樣品買(mǎi)賣(mài)合同(15篇)
現今很多公民的維權意識在不斷增強，越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調和民事關(guān)系，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。相信很多朋友都對擬合同感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的樣品買(mǎi)賣(mài)合同，希望能夠幫助到大家。
樣品買(mǎi)賣(mài)合同1
賣(mài)方：________（下稱(chēng)甲方）
地址：________
郵編：________
電話(huà)：________
傳真：________
電子郵箱：________
買(mǎi)方：________（下稱(chēng)乙方）
地址：________
郵編：________
電話(huà)：________
傳真：________
電子郵箱：
茲為貨物買(mǎi)賣(mài)，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條
乙方向甲方訂購________貨物，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物________件，甲方應于________日內交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條
如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經(jīng)雙方議定。
第四條
買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時(shí)應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條
乙方預知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應頁(yè)賠償之責。
第六條
甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同，甲方無(wú)異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。
第七條
貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。
第八條
合同爭議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當地工商行政管理部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
�。�1）提________交仲裁委員會(huì )仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項：________本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。出賣(mài)人（甲方）（簽章）：________買(mǎi)受人（乙方）（簽章）：________________年____月____日________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：________簽訂地點(diǎn)：________
樣品買(mǎi)賣(mài)合同2
出賣(mài)人：__________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
買(mǎi)受人：__________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
茲為_(kāi)_________________貨物買(mǎi)賣(mài)，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物______件，甲方應于______日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經(jīng)雙方議定。
第四條買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬(wàn)______仟______佰元于甲方，交貨同時(shí)應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責。
第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同，甲方無(wú)異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。
第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。
第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當地工商行政管理部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第______種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤籣___________仲裁委員會(huì )仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第九條其他約定事項：________________________
本合一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣(mài)人（甲方）：__________
買(mǎi)受人（乙方）：__________
______年______月______日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同3
上訴人(原審原告)河北科力空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。
法定代表人李英寬，董事長(cháng)兼總經(jīng)理。
委托代理人湯濤，河北科力空調工程有限公司職員。
被上訴人(原審被告)北京日月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,住所地北京市大興區榆垡鎮今榮街69號。
法定代表人吳山永，董事長(cháng)。
委托代理人安亞利，北京日月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司職員。
上訴人河北科力空調工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)科力空調公司)因與被上訴人北京日月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)日月房地產(chǎn)公司)憑樣品買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案，不服北京市豐臺區人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔任審判長(cháng)，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當事人進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)。本案現已審理終結。
科力空調公司在一審中起訴稱(chēng)：XX年9月13日，科力空調公司同日月房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷(xiāo)合同，價(jià)款為： 21 000元。當時(shí)雙方約定：科力空調公司送貨到日月房地產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)建設的位于北京市豐臺區芳古園一區16號樓。日月房地產(chǎn)公司預付定金30%、安裝調試后付40%、運行3個(gè)月后付35%、余款1年付清�？屏照{公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是日月房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令日月房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元，并承擔訴訟費。
