【精品】買(mǎi)賣(mài)合同匯編六篇
在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì )中,合同的使用頻率呈上升趨勢,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。合同有不同的類(lèi)型,當然也有不同的目的,下面是小編幫大家整理的買(mǎi)賣(mài)合同6篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
買(mǎi)賣(mài)合同 篇1
合同編號:
甲方:
法定地址:
營(yíng)業(yè)執照號:
乙方:
法定地址:
營(yíng)業(yè)執照號:
甲乙雙方經(jīng)充分的協(xié)商,甲方愿意出售且乙方愿意購買(mǎi)“”輪(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該輪”),并達成如下協(xié)議:
一、船舶概況
船名:船型:
船籍:船級:
總長(cháng):型寬:
型深:總噸:
凈噸:載重噸:
建造廠(chǎng)家:建造年月:
其他:
二、產(chǎn)權/經(jīng)營(yíng)權
甲方確認擁有本合同下該輪的完整的所有權。
甲方確認該船不在光船租約下。
三、船價(jià)
該輪售價(jià)總計人民幣(或美元)
四、定金
為保證本合同的嚴格履行,乙方同意在合同簽訂后的個(gè)銀行工作日內以銀行匯票方式將人民幣(或美元)的定金匯到甲方指定的賬戶(hù)。賬戶(hù)如下:
戶(hù)名:
開(kāi)戶(hù)行:
人民幣(或美元)賬號:
五、付款
乙方應在實(shí)際交船前的天將剩余船款人民幣(或美元)及剩余油款匯至上述甲方指定的銀行,并將銀行憑證復印件交給甲方。
六、驗船
乙方已于年月份在甲方的安排下驗船,并同意按驗船時(shí)的船舶狀況接船。
七、交船時(shí)間和地點(diǎn)
交船地點(diǎn):
交船期限:(由甲方選擇)
甲方同意乙方在支付了上述定金并簽署跟船保函后,可以委派名代表上船直至交船,以便熟悉船舶狀況,但跟船人員不得干涉或妨礙甲方船員的正常工作。跟船人員的費用和風(fēng)險由乙方自負。
甲方應以書(shū)面通知乙方該輪3天交船預報和1天交船確報,乙方在收到3天交船預報通知后,應立刻安排付清剩余船款及油款,乙方收到1天交船確報后,必須在天內接船。
交船時(shí),該輪必須處于安全漂浮且可正常航行的狀態(tài),甲方按該輪驗船時(shí)確認的狀態(tài)交船,自然耗損除外。
甲方確認收到全部船款和油款等后,雙方即簽訂交接協(xié)議書(shū)。交接協(xié)議書(shū)經(jīng)雙方授權代表簽署并加蓋公章后,該輪正式移交給乙方。甲方全體船員立即離船,船員離船后的食宿和回程的車(chē)費由乙方承擔,并負責安排將船員送回。乙方同意付船員補貼每位人民幣(或美元)。
交船前,倘若該輪發(fā)生全損或推定全損,本合同自動(dòng)解除。甲方應將乙方已付款項全額如數退還。
八、備件和燃料
該輪包括船上的備品備件由甲方按清單移交給乙方。屬于甲方專(zhuān)用的船上圖書(shū)、資料表格和文件等不包括在內,船員的私人行李和物品也不包括在內。
船上剩余燃油、未使用過(guò)的潤滑油、伙食由乙方接收并按交船地當日市場(chǎng)價(jià)格計算付款,并一次性付清。
九、文件
交船時(shí),甲方應將現有的船檢證書(shū)及該輪技術(shù)圖紙無(wú)償提供給乙方。若乙方提出要求,甲方應將其現擁有的該輪的其它技術(shù)文件及時(shí)向乙方提供。包括:該輪的國籍證書(shū)、船舶的所有權證書(shū)、船舶技術(shù)證書(shū)、電臺執照、最低安全配員證書(shū)、造船廠(chǎng)提供的該輪的穩性計算書(shū)等。交船時(shí),甲方應將下述文件遞交給乙方:1、授權書(shū);2普通商業(yè)發(fā)票(不含增值稅),甲方應在交船后日內辦妥該輪在原登記機關(guān)的注銷(xiāo)登記。同時(shí),乙方應將下述文件遞交給甲方:1、營(yíng)業(yè)執照復印件;2、授權書(shū);3、乙方辦理該輪登記所在登記機關(guān)名稱(chēng)、地址、傳真、電話(huà)、聯(lián)系人和郵政編碼。
