精選房屋買(mǎi)賣(mài)合同合集十篇
隨著(zhù)廣大人民群眾法律意識的普遍提高,合同的地位越來(lái)越不容忽視,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么大家知道合法的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎?下面是小編為大家整理的房屋買(mǎi)賣(mài)合同10篇,希望能夠幫助到大家。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇1
房屋手續是否齊全
房產(chǎn)證是證明房主對房屋享有所有權的惟一憑證,沒(méi)有房產(chǎn)證的房屋交易時(shí)對買(mǎi)受人來(lái)說(shuō)有得不到房屋的極大風(fēng)險。房主可能有房產(chǎn)證而將其抵押或轉賣(mài),即使現在沒(méi)有將來(lái)辦理取得后,房主還可以抵押和轉賣(mài)。所以最好選擇有房產(chǎn)證的房屋進(jìn)行交易。
房屋產(chǎn)權是否明晰
有些房屋有好多個(gè)共有人,如有繼承人共有的、有家庭共有的、還有夫妻共有的,對此買(mǎi)受人應當和全部共有人簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同。如果只是部分共有人擅自處分共有財產(chǎn),買(mǎi)受人與其簽訂的買(mǎi)賣(mài)合同未在其他共有人同意的情況下一般是無(wú)效的。
交易房屋是否在租
有些二手房在轉讓時(shí),存在物上負擔,即還被別人租賃。如果買(mǎi)受人只看房產(chǎn)證,只注重過(guò)戶(hù)手續,而不注意是否存在租賃時(shí),買(mǎi)受人極有可能得到一個(gè)不能及時(shí)入住的或使用的房產(chǎn)。因為我國包括大部分國家均認可“買(mǎi)賣(mài)不破租賃”,也就是說(shuō)房屋買(mǎi)賣(mài)合同不能對抗在先成立的租賃合同。這一點(diǎn)在實(shí)際中被很多買(mǎi)受人及中介公司忽視,也被許多出賣(mài)人利用從而引起較多糾紛。
土地情況是否清晰
二手房中買(mǎi)受人應注意土地的使用性質(zhì),看是劃撥還是出讓?zhuān)瑒潛艿耐恋匾话闶菬o(wú)償使用,政府可無(wú)償收回,出讓是房主已繳納了土地出讓金,買(mǎi)受人對房屋享有較完整的權利;還應注意土地的使用年限,如果一個(gè)房屋的土地使用權僅有40年,房主已使用十來(lái)年,對于買(mǎi)受人來(lái)說(shuō)是否還應該按同地段土地使用權為70年商品房的價(jià)格來(lái)衡量時(shí),就有點(diǎn)不劃算。
市政規劃是否影響
有些房主出售二手房可能是已了解該房屋在5到10年左右要面臨拆遷,或者房屋附近要建高層住宅,可能影響采光、價(jià)格等市政規劃情況,才急于出售,作為買(mǎi)受人在購買(mǎi)時(shí)應全面了解詳細情況。
福利房屋是否合法
房改房、安居工程、經(jīng)濟適用房本身是一種福利性質(zhì)的政策性住房,在轉讓時(shí)有一定限制,而且這些房屋在土地性質(zhì)、房屋所有權范圍上有一定的國家規定,買(mǎi)受人購買(mǎi)時(shí)要避免買(mǎi)賣(mài)合同與國家法律沖突。
單位房屋是否侵權
一般單位的房屋有成本價(jià)的職工住房,還有標準價(jià)的職工住房,二者土地性質(zhì)均為劃撥,轉讓時(shí)應繳納土地使用費。再者,對于標準價(jià)的住房一般單位享有部分產(chǎn)權,職工在轉讓時(shí),單位享有優(yōu)先購買(mǎi)權。買(mǎi)受人如果沒(méi)有注意這些可能會(huì )和房主一起侵犯單位的合法權益。
物管費用是否拖欠
有些房主在轉讓房屋時(shí),其物業(yè)管理費,電費以及三氣(天然氣、暖氣、煤氣)費用長(cháng)期拖欠,且已欠下數目不小的費用,買(mǎi)受人不知情購買(mǎi)了此房屋,所有費用買(mǎi)受人有可能要全部承擔。
中介公司是否違規
有些中介公司違規提供中介服務(wù),如在二手房貸款時(shí),為買(mǎi)受人提供零首付的服務(wù),即買(mǎi)受人所支付的全部購房款均可從銀行騙貸出來(lái)。買(mǎi)受人以為自己占了便宜,豈不知如果被銀行發(fā)現,所有的責任有可能自己都要承擔。
合同約定是否明確
二手房的買(mǎi)賣(mài)合同雖然不需像商品房買(mǎi)賣(mài)合同那么全面,但對于一些細節問(wèn)題還應約定清楚,如:合同主體、權利保證、房屋價(jià)款、交易方式、違約責任、糾紛解決、簽訂日期等等問(wèn)題均應全面考慮。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同應具備的條款
1、合同雙方當事人。買(mǎi)賣(mài)雙方的名稱(chēng)(姓名)、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話(huà)。如果有委托代理人的話(huà),那么還包括委托代理人的名稱(chēng)(姓名)、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話(huà)。
2、標的。標的是合同當事人雙方權利義務(wù)共同指向的對象。在房屋買(mǎi)賣(mài)合同中,標的就是房屋。
這主要包括以下內容:
(一)房屋的坐落位置;
(二)所買(mǎi)賣(mài)房屋的面積,應分別注明實(shí)得建筑面積和所分攤的公用建筑面積;
(三)房屋是現房,還是期房;
(四)房屋的配套設施和維修標準。
3、房屋的價(jià)格及付款時(shí)間約定。一般新建的商品房及預售的商品房都是按所買(mǎi)賣(mài)房屋的建筑面積來(lái)計算房屋的價(jià)格,即約定每平方米建筑面積的售價(jià)為多少元,然后用單價(jià)乘以建筑面積來(lái)計算房屋所需支付的價(jià)款。舊房的買(mǎi)賣(mài)有時(shí)就直接約定每套房屋或每幢房屋所需支付的價(jià)款。在合同中一般要列一個(gè)付款時(shí)間進(jìn)度表,買(mǎi)方按該進(jìn)度表將每期所需支付的價(jià)款交付賣(mài)方。
4、交房期限。賣(mài)方應在某日期之前,將房屋交付買(mǎi)方。買(mǎi)方應在實(shí)際接收該房屋之日起,在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)規定的期限內向房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)辦理權屬登記,賣(mài)方應給予必要的協(xié)助;蛘哂少u(mài)方代理買(mǎi)方進(jìn)行上述工作。在交房的同時(shí)或一段時(shí)間后將房屋所有權證(所有權人為買(mǎi)方)交付買(mǎi)方,由買(mǎi)方支付有關(guān)的費用。
5、權利擔保。賣(mài)方保證在交付房屋時(shí),該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和財務(wù)糾紛,保證在交付時(shí)已清除該房屋上原由賣(mài)方設定的抵押權。如房屋交付后發(fā)生該房屋交付前即存在的權利糾紛,由賣(mài)方承擔全部責任。
6、違約責任。違約責任是違反合同的當事人應承擔的法律責任。違約責任的規定為督促當事人自覺(jué)而適當地履行合同,保護非違約方的合法權益,維護合同的法律效力起著(zhù)十分重要的作用,同時(shí)也能避免日后雙方互相扯皮的情況。在合同中應明確約定買(mǎi)方不按期支付購房款所應承擔的違約責任,賣(mài)方不按期交付房屋所應承擔的違約責任,以及賣(mài)方所交付的房屋不符合合同約定所應承擔的違約責任等。
總之,應對房屋買(mǎi)賣(mài)合同的注意事項是一個(gè)復雜的過(guò)程,實(shí)踐證明,由具備一定法律知識和工作經(jīng)驗的律師來(lái)處理,既可以防范法律糾紛,也可以更好地解決法律糾紛,最大限度地避免或降低經(jīng)濟損失,有效地保障您的合法權益。為了更好地幫您解決房屋買(mǎi)賣(mài)合同的注意事項問(wèn)題,防止陷入法律誤區,您可以通過(guò)委托當地有經(jīng)驗的律師為您提供專(zhuān)業(yè)的法律服務(wù),使您的合法權益得到最大限度的保護。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇2
出賣(mài)人:______________________
注冊地址:____________________
郵編:________________________
營(yíng)業(yè)執照注冊號:______________
資質(zhì)證書(shū)號:__________________
法定代表人:__________________
聯(lián)系電話(huà):____________________