日月房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱(chēng)：日月房地產(chǎn)公司先后付給科力空調公司4200元和16 800元，已付清科力空調公司的貨款，科力空調公司也給日月房地產(chǎn)公司開(kāi)具了發(fā)票。盡管科力空調公司對日月房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議，日月房地產(chǎn)公司提供的證據不足以證明16 800元貨款是科力空調公司拿走的。但是，科力空調公司現在起訴要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過(guò)訴訟時(shí)效，請求法院駁回科力空調公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明：XX年9月13日，科力空調公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷(xiāo)合同》，約定：日月房地產(chǎn)公司購買(mǎi)科力空調公司的排煙補風(fēng)機和風(fēng)機，合計價(jià)款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設備到現場(chǎng)后進(jìn)行安裝，后即試運行(1個(gè)月)達到使用要求后方認。第九條結算方式及期限：付定金20%，到現場(chǎng)通過(guò)合同第七條標準付40%，運行3月后付35%，余下滿(mǎn)1年付清。合同簽訂后，日月房地產(chǎn)公司給付科力空調公司4200元。XX年底，科力空調公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。
一審法院判決認定：科力空調公司、日月房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同》是科力空調公司、日月房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達成，不違反國家相關(guān)的法律規定，應認定為有效。依法成立的合同，對雙方當事人即具有法律約束力，科力空調公司、日月房地產(chǎn)公司均應依照合同，履行合同規定的義務(wù)。日月房地產(chǎn)公司提出“先后付給科力空調公司4200元和16 800元，已付清科力空調公司的貨款”的答辯意見(jiàn)，對于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調公司4200元，科力空調公司予以認可。對于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調公司16 800元，科力空調公司予以否認，且日月房地產(chǎn)公司提供的證據不足以證明日月房地產(chǎn)公司已給付科力空調公司16 800元貨款，對此該院不予采信。關(guān)于訴訟時(shí)效問(wèn)題，根據《中華人民共和國民法通則》規定，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時(shí)效期間為2年。按照雙方合同約定和科力空調公司供貨時(shí)間，日月房地產(chǎn)公司向科力空調公司付清余款的最遲時(shí)間是XX年4月底。此時(shí)，科力空調公司應該知道自己的權益遭到了侵害，而科力空調公司于XX年9月23日方提起訴訟�？屏照{公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過(guò)訴訟時(shí)效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實(shí)質(zhì)約定的是科力空調公司供貨的期限，也可以說(shuō)是在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系。實(shí)際上，雙方在合同有效期限內，只存在XX年底科力空調公司向日月房地產(chǎn)公司提供并安裝價(jià)值21 000元風(fēng)機這1筆買(mǎi)賣(mài)，此后雙方就再沒(méi)有過(guò)依據該合同的買(mǎi)賣(mài)關(guān)系。而科力空調公司向日月房地產(chǎn)公司供應的價(jià)值21 000元風(fēng)機在XX年底已安裝完畢。故日月房地產(chǎn)公司關(guān)于科力空調公司的主張已經(jīng)超過(guò)訴訟時(shí)效的抗辯理由成立�？屏照{公司未提供證據證明其主張存在訴訟時(shí)效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據不足，該院不予支持。依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規定，判決：駁回河北科力空調工程有限公司的訴訟請求。
科力空調公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、科力空調公司在合同有效期內要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時(shí)效的規定。三、雙方簽訂的合同是日月房地產(chǎn)公司提供的，若有不同理解，應從不利于日月房地產(chǎn)公司方面解釋�？屏照{公司請求二審法院撤銷(xiāo)一審判決，依法改判或發(fā)回重審。
日月房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書(shū)面答辯意見(jiàn)，但其在本院庭審中口頭答辯稱(chēng)：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時(shí)效已過(guò)是合理合法的。合同文本是科力空調公司提供的。依據最高人民法院有關(guān)訴訟時(shí)效制度的解釋?zhuān)渤^(guò)了訴訟時(shí)效。
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審法院查明的事實(shí)一致。
上述事實(shí)，有科力空調公司提供的《工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同》及雙方當事人陳述在案佐證。
本院認為，科力空調公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同》是雙方當事人的真實(shí)意思表示，其內容未違反有關(guān)法律、行政法規的強制性規定，合法有效，雙方均應依約履行。日月房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款，但科力空調公司只認可收到4200元，否認收到16 800元，日月房地產(chǎn)公司未能提供確實(shí)充分的證據證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據該合同約定的付款比例及時(shí)間，日月房地產(chǎn)公司最遲的付款時(shí)間應在XX年4月，科力空調公司XX年提起要求日月房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過(guò)法律規定的訴訟時(shí)效期間�？屏照{公司關(guān)于其在合同有效期內主張權利，并未超過(guò)訴訟時(shí)效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實(shí)質(zhì)是科力空調公司供貨的期限，即在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內，雙方只在XX年底發(fā)生了1筆科力空調公司向日月房地產(chǎn)公司提供價(jià)值21 000元設備的買(mǎi)賣(mài)，且已安裝完畢。故科力空調公司關(guān)于其主張未超過(guò)訴訟時(shí)效的上訴意見(jiàn)不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實(shí)清楚，適用法律正確，處理并無(wú)不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決如下： 駁回上訴，維持原判。