十、債務(wù)
在交船前,甲方承諾該輪沒(méi)有任何船舶優(yōu)先權、船舶抵押權和隨船債務(wù)。
十一、費用的約定
交船前,該輪所發(fā)生的各項費用由甲方承擔;交船后,該輪所發(fā)生的各項費用由乙方承擔。甲方應向原船舶登記機關(guān)辦理船舶注銷(xiāo)手續,乙方應辦理該輪所有權登記,其費用各自承擔。
十二、費用和標記
該輪移交后,乙方不得使用原煙囪標記及(船名)。
十三、乙方違約責任
若乙方未能按時(shí)支付定金,甲方有權解除合同。乙方應承擔甲方因此遭受的損失和按年利率%計算的全部損失費用的利息。
若乙方未能在收到交船預報后日內按本合同第五條的規定支付船款,或未能在收到交船確報后日內接船,甲方有權解除合同。定金及其利息歸甲方所有。若定金及其利息收入不足以彌補甲方損失,乙方還應賠償甲方因此遭受的損失費用,并承擔甲方全部損失費用的利息(按年利率%)。
十四、甲方違約責任
若甲方未能按本合同規定的方式和期限通知乙方接船,乙方有權解除合同。甲方收到乙方解除合同通知后,應在個(gè)銀行工作日內退換所收到的全部船價(jià)款(包括定金)及利息(按年利率%計算)。
十五、不可抗力
本合同在執行中如發(fā)生地震、火災、海嘯、戰爭等不可抗力而致使甲方不能履行合同,則甲方應立即通知乙方終止合同。另外若由于其它特殊原因如臺風(fēng)、大于該輪抗風(fēng)能力的大風(fēng)、霧以及國際政府機關(guān)規定等造成甲方不能按合同條款規定之日期交船,甲方應提前天通知乙方,同時(shí)提出新的交船日期,乙方有權選擇撤銷(xiāo)合同或保留合同。若乙方選擇撤銷(xiāo)合同,則本合同立即終止;若乙方選擇保留合同,則乙方應接受甲方提出的新的交船日期。
十六、仲裁
在本合同的解釋和旅行中如發(fā)生糾紛,原則上由雙方協(xié)商解決;若協(xié)商未能達成一致,則提交上海國際航運仲裁院按我國有關(guān)法律進(jìn)行仲裁。該仲裁是終局的。(說(shuō)明:本條款適合協(xié)議一方或者雙方均在上海的企業(yè)/個(gè)人使用,如果雙方均不在上海的企業(yè),可以選定當地的仲裁機構或者法院進(jìn)行訴訟。)
十七、附則
本合同經(jīng)雙方授權代表簽字蓋章后生效。
本合同未盡事宜,甲乙雙方可以通過(guò)協(xié)商并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
本合同壹式伍份。
甲方:
甲方代表:
日期:年月日
乙方:
乙方代表:
日期:年月日
買(mǎi)賣(mài)合同 篇2
甲方:身份證號碼:
乙方:身份證號碼:
甲乙雙方就買(mǎi)賣(mài)座落于__鄉__村
農民公寓號協(xié)商買(mǎi)賣(mài)協(xié)議條款如下:
1、甲方自愿出售前述房產(chǎn)給乙方,乙方自愿出資購買(mǎi)這一房產(chǎn),買(mǎi)賣(mài)總價(jià)款為_(kāi)__元。
2、甲方承諾其對該房產(chǎn)擁有合法的使用權和處分權,并告知其配偶及其他家庭成員,其配偶及家庭成員已明確知道此次買(mǎi)賣(mài)行為,并不提出異議。
3、雙方約定,在簽訂本合同之日同時(shí),乙方交付5萬(wàn)元定金給甲方,甲方在收到定金后2日內協(xié)助乙方至村委會(huì )辦理登記人變更手續,在辦理完變更登記手續后2日內乙方一次性支付15萬(wàn)元至甲方(賬號為_(kāi)____)。
4、違約責任:
(1)如甲方將本合同簽字生效后,反悔不履行買(mǎi)賣(mài)協(xié)議或又將該房擅自賣(mài)給其他人,致使乙方不能收房,甲方應返還乙方10萬(wàn)元。
(2)如乙方未按本協(xié)議第三條約定時(shí)間支付完購房款,乙方不得向甲方要求返還定金,定金5萬(wàn)元歸甲方所有。
5、本協(xié)議自雙方簽字后并在乙方支付定金5萬(wàn)元后生效。
甲方:
乙方:
年月日
買(mǎi)賣(mài)合同 篇3
一、逾期付款違約金和逾期利息(逾期損失)的概念
所謂“違約金”,顧名思義,是指合同一方違反合同的約定,而應向合同相對方支付的一定金額。其存在的前提是合同對此有約定。逾期付款違約金就是合同雙方約定當一方不按期履行其付款義務(wù)時(shí),應向另一方支付的違約金。