委托代理人:__________________
地址:________________________
郵編:________________________
聯(lián)系電話(huà):____________________
委托代理機構:________________
注冊地址:____________________
郵編:________________________
營(yíng)業(yè)執照注冊號:______________
資質(zhì)證書(shū)號:__________________
法定代表人:__________________
聯(lián)系電話(huà):____________________
買(mǎi)受人:______________________
籍貫:________________________
性別:________________________
住址:________________________
郵編:________________________
身份證號碼:__________________
聯(lián)系電話(huà):____________________
配偶:________________________
性別:________________________
身份證號碼:__________________
委托代理人:__________________
性別:________________________
電話(huà)號碼:____________________
身份證號碼:__________________
地址:________________________
《武漢市城鎮居民購買(mǎi)經(jīng)濟適用住房資格證明》編號:_______________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《武漢市經(jīng)濟適用住房管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規的規定,買(mǎi)受人和出賣(mài)人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)經(jīng)濟適用房達成如下協(xié)議:
第一條 項目建設依據
出賣(mài)人以劃撥方式取得位于________ 、編號為 ____________________的地塊的土地使用權,面積________平方米,
規劃用途為_(kāi)___________________,【土地使用權劃撥批準文件號】【劃撥土地使用權轉讓批準文件號】為_(kāi)_____________,《國有土地使用證》編號:____________________。
出賣(mài)人經(jīng)批準,在該地塊建設經(jīng)濟適用住房,項目名稱(chēng):____________________,批準文件號:____________________;《建設用地規劃許可證》編號:____________________;《建設工程規劃許可證》編號____________________;《建筑工程施工許可證》編號:____________________。
第二條 經(jīng)濟適用房銷(xiāo)售依據
該經(jīng)濟適用房項目經(jīng)核查批準,準予上市銷(xiāo)售!段錆h市經(jīng)濟適用住房銷(xiāo)(預)售許可證》編號為:武經(jīng)房【______】______號。
第三條 買(mǎi)受人所購經(jīng)濟適用房的基本情況
.買(mǎi)受人購買(mǎi)的房屋為住宅,土地性質(zhì)為劃撥用地。所購買(mǎi)的住房為
________單元______層_____號房,戶(hù)型為_(kāi)_______房________廳________廚______衛,封閉式陽(yáng)臺______個(gè),非封閉陽(yáng)臺________個(gè)(見(jiàn)附件一)。
該住房層高為_(kāi)_______米,屬________結構。
該住房合同約定建筑面積共________平方米,其中,套內建筑面積________平方米,共用部位分攤建筑面積________平方米(有關(guān)共用部位分攤建筑面積構成說(shuō)明見(jiàn)附件二)。
2.買(mǎi)受人購買(mǎi)的房屋為非住宅,土地性質(zhì)為劃撥用地。所購買(mǎi)的房屋為
________單元________層________號房(見(jiàn)附件一)。
該房屋層高為_(kāi)_______ 米,屬________結構。
該房屋合同約定建筑面積共________平方米,其中,套內建筑面積________平方米,共用部位分攤建筑面積________平方米(有關(guān)共用部位分攤建筑面積構成說(shuō)明見(jiàn)附件二)。
3.如無(wú)特別約定,該房屋在建筑材料、設計、防火、給排水、隔音、照明、節能、環(huán)境等方面均應當符合有關(guān)的國家強制性標準的規定。
第四條 計價(jià)依據、方式與價(jià)款
.該房屋屬于政府定價(jià)的經(jīng)濟適用住房。
政府定價(jià)批準文號為:武價(jià)函【 】________號,核定銷(xiāo)售基準價(jià)格為建筑面積每平方米________ 元。
出賣(mài)人與買(mǎi)受人約定按建筑面積計算房屋價(jià)格,買(mǎi)受人所購房屋建筑面積________平方米,基準價(jià)格為建筑面積每平方米_______元,核準的樓層調節率為_(kāi)_______%,實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格為建筑面積每平方米________元×( ±%)=________元,合計總金額為:_______百________拾________萬(wàn)________千________百________拾________元整。
2.該房屋屬非政府定價(jià)的經(jīng)濟適用住房項目?jì)刃姓⻊潛芡恋厣辖ㄔO的非住宅用房。
出賣(mài)人與買(mǎi)受人約定按建筑面積計算房屋價(jià)格,買(mǎi)受人所購房屋建筑面積________平方米,雙方約定價(jià)格為建筑面積每平方米___元,合計總金額為_(kāi)_______百________拾________萬(wàn)________千________百________拾________元整。
第五條 出賣(mài)人不得向買(mǎi)受人收取該房?jì)r(jià)款外的費用。經(jīng)批準未計入銷(xiāo)售價(jià)格的代收、代繳費用,經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方協(xié)商達成一致意見(jiàn),同意由出賣(mài)人代收代繳時(shí),出賣(mài)人必須出示委托收費部門(mén)出具的合法委托書(shū)及收費標準,且不得加價(jià)代收。
第六條 面積確認及面積差異處理
根據當事人選擇的計價(jià)方式,本條規定以建筑面積為依據進(jìn)行面積確認及面積差異處理。
合同約定面積與產(chǎn)權登記面積有差異的,以產(chǎn)權登記面積為準。
房屋交付后,產(chǎn)權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按以下第________種方式進(jìn)行處理:
.雙方同意按以下原則進(jìn)行處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含3%)的,據實(shí)結算房?jì)r(jià)款;
(2)面積誤差比絕對值超過(guò)3%時(shí),買(mǎi)受人有權退房;
買(mǎi)受人退房的,出賣(mài)人在買(mǎi)受人提出退房之日起30天內將買(mǎi)受人已付款退還給買(mǎi)受人,并按中國人民銀行規定的即時(shí)貸款利率付給利息。
買(mǎi)受人不退房的,產(chǎn)權登記面積大于合同約定面積時(shí),面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含3%)部分的房?jì)r(jià)款由買(mǎi)受人補足;超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人承擔,產(chǎn)權歸買(mǎi)受人。產(chǎn)權登記面積小于合同約定面積時(shí),面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含3%)部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人返還買(mǎi)受人;絕對值超出3%部分的'房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人雙倍返還買(mǎi)受人。