一審案件受理費二百八十一元，由河北科力空調工程有限公司負擔(已交納)。
二審案件受理費五百六十三元，由河北科力空調工程有限公司負擔(已交納)。
本判決為終審判決。
樣品買(mǎi)賣(mài)合同4
出賣(mài)人：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
買(mǎi)受人：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
茲為貨物買(mǎi)賣(mài)，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
風(fēng)險提示：標的物信息
買(mǎi)賣(mài)合同中應根據標的物的類(lèi)型，在合同中將其特定化。防止因產(chǎn)品約定不清，而產(chǎn)生糾紛。
數量、價(jià)款要明確，包括數額的計量單位，大多數事項應由雙方協(xié)定，同時(shí)需要標出標的物的單價(jià)、總價(jià)，幣種、支付方式及程序等，各項須明確填寫(xiě)，不得含糊。
第一條乙方向甲方訂購______貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物____件，甲方應于____日內交付乙方。
風(fēng)險提示：履行期限、地點(diǎn)和方式
履行期限、地點(diǎn)和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔，而且還將涉及貨物在運輸途中發(fā)生毀損、滅失風(fēng)險的承擔問(wèn)題；履行期限約定不明將會(huì )嚴重影響到合同內容的順利履行、實(shí)施，產(chǎn)生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點(diǎn)不明也會(huì )容易引發(fā)爭議。
如：有的合同對履行期限作出模糊約定，如“一個(gè)月內履行完畢”，但從何時(shí)起算一個(gè)月沒(méi)有約定，這就容易使雙方產(chǎn)生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產(chǎn)生。
第二條質(zhì)量標準
乙方所購甲方產(chǎn)品屬于：定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標準按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標執行。
第三條交貨時(shí)間、地點(diǎn)
風(fēng)險提示：交貨地點(diǎn)
對于“交貨地點(diǎn)”應當明確約定，因為它涉及雙方的'利益實(shí)現和標的物毀損滅失風(fēng)險承擔問(wèn)題。一一般情況下，標的物的所有權自交付時(shí)轉移，風(fēng)險承擔隨之轉移。如：在合同中約定交貨地點(diǎn)為賣(mài)方的倉庫，則意味著(zhù)該貨物一旦出庫，其毀損、滅失的風(fēng)險則轉移到買(mǎi)方處，因此，在簽訂合同時(shí)，對于交貨地點(diǎn)的選擇上，應慎重對待。
甲方應在________年____月____日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地________。
第四條收貨與驗貨
乙方指定的收貨人1：姓名________，身份證號____________，聯(lián)系電話(huà)____________；收貨人2：姓名________，身份證號____________，聯(lián)系電話(huà)____________。
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨后____日內自行對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，并向甲方提出書(shū)面質(zhì)量異議，逾期無(wú)書(shū)面質(zhì)量異議，視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內提出書(shū)面質(zhì)量異議，乙方應對貨物進(jìn)行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標準委托乙方住所在地質(zhì)監部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢，按質(zhì)檢提供報告結論解決。如檢驗質(zhì)量不合格，乙方有權無(wú)條件退貨。
第五條付款時(shí)間、方式
風(fēng)險提示：價(jià)款支付
在實(shí)務(wù)中，有的買(mǎi)賣(mài)合同只是簡(jiǎn)單地約定合同款項的金額，對于款項的支付時(shí)間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無(wú)限期不支付或遲延支付找到借口。
另外，需方應盡量采取銀行轉賬方式來(lái)履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，盡量要簡(jiǎn)單、明確易實(shí)施，避免催款方因為無(wú)法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風(fēng)險。設定明確的逾期付款的違約責任，有效督促或威懾合同付款方。
乙方應在收貨后____天內通過(guò)甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。
第六條違約責任與合同解除
風(fēng)險提示：違約責任
違約責任要條款化，在出現違約情形時(shí)，能有效執行，避免糾紛。很多合同對違約責任沒(méi)作約定或約定太過(guò)含糊，不具可操作性。比如有的合同約定“違反合同約定，支付違約金10萬(wàn)元”，這個(gè)約定就太過(guò)籠統，實(shí)務(wù)中很難操作。
具體應明確，違反合同的哪條約定，應承擔何種違約責任，如：質(zhì)量不符、數量不符、未按時(shí)足額付款、未及時(shí)交貨等等，不同違約情況應制定相應的違約責任，另外，違約金的數額要具體化、數字化，以便于向違約方主張。
1、甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物，每逾期一日，按應交付貨物價(jià)款的千分之____向乙方支付違約金；逾期超過(guò)____天未交付貨物，乙方有權解除本合同，并有權按合同約定追究甲方違約責任。
2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金；逾期超過(guò)____天未支付貨款，甲方有權解除本合同，并有權按合同約定追究乙方違約責任。
第七條爭議解決
風(fēng)險提示：爭議解決方式
合同雙方一旦發(fā)生爭議，協(xié)商不成的只能求助于仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式，則需要當事人雙方約定，如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個(gè)仲裁委員會(huì )，否則就會(huì )因約定不明而致約定條款無(wú)效。
當然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無(wú)效。
甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛，均應友好協(xié)商。如協(xié)商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延長(cháng)日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。
第九條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同，甲方無(wú)異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第十條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第十一條合同生效