逾期利息(逾期損失),是指一方有向另一方支付一定金錢(qián)的義務(wù),而其并未履行這個(gè)義務(wù),另一方有權在向其主張支付本金時(shí),同時(shí)主張本金延付期間的利息。
由上可知,原告主張逾期付款違約金,應當有合同約定,而主張逾期利息(逾期損失),則不一定有合同的約定,甚至不一定是合同糾紛,只要能夠證明存在欠款的事實(shí)即可。
二、當事人在合同中約定款項支付的不同情形
1、當事人既約定了支付款項的時(shí)間,也約定了逾期支付款項應承擔的違約金或支付利息的標準或數額;
2、當事人約定了支付款項的時(shí)間,也約定了逾期支付款項應承擔違約金或支付利息,但未約定違約金或利息的計算方法或數額;
3、當事人約定了支付款項的時(shí)間,但未約定逾期支付款項是否應承擔違約金或支付利息;
4、當事人對支付款項的時(shí)間未作約定或約定不明確。
三、原告一般會(huì )列出的幾種訴訟請求模式。
1、在請求對方支付款項本金時(shí),同時(shí)請求支付逾期付款違約金;
2、在請求對方支付款項本金時(shí),同時(shí)請求支付利息;
3、在請求對方支付款項本金時(shí),既請求支付逾期付款違約金,又請求支付利息;
4、在請求對方支付款項本金時(shí),同時(shí)請求賠償利息損失。
四、針對不同情況應當采取的訴訟模式。
我國現行法律對不同的合同中出現的欠款情形應承擔法律責任的規定是不盡相同的!逗贤ā穼Υ饲樾蔚幕疽幎ㄊ侵Ц哆`約金,如總則部分和分則中的買(mǎi)賣(mài)合同、承攬合同、技術(shù)合同等。但是有些合同,如借款合同、建設工程合同等,則規定的是支付利息。另外有些合同,既沒(méi)有規定應支付違約金,也沒(méi)有規定應支付利息。
根據上述不同類(lèi)型的合同約定,我總結出以下四種向對方主張支付逾期付款違約金或利息的方法:
1、合同雙方明確約定了支付款項的時(shí)間和逾期支付違約金或利息的計算方法或金額。這時(shí),應嚴格按照雙方的合同約定來(lái)主張違約金或利息(除非此類(lèi)約定違反了法律規定)。此種情況下,不論是逾期付款違約金還是欠款利息,兩種表述都是可以接受的,不會(huì )引起歧義,也不會(huì )導致法律適用的沖突。
但需特別注意的是,當事人如同時(shí)主張逾期付款違約金和利息,即使這兩者均有合同約定,也存在著(zhù)被法院駁回的風(fēng)險。因為這種重復計算實(shí)際上過(guò)分加重了對方當事人的負擔,法院很可能會(huì )應對方當事人的請求,引用《合同法》第一百一十四條“違約金過(guò)分高于造成的損失”的規定,判令駁回對其中一項的訴訟請求。
2、合同雙方明確約定了支付款項的時(shí)間,也約定了逾期支付款項應承擔違約金或支付利息,但未約定違約金或利息的計算方法或金額。這時(shí),應當根據法律的相應規定(主要為《合同法》,見(jiàn)附件一),準確提出要求對方支付違約金或利息的主張。
。1)如果法律規定此類(lèi)合同拖欠款項應支付違約金,應向對方主張支付違約金。違約金的計
算方法或金額應當按照《最高人民法院關(guān)于逾期付款的違約金應當按照何種標準計算問(wèn)題的批復》的規定,參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準執行。 在此,有必要引用一下中國人民銀行現行的逾期貸款利率標準:
《中國人民銀行關(guān)于人民幣貸款利率有關(guān)問(wèn)題的通知》(銀發(fā)[20xx]251號)規定:“三、關(guān)于罰息利率問(wèn)題。逾期貸款(借款人未按合同約定日期還款的借款)罰息利率由現行按日萬(wàn)分之二點(diǎn)一計收利息,改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收30%-50%;借款人未按合同約定用途使用借款的罰息利率,由現行按日萬(wàn)分之五計收利息,改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收50%-100%。