面積誤差=________ × 00%
因規劃設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當在規劃設計變更批準之日起 5日內簽署補充協(xié)議。
2.雙方自行約定:
(1)________ ________ ________;
(2)________ ________ ________;
第七條 付款方式及期限
買(mǎi)受人按下列第________種方式按期付款:
1.一次性付款:________________________。
2.分期付款:________________________。
3.其他方式:________________________。
第八條 交付期限及條件
出賣(mài)人應當在________年________月________日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規定,將具備下列條件的經(jīng)濟適用房交付買(mǎi)受人使用。
1.該房屋工程檢驗合格,已向建設工程質(zhì)量監督管理機構辦妥竣工驗收備案手續。
2.該房屋已取得經(jīng)濟適用住房交付使用批準文件。
3.出賣(mài)人與買(mǎi)受人關(guān)于下列基礎設施、公共配套建筑交付日期及條件的約定:
(1)供水________________________________________________。
(2)供電________ _______________________________________。
(3)供氣________________________________________________。
(4)排水________________________________________________。
(5)綠化________________________________________________。
(6)有線(xiàn)電視、寬帶________________________________________。
(7)小高層、高層電梯______________________________________。
因不可抗力或者買(mǎi)賣(mài)雙方在合同中約定的其他原因,需要延期交付使用的,出賣(mài)人應當在原因發(fā)生之日起 5日內書(shū)面告之買(mǎi)受人。出賣(mài)人可據實(shí)予以延期。
該房屋達到交付使用條件后,出賣(mài)人應當書(shū)面通知買(mǎi)受人辦理交付手續。雙方進(jìn)行驗收交接時(shí),出賣(mài)人應當出示相關(guān)規定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購房屋為住宅的,出賣(mài)人還需提供《住宅質(zhì)量保證書(shū)》和《住宅使用說(shuō)明書(shū)》。出賣(mài)人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買(mǎi)受人有權拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣(mài)人承擔。
由于買(mǎi)受人原因,未能按期交付的,雙方同意按下列方式處理:
1._______________________________________________。
2.________________________________________________ 。
第九條 規劃、設計變更的約定
經(jīng)規劃部門(mén)批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買(mǎi)受人所購房屋使用功能的,出賣(mài)人應當在有關(guān)部門(mén)批準同意之日起 0日內,書(shū)面通知買(mǎi)受人。
1.買(mǎi)受人有權在通知到達之日起 5日內作出是否退房的書(shū)面答復。買(mǎi)受人在通知到達之日起 5日內未作書(shū)面答復的,視同接受變更。出賣(mài)人未在規定時(shí)限內書(shū)面通知買(mǎi)受人的,買(mǎi)受人有權退房。
2.買(mǎi)受人退房的,出賣(mài)人須在買(mǎi)受人提出退房要求之日起 天內將買(mǎi)受人已付款退還給買(mǎi)受人,并按中國人民銀行規定的即時(shí)貸款利率付給利息。
3.買(mǎi)受人不退房的,應當與出賣(mài)人另行簽訂補充協(xié)議。
第十條 違約責任
(一)出賣(mài)人保證銷(xiāo)售的房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛。因出賣(mài)人原因,造成該房屋不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務(wù)糾紛的,由出賣(mài)人承擔全部責任。
(二)買(mǎi)受人逾期付款的違約責任
買(mǎi)受人如未按本合同規定的時(shí)間付款,按下列第_____種方式處理:
1.按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在____日之內,自本合同規定的應付款期限的第二日起至實(shí)際金額支付應付款之日止,買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之____的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過(guò)____日后,出賣(mài)人有權解除合同。出賣(mài)人解除合同的,買(mǎi)受人按累計應付款的____%向出賣(mài)人支付違約金,出賣(mài)人將買(mǎi)受人已付款退還給買(mǎi)受人,合同終止履行。買(mǎi)受人要求繼續履行合同的,經(jīng)出賣(mài)人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限的第二日起至實(shí)際金額支付應付款之日止,買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之____(該比率應不小于本款第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第七條規定的到期應付款與該期實(shí)際已付款的差額;采取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實(shí)際已付款的差額確定。
2.___________________________ 。
(三)出賣(mài)人逾期交房的違約責任
除本合同第八條規定的特殊情況外,出賣(mài)人如未按本合同規定的期限將該房屋交付買(mǎi)受人使用,按下列第_______種方式處理:
1.按逾期時(shí)間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過(guò)_______日之內,自本合同第九條規定的最后交付期限的第二日起至實(shí)際交付之日止,出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之_______的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過(guò)_______日后,買(mǎi)受人有權解除合同。買(mǎi)受人解除合同的,出賣(mài)人應當自買(mǎi)受人解除合同書(shū)面通知到達之日起_______內退還全部已付款并按中國人民銀行規定的即時(shí)貸款利率支付利息及按買(mǎi)受人累計已付款的_______ %向買(mǎi)受人支付違約金,合同終止履行。買(mǎi)受人要求繼續履行合同的,合同繼續履行,自本合同第八條規定的最后交付期限的第二日起至實(shí)際交付之日止,出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之_______(該比率應不小于本款第(1)項中的比率)的違約金。
2.___________________________________。
(四)出賣(mài)人關(guān)于裝飾、設備標準承諾的違約責任
出賣(mài)人交付使用的房屋的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件三)的標準。達不到約定標準的,買(mǎi)受人有權要求出賣(mài)人按照下列第_______種方式處理。
1.出賣(mài)人賠償雙倍的裝飾、設備差價(jià)。裝飾、設備差價(jià)以工程造價(jià)管理部門(mén)核定的為準。
2.___________________________________ 。
(五)關(guān)于產(chǎn)權登記的約定
出賣(mài)人應當在該房屋交付使用之日起_______日內,將辦理權屬登記需由出賣(mài)人提供的相關(guān)證件資料交付給買(mǎi)受人自行辦理權屬登記或接受買(mǎi)受人委托代為辦理權屬登記。