風(fēng)險提示：證據保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行過(guò)程中形成的補充協(xié)議、送貨單、購銷(xiāo)憑證、發(fā)票簽收記錄、雙方的來(lái)往函件、備忘錄、會(huì )議紀要、傳真件，交通票據、運輸單、電話(huà)記錄、電子郵件等等書(shū)面、視頻、錄音資料，一旦發(fā)生糾紛，這些證據都將有可能成為有力的事實(shí)證據。
本合同一式____份，雙方各執____份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。
出賣(mài)人（甲方）：
法定代表人：
簽訂日期：______年____月____日
買(mǎi)受人（乙方）：
法定代表人：
簽訂日期：______年____月____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同5
出賣(mài)人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
買(mǎi)受人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
茲為貨物買(mǎi)賣(mài)，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物件，甲方應于____日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于____日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受到損害時(shí)，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經(jīng)雙方議定。
第四條買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣_____元，共人民幣_____元，交貨同時(shí)應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的，可于_____日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。
第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同，甲方無(wú)異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第八條合同一式___份，甲、乙雙方各執____份為憑。
出賣(mài)人（甲方）：
______年_____月____日
買(mǎi)受人（乙方）：
______年_____月____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同6
出賣(mài)人：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）。
買(mǎi)受人：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）。
茲為_(kāi)________貨物買(mǎi)賣(mài)，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購_________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物_________件，甲方應于_________日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于_________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經(jīng)雙方議定。
第四條 買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣_________元，共人民幣_________元于甲方，交貨同時(shí)應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于_________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同，甲方無(wú)異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。
第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。
第八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當地工商行政管理部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
�。�1）提交_________仲裁委員會(huì )仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第九條 其他約定事項：_________
本合同一式_________份，甲、乙雙方各執_________份為憑。
出賣(mài)人（甲方）（簽章）：_________ 買(mǎi)受人（乙方）（簽章）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
樣品買(mǎi)賣(mài)合同7
室 內 裝 飾 工 程
施 工 承 包 合 同 書(shū)
二零零九年八月
致力于設計行業(yè)
打造裝飾品牌
裝飾裝修工程施工合同
發(fā)包人（甲方）： 委 托 代 理 人： 電 話(huà)： 工 程 設 計 師：
電話(huà)：
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家居裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第一部分 工程概況
第1條、工程地點(diǎn)：________________________________________________ 第2條、工程內容及做法
�。ㄔ斠�(jiàn)工程施工項目確認表及報價(jià)單）。
第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：
�。�1）承包人包工、部分包料（詳見(jiàn)報價(jià)單），發(fā)包人提供部分材料（詳見(jiàn)報價(jià)說(shuō)明）；
�。�2）承包人要求發(fā)包人提供的材料數量應符合實(shí)際施工的要求，與工程實(shí)際使用量的誤差應在+-8％以?xún)取?/p>
�。�3）由承包人提供的材料必須符合國家標準，有質(zhì)量檢驗合格證明產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、型號、生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問(wèn)題，由承包人承擔責任，且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天；
開(kāi)工日期_______年_______月_______日； 竣工日期_______年_______月_______日。
�。篲____________________元,為不含稅報價(jià)（詳見(jiàn)裝修工程報價(jià)單）。
第二部分 施工圖紙
_______元，由發(fā)包人支付（此費用包括/不包括在工程價(jià)款內）。
第三部分 發(fā)包人義務(wù)
第1條、開(kāi)工前三天，為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動(dòng)的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
第2條、提供施工期間的水源、電源；
第3條、負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續（物管等），并承擔相關(guān)費用；
第4條、不拆動(dòng)室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線(xiàn)，負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續；
第5條、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場(chǎng)的保衛及消防等項工作；
第6條、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)場(chǎng)、階段驗收、竣工驗收。
