗收后出現破損由甲方負責。
2)產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規格、品種、樓號樓層等識別編碼,標簽編統一貼在白玻面,以便區分。
二、交貨期:
合同簽定后,乙方收到甲方訂單后十日內供貨,補片玻璃應在七日內完成。
三、驗收方式:
1)玻璃送達甲方工地后應當場(chǎng)驗收當批玻璃,發(fā)現有不符合下單尺寸的產(chǎn)品應以及時(shí)予以檢驗,若有異議應在三日內以書(shū)面形式通知乙方,否則視為驗收產(chǎn)品合格。
2)_________玻璃制作按國家標準執行,相關(guān)規定以行業(yè)標準為準。
四、結算及付款方式:
甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票,乙方發(fā)車(chē)后,甲方通知乙方,乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。
五、違約責任:
1)雙方應按合同約定履行,乙方若延期供貨,每日應向甲方支付3%作為違約金。
2)如產(chǎn)品質(zhì)量達不到設計要求,乙方應承擔一切責任和經(jīng)濟損失。
六、其他:
本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,合同爭議雙方均有權提起訴訟。
七、本合同一式兩份
雙方各執一份,由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。
八、保質(zhì)期及保修
1、保質(zhì)期為二年(驗收之日起)
2、執行本項目保修期,在保修期內發(fā)現玻璃質(zhì)量問(wèn)題,乙方無(wú)償更換,執行保修內產(chǎn)品所附有的責任。
甲方:__________乙方:___________
代表:__________代表:___________
賬號:__________賬號:___________
戶(hù)行:__________戶(hù)行:___________
_______年___月___日______年___月___日
加工承攬合同 15
承攬合同(供加工承攬用)
訂立合同雙方:
承攬人______________________,以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方;
定作人:__________________ ,以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、加工費;
第二條 加工成品的完工時(shí)間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當面封簽,并妥當保存,作為檢驗的根據);
第三條 加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運輸方法與運費承擔;
第四條 乙方提供原材料名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、價(jià)款及圖紙、技術(shù)資料;
第五條 原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗方法、運輸;
第六條 加工費結算辦法與時(shí)間;
第七條 乙方應于_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元;乙方應______年____月____日前向甲 方交付預付款____________元。乙方不履行合同的,無(wú)權請求返還定金。甲方不履行合同的,應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;
第八條 甲方的違約責任:
1、甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調整后,仍不符合合同規定,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少于合同規定,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的'違約金。
6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任:
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
3、乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力:
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解,或向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式____份,甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價(jià)局、 ________銀行各存一份。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開(kāi)戶(hù)銀行:_____________開(kāi)戶(hù)銀行:__________________
帳 號:_________________帳 號:_____________________
簽訂日期:_____年____月____日
【加工承攬合同】相關(guān)文章:
加工承攬合同04-21
承攬加工合同07-12
加工承攬合同06-12
加工承攬合同(經(jīng)典)08-08
承攬加工合同07-12
承攬加工合同【精選】07-16
承攬加工合同(精選)07-13
(精選)承攬加工合同07-13
[經(jīng)典]加工承攬合同08-12
加工承攬合同05-24