對逾期或未按合同約定用途使用借款的貸款,從逾期或未按合同約定用途使用貸款之日起,按罰息利率計收利息,直至清償本息為止。對不能按時(shí)支付的利息,按罰息利率計收復利! 可以看到,參照上述標準計算逾期付款違約金時(shí),日萬(wàn)分之二點(diǎn)一的原標準在名義上已喪失法律效力,但是以“在借款合同載明的貸款利率水平上加收30%~50%”作為新的計算標準,實(shí)踐中會(huì )經(jīng)常缺乏可操作性。比如非借款合同的當事人往往不會(huì )約定合同履行期內的利率,這種情況下,根本無(wú)法推算出逾期付款違約金的標準。
由于最高人民法院的司法解釋在適用中國人民銀行逾期貸款利率的問(wèn)題上使用的是“可以”,而非“必須”或“應當”,所以法院既可以按照司法解釋的規定調整逾期付款違約金標準,也可以選擇不這樣做。既然現標準缺乏可操作性,有人就主張仍適用萬(wàn)分之二點(diǎn)一,似乎也不是不可以。
筆者則認為,中國人民銀行公布的同期貸款基準利率加收30%~50%也許更適合作為逾期付款違約金的計算標準。比如說(shuō),截止到起訴之日,違約期限在一年以上二年以下的,按照一年期貸款的基準利率加收30%~50%;違約期限為二年至三年的,按照二年期貸款的基準利率加收30%~50%;違約期限超過(guò)五年,按五年期貸款的基準利率加收30%~50%。
。2)如果法律規定此類(lèi)合同拖欠款項應支付利息,則只能向對方主張支付利息。利息的計算方法或金額應當參照中國人民銀行同期貸款利率的規定。
。3)如果法律對此類(lèi)合同未作相應規定,則應當根據合同約定的不同表述,確定不同的主張內容。即約定逾期付款違約金的,按照前述最高人民法院的司法解釋處理;約定欠款利息的,參照前述中國人民銀行同期貸款利率處理。
3、合同雙方只約定了支付款項的時(shí)間,但未約定逾期支付款項是否應承擔違約金或支付利息。這時(shí),不可以提出逾期付款違約金的請求。對于是否能適用前述最高人民法院的批復,個(gè)人認為也是不能夠適用的。因為該批復中涉
及的情形只是針對“未明確違約金計算標準”,而不是針對“未約定違約金”。
如法律或司法解釋對此有相應規定,可以提出要求對方支付利息或逾期付款損失,如借款合同、建設工程合同、買(mǎi)賣(mài)合同等;在法律沒(méi)有相應規定的情況下,可要求對方賠償利息損失,利息損失數額可參照中國人民銀行同期貸款利率計算。
4、合同雙方對支付款項的時(shí)間未作約定或約定不明確。這時(shí),首先應根據法律相應規定,確定款項應當支付的時(shí)間,之后,可以向對方主張賠償利息損失。利息損失數額同樣可參照中國人民銀行同期貸款利率計算。
五、結論
綜上,在買(mǎi)賣(mài)合同沒(méi)有約定違約金或支付利息的情況下,個(gè)人認為應當按照上述論述中述第三種情況以“逾期付款損失”的名義提起金錢(qián)孳息要求為佳。即按照《最高人民法院關(guān)于審理買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》(法釋〔20xx〕8號)第二十四條第4款之規定,以中國人民銀行同期同類(lèi)人民幣貸款基準利率為基礎,參照逾期罰息利率標準計算。
六、相關(guān)法條
。ㄒ唬逗贤ā酚嘘P(guān)規定
第一百一十四條第一款:“當事人可以約定一方違約時(shí)應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金,也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法!
第三款:“當事人就遲延履行約定違約金的,違約方支付違約金后,還應當履行債務(wù)!钡谝话僖皇鍡l:“當事人可以依照《中華人民共和國擔保法》約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。債務(wù)人履行債務(wù)后,定金應當抵作價(jià)款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的,無(wú)權要求返還定金;接受定金的一方不履行約定的債務(wù)的,應當雙倍返還定金! 第一百一十六條:“當事人既約定違約金,又約定定金的,一方違約時(shí),對方可以選擇適用違約金或者定金條款!