第四部分 承包人義務(wù)
第1條、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程；
第2條、嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定，不得擾民及污染環(huán)境；
第3條、保證施工現場(chǎng)的整潔，工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
第五部分 工程變更
第1條、工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書(shū)面變更協(xié)議，同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期（見(jiàn)裝修工程變更單）。
第六部分 材料的提供
第1條、由發(fā)包人提供的材料、設備，發(fā)包人應在材料運到施工現場(chǎng)前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續。需要保管的，發(fā)包人應作好密封標志，并交由現場(chǎng)管理人員保管；
第2條、由承包人提供的材料，承包人應在材料運到施工現場(chǎng)前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
第三條，所提供材料保證一年內不掉色。
第七部分 工期延誤
第1條、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應順延： （1）工程量變化和設計變更；
�。�2）發(fā)包人同意工期順延的其他情況；
�。�3）發(fā)包人五金件（不含門(mén)鎖、潔具等）安裝；
第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。 第3條、因承包人責任不能按期開(kāi)工或中途停工而影響工期的，工期不順延。
第八部分 質(zhì)量標準
第1條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標準為現行家居裝飾裝修驗收標準。 第2條、施工過(guò)程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認證資質(zhì)的有關(guān)部門(mén)對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，
認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由承包人承擔；經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過(guò)程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。
第九部分 工程驗收和保修
第1條、雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收： （1）__隱蔽工程驗收__； （2）__水電工程完工__；
�。�3）__中期驗收（木作工程完工），并作好工作量統計決算__； （4）ICI漆工程完工 。
承包人應提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗收，階段驗收合格后應填寫(xiě)工程驗收單（見(jiàn)工程驗收單）。
第2條、工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收（否則視同工程合格），填寫(xiě)工程驗收單（見(jiàn)工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續（見(jiàn)工程結算單）。
第3條、工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，發(fā)包人可要求承包人提交說(shuō)明書(shū)、保修單和環(huán)保說(shuō)明書(shū)。
第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為12個(gè)月，保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫(xiě)工程保修單（見(jiàn)工程保修單）。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為24個(gè)月。
第5條、在正常使用條件下，工程應在一定時(shí)期內保證合格的質(zhì)量標準，不應出現嚴重、大面積和多處質(zhì)量問(wèn)題。如在保修期內出現超過(guò)2次（處）嚴重質(zhì)量問(wèn)題的，承包人除提供保修之外，另須根據實(shí)際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問(wèn)題造成的相關(guān)損失，并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償，金額為發(fā)生嚴重質(zhì)量問(wèn)題的工程的造價(jià)（根據附工程報價(jià)單）。
嚴重工程質(zhì)量問(wèn)題是指在正常使用條件下： 防水工程出現3處以上滲漏；
暖氣、煤氣、給排水改動(dòng)工程出現斷裂、漏水、漏氣（材料質(zhì)量問(wèn)題除外）；
墻面、吊頂等涂料工程出現0.5M2
以上的涂料表層脫落；
吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落（材料質(zhì)量問(wèn)題除外）；
墻磚超過(guò)5處（塊）以上松動(dòng)、脫落；
地磚、地板工程出現5處（塊）以上顯著(zhù)隆起、凹陷、移位，或松動(dòng)、脫落（材料質(zhì)量問(wèn)題除外）； 木工工程出現開(kāi)裂、脫膠（榫）、松動(dòng)、變形（材料質(zhì)量問(wèn)題除外）。
第十部分 工程款支付方式
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：
第2條、工程中期驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫(xiě)工程結算單（見(jiàn)工程結算單）并簽字，發(fā)包人應在簽字時(shí)向承包人結清工程款。每項工程增加項目結算應在每次付款時(shí)結清。
第十一部分 違約責任
第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關(guān)政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
第2條、未辦理驗收手續，發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。
第3條、因一方原因，造成合同無(wú)法繼續履行時(shí)，終止方應提前5天通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
第十二部分 合同爭議的解決方式
第1條、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項具體規定
第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責運出施工現場(chǎng)，并負責將垃圾運到指定的地點(diǎn)。
第2條、施工期間，承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規操作而造成的一切后果，由承包人負責。
第3條、施工期間，承包人每天的工作時(shí)間為：上午_______點(diǎn)_______分至_______點(diǎn)_______分；下午
_______點(diǎn)_______分至_______點(diǎn)_______分。承包人應按時(shí)開(kāi)工、停工，并不在施工現場(chǎng)從事與工程無(wú)關(guān)的活動(dòng)。
第十五部分 附則
第1條、本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份，雙方各執_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。 備注：