如因出賣(mài)人的責任,造成買(mǎi)受人不能在規定期限內辦理房地產(chǎn)權屬證書(shū)的,雙方同意按下列第_______項處理:
1.買(mǎi)受人退房,出賣(mài)人在買(mǎi)受人提出退房要求之日起_______日內將買(mǎi)受人已付房?jì)r(jià)款退還給買(mǎi)受人,并按已付房?jì)r(jià)款的_______%賠償買(mǎi)受人損失。
2.買(mǎi)受人不退房,出賣(mài)人按已付房?jì)r(jià)款的_______%向買(mǎi)受人支付違約金。
3.____________________________ 。
第十一條 保修責任
買(mǎi)受人購買(mǎi)的該房屋的《住宅質(zhì)量保證書(shū)》作為本合同的附件。出賣(mài)人自經(jīng)濟適用住房交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書(shū)》承諾的內容承擔相應的保修責任。
買(mǎi)受人與出賣(mài)人應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。
在該房屋保修范圍和保修期限內發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,出賣(mài)人應當履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣(mài)人原因造成的損壞,出賣(mài)人不承擔責任,但可協(xié)助維修,維修費用由買(mǎi)受人承擔。
第十二條 買(mǎi)受人的房屋僅作_______使用。買(mǎi)受人使用期間不得擅自改變該房屋的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,買(mǎi)受人在使用期間有權與其他權利人共同享有與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施,并按占地和共用部位分攤面積承擔義務(wù)。
出賣(mài)人不得擅自改變與該房屋有關(guān)聯(lián)的共用部位和設施的使用性質(zhì)。
第十三條 買(mǎi)賣(mài)雙方就下列事項約定:
1.該房屋所在項目以下部位和設施等全體業(yè)主享有所有權:
(1)物業(yè)管理用房;
(2)___________________________ 。
2.買(mǎi)受人遵守業(yè)主臨時(shí)公約,履行出賣(mài)人與_______物業(yè)公司簽訂的前期物業(yè)服務(wù)合同約定的內容。
3.____________________________。
第十四條 已購經(jīng)濟適用住房上市的規定
根據《武漢市經(jīng)濟適用住房管理辦法》(武政【xx年后,才能按市場(chǎng)價(jià)上市出售。出售時(shí),買(mǎi)受人須在市、區房產(chǎn)交易窗口按照該房屋屆時(shí)市場(chǎng)評估價(jià)與購買(mǎi)時(shí)該房屋總價(jià)差額的一定比例交納收益。具體比例按市房產(chǎn)管理局、市物價(jià)局屆時(shí)公布的標準執行。憑繳款證明、辦理房屋權屬轉移登記和土地使用權變更登記手續,土地性質(zhì)變更為“出讓土地”。
第十五條 合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下列第_______種方式解決:
1.提交武漢仲裁委員會(huì )仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
第十六條 本合同未盡事項,由雙方另簽訂補充協(xié)議(附件四)。
第十七條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫(xiě)的文字與印刷文字具有同等效力。
第十八條 本合同連同附件共_______頁(yè),一式_____份,具有同等法律效力。合同持有情況如下:出賣(mài)人_____份,買(mǎi)受人_____份,_______份。
第十九條 本經(jīng)濟適用房買(mǎi)賣(mài)合同簽訂后,由出賣(mài)人在合同生效之日起_______日內連同《武漢市城鎮居民購買(mǎi)經(jīng)濟適用住房資格證明》原件一并向區房產(chǎn)管理部門(mén)申請登記備案。
第二十條 本合同自雙方簽訂之日起生效。
出賣(mài)人(簽章):_____________【法定代表人】_______________
【委托代理人】_______________
(簽章)
買(mǎi)受人(簽章):_____________【委托代理人】_______________
(簽章)
________年________月_______日
簽于:_______________________
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇3
買(mǎi)方:_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
賣(mài)方:_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
雙方同意買(mǎi)賣(mài)下列房屋:_________區_________路_________弄_________號_________室,建筑面積共_________平方米。
經(jīng)雙方設立條件如下:
第一條 上述房屋由乙方售給甲方,全部?jì)r(jià)款共計人民幣:_________元。
第二條 本契約簽訂之日起_________內,甲方應將上列價(jià)款付與乙方,乙方收到全部?jì)r(jià)款后,應將房屋在一個(gè)星期內騰出交給甲方。
第三條 本契約簽訂后,甲方應向房屋主管部門(mén)申請辦理房屋所有權登記,所需費用由甲方承擔,在取得房屋所有權證后,產(chǎn)權歸甲方所有。
第四條 甲方應遵守國家和本市有關(guān)房屋管理的政策和規定,未經(jīng)市有關(guān)部門(mén)及乙方同意,不得對上述房屋加層和改建。
第五條 房屋基地及底層獨用園地屬?lài)宜,僅供甲方使用。甲方應遵守國家和本市有關(guān)土地管理的政策和規定。從發(fā)給產(chǎn)權證之日起,甲方按國家規定向有關(guān)部門(mén)繳付房產(chǎn)稅(土地使用稅)。
第六條 自本契約簽訂之日起,上述房屋的有關(guān)權利義務(wù)不論甲方住進(jìn)與否均歸甲方。并按照管理和維修費用分擔原則,按月由甲方承擔管理和維修方面的有關(guān)費用。!
第七條 本契約簽訂之日起,在兩年內屬于原乙方使用不當造成的質(zhì)量問(wèn)題,由乙方負責保修;屬于人為的損壞由甲方自行負責。
第八條 本契約一式三份,乙方一份,甲方兩份(其中一份作產(chǎn)權登記附件)。
甲方(簽章):_________
乙方(簽章):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_________
簽訂地點(diǎn):_________
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇4
賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):身份證號:
買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):身份證號:
甲乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下協(xié)議條款。
一、甲方房屋(如有共有權人,甲方已經(jīng)取得了共有權人對轉讓該房屋的一致同意)坐落于建筑面積x平方米,房屋用途為x。
二、雙方商定該房屋轉讓價(jià)格為:總金額x萬(wàn)元(大寫(xiě):拾萬(wàn)仟佰拾元整)。
三、乙方于20xx年x月x日向甲方支付首付款萬(wàn)元(大寫(xiě):拾萬(wàn)仟佰拾元整)。待房屋過(guò)戶(hù)后公積金貸款支付剩余房款萬(wàn)元(大寫(xiě):拾萬(wàn)仟佰拾元整)乙方保證房屋過(guò)戶(hù)后一個(gè)月內付清余款。
四、甲方應于乙方付清全部房款之時(shí),將上述房屋及全部鑰匙交付乙方,并在雙方在場(chǎng)的情況下由乙方對房屋進(jìn)行接收。接收后房屋的占有、使用、收益和處分權利歸乙方行使,該房屋所發(fā)生的物業(yè)管理費、水費、電訊費、網(wǎng)費等相關(guān)費用由乙方負責支付。
五、甲方負責將該房屋所有權更改給乙方所有。辦理產(chǎn)權時(shí)所發(fā)生的相關(guān)費用由乙方承擔。
六、甲方保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
