印刷品加工承攬合同范本

　　隨著(zhù)法律法規不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同的用途越來(lái)越廣泛，合同的簽訂是對雙方之間權利義務(wù)的最好規范。那么常見(jiàn)的合同書(shū)是什么樣的呢？以下是小編精心整理的印刷品加工承攬合同范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

印刷品加工承攬合同范本1

　　甲方：

　　乙方：

　　地址：

　　地址：

　　電話(huà)：

　　電話(huà)：

　　在平等自愿的基礎上，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商并同意，按下列條款由甲方委托，乙方承制以下包裝制品。

　　一、制做要求：

　　品名

　　尺寸(mm)

　　材質(zhì)

　　印刷工藝

　　其他

　　數量

　　單價(jià)

　　小計

　　品名一

　　品名二

　　品名三

　　總計（小寫(xiě)/大寫(xiě)）

　　二、交貨時(shí)間、地點(diǎn)及運輸：

　　交貨時(shí)間：乙方在合同生效后________日內交樣品簽樣。乙方在________ 交貨。 交貨地點(diǎn)：________，運輸方式：________

　　三、付款時(shí)間及方式：

　　A．本合同簽訂后三日內，甲方預付合同總額________%計人民幣 ________元，余款在交貨付清。付款方式為_(kāi)_______。

　　B．乙方于每月________日根據上月已交貨的業(yè)務(wù)向甲方開(kāi)出結算發(fā)票，甲方在收到發(fā)票________日內付清款項。付款方式為_(kāi)_______。

　　四、質(zhì)量要求：

　　印刷樣張須經(jīng)甲方審核簽字后乙方才能付印，印刷品如與簽樣不符，損失由乙方承擔；樣張上有差錯，甲方簽樣時(shí)未批出修改，損失由甲方承擔；如甲方提供產(chǎn)品的，包括物料、菲林、技術(shù)資料等，乙方需要驗證其質(zhì)量符合印刷要求。但乙方的驗證不能免除甲方提供不合格產(chǎn)品所產(chǎn)生的相關(guān)責任；乙方應保證印裝質(zhì)量，甲方在驗收乙方交付的印刷品時(shí)，如發(fā)現有因乙方管理或工作環(huán)節出現的質(zhì)量問(wèn)題，可如數退還乙方，由乙方負責調換，并承擔重新印刷的責任；

　　五、違約責任及爭議解決：

　　甲方未完全履行合同條款造成乙方經(jīng)濟損失的，乙方有權要求甲方賠償實(shí)際損失。乙方未完全履行合同條款造成甲方經(jīng)濟損失的，甲方有權要求乙方賠償損失。但乙方承擔的責任以本合同的印刷加工費為限。 甲、乙雙方因本合同實(shí)施或與本合同有關(guān)的一切爭議，應本著(zhù)友好合作的精神，采取有效的方式協(xié)商解決；如協(xié)商不能得到解決，則應提交合同標的物加工地仲裁委員會(huì )仲裁。

　　六、不可抗力條款（免責條款）：因不可抗力解除合同的，雙方不再承擔合同責任，包括違約責任。

　　七、本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，交貨日期從乙方收到預付款之日起計算，至本合同標的物貨、款兩訖或雙方同意時(shí)終止。

　　八、本合同一式三份，本合同傳真件同樣具法律效力。未盡事宜，可由雙方協(xié)商修訂，并簽訂補充協(xié)議。

　　九、其他需要約定的事項：________

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方授權代表：（簽字蓋章）

　　乙方授權代表：（簽字蓋章）

　　年 月 日

　　年 月 日

印刷品加工承攬合同范本2

　　甲方：（定作方）_________________制品廠(chǎng)

　　乙方：（承攬方）________________有限公司

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就 紙箱 印刷事宜達成如下協(xié)議：

　　第一條：甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務(wù)共四項。

　　1、印件名稱(chēng)一：_________，規格：__________，數量：_________，色數：_________，單價(jià)：_________，總價(jià)：_________；