�。�1）從竣工驗收之日計算，保修期為壹年。
�。�2）保修期內由于承包人施工不當造成質(zhì)量問(wèn)題，承包人無(wú)條件地進(jìn)行維修，并根據本協(xié)議的規定對發(fā)包人進(jìn)行賠償；
�。�3）保修期內如屬發(fā)包人使用不當造成裝飾面損壞，或不能正常使用，承包人酌情收費。
�。�4）本保修單在發(fā)包人簽字、承包人簽字（蓋章）后生效。
發(fā)包人簽字：
承包人簽字（蓋章）：
樣品買(mǎi)賣(mài)合同8
甲方（賣(mài)方）：乙方（買(mǎi)方）： 經(jīng)平等友好協(xié)商，甲乙雙方就甲方所有的裝載機讓給乙方一事達成一致協(xié)議如下：
一、裝載機工程機械概況 品牌：柳工裝載機 型號：50C 車(chē)輛識別代號：50CXXX
二、轉讓價(jià)格：20元
三、付款方式：由甲方欠乙方的借款中扣出。
四、甲方承諾對上述裝載機轉讓合同范本享有合法的完全的所有權，乙方基于該承諾購買(mǎi)上述裝載機。如因第三人向乙方主張裝載機的所有權或他物權導致乙方經(jīng)濟損失的，乙方有權向甲方追償。
五、裝載機現狀已由雙方確認。因該裝載機系二手舊機，甲方對于裝載機的運行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說(shuō)明，乙方對于該裝載機的現狀以及日后運行可能出現的問(wèn)題均已了解。
六、裝載機由甲方于________年____月____日，在廣漢順興XX交付給乙方，乙方采取現場(chǎng)驗收的方式進(jìn)行驗收，乙方對裝載機的運行狀況及設備數量、質(zhì)量有任何不符合雙方在本合同中的說(shuō)明及約定的，應當場(chǎng)以書(shū)面形式交由甲方確認并由雙方協(xié)商解決，交付后即視為驗收合格。
七、裝載機交付后，因該裝載機的運輸、運行所產(chǎn)生的任何責任均由乙方承擔，包括裝載機本身的故障、質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的損失以及對第三人的侵權所產(chǎn)生的損失，交付后所造成的一切事故和違法事故責任均全部由乙方承擔，甲方不承擔相應的法律責任。
八、如甲方在裝載機交付后承擔了上述責任，甲方有權向乙方追償。
九、因履行裝載機轉讓合同范本協(xié)議所產(chǎn)生的任何爭議，由甲方住所地法院管轄。
十、本裝載機轉讓合同范本協(xié)議自簽訂之日起，雙方簽字生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方： 乙方： ________年____月____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同9
出賣(mài)人：__________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)受人：__________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
茲為訂購貨物買(mǎi)賣(mài)，雙方議定條件如下：
第一條 乙方和甲方訂購_______貨物，甲方應于_____日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。
第三條 如因天災或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數交付，可延長(cháng)交貨期。但其延期日數應經(jīng)雙方議定。
第四條 買(mǎi)賣(mài)價(jià)款議定每件人民幣____仟____佰元，共人民幣____萬(wàn)____仟____佰元，于甲方交貨同時(shí)悉數付清。
如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。
甲方因此所受的損失，由乙方賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時(shí)，乙方可要求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負責。
第七條 市場(chǎng)價(jià)格如有升降變動(dòng)，各方不得主張增減貨物，或借故解除合同。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣(mài)人(甲方)：__________________
買(mǎi)受人(乙方)：__________________
_____年____月____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同10
出賣(mài)人：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。買(mǎi)受人：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。茲為_(kāi)________貨物買(mǎi)賣(mài)，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購_________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的貨物_________件，甲方應于_________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于_________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無(wú)異議。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經(jīng)雙方議定。
第四條買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣_________元，共人民幣_________元于甲方，交貨同時(shí)應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。第五條
乙方預知屆期不能付款的，可于_________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責。第六條
甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同，甲方無(wú)異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。第七條
貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會(huì )仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。第九條
其他約定事項：_________本合同一式_________份，甲、乙雙方各執_________份為憑。出賣(mài)人(甲方)(簽章)：_________
買(mǎi)受人(乙方)(簽章)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________
簽訂地點(diǎn)：_________
樣品買(mǎi)賣(mài)合同11
甲方（賣(mài)方）：北京XX公司
乙方（買(mǎi)方）：
一、基本情況：
二、 質(zhì)量標準：每件藝術(shù)品樣式、材質(zhì)、規格等均要與在甲方店內 觀(guān)看實(shí)物為同一物品。
三、 付款方式：現金或銀行卡轉帳
四、 運送：甲方負責運送，運送費用由甲方承擔。甲方應在交貨時(shí) 督促乙方對物品的各項指標進(jìn)行核對，如乙方發(fā)現問(wèn)題需當場(chǎng)提出，甲乙雙方協(xié)商解決，運送過(guò)程中發(fā)生的損壞由甲方承擔。
五、 違約責任：若甲方未能按乙方規定的時(shí)間規格交貨（交貨時(shí)間 以全部貨款到賬的____日內為準），每延誤一天，甲方需向乙方支付全部合同金額3%的違約金。
六、 合同爭議解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭議，由甲乙雙 方協(xié)商解決，協(xié)商不成的依法向當地人民法院訴訟解決。
七、 本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合 同執行期間雙方如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同樣法律效力。