七、甲方保證已如實(shí)陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索。甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權,并保證不管以后房?jì)r(jià)如何上漲,絕不反悔。
八、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同規定的時(shí)間將房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房?jì)r(jià)款向甲方追究違約利息。甲方保證在房款付清時(shí),將房屋交付乙方,否則乙方有權追究甲方責任。
九、甲方及配偶共同擁有一套住房,辦理房產(chǎn)證所產(chǎn)生的費用,全部由乙方承擔。若甲方及配偶擁有兩套及以上住房,所發(fā)生的相關(guān)費用,全部由甲方承擔。
十、本合同未盡事宜,由雙方另行協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇5
甲方(賣(mài)方):____________
乙方(買(mǎi)方):____________
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在______市______區______路______小區___號樓___單元______室(建筑面積______平方米,儲藏室______ 平方米,產(chǎn)權證號_________ )房地產(chǎn)出賣(mài)給乙方,并將與所出賣(mài)該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權同時(shí)出賣(mài)給乙方(附房產(chǎn)證復印件及該房產(chǎn)位置圖)。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣大寫(xiě)_________元整;即人民幣小寫(xiě)_________元。
三、乙方在簽訂本合同時(shí),支付定金____________元整,即小寫(xiě)_________元。
四、乙方支付定金之日起___個(gè)月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過(guò)銀行住房按揭方式交付(有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理)。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產(chǎn)證手續所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由甲方承擔。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續,待房產(chǎn)過(guò)戶(hù)到乙方名下之時(shí),乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在1個(gè)月前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時(shí)該房產(chǎn)應無(wú)任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無(wú)人租住、使用;無(wú)欠賬,如電話(huà)費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網(wǎng)費、有線(xiàn)電視費等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付_________元的違約金;一方如不能按規定交付房產(chǎn)或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付______元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本合同涉及房產(chǎn)手續客觀(guān)上不能辦理過(guò)戶(hù)或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的結構、地面和墻壁及不適移動(dòng)的物件,并將抽風(fēng)機一臺(型號:____________),空調兩臺(型號:____________),熱水器(型號:____________),浴霸(型號:____________),飲水機(型號:____________),音響兩臺(型號:____________ ),涼衣架,房?jì)葻艟,前后門(mén)窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施, 等讓與乙方(含在房屋價(jià)值內)。
十一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:
1、轉讓過(guò)后,甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。
甲方(賣(mài)方):_________(印) 身份證號:__________________
住址:______市______區______村___號 電話(huà):_________
20___年___ 月___日
乙方(買(mǎi)方):_________ (印)身份證號:__________________
住址:______省______市______鎮___號 電話(huà):_________
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇6
一、概念
房屋買(mǎi)賣(mài)合同是一方轉移房屋所有權于另一方,另一方支付價(jià)款的合同。轉移所有權的一方為出賣(mài)人或賣(mài)方,支付價(jià)款而取得所有權的一方為買(mǎi)受人或者買(mǎi)方。
二、形式
房屋買(mǎi)賣(mài)合同標的額較大且系比較重要之合同,故法律規定應當采取書(shū)面形式訂立!冻鞘蟹康禺a(chǎn)管理法》第40條規定:"房地產(chǎn)轉讓?zhuān)瑧敽炗啎?shū)面轉讓合同…"!冻鞘蟹康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)管理條例》第28規定:"商品房銷(xiāo)售,當事人雙方應當簽訂書(shū)面合同!"上述規定是認定房屋買(mǎi)賣(mài)合同應當采用書(shū)面形式的法律依據。根據法律及相關(guān)司法解釋的規定,房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)面形式應包括如下類(lèi)型:
(一)正式房屋買(mǎi)賣(mài)合同
正式房屋買(mǎi)賣(mài)合同是房屋買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)面形式的基本類(lèi)型,內容一般包括房屋買(mǎi)賣(mài)合同的基本條款,如房屋位置、結構、建筑面積、價(jià)款及其支付期限、交房期限、質(zhì)量標準、產(chǎn)權轉移登記等條款。盡管法律法規并未規定買(mǎi)賣(mài)雙方必須采用統一的房屋買(mǎi)賣(mài)合同文本,但在辦理產(chǎn)權轉移登記時(shí),房屋產(chǎn)權登記機關(guān)往往要求使用建設主管部門(mén)統一制訂的規范的合同文本,否則,不予辦理備案、登記。但是,并不因為不使用統一合同文本而影響書(shū)面房屋買(mǎi)賣(mài)合同的成立和效力。實(shí)踐中,商品房買(mǎi)賣(mài)時(shí),要求必須使用建設主管部門(mén)統一制作的格式文本。但在正式合同文本簽訂之前,多由開(kāi)發(fā)商提供認購書(shū)、預訂協(xié)議等預約合同文本要求買(mǎi)受人簽署,其中有的預約合同已經(jīng)具備本約性質(zhì),相當于房屋買(mǎi)賣(mài)合同。二手房買(mǎi)賣(mài)的合同形式未作統一要求,買(mǎi)賣(mài)雙方一般會(huì )根據協(xié)商一致的意見(jiàn)共同起草一份房屋買(mǎi)賣(mài)合同,經(jīng)雙方簽字、蓋章生效,并據此履行,在產(chǎn)權登記機關(guān)填寫(xiě)的制式合同只作為登記文件使用。
(二)具備特定條件的預約合同