　　2、印件名稱(chēng)二：_________，規格：__________，數量：_________，色數：_________，單價(jià)：_________，總價(jià)：_________；

　　3、印件名稱(chēng)三：_________，規格：__________，數量：_________，色數：_________，單價(jià)：_________，總價(jià)：_________；

　　4、印件名稱(chēng)四：_________，規格：__________，數量：_________，色數：_________，單價(jià)：_________，總價(jià)：_________；

　　總金額合計：人民幣______________元整（小寫(xiě)￥________元。）

　　2、由甲方將 紙箱 印制品材料于________年____月____日前交給乙方，并辦理交接手續。

　　第二條：交貨時(shí)間

　　甲方于________年____月____日前向乙方提供印刷設計稿，如甲方未按時(shí)間向乙方提供設計制作材料，乙方有權選擇書(shū)面通知甲方，書(shū)面通知到達甲方后，乙方有權選擇限時(shí)交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時(shí)間。

　　第三條：交貨方式地點(diǎn)

　　交貨方式：

　　交貨地點(diǎn)：

　　第四條：付款結算方式及時(shí)間

　　本合同總金額為_(kāi)_______元，甲方支付乙方合同總金額的______%，即_______元，作為定金及預付款，余款在乙方加工完成并交付之時(shí)，由甲方把余款一次性打到________________有限公司對公帳戶(hù)，開(kāi)戶(hù)行_______________，賬號：_______________________________。

　　甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后，自行處理加工承攬物（出售及另作他用）。

　　第五條：雙方的權利和義務(wù)

　　1、乙方必須完全按照甲方要求進(jìn)行加工、制作等。乙方完成相應工作后，如因甲方原因未能及時(shí)投入生產(chǎn)，乙方順延相應加工承攬物交付時(shí)間。

　　2、乙方在完成甲方項目設計后，經(jīng)甲方認可，投入制作生產(chǎn)或下一步工作流程。

　　3、甲方應及時(shí)驗收并按照合同支付相應款項。

　　第六條：違約責任

　　1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款，乙方有權不安排生產(chǎn)計劃。

　　2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質(zhì)量要求交貨，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)。甲方有權向乙方索回定金及預付款。

　　第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的經(jīng)濟損失，由責任方承擔，如雙方在本合同履行過(guò)程中，發(fā)生任何爭議，均應協(xié)商解決，不能達成一致意見(jiàn)的，雙方共同選定__________人民法院管轄。

　　本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章后生效。

　　甲方（蓋章）：

　　代理人（簽字）：

　　________年____月____日

　　乙方（蓋章）：

　　代理人（簽字）：

　　________年____月____日

印刷品加工承攬合同范本3

　　承攬方（甲方）：_________

　　定作方（乙方）：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條　甲方加工定作物的`名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、加工費

　　定作物名稱(chēng)

　　型號

　　規格

　　質(zhì)量要求

　　計量單位

　　數量

　　加工費

　　單位

　　總價(jià)

　　第二條　加工成品的完工時(shí)間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

　　定作物名稱(chēng)

　　完工時(shí)間

　　檢驗時(shí)間地點(diǎn)

　　檢驗標準與方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條　加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運輸方法與運費承擔

　　定作物名稱(chēng)

　　交付時(shí)間

　　交付地點(diǎn)

　　運輸方法

　　運輸價(jià)款承擔

　　第四條　乙方提供原材料名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料

　　材料名稱(chēng)

　　型號

　　規格

　　質(zhì)量要求

　　計量單位

　　數量

　　單價(jià)

　　總價(jià)

　　圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間

　　第五條　原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱(chēng)

　　交付時(shí)間

　　交付地點(diǎn)

　　交付數量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條　加工費結算辦法與時(shí)間

　　_________。

　　第七條　乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條　甲方的違約責任

　　1．甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。

　　5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________％的違約金。

　　6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條　乙方的違約責任

　　1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________％的違約金。

　　3．乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4．乙方如超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5．乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6．乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條　聲明及保證