甲方（簽章）： 簽訂日期：________年____月____日
乙方（簽章）：簽訂日期：________年____月____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同12
甲方（賣(mài)方）：
合同編號：G-0502
乙方（買(mǎi)方）：
簽訂地點(diǎn)：上海
第一條 紅木家具基本情況 （請逐項填寫(xiě)，勿寫(xiě)“同樣品”；“驗收說(shuō)明”等內容請在驗收后填寫(xiě)）簽訂時(shí)間：________年____月____日
第二條 質(zhì)量標準：每件紅木家具應符合B2385-20 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹(shù)木名稱(chēng)，產(chǎn)品標識和實(shí)際用材符合，且不低于樣品同等質(zhì)量。
第三條 付款方式：簽訂合同后，乙方于____日內付清全額貨款，甲方將于收到貨款3天內發(fā)貨。
第四條 甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經(jīng)乙方驗貨簽收，甲方應在交貨時(shí)督促乙方對家具的商標、數量及款式等外觀(guān)特征及有無(wú)《產(chǎn)品質(zhì)量承諾書(shū)》進(jìn)行驗收，乙方發(fā)現問(wèn)題應當場(chǎng)提出，并由雙方協(xié)商達成解決方案。
第五條 違約責任：若甲方未能按約定時(shí)間交貨，每延誤一天，按合同總額的 10 %向乙方支付違約金。
第六條 購買(mǎi)家具在保修期內出現質(zhì)量問(wèn)題的，乙方告知甲方后，甲方在 7 天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發(fā)現家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書(shū)明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。
第七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由甲乙雙方當事 人協(xié)商解決；也可由當地工商行政管理部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第 二 種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤划數刂俨梦瘑T會(huì )仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第八條 本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方（簽章）：乙方（簽章）：
開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：
賬號：賬號：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式
樣品買(mǎi)賣(mài)合同13
出賣(mài)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）： 買(mǎi)受方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）： 身份證號： 通訊地址：，聯(lián)系電話(huà)：
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方購買(mǎi)甲方 肉牛等事宜，訂立本合同。
第一條 標的物： 產(chǎn)地 性別 顏色 品種的牛 頭。
第二條 價(jià)款： 乙方購買(mǎi)該牛的總價(jià)款為人民幣 元（人民幣大寫(xiě) 萬(wàn)元整），本合同簽訂當日交付定金元，剩余款項乙方于________年月____日一次性付清。
第三條 質(zhì)量 甲方持有 獸醫站為該肉牛出具的當年檢疫合格證明文件。
第四條交付： 甲方定于________年____月____日前將該肉牛及檢疫合格的證明文件交付給乙方，乙方若不按本合同
第二條的約定時(shí)間付款，甲方可按 乙方遲延付款的天數推遲交付肉牛的時(shí)間，若乙方遲延付款達天，甲方可拒絕交付肉牛。 乙方須當場(chǎng)檢查肉牛情況及檢疫合格的證明文件，如有異議，須當場(chǎng)提出，若當場(chǎng)未提，把肉牛提走的，視為肉牛合格。 肉牛的交付地點(diǎn)為： 交付方式：乙方自提。
第五條 稅費負擔： 買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中產(chǎn)生的所有稅費均由乙方承擔。
第六條 費用負擔： 本合同簽訂前與該肉牛有關(guān)的債權債務(wù)由甲方承擔，與乙方無(wú)關(guān)。肉牛交付之后的相關(guān)費用由乙方承擔。
第七條 雙方權利義務(wù)：
1、乙方需按照合同約定的時(shí)間按期足額向甲方交納購�？�；
2、甲方需將與牛有關(guān)的、檢疫證明文件的原件交給乙方。
第八條 違約責任：
1、若乙方單方解除本合同，則甲方不退還定金；
2、若乙方遲延付款達____日，按 元日向甲方支付違約金。
3、乙方逾期提牛，按 元日向甲方支付肉牛保管費，在此期間的風(fēng)險由乙方自行承擔。
第九條 合同的解除：
1、雙方協(xié)商一致；
2、乙方遲延付款達天，甲方可單方解除本合同。
第十條 補充條款： 未盡事宜，雙方可友好協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與正文條款不相一致的，以補充協(xié)議為準。
第十一條 爭議解決條款：甲、乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭議，應協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，由甲方所在地人民法院管轄。
第十二條 本合同共三頁(yè)，一式 份，具有同等效力，甲、乙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（出賣(mài)人）： 乙方（買(mǎi)受人）：
________年____月____日年____月____日 簽訂時(shí)間：
樣品買(mǎi)賣(mài)合同14
甲方（買(mǎi)賣(mài)人）： 乙方（受讓人）：
根據《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商的基礎上就房屋買(mǎi)賣(mài)達成如下協(xié)議，以茲共同信守執行。
一、概況及買(mǎi)賣(mài)內容 由乙方受讓甲方房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權（以下簡(jiǎn)稱(chēng)房地產(chǎn)），房地產(chǎn)具體狀況如下：
�。ㄒ唬┘追揭婪ㄈ〉玫姆康禺a(chǎn)為工程頂賬房地產(chǎn)（甲方頂賬合同復印件見(jiàn)附件），有房屋所屬權未取得房屋產(chǎn)權證，現出售給乙方，房屋辦理產(chǎn)權證時(shí)以乙方名義辦理，在乙方結清購房款之前房屋仍屬甲方所有，乙方有居住使用權。
�。ǘ┓康禺a(chǎn)座落：小區， 樓 戶(hù)。
�。ㄈ┓课萁ㄖ娣e：平方米，實(shí)際測量時(shí)房款由乙方多退少補。
�。ㄋ模┙环繒r(shí)間：________年____月____日。
�。ㄎ澹┰摲课菡加梅秶鷥鹊耐恋厥褂脵嚯S該房屋一并買(mǎi)賣(mài)。
�。┰摲课莸母綄傥铮ㄔO施）包括但不限于煤氣、電力、供水、電話(huà)、供暖、有線(xiàn)電視、網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路等管線(xiàn)、計量表等一并買(mǎi)賣(mài)；為使該房屋達到合理、正常使用之目的的必要設施一并買(mǎi)賣(mài)；該房屋上的建筑物區分所有權等權益一并買(mǎi)賣(mài)。
二、合同價(jià)款 雙方商定房地產(chǎn)成交價(jià)格為人民幣（大寫(xiě)）元（小寫(xiě)元）元，成交價(jià)格已經(jīng)包括本合同第一條所列全部?jì)热葙I(mǎi)賣(mài)之價(jià)格。自合同訂立之日起，房屋市場(chǎng)價(jià)格的漲跌與甲方無(wú)關(guān)，由乙方全部承擔。 辦理產(chǎn)權登記所需的稅費及房屋修繕基金等按照國家規定執行，不包含在合同價(jià)款中，由乙方承擔。