第一百六十一條:“買(mǎi)受人應當按照約定的時(shí)間支付價(jià)款。對支付時(shí)間沒(méi)有約定或者約定不明確,依照本法第六十一條的規定仍不能確定的,買(mǎi)受人應當在收到標的物或者提取標的物單證的同時(shí)支付!
第二百零七條:“借款人未按照約定的'期限返還借款的,應當按照約定或者國家有關(guān)規定支付逾期利息!
第二百二十七條:“承租人無(wú)正當理由未支付或者遲延支付租金的,出租人可以要求承租人在合理期限內支付。承租人逾期不支付的,出租人可以解除合同!
第二百六十三條:“定作人應當按照約定的期限支付報酬。對支付報酬的期限沒(méi)有約定或者約定不明確,依照本法第六十一的規定仍不能確定的,定作人應當在承攬人交付工作成果時(shí)支付,工作成果部分交付的,定作人應當相應支付!
第二百六十四條:“定作人未向承攬人支付報酬或者材料費等價(jià)款的,承攬人對完成的工作成果享有留置權,但當事人另有約定的除外!
第二百八十六條:“發(fā)包人未按照約定支付價(jià)款的,承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內支付價(jià)款。發(fā)包人逾期不支付的,除按照建設工程的性質(zhì)不宜折價(jià)、拍賣(mài)的以外,承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價(jià),也可以申請人民法院將該工程依法拍賣(mài)。建設工程的價(jià)款就該工程折價(jià)或者拍賣(mài)的價(jià)款優(yōu)先受償!
第三百三十一條:“委托開(kāi)發(fā)合同的委托人應當按照約定支付研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費和報酬!
第三百五十二條:“受讓人未按照約定支付使用費的,應當補交使用費并按照約定支付違約金;不補交使用費或者支付違約金的,應當停止實(shí)施專(zhuān)利或者使用技術(shù)秘密,交還技術(shù)資料,承擔違約責任!
。ǘ蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于逾期付款違約金應當按照何種標準計算問(wèn)題的批復》
對于合同當事人沒(méi)有約定逾期付款違約金標準的,人民法院可以參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算逾期付款違約金。中國人民銀行調整金融機構計收逾期貸款利息的標準時(shí),人民法院可以相應調整計算逾期付款違約金的計算標準。參照中辦民銀行1996年4月30日發(fā)布的銀發(fā)〔1996〕156號《關(guān)于降低金融機構存、貸款利率的通知》的規定,目前,逾期付款違約金標準可以按每日萬(wàn)分之四計算。
本批復公布后,人民法院尚未審結的案件中有關(guān)計算逾期付款違約金的問(wèn)題,按照本批復辦理。本批復公布前,已經(jīng)按我院1996年5月16日作出的法復〔1996〕7號《關(guān)于逾期付款違約金的應當依據何種標準計算問(wèn)題的批復》審結的案件不再變動(dòng)。
。ㄈ蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于修改〈最高人民法院關(guān)于逾期付款違約金應當按照何種標準計算問(wèn)題的批復〉的批復》
一些法院反映,《關(guān)于逾期付款違約金應當按照何種標準計算問(wèn)題的批復》的有關(guān)內容與中國人民銀行《關(guān)于降低金融機構存貸款利率公告》不一致。經(jīng)研究,現批復如下:
將最高人民法院法釋〔1999〕8號批復中“參照中國人民銀行1996年4月30日發(fā)布的銀發(fā)〔1996〕156號《關(guān)于降低金融機構存、貸款利率的通知》的規定,目前,逾期付款違約金標準可以按每日萬(wàn)分之四計算”的內容刪除。
。ㄋ模蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》法釋〔20xx〕8號 第二十四條 買(mǎi)賣(mài)合同對付款期限作出的變更,不影響當事人關(guān)于逾期付款違約金的約定,但該違約金的起算點(diǎn)應當隨之變更。
買(mǎi)賣(mài)合同約定逾期付款違約金,買(mǎi)受人以出賣(mài)人接受價(jià)款時(shí)未主張逾期付款違約金為由拒絕支付該違約金的,人民法院不予支持。
買(mǎi)賣(mài)合同約定逾期付款違約金,但對賬單、還款協(xié)議等未涉及逾期付款責任,出賣(mài)人根據對賬單、還款協(xié)議等主張欠款時(shí)請求買(mǎi)受人依約支付逾期付款違約金的,人民法院應予支持,但對賬單、還款協(xié)議等明確載有本金及逾期付款利息數額或者已經(jīng)變更買(mǎi)賣(mài)合同中關(guān)于本金、利息等約定內容的除外。
