- 相關(guān)推薦
個(gè)人承包鋼構工程合同范本（精選5篇）
隨著(zhù)人們法律意識的加強，合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么相關(guān)的合同到底怎么寫(xiě)呢？以下是小編精心整理的個(gè)人承包鋼構工程合同范本（精選5篇），希望能夠幫助到大家。
個(gè)人承包鋼構工程合同1
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱(chēng)為。
2、制作內容
(1)主鋼構：
(2)次鋼構材質(zhì)：
(3)其他：以上主構件進(jìn)行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同價(jià)款及結算方式
1、合同總價(jià)暫定為 元。
2、合同簽訂當日甲方付 元，給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶(hù)，本合同不予生效)。
3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范)認真加工制作，確保構件質(zhì)量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內容：抗滑移系數實(shí)驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復驗□
(2)其他檢測項目：。
(3)試驗檢測費用：合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間
1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠(chǎng)房?jì)忍嶝洝?/p>
2、交貨時(shí)間： 年 月 日開(kāi)始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車(chē)，裝車(chē)時(shí)應按照規定要求進(jìn)行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過(guò)程中出現構件變形、油漆損傷，裝車(chē)費包含在合同價(jià)內。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車(chē)。
六、雙方權利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，若需要修改變更的應當及時(shí)通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時(shí)間。
3、甲方如現場(chǎng)發(fā)現嚴重質(zhì)量問(wèn)題應及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后小時(shí)內趕到現場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規定執行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份，雙方各執份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
法定代表人：
委托代理人：
法定代表人：
委托代理人：
個(gè)人承包鋼構工程合同2
委托方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
第一條：依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就鋼結構構件加工制作事宜協(xié)商一致，訂立本合同。
第二條：工程概況
1.工程名稱(chēng)：xx 。
2.工程地點(diǎn)：xx 。
3.委托方：xx 。
4.預估構件重量：xx 。
5.工程內容：
第三條：合同范圍及簽定合同依據
1.甲方認可的施工圖紙。
2.甲方認可的設計變更，補充聯(lián)系單，圖紙會(huì )審紀要。
第四條：生產(chǎn)(加工)工作內容
1.主鋼構：xx。
2.主鋼構除銹處理方式：xx拋丸除銹。
3.防銹底漆涂裝要求：xxx 。
4.乙方負責免費裝車(chē)，甲方負責運輸，運輸費用由甲方承擔。
第五條：甲方的權利和義務(wù)
1.甲方于20xx年xx月xx日前向乙方提交生產(chǎn)(加工)用施工圖紙xx套。
2.按合同規定的時(shí)間、數量、付款方式支付加工費、材料費。
3.甲方代表有權監督加工的進(jìn)度和質(zhì)量。
第六條：乙方的權利和義務(wù)
1.按時(shí)提交加工產(chǎn)品，并經(jīng)甲方在車(chē)間驗收合格后方可出廠(chǎng)。
2.按國家現行鋼結構施工驗收規范GB50205-20xx及設計圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)。
第七條：加工費及付款方式、時(shí)間
1.本生產(chǎn)人工費單價(jià)為：xx元/噸。
2.材料費單價(jià)：本結構原材料按購買(mǎi)時(shí)雙方核定的市場(chǎng)價(jià)格計價(jià)。
3.工程款支付：預付材料款70%計xx元(大寫(xiě)：xx元整)。
4.提構件時(shí)付清本批鋼構件30%的余款。
5.重量結算：按理論重量結算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工
6.如圖紙變更或委托方要求變更，需另追加費用，計費標準按1、2條進(jìn)行。
第八條：生產(chǎn)(加工)期限
1.開(kāi)工日期：以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計算工期。
2.工期：xxx天。
3.工廠(chǎng)存放期：構件完工之日起免費在廠(chǎng)內存放7天，超出7天每天按產(chǎn)品總價(jià)款的5‰收取場(chǎng)地占用費。
4.遇到下列情況之一時(shí)，生產(chǎn)(加工)產(chǎn)品開(kāi)工日期及產(chǎn)品交驗日期則相應順延或另外商定：
1)由于不可抗力或無(wú)法防止的外因影響時(shí);
2)由于甲方的原因影響生產(chǎn)(加工)進(jìn)度時(shí)。
第九條：違約責任
1.由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，不能滿(mǎn)足施工圖紙要求時(shí)，應由承包方無(wú)償返工或重新提供產(chǎn)品。
2.由于委托方提供的圖紙不十分正規，在承包方開(kāi)始生產(chǎn)后仍在修改設計，由此造成的損失委托方應給予承包方相應的經(jīng)濟補償，并工期順延。
第十條：其它
1.產(chǎn)品經(jīng)甲方驗收合格出廠(chǎng)后，由于運輸或其它非乙方原因而影響了質(zhì)量，乙方不再承擔責任。
2.根據本合同的約定，乙方只對甲方承擔其應盡的責任和義務(wù)，而不再與第三方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，甲方只對乙方承擔其應盡的責任和義務(wù)，不受第三方的影響。
第十一條：附則
1.與本合同有關(guān)的其它問(wèn)題，均按《中華人民共和國合同法》的規定執行，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
2.本合同一式四份，甲方各執二份。
3.雙方代表簽章后，合同生效。
委托方：
承包方：
承辦人：
承辦人：
電話(huà)：
電話(huà)：
傳真：
傳真：
日期：
個(gè)人承包鋼構工程合同3
定做方： (稱(chēng)甲方)
承攬方： (稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實(shí)際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容：
1.制作內容：
主鋼構：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。 材質(zhì)為Q235。鋼構必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價(jià)格及結算方式：
1.合同造價(jià)按/噸。合同總價(jià)款為，以實(shí)際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內甲方付款
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時(shí)付清前次貨款，依次類(lèi)推，至此全部提清，最后一次提貨時(shí)甲方全部付清貨款。
4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。
三、質(zhì)量要求：
乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范GB50205-20xx)認真加工制作，確保構件質(zhì)量達到鋼結構規范要求。
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：
1.交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠(chǎng)房?jì)忍嶝?運費由甲方負責，裝車(chē)由乙方負責。
2.交貨時(shí)間：
五、包裝及運輸：
1.乙方負責裝車(chē)。裝車(chē)時(shí)應按照規范要求進(jìn)行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過(guò)程中出現構件變形、油漆損傷，裝車(chē)費含在合同價(jià)內。
2. 甲方負責運輸，運輸標志應按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
3. 運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車(chē)。
六、雙方權利及義務(wù)：
1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應對乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應按甲方委派的現場(chǎng)質(zhì)量監理的合理要求制作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。
4.甲方如現場(chǎng)發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內趕到現場(chǎng)協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問(wèn)題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任：