　�。ㄒ唬┘追剑�

　　1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　�。ǘ�）乙方：

　　1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條　保密

　　雙方保證對從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_(kāi)________年。

　　一方違反上述保密義務(wù)的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條　不可抗力

　　本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預見(jiàn)、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀(guān)事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風(fēng)暴等以及社會(huì )事件如戰爭、動(dòng)亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書(shū)面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。

　　第十三條　通知

　　1．根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________（書(shū)信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無(wú)法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：_________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書(shū)面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條　爭議的處理

　　1．本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　2．本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　�。�1）提交_________仲裁委員會(huì )仲裁；

　�。�2）依法向人民法院起訴。

　　第十五條　解釋

　　本合同的理解與解釋?xiě)�依據合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條　補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書(shū)面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條　合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_(kāi)________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

　　承攬方（蓋章）：_____________

　　定作方（蓋章）：_____________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　地址：_______________________

　　地址：_______________________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：___________________

　　簽訂地點(diǎn)：___________________

印刷品加工承攬合同范本4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，茲就甲方委托乙方制作甲方_________達成以下協(xié)議：

　　一、項目概要：_________

　　二、項目明細：

　　項目名稱(chēng)：

　　1、尺寸：_________

　　2、設計制作：_________

　　3、紙張：_________

　　4、頁(yè)數：_________

　　5、色數：_________

　　6、后道加工：_________

　　7、數量：_________

　　單價(jià)：_________

　　總價(jià)：_________

　　三、付款方式：

　　開(kāi)始制作之日起支付價(jià)格總額之30%，小樣確定后支付20%，余款50%于交貨當日付清。

　　四、交貨方式

　　印刷加工：在確認打樣稿后_________個(gè)工作日內交貨。

　　交貨地點(diǎn)：甲方公司，乙方承擔運費，產(chǎn)品風(fēng)險自交貨時(shí)轉移。

　　五、印刷質(zhì)量標準

　　1、乙方前期制作應按提供樣稿之要求按時(shí)，按質(zhì)完成，印刷品質(zhì)量以簽字樣稿為準驗收;甲方應負責有關(guān)內容的及時(shí)校核確認以及收貨驗貨。

　　2、甲方委托乙方設計制作的稿件，甲方有權要求乙方提供最多不超過(guò)四次的樣稿確認。在乙方提供第四次確認稿時(shí)，甲方應完成所有的確認修改工作。如因甲方原因在第四次確認稿后仍需要進(jìn)行修改，甲方同意視修改內容額外支付每頁(yè)不超過(guò)_________元的改稿費用。

　　3、如為甲方提供的菲林，且打樣稿與菲林不一致的情況，乙方不保證印刷顏色與所提供樣稿的絕對一致，而應以菲林正常的印刷效果為準

　　4、彩色印刷品的色差范圍正負應不超過(guò)樣稿的10%，套印允許誤差應小于0.2mm，其他如需檢驗的項目按國家新聞出版行業(yè)標準有關(guān)平版一般印刷品的質(zhì)量標準驗收

　　5、甲方對印刷質(zhì)量有任何異議，須在交貨后三個(gè)工作日內提出，在任何情況下乙方不負責除印刷以外發(fā)行、廣告的連帶責任。

　　六、乙方責任

　　1、乙方對承印印件的原稿(或電子文檔)、校樣、印板、底片、半成品、成品及印刷品的樣本應當妥善保管，不得損毀。

　　2、乙方必須嚴格按照本合同規定的印數印刷，不得擅自加印。

　　3、乙方完成委托印刷業(yè)務(wù)后，應當認真清點(diǎn)印刷品數量，登記臺賬，并根據本合同的規定將印刷成品、原稿(或電子文檔)、底片、印板、校樣等全部交還甲方，不得擅自留存。