最高人民法院《關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》(下稱(chēng)商品房買(mǎi)賣(mài)司法解釋)第五條規定:"商品房的認購、訂購、預訂等協(xié)議具備商品房銷(xiāo)售管理辦法第16條規定的商品房買(mǎi)賣(mài)合同的主要內容,并且出賣(mài)人已經(jīng)按照約定收受購房款的,該協(xié)議應當認定為商品房買(mǎi)賣(mài)合同。"根據最高法院民一庭的觀(guān)點(diǎn),商品房認購、訂購、預訂等協(xié)議是在開(kāi)發(fā)商取得立項、規劃、報建審批手續至取得商品房銷(xiāo)售許可證之前簽訂的預約性質(zhì)的合同(事實(shí)上預約合同的簽訂并不限于這個(gè)期間)。為保障交易安全,保護業(yè)主權益,促進(jìn)簽約,規定具備合同實(shí)際履行條件的預約合同,應當認定為本約合同。筆者認為,司法解釋的本條規定,用意雖好,但效果一般,極易造成誤導。首先,《商品房銷(xiāo)售管理辦法》第16條規定的商品房買(mǎi)賣(mài)合同的主要內容多達13項,而認購書(shū)等預約合同均為開(kāi)發(fā)商擬定的格式合同,同時(shí)具備該13項內容的可能性很少,買(mǎi)受人依據該條規定維護自身權益的機會(huì )并不多見(jiàn)。其次,認定合同性質(zhì)的依據為合同內容,而非合同名稱(chēng)。預約合同如果具備了商品房買(mǎi)賣(mài)合同的主要內容,理應認定為商品房買(mǎi)賣(mài)合同,不再具有預約性質(zhì)。第三,"出賣(mài)人已經(jīng)按照約定收受購房款",表明買(mǎi)賣(mài)合同已經(jīng)實(shí)際履行。即使預約合同未完全具備《商品房銷(xiāo)售管理辦法》第16條規定的商品房買(mǎi)賣(mài)合同的主要內容,只要標的物明確、價(jià)款確定,完全可以依據合同法的相關(guān)規定認定雙方房屋買(mǎi)賣(mài)合同成立。如果機械適用該條司法解釋的規定,就會(huì )導致依據合同法應當認定房屋買(mǎi)賣(mài)合同成立,而依據該條司法解釋則不能認定合同成立。
(三)房屋買(mǎi)賣(mài)合同的其他書(shū)面形式。
《合同法》第11條規定:"書(shū)面形式是指合同書(shū)、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。"根據《電子簽名法》第3條第3款的規定,"涉及土地、房屋等不動(dòng)產(chǎn)權益轉讓的"的文書(shū),不適用"電子簽名、數據電文"。無(wú)疑排除了以"數據電文" 為表現形式的房屋買(mǎi)賣(mài)合同。記載雙方房屋買(mǎi)賣(mài)意思表示的、以有形方式表現的信函等雙方往來(lái)資料,應當認定為其他書(shū)面形式的房屋買(mǎi)賣(mài)合同。有些情況下,沒(méi)有書(shū)面合同,也無(wú)法認定口頭合同存在,買(mǎi)受人以其持有的購房款收據或發(fā)票主張房屋買(mǎi)賣(mài)合同成立。此時(shí),買(mǎi)受人持有的購房款收據或發(fā)票,既是書(shū)面合同形式,也是合同實(shí)際履行證據,如果收據或發(fā)票載明的房屋位置具體、房屋價(jià)款明確,應當認定雙方之間的房屋買(mǎi)賣(mài)合同成立。筆者認為,認定其他書(shū)面形式的房屋買(mǎi)賣(mài)合同成立,已有書(shū)面證據必須能夠證明三項事實(shí):房屋買(mǎi)賣(mài)的意思表示、房屋具體位置和價(jià)款。
三、主要條款
房屋買(mǎi)賣(mài)合同是指購房者各售房者在平等協(xié)商的基礎上,就房屋的買(mǎi)賣(mài)所簽訂的協(xié)議。房屋買(mǎi)賣(mài)合同應包括以下主要條款:
1、合同雙方當事人。買(mǎi)賣(mài)雙方的名稱(chēng)(姓名)、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話(huà)。如果有委托代理人的話(huà),那么還包括委托代理人的名稱(chēng)(姓名)、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話(huà)。
2、標的。標的是合同當事人雙方權利義務(wù)共同指向的對象。在房屋買(mǎi)賣(mài)合同中,標的就是房屋。這主要包括以下內容:房屋的坐落位置;所買(mǎi)賣(mài)房屋的面積,應分別注明實(shí)得建筑。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇7
原告:XXX,男,19XX年X月XX日生,漢族,身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,職業(yè)XX,工作單位白銀市XX局,住白銀區長(cháng)安路XX號,聯(lián)系電話(huà)XXXXXXXXXXX。
被告:張明生,男,19XX年XX月XX日生,漢族,身份證號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,職業(yè),工作單位白銀市XX局白銀分局,住白銀區西山路XX號樓2單元XXX室,聯(lián)系電話(huà)15309xxxxx996。
訴訟請求:
1.撤銷(xiāo)原、被告之間購房合同;
2.判令被告承擔違約責任,向原告雙倍返還定金人民幣20000元;
3.由被告承擔本案所有訴訟費用。
事實(shí)和理由:
20xx年8月初,原告經(jīng)同事介紹,意向購買(mǎi)被告位于白銀西區蘋(píng)果家園22號樓4單元401室的房產(chǎn)一套,看房過(guò)程中,被告介紹,該房產(chǎn)實(shí)際所有人為其朋友仙云輝,仙云輝將該房產(chǎn)全權委托給被告,由被告代理出售,房產(chǎn)面積106.77平方米,建造年代為20xx年。當原告及家人問(wèn)及該房屋日后裝修能否砸掉非承重墻改造房屋格局時(shí),被告滿(mǎn)口
答應可以砸墻,基于建筑常識,原告認為該房屋為框架建筑結構(實(shí)際為磚混結構),被告對此持默認態(tài)度,沒(méi)有對房屋建筑結構這一關(guān)鍵性問(wèn)題履行其如實(shí)告知的義務(wù)。
原、被告雙方于20xx年8月11日就購房一事再次進(jìn)行坐談,期間原告多次問(wèn)及被告,購買(mǎi)此房產(chǎn)除購房款、過(guò)戶(hù)費、稅費外是否還需原告承擔其他費用,被告稱(chēng)再無(wú)其他費用,雙方于當日晚達成口頭購房協(xié)議,約定房屋總價(jià)為41萬(wàn)元人民幣,為表購房誠意,原告當即付給被告購房定金1萬(wàn)元,由被告開(kāi)具標注有“定金”字樣的1萬(wàn)元借條一張留存于原告處。
20xx年8月13日,原告籌備房款之余在蘋(píng)果家園物業(yè)管理處詢(xún)問(wèn)蘋(píng)果家園22號樓4單元401室房產(chǎn)情況,物業(yè)管理處工作人員告知原告,該房產(chǎn)為磚混式建筑結構,絕不能砸墻改變原房屋格局,否則將直接影響到整棟樓的住戶(hù)安全,除此以外還拖欠物業(yè)費用6000多元。原告立即給被告打電話(huà)進(jìn)行交涉,但被告堅持自己隱瞞房屋建筑結構及物業(yè)費用的行為沒(méi)有過(guò)錯,極力主張讓原告忽略房屋結構問(wèn)題并由原告承擔6000多元物業(yè)費用,交涉無(wú)果。后原告多方聯(lián)系被告,提議協(xié)商解決爭端以繼續履行合同,但被告寸步不讓?zhuān)瑘猿钟稍鎲畏矫娉袚控熑巍?0xx年8月27日晚,原告再次電話(huà)聯(lián)系被告,被告明確表示已將此房產(chǎn)在白銀區某房產(chǎn)中介登記出售,即將與他人簽訂購房合同,無(wú)意向原告出售此房產(chǎn),并拒絕退還原告支付的定金,此事實(shí)有當晚電話(huà)錄音材料為證。
綜上,原告認為,原、被告之間雖未簽訂書(shū)面房屋買(mǎi)賣(mài)合同,但被告出具給原告的借條及20xx年8月27日晚電話(huà)錄音材料,可證實(shí)交易雙方、交易標的和交易價(jià)格,已經(jīng)形成合法有效的房屋買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系。被告在房屋交易過(guò)程中違背誠信,不履行其如實(shí)告知房屋情況的義務(wù),刻意隱瞞房屋建筑結構、拖欠的物業(yè)費用等關(guān)鍵性問(wèn)題,產(chǎn)生分歧后,被告推卸己方責任,以定金為要挾,迫使原告接受其無(wú)理條件,為合同進(jìn)一步履行制造障礙,合同目的落空;另一方面被告在未撤銷(xiāo)與原告已形成的購房合同情況下,又將房屋登記出售給第三人,事實(shí)上已購成“一房多賣(mài)”。 被告的這些行為不僅浪費了原告巨大的精力和時(shí)間,同時(shí)也嚴重損害了原告的利益。為維護自己的合法權益,訴至貴院,請貴院依法支持原告的訴訟請求。
此致
白銀市白銀區人民法院
起訴人:XXX
20xx年9月28日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇8
賣(mài)方:_________(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) ,身份證號碼:________________.