買(mǎi)賣(mài)合同沒(méi)有約定逾期付款違約金或者該違約金的計算方法,出賣(mài)人以買(mǎi)受人違約為由主張賠償逾期付款損失的,人民法院可以中國人民銀行同期同類(lèi)人民幣貸款基準利率為基礎,參照逾期罰息利率標準計算。
買(mǎi)賣(mài)合同 篇4
出賣(mài)人(甲方):_________
買(mǎi)受人(乙方):_________
甲乙雙方本著(zhù)誠實(shí)信用的原則,平等互利,經(jīng)公平協(xié)商簽訂如下買(mǎi)賣(mài)合同,以茲遵守。
第一條 標的物
1、產(chǎn)品名稱(chēng):_________ 商標:_________ 規格/型號:_________ 原產(chǎn)地:_________ 生產(chǎn)廠(chǎng)家:_________
2、交易數量:_________
3、單價(jià):_________ 總價(jià)款:_________
4、質(zhì)量
。1)整體質(zhì)量、性能應當達到的標準,采用以下第_________項:
a。按照國家強制標準或者指導標準:_________執行
b。按照國際通用標準:_________ 執行
c。按照行業(yè)標準:_________ 執行
d。按照封存的樣品標準執行
e。協(xié)商約定質(zhì)量達到以下水平:_________
。2)以下部件的質(zhì)量、性能標準或參數為
部件a:_________ 質(zhì)量標準或參數:_________
部件b:_________ 質(zhì)量標準或參數:_________
5、產(chǎn)品整體作業(yè)的性能應當達到以下水平:
以下部件作業(yè)應當達到以下水平:
部件a:_________ 作業(yè)水平:_________
部件b:_________ 作業(yè)水平:_________
6、產(chǎn)品的整體技術(shù)性能標準為:
以下部件采用以下技術(shù):
部件a:_________ 采用技術(shù):_________
部件b:_________ 采用技術(shù):_________
7、產(chǎn)品功能
8、安全性能
對環(huán)境的影響:_________
對操作人的影響:_________
數據安全:_________
安全標識:_________
甲方為乙方提供詳細技術(shù)資料,產(chǎn)品及其各部件使用的技術(shù)應當和資料上顯示的相一致。
9、包裝方式
防潮要求:_________
防曬要求:_________
抗震要求:_________
防灰塵要求:_________
外包裝標識要要求:_________
審美要求:_________
第二條 運輸
運輸辦理方:_________
運輸費用負擔方:_________
運輸方式:_________
始發(fā)地點(diǎn):_________
到獲地點(diǎn):_________
承運人:_________
第三條 交付
雙方按照以下第_________種方式完成交付
。1)甲方將貨物交付第一承運人并取得提取貨物的單證,甲方將提取貨物的單證交付乙方則交付完成。
。2)乙方收到貨物并且驗收完畢則交付完成。
。3)乙方自己提貨,提貨裝車(chē)(船)完成則交付完成。
。4)除以上方式外的其他方式,約定為:_________。
甲方當于_________年_________月_________日前完成交付。
第四條 風(fēng)險轉移
貨物毀損滅失的風(fēng)險交付前由甲方負擔,交付后由乙方負擔。該風(fēng)險的負擔不影響違約責任和產(chǎn)品侵權責任的主張。
第五條 所有權的轉移
所有權的轉移遵照以下第_________項執行
。1)貨物交付后所有權即轉移至乙方
。2)貨款完全結清前甲方保留對相當于未結清的貨款價(jià)值的貨物所有權,具體執行辦法另行協(xié)商
第六條 檢驗
自貨物交付后的_________日內完成檢驗,若對質(zhì)量有異議乙方應當在_________日內向甲方書(shū)面提出,并且妥善保管質(zhì)量瑕疵貨物,等待協(xié)商處理。
檢驗人:_________
檢驗技術(shù)手段:_________
檢驗方法:_________
檢驗合格的標準:_________
第七條 產(chǎn)品不合要求的補救措施
經(jīng)檢驗,若產(chǎn)品質(zhì)量合格率為_(kāi)________ %以上則甲方對不合格產(chǎn)品可以采取以下補救措施:要求退貨、要求修理、要求更換,費用由_________方負擔。
經(jīng)檢驗,若產(chǎn)品質(zhì)量合格率為_(kāi)________%以下則乙方享有對整個(gè)合同或者不合格部分的解除權,乙方僅解除不合格部分的,合同其余部分有效。