按《合同法》相關(guān)規定執行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當地仲裁委員會(huì )仲裁。
九、附則：
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
個(gè)人承包鋼構工程合同4
委托方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 加工方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結構加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷 紅丹 防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開(kāi)始計算工期。
四、加工量、單價(jià)及總金額
1、以上價(jià)格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時(shí)按加工廠(chǎng)分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價(jià)。
4、本合同采用的定價(jià)方式結算。
五、運輸方式：需方自提，運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬(wàn)元為定金，xxx萬(wàn)元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開(kāi)始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動(dòng)終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結構過(guò)程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價(jià)款不得超過(guò)甲方實(shí)際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題，應及時(shí)通知乙方，乙方必須在12小時(shí)內到現場(chǎng)處理問(wèn)題。
七、雙方責任
甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規定的時(shí)間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書(shū)面方式在變更實(shí)施前2天書(shū)面通知乙方，因變更導致的材料增減按實(shí)結算。甲方書(shū)面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿(mǎn)后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格上漲的`，按照漲價(jià)后價(jià)格結算;市場(chǎng)價(jià)格下跌的，按照下
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術(shù)要求、質(zhì)量、數量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車(chē)等工作。
3、乙方在鋼構件出廠(chǎng)時(shí)，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開(kāi)始供應第一批構件，供貨要求詳見(jiàn)甲方書(shū)面需貨計劃，20xx年9月15日前將全部鋼構件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構件出廠(chǎng)前進(jìn)行質(zhì)量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由乙方負責，并在48小時(shí)內解決。
2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現存在質(zhì)量問(wèn)題，應立即停止使用，并在48小時(shí)內向乙方提出書(shū)面異議。乙方接到甲方書(shū)面異議后派員到現場(chǎng)查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書(shū)面異議，或甲方收到貨物后1個(gè)月內未提出書(shū)面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問(wèn)題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿(mǎn)之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿(mǎn)后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過(guò)60天時(shí)，乙方有權
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無(wú)故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過(guò)程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開(kāi)之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權債務(wù)承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時(shí)應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。 (以下無(wú)正文)
甲方：(蓋章)
乙方：
個(gè)人承包鋼構工程合同5
承攬方：________________________
代表人：____________ 職務(wù)：____________ 電話(huà)：____________
定作方：________________________
地 址：____________ 電話(huà)：____________
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1、項目名稱(chēng)：________________________。
2、項目地點(diǎn)：________________________。
3、項目?jì)热荩篲_______________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計算。
7、共計：____________元。
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
定作方自行設計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。
第三條 定作方義務(wù)
(1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)嘗竣工驗收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當以書(shū)面形式及時(shí)通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改意見(jiàn)。承攬方在上述時(shí)間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時(shí)間內得到答復的，應按定作方答復意見(jiàn)進(jìn)行工作，因按定作方答復意見(jiàn)進(jìn)行工作導致合同價(jià)款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應提前____________天以書(shū)面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更合同價(jià)款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應提出適當的變更價(jià)格，送定作方批準后調整合同價(jià)款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點(diǎn)前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點(diǎn)前通知定作方，并接受定作方檢驗;
第八條 質(zhì)量標準
雙方約定本項目質(zhì)量標準 ：
(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質(zhì)量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見(jiàn)。如定作方在規定時(shí)間內無(wú)正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過(guò)驗收。
第十條 合同價(jià)款支付方式
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿(mǎn)付清。
第十一條 違約責任
1、承攬方的違約責任
(1)未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款;不同意利用的，重新制作。
(2)無(wú)正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價(jià)款____________‰ 違約金。
2、定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價(jià)款____________‰的違約金;
(3)超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金。
甲方：____________ 乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
【個(gè)人承包鋼構工程合同】相關(guān)文章：
鋼構工程施工合同07-08
鋼構工程施工合同11-22
鋼構工程協(xié)議書(shū)01-21
鋼構工程安裝合同范本12-18
鋼構工程承包合同09-09
鋼構工程協(xié)議書(shū)范本10-29
鋼構合同范本06-28
鋼構廠(chǎng)房施工合同12-07
鋼構加工合同范本06-16