三、合同價(jià)款的支付 乙方在本合同簽訂之日起內向甲方支付合同價(jià)款的%；乙方在甲方交鑰匙并協(xié)助乙方辦理完房屋所有權登記后，按甲方約定日期向甲方支付合同價(jià)款的%。余款在乙方辦完產(chǎn)權登記之日起兩年內付清。
四、甲方義務(wù)
1、甲方保證該房屋不存在產(chǎn)權糾紛；未設定抵押、未出租、未一房多售、未被查封或存有其他權利瑕疵；甲方保證其對該房屋享有獨立處分權；保證該房屋不被他人合法追索。
2、甲方應如實(shí)向乙方說(shuō)明該房屋交接過(guò)程中的重大事項，協(xié)助乙方辦理產(chǎn)權登記、公共修繕基金繳納等提供必要的文件、資料和手續便利；結清乙方房屋所有權登記前的與開(kāi)發(fā)商、建筑公司之間的有關(guān)費用，出示有關(guān)交費證明。
3、甲方保證該房屋不存在安全隱患，能夠達到正常、安全使用之狀態(tài)。
4、甲方應當及時(shí)交房并協(xié)助乙方辦理物業(yè)移交手續。
五、乙方義務(wù)
1、按照本合同約定，及時(shí)支付房款。
2、乙方應于甲方共同辦理房屋所有權及土地使用權交接、物業(yè)移交手續。
六、產(chǎn)權登記及入住 甲乙雙方應當在地產(chǎn)公司交鑰匙及辦理房產(chǎn)證時(shí)共同前往房屋所在地房屋行政管理部門(mén)辦理房屋所有權登記手續，并由乙方按約支付相應稅費。土地使用權證的屋所有權證后的兩日內由雙方共同前往土地行政管理部門(mén)辦理，并按國家規定支付相應稅費。 甲方應當在房屋所有權登記在乙方名下完畢之日起交予房屋房屋鑰匙，辦理完物業(yè)登記手續，結算所有有關(guān)費用，以便乙方入住，需要乙方予以協(xié)助的，乙方應當協(xié)助。 甲乙雙方在房屋登記后____日內共同辦理公共維修基金移轉手續。
七、違約責任
1、甲方違約
�。�1）由于甲方原因甲方未履行義務(wù)，致使乙方在履行本合同約定時(shí)超過(guò)三個(gè)月未按約交接房屋產(chǎn)權，不能取得房屋所有權或不能正常使用該房屋的，乙方有權解除合同，并有權要求甲方在違約之日起5個(gè)工作日內雙倍返還乙方已經(jīng)支付的合同價(jià)款。乙方不解除合同的，乙方有權按照合同總價(jià)日仟分之伍的比例向甲方收取違約金，乙方同時(shí)享有隨時(shí)解除合同的權利。
�。�2）甲方不如實(shí)告知乙方有關(guān)情況或與開(kāi)發(fā)商和建筑公司簽訂不合法合同的，存在一房多售情況的，致使合同目的不能實(shí)現的，乙方有權解除合同，并有權要求甲方在違約之日起5個(gè)工作日內雙倍返還乙方已經(jīng)支付的合同價(jià)款。
�。�3）甲方由于開(kāi)發(fā)商和建筑公司拖延未按約交接房屋產(chǎn)權超過(guò)三個(gè)月，影響乙方正常使用該房屋的，應向乙方支付地產(chǎn)公司賠付的違約金，甲方超過(guò)約定________年仍未交付乙方房屋的，乙方有權解除合同，并按照合同簽訂之日至合同解除期間以合同總價(jià)日仟分之伍的比例向甲方收取違約金。
�。�4）甲方應在乙方或者委托他人辦理買(mǎi)賣(mài)過(guò)戶(hù)時(shí)，積極給予協(xié)助。由于甲方故意拖延或者不及時(shí)提供相關(guān)材料的，乙方按本合同違約責任的第一條追究甲方的違約責任。
�。�5）由于甲方原因造成房地產(chǎn)不能正常登記在乙方名下，乙方因入住對于室內裝修的費用由甲方承擔。
2、乙方違約 乙方未按約支付合同價(jià)款的，自支付期滿(mǎn)____月之后按照約定支付未付金額的日仟分之伍支付違約金；乙方拒絕履行合同或未按合同支付剩余價(jià)款逾期超過(guò)________年的，甲方有權解除合同，并扣除乙方15%的總合同價(jià)款。 由于乙方原因造成該協(xié)議未能達成的，由乙方自行承擔因入住對于室內裝修的費用。
八、房屋風(fēng)險 房屋風(fēng)險的轉移房屋毀損、滅失的風(fēng)險在乙方自取得房屋所有權證書(shū)之日前由甲方承擔，自乙方自取得房屋所有權證書(shū)之日起移轉至乙方。
九、爭議解決 爭議解決在執行本協(xié)議的過(guò)程中，如甲、乙雙方發(fā)生爭議，先協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向房屋所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十、合同生效 甲方保證已如實(shí)陳述房地產(chǎn)權屬狀況、設備、裝飾情況和相關(guān)關(guān)系，乙方對甲方上述買(mǎi)賣(mài)的房地產(chǎn)具體狀況充分了解，自愿買(mǎi)受該房地產(chǎn)。合同自簽訂之日起生效。
甲方（簽章）：
身份證號：
聯(lián)系電話(huà)：
________年____月____日
乙方（簽章）：
身份證號：
聯(lián)系電話(huà)：
________年____月____日
樣品買(mǎi)賣(mài)合同15
賣(mài)方：________（下稱(chēng)甲方）買(mǎi)方：________（下稱(chēng)乙方）
地址：____________________地址：____________________
郵編：____________________郵編：____________________
電話(huà)：____________________電話(huà)：____________________
傳真：____________________傳真：____________________
電子郵箱：________________電子郵箱：____________________
茲為設備買(mǎi)賣(mài)，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購________設備，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類(lèi)同質(zhì)的設備________件，甲方應于________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方有損害時(shí)，乙方可請求賠償。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經(jīng)雙方議定。
第四條買(mǎi)賣(mài)貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時(shí)應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應盡賠償之責。
第六條甲方所交付設備，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請求更換或解除買(mǎi)賣(mài)合同，乙方有損害者，得請求賠償。
第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商或調解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會(huì )仲裁。
第九條其他約定事項：________
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣(mài)人（甲方）（簽章）：_______買(mǎi)受人（乙方）（簽章）：_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
簽訂地點(diǎn)：_____________________簽訂地點(diǎn)：_____________________
【樣品買(mǎi)賣(mài)合同(15篇)】相關(guān)文章：
設備樣品買(mǎi)賣(mài)合同02-09
有關(guān)憑樣品買(mǎi)賣(mài)合同范本02-10
山地買(mǎi)賣(mài)合同-買(mǎi)賣(mài)合同02-10
礦石買(mǎi)賣(mài)合同樣本-買(mǎi)賣(mài)合同02-18
民間買(mǎi)賣(mài)合同范本-買(mǎi)賣(mài)合同02-17
公司買(mǎi)賣(mài)合同范本-買(mǎi)賣(mài)合同02-15
廠(chǎng)房買(mǎi)賣(mài)合同樣本_買(mǎi)賣(mài)合同02-10