買(mǎi)方:_________(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方) ,身份證號碼: ________________. 根據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條 乙方同意購買(mǎi)甲方擁有的座落在______市___________________擁有的房產(chǎn),建筑面積為_(kāi)____平方米。(詳見(jiàn)土地房屋權證第__________號)。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為:總價(jià):人民幣___________元整。(大寫(xiě):___萬(wàn)____仟____佰____拾____元整)。甲乙雙方同意一次性付款方式付款。
第三條 甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規,并按規定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由乙方承擔,甲方必須配合乙方辦理過(guò)戶(hù)手續。
第四條 甲方應于收到乙方全額房款之日起將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,交付乙方后由房屋產(chǎn)生的一切費用由乙方負責(如:電費、供熱費、物業(yè)費等)。
第五條 雙方約定的其他事項:因為物業(yè)費由甲方單位收取,物業(yè)費由乙方向甲方單位繳納。如乙方不交物業(yè)費,則單位會(huì )從甲方工資扣除,所以甲方有向乙方追繳物業(yè)費的權利。
第六條 甲乙雙方簽字合同生效。
出賣(mài)方(甲方):_________________
購買(mǎi)方(乙方):__________________
簽字日期: 年 月 日
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇9
1《物權法》第一百零六條 【善意取得】無(wú)處分權人將不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)轉讓給受讓人的,所有權人有權追回;除法律另有規定外,符合下列情形的,受讓人取得該不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)的所有權:
。ㄒ唬┦茏屓耸茏屧摬粍(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)時(shí)是善意的;
。ǘ┮院侠淼膬r(jià)格轉讓?zhuān)?/p>
。ㄈ┺D讓的不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)依照法律規定應當登記的已經(jīng)登記,不需要登記的已經(jīng)交付給受讓人。
受讓人依照前款規定取得不動(dòng)產(chǎn)或者動(dòng)產(chǎn)的所有權的,原所有權人有權向無(wú)處分權人請求賠償損失。當事人善意取得其他物權的,參照前兩款規定。
2《合同法》
第四十七條 【限制行為能力人訂立的合同】限制民事行為能力人訂立的合同,經(jīng)法定代理人追認后,該合同有效,但純獲利益的合同或者與其年齡、智力、精神健康狀況相適應而訂立的合同,不必經(jīng)法定代理人追認。
相對人可以催告法定代理人在一個(gè)月內予以追認。法定代理人未作表示的,視為拒絕追認。合同被追認之前,善意相對人有撤銷(xiāo)的權利。撤銷(xiāo)應當以通知的方式作出。
第四十八條 【無(wú)權代理人訂立的合同】行為人沒(méi)有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立的合同,未經(jīng)被代理人追認,對被代理人不發(fā)生效力,由行為人承擔責任。
相對人可以催告被代理人在一個(gè)月內予以追認。被代理人未作表示的,視為拒絕追認。合同被追認之前,善意相對人有撤銷(xiāo)的權利。撤銷(xiāo)應當以通知的方式作出。
第五十二條 【合同無(wú)效的法定情形】有下列情形之一的,合同無(wú)效:
。ㄒ唬┮环揭云墼p、脅迫的手段訂立合同,損害國家利益;
。ǘ⿶阂獯,損害國家、集體或者第三人利益;
。ㄈ┮院戏ㄐ问窖谏w非法目的;
。ㄋ模⿹p害社會(huì )公共利益;
。ㄎ澹┻`反法律、行政法規的強制性規定。
第五十四條 【可撤銷(xiāo)合同】下列合同,當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷(xiāo):(一)因重大誤解訂立的;(二)在訂立合同時(shí)顯失公平的。
一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危,使對方在違背真實(shí)意思的情況下訂立的合同,受損害方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷(xiāo)。
當事人請求變更的,人民法院或者仲裁機構不得撤銷(xiāo)。
第五十五條 【撤銷(xiāo)權的消滅】有下列情形之一的,撤銷(xiāo)權消滅:
。ㄒ唬┚哂谐蜂N(xiāo)權的當事人自知道或者應當知道撤銷(xiāo)事由之日起一年內沒(méi)有行使撤銷(xiāo)權;
。ǘ┚哂谐蜂N(xiāo)權的當事人知道撤銷(xiāo)事由后明確表示或者以自己的行為放棄撤銷(xiāo)權。第五十六條 【合同自始無(wú)效與部分有效】無(wú)效的合同或者被撤銷(xiāo)的合同自始沒(méi)有法律約束力。合同部分無(wú)效,不影響其他部分效力的,其他部分仍然有效。
第五十七條 【合同解決爭議條款的效力】合同無(wú)效、被撤銷(xiāo)或者終止的,不影響合同中獨立存在的有關(guān)解決爭議方法的條款的效力。
第五十八條 【合同無(wú)效或被撤銷(xiāo)的法律后果】合同無(wú)效或者被撤銷(xiāo)后,因該合同取得的財產(chǎn),應當予以返還;不能返還或者沒(méi)有必要返還的,應當折價(jià)補償。有過(guò)錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失,雙方都有過(guò)錯的,應當各自承擔相應的責任。
第七十四條 【債權人的撤銷(xiāo)權】因債務(wù)人放棄其到期債權或者無(wú)償轉讓財產(chǎn),對債權人造成損害的,債權人可以請求人民法院撤銷(xiāo)債務(wù)人的行為。債務(wù)人以明顯不合理的低價(jià)轉讓財產(chǎn),對債權人造成損害,并且受讓人知道該情形的,債權人也可以請求人民法院撤銷(xiāo)債務(wù)人的行為。
撤銷(xiāo)權的行使范圍以債權人的債權為限。債權人行使撤銷(xiāo)權的必要費用,由債務(wù)人負擔。
《合同法》解釋二
第十九條 對于合同法第七十四條規定的“明顯不合理的低價(jià)”,人民法院應當以交易當地一般經(jīng)營(yíng)者的判斷,并參考交易當時(shí)交易地的物價(jià)部門(mén)指導價(jià)或者市場(chǎng)交易價(jià),結合其他相關(guān)因素綜合考慮予以確認。
轉讓價(jià)格達不到交易時(shí)交易地的指導價(jià)或者市場(chǎng)交易價(jià)百分之七十的,一般可以視為明顯不合理的低價(jià);對轉讓價(jià)格高于當地指導價(jià)或者市場(chǎng)交易價(jià)百分之三十的,一般可以視為明顯不合理的高價(jià)。
債務(wù)人以明顯不合理的高價(jià)收購他人財產(chǎn),人民法院可以根據債權人的申請,參照合同法第七十四條的規定予以撤銷(xiāo)。
3《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》