第八條 貨款支付
支付方式:_________(可以約定使用銀行轉帳、支票、本票、匯票、現款等方式)
支付條件:_________(可以約定付款的條件以防范風(fēng)險)
支付時(shí)間或者期限:_________
支付地點(diǎn):_________
第九條 擔保
乙方于_________年_________月_________日前支付定金_________元。
第十條 售后服務(wù)
甲方負責對產(chǎn)品的安裝、調試、技術(shù)培訓,費用由 _________ 方負擔,這些工作應于_________ 年_________月_________日前完成。
產(chǎn)品正式投入使用后的_________內(時(shí)間)維修由_________方負責,費用由_________方負擔。工具、配件的供應由_________方提供,費用由_________負擔。
產(chǎn)品的升級事項約定為:
第十一條 知識產(chǎn)權約定
第十二條 違約責任
甲方履行不能應當承擔的責任:_________
甲方遲延交貨應當承擔的責任:_________
甲方履行瑕疵應當承擔的責任:_________
其他違約責任:
乙方履行不能承擔的責任:_________
乙方遲延受領(lǐng)應當承擔的責任:_________
乙方瑕疵履行應當承擔的責任:_________
乙方遲延交付貨款應當承擔的責任:_________
其他違約責任:
第十三條 免責條款
當出現以下情形時(shí)甲方免除相應違約或者侵權責任:
情形a:_________ 免除責任:_________
情形b:_________ 免除責任:_________
當出現以下情形時(shí)乙方免除相應違約或者侵權責任:
情形a:_________ 免除責任:_________
情形b:_________ 免除責任:_________
第十四條 本合同項下的各項債權債務(wù)未經(jīng)對方同意均不得轉讓給第三人,否則對方可以直接解除合同。
第十五條 本合同中關(guān)于產(chǎn)品本身以及其使用的技術(shù)方面的專(zhuān)用詞匯的解釋由甲方出具附件專(zhuān)門(mén)解釋。附件在本合同簽署之前確定并為本合同的一部分。
第十六條 保險
由_________方于_________前對標的物向_________保險公司辦理_________保險,保險費由_________方負擔。
第十七條 依據法律規定本合同經(jīng)_________審查批準后生效,由_________方于_________年_________月_________日前向_________提出申請,批準之日即生效。
依據法律規定本合同不需經(jīng)過(guò)國家行政審批則本合同生效采以下第_________種方式:
。1)抵押人和甲方簽字蓋章則生效。
。2)本合同自向_________公證處公證后生效。公證費由_________方承擔。
。3)本合同自_________年_________月_________日生效。
。4)本合同自_________(附某一種或者多種條件)成就時(shí)生效。
本合同一式_________份,當事人各方各執一份,經(jīng)公證的公證機關(guān)執一份,各分均具有相同的法律效力。
第十八條 單據
甲方應于_________提交以下單據:
。1)提貨單
。2)發(fā)票(VAT)
。2)使用說(shuō)明書(shū)
。4)保修單/三包服務(wù)憑單
。5)其他單據
乙方應于_________提交以下單據:
。1)匯票本票\支票信用證\轉帳憑單
。2)_________
第十九條 保護商業(yè)秘密約定
第二十條 若因本合同發(fā)生爭議經(jīng)協(xié)商不成,選擇以下第_________種方式解決。
1、向_________仲裁委員會(huì )申請仲裁
2、向_________人民法院起訴
第二十一條 本合同簽訂地點(diǎn)是:_________
甲方(公章或者私章、手。篲________ 乙方(公章或者私章、手。篲________
住所:_________ 住所:_________
開(kāi)戶(hù)行:_________ 開(kāi)戶(hù)行:_________
開(kāi)戶(hù)行帳號:_________ 開(kāi)戶(hù)行帳號:_________
法定代表人(公章或者私章、手。篲________ 法定代表人(公章或者私章、手。篲________
聯(lián)系電話(huà):_________ 聯(lián)系電話(huà):_________
授權代理人:_________ 授權代理人:_________
身份證號碼:_________ 身份證號碼:_________
簽約時(shí)間(以最后簽字蓋章的為準):_________
買(mǎi)賣(mài)合同 篇5