　　4、乙方在承接時(shí)，應核實(shí)委印方相關(guān)證件，不得印刷有內容不實(shí)、圖文虛假的印刷品。

　　七、知識產(chǎn)權及保密

　　1、乙方應對甲方制作發(fā)行方式、計劃嚴格保密。

　　2、乙方設計人員應自覺(jué)保護甲方提供的一切用于排版印刷的電子文檔，不得擅自提供給任何第三方作任何用途。

　　3、乙方為甲方雜志制作的平面設計，其著(zhù)作權屬于甲方。

　　4、乙方應妥善保存雜志的所有電子設計稿件、菲林，甲方若需要，應予提供;合同終止后，若雙方不再續約，乙方應將所有電子設計稿件、菲林交給甲方。

　　八、合同其它條款

　　交貨數量同意允許正負5%的短溢裝。如溢裝的情況，甲方有權選擇是否按合同單價(jià)接收超裝之貨品。若甲方不接收，乙方不得擅自贈送他人或以任何價(jià)格出售，作其他客戶(hù)印刷業(yè)務(wù)參考樣本除外。如短裝在5%之內，乙方須按合同單價(jià)從合同總價(jià)中扣除相應金額，但不另行補足數量。如短裝在5%以上，甲方有權要求乙方補足所缺貨品。

　　由于政策變化、政府行政行為等人力不可抗因素原因導致其中一方無(wú)法履行合同，本合同即行終止，雙方不承擔違約責任。

　　九、違約責任

　　1、甲乙雙方應嚴格遵守本合同的有關(guān)條款，此合同未盡事項，應由甲乙雙方友好協(xié)商解決。

　　2、若任何一方違反本合同并經(jīng)協(xié)商無(wú)效，應由被告所在地人民法院作爭議解決。

　　3、因不可抗力導致合同無(wú)法執行的情況，雙方應友好協(xié)商延期履行，協(xié)商不成或確實(shí)無(wú)法繼續履行的，任何一方均不承擔違約責任。

　　十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，同樣有效。

　　甲方(蓋章)：_________

　　乙方(蓋章)：_________

　　授權代表(簽字)：_________

　　授權代表(簽字)：_________

　　地址：_________

　　地址：_________

　　郵政編碼：_________

　　郵政編碼：_________

　　電話(huà)：_________

　　電話(huà)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：_________

　　簽訂地點(diǎn)：_________

印刷品加工承攬合同范本5

　　甲方：

　　乙方：

　　第一條　乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。

　　第二條　乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說(shuō)明、數量、交貨日期等確實(shí)履行，準時(shí)交貨。

　　第三條　乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認為合格。

　　第四條　材料由_________方負責。

　　第五條　若材料由甲方負責供應時(shí)，廢料率為_(kāi)________。

　　第六條　驗收時(shí)的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_(kāi)________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，alq為_(kāi)________。

　　第七條　乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話(huà)或書(shū)面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認為屬實(shí)者，則不在此限。

　　(一)過(guò)期5日內，每逾1天，按未交部分總價(jià)，處_________違約金。

　　(二)繼續逾期5天以上至10天以?xún)日�，每逾一天按未交部分總價(jià)，處_________違約金。

　　(三)繼續逾期10天以上至20天以?xún)日�，每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。

　　(四)繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以?xún)r(jià)款的一倍計算。

　　第八條　通過(guò)驗收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

　　第九條　乙方送交加工品，因不良導致甲方生產(chǎn)線(xiàn)停工，其工時(shí)損失要由乙方負責，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。

　　第十條　按期交足定貨而合格率為100%，給予總價(jià)_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價(jià)_________獎勵金。

　　第十一條　試用廠(chǎng)商的試用期間為三個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿(mǎn)，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠(chǎng)商。

　　第十二條　加工廠(chǎng)商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價(jià)格這三項，每年總考核一次，劃分等級。

　　第十三條　付款條件：乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_________。

　　第十四條　乙方應找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。

　　甲方(簽章)：

　　年 月 日

　　乙方(簽章)：

　　年 月 日

【印刷品加工承攬合同】相關(guān)文章：

有關(guān)印刷品加工承攬合同范本最新04-22

承攬加工合同03-24

加工承攬合同04-21

承攬加工合同07-12

加工承攬合同09-19

雕花加工承攬合同12-03

承攬加工合同模板10-26

加工承攬合同【熱】04-22

【薦】加工承攬合同04-22