第一條 本解釋所稱(chēng)的商品房買(mǎi)賣(mài)合同,是指房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)(以下統稱(chēng)為出賣(mài)人)將尚未建成或者已竣工的房屋向社會(huì )銷(xiāo)售并轉移房屋所有權于買(mǎi)受人,買(mǎi)受人支付價(jià)款的合同。
第八條 具有下列情形之一,導致商品房買(mǎi)賣(mài)合同目的不能實(shí)現的,無(wú)法取得房屋的買(mǎi)受人可以請求解除合同、返還已付購房款及利息、賠償損失,并可以請求出賣(mài)人承擔不超過(guò)已付購房款一倍的賠償責任:
。ㄒ唬┥唐贩抠I(mǎi)賣(mài)合同訂立后,出賣(mài)人未告知買(mǎi)受人又將該房屋抵押給第三人;
。ǘ┥唐贩抠I(mǎi)賣(mài)合同訂立后,出賣(mài)人又將該房屋出賣(mài)給第三人。
第九條 出賣(mài)人訂立商品房買(mǎi)賣(mài)合同時(shí),具有下列情形之一,導致合同無(wú)效或者被撤銷(xiāo)、解除的,買(mǎi)受人可以請求返還已付購房款及利息、賠償損失,并可以請求出賣(mài)人承擔不超過(guò)已付購房款一倍的賠償責任:
。ㄒ唬┕室怆[瞞沒(méi)有取得商品房預售許可證明的事實(shí)或者提供虛假商品房預售許可證明;
。ǘ┕室怆[瞞所售房屋已經(jīng)抵押的事實(shí);
。ㄈ┕室怆[瞞所售房屋已經(jīng)出賣(mài)給第三人或者為拆遷補償安置房屋的事實(shí)。
第十二條 因房屋主體結構質(zhì)量不合格不能交付使用,或者房屋交付使用后,房屋主體結構質(zhì)量經(jīng)核驗確屬不合格,買(mǎi)受人請求解除合同和賠償損失的,應予支持。
第十三條 因房屋質(zhì)量問(wèn)題嚴重影響正常居住使用,買(mǎi)受人請求解除合同和賠償損失的,應予支持。
交付使用的房屋存在質(zhì)量問(wèn)題,在保修期內,出賣(mài)人應當承擔修復責任;出賣(mài)人拒絕修復或者在合理期限內拖延修復的,買(mǎi)受人可以自行或者委托他人修復。修復費用及修復期間造成的其他損失由出賣(mài)人承擔。
第十四條 出賣(mài)人交付使用的房屋套內建筑面積或者建筑面積與商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定面積不符,合同有約定的,按照約定處理;合同沒(méi)有約定或者約定不明確的,按照以下原則處理:
。ㄒ唬┟娣e誤差比絕對值在3%以?xún)龋ê常ィ,按照合同約定的價(jià)格據實(shí)結算,買(mǎi)受人請求解除合同的,不予支持;
。ǘ┟娣e誤差比絕對值超出3%,買(mǎi)受人請求解除合同、返還已付購房款及利息的,
應予支持。買(mǎi)受人同意繼續履行合同,房屋實(shí)際面積大于合同約定面積的,面積誤差比在3%以?xún)龋ê常ィ┎糠值姆績(jì)r(jià)款由買(mǎi)受人按照約定的價(jià)格補足,面積誤差比超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人承擔,所有權歸買(mǎi)受人;房屋實(shí)際面積小于合同約定面積的,面積誤差比在3%以?xún)龋ê常ィ┎糠值姆績(jì)r(jià)款及利息由出賣(mài)人返還買(mǎi)受人,面積誤差比超過(guò)3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人雙倍返還買(mǎi)受人。
第十五條 根據《合同法》第九十四條的規定,出賣(mài)人遲延交付房屋或者買(mǎi)受人遲延支付購房款,經(jīng)催告后在三個(gè)月的合理期限內仍未履行,當事人一方請求解除合同的,應予支持,但當事人另有約定的除外。
法律沒(méi)有規定或者當事人沒(méi)有約定,經(jīng)對方當事人催告后,解除權行使的合理期限為三個(gè)月。對方當事人沒(méi)有催告的,解除權應當在解除權發(fā)生之日起一年內行使;逾期不行使的,解除權消滅。
第十九條 商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定或者《城市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)管理條例》第三十三條規定的辦理房屋所有權登記的期限屆滿(mǎn)后超過(guò)一年,由于出賣(mài)人的原因,導致買(mǎi)受人無(wú)法辦理房屋所有權登記,買(mǎi)受人請求解除合同和賠償損失的,應予支持。
第二十三條 商品房買(mǎi)賣(mài)合同約定,買(mǎi)受人以擔保貸款方式付款、因當事人一方原因未能訂立商品房擔保貸款合同并導致商品房買(mǎi)賣(mài)合同不能繼續履行的,對方當事人可以請求解除合同和賠償損失。因不可歸責于當事人雙方的事由未能訂立商品房擔保貸款合同并導致商品房買(mǎi)賣(mài)合同不能繼續履行的,當事人可以請求解除合同,出賣(mài)人應當將收受的購房款本金及其利息或者定金返還買(mǎi)受人。
房屋買(mǎi)賣(mài)合同 篇10
賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
身份證:
聯(lián)系電話(huà):
買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
身份證:
聯(lián)系電話(huà):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買(mǎi)房屋一事雙方達成如下協(xié)議:
第一條甲方所有的房屋座落于__________________________,產(chǎn)權證號:____________________。
第二條乙方向甲方購買(mǎi)房屋建筑面積__________平方米,另包括長(cháng)_______米、寬_______米小院。
第三條該房屋總售價(jià)為_(kāi)_______元人民幣(套)。
第四條 本協(xié)議簽訂前乙方已一次性支付給甲方購房款_______元整,甲方已為乙方出具收條。
第五條 本協(xié)議生效后,甲方應將房屋交付乙方使用。甲方如未按本協(xié)議規定將該房交付乙方使用,乙方有權按已交付的房款的30%向甲方追究違約責任,逾期超過(guò) 90日乙方有權退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起10天內將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的30%賠償乙方損失。
第六條 本協(xié)議簽訂后,甲方將房屋的相關(guān)手續交由乙方,乙方取得該房屋的所有權,此房屋與甲方在無(wú)任何關(guān)系,因該房屋所產(chǎn)生的一切收益都歸乙方所有。協(xié)議簽訂后,如甲方再向該房屋主張權利,應按本協(xié)議第五條約定規定支付給乙方違約金。
第七條甲方保證在交接時(shí)該手房沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和財務(wù)糾紛,如交接后發(fā)生該房交接前即存在的財務(wù)糾紛,由甲方承擔全部責任。
第八條本協(xié)議未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
第九條本協(xié)議在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),可向人民法院起訴。
第十條本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等效力。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
年 月 日 年 月 日
【精選房屋買(mǎi)賣(mài)合同合集十篇】相關(guān)文章:
【精選】房屋買(mǎi)賣(mài)合同模板合集10篇01-28
【精選】房屋買(mǎi)賣(mài)合同模板合集八篇01-05