合同編號:_____________
需方(甲方):_______教育局
供方(乙方):______電腦有限責任公司
甲乙雙方就______年______月______日簽定的買(mǎi)賣(mài)合同及甲方與______電腦有限責任公司____電腦服務(wù)中心簽定的系統工程安裝工程合同,經(jīng)協(xié)商一致,達成融資協(xié)議如下:
1、付款方式采用買(mǎi)方信貸方式,即由各縣(市、區)教育局下屬______學(xué)校作為承貸主體向銀行借款,用于甲方的辦公自動(dòng)化或“校校通”建設,借款總額______元(人民幣大寫(xiě):______整 )。借款期限不超過(guò)三年。由乙方負責為承貸主體在銀行的借款提供擔保。
2、甲方應向承貸主體分期還清辦公自動(dòng)化或“校校通”建設用款。每期還款比例、時(shí)間依據承貸主體與農行保定市支行簽定的借款合同為準。
3、甲方應承擔借款(辦公自動(dòng)化或“校校通”建設用款)利息、可能產(chǎn)生的罰息等責任。由于違約而造成另一方的一切損失,由違約方全額賠償。
4、 甲方在未向承貸主體還清 “校校通”建設用款前,甲乙雙方應按還款比例持有一定的設備所有權,逾期不能還款,甲方應付剩余設備金額_____%的違約金。在此期間,甲方有責任保證設備的完好無(wú)損。如有異常情況,應及時(shí)通知乙方,如發(fā)生丟失、損毀等應由甲方負責賠償應付金額。在甲方全部還清“校校通”建設用款后,設備所有權即全部轉歸甲方所有。
5、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或法定代表人之委托代理人簽字,保定市教育信息中心確認,并加蓋各自單位的行政公章或經(jīng)濟合同專(zhuān)用章后生效。
本協(xié)議一式肆份,甲乙雙方各執貳份。
甲方:________教育局 乙方:______電腦有限責任公司
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
簽定時(shí)間: 簽定時(shí)間:
確認方:
買(mǎi)賣(mài)合同 篇6
申請執行人:xxxxx北京分公司
住所地:xxxxxx
負責人:xxx 職務(wù):經(jīng)理 電話(huà):xxxxxxxx
被執行人:xxxxxx
住所地:xxxxx。
法定代表人:xxxx 職務(wù):董事長(cháng)
案由:買(mǎi)賣(mài)合同糾紛
請求事項
1.強制被執行人履行北京市順義人民法院二oo七年九月三日作出的(XX)順民初字第67xx號民事判決書(shū),立即給付申請人貨款五萬(wàn)九千八百元并支付利息損失(二oo七年七月一日至二oo七年七月三十日的利息為二百九十一元五角三分,自二oo七年七月三十一日至付清之日止的利息按中國人民銀行規定的同期企業(yè)流動(dòng)資金貸款利率標準計算),并承擔案件受理費六百五十四元;
2.由被執行人加倍支付遲延履行該判決確定義務(wù)期間的債務(wù)利息;
3.由被執行人承擔本案申請執行費用。
事實(shí)與理由
申請執行人與被執行人買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案,貴院已經(jīng)作出(XX)順民初字第67xx號民事判決,根據該判決,被執行人應于該判決生效后十日內償還申請執行人貨款五萬(wàn)九千八百元并支付利息損失(二oo七年七月一日至二oo七年七月三十日的利息為二百九十一元五角三分,自二oo七年七月三十一日至付清之日止的利息按中國人民銀行規定的同期企業(yè)流動(dòng)資金貸款利率標準計算),于判決生效后十日內執行。案件受理費六百五十四元,由被執行人負擔,于判決書(shū)生效后七日內交納,F該判決已經(jīng)生效,但被執行人并未履行判決書(shū)所確定的義務(wù)。
根據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百三十二條的規定:“ 被執行人未按判決、裁定和其他法律文書(shū)指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)的,應當加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。被執行人未按判決、裁定和其他法律文書(shū)指定的期間履行其他義務(wù)的,應當支付遲延履行金!北粓绦腥藨敿颖吨Ц哆t延履行期間的債務(wù)利息。
為維護申請人的合法權益,現依據《民事訴訟法》第207條之規定提出以上請求,請人民法院依法強制被執行人履行生效的判決所確定的義務(wù)。
此致
xx法院
申請人:
xxxxxx北京分公司
年 月 日
附:(XX)順民初字第67xx號生效判決書(shū)壹份
【【精品】買(mǎi)賣(mài)合同匯編六篇】相關(guān)文章: