(優(yōu))建筑施工合同
隨著(zhù)人們法律觀(guān)念的日益增強，關(guān)于合同的利益糾紛越來(lái)越多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家整理的建筑施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
建筑施工合同 篇1
一、建筑施工合同中管理費
�。ㄒ唬┕芾碣M全額返還給實(shí)際施工人
最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《解釋》）第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無(wú)效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！薄督ㄖā返诹邨l第一款規定：“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進(jìn)行分包的，責令改正，沒(méi)收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節嚴重的，吊銷(xiāo)資質(zhì)證書(shū)�！� 收繳或者沒(méi)收非法轉包、違法分包的非法所得，充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價(jià)，立法目的在于規范建筑業(yè)市場(chǎng)，保證建筑工程質(zhì)量，進(jìn)而保證人民群眾生命、財產(chǎn)安全。具體到本案，十六化建公司依據無(wú)效的《設備租賃合同書(shū)》取得的105萬(wàn)元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無(wú)論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒(méi)有法律依據，應當予以收繳。
最高人民法院審理認為：根據《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無(wú)效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！鄙鲜鏊痉ń忉屚ㄟ^(guò)對“非法轉包”等無(wú)效行為取得的“非法所得”規定“可以”進(jìn)行收繳，目的在于平衡當事人之間的利益關(guān)系，及時(shí)制裁違法行為，進(jìn)一步規范建筑市場(chǎng)，保證建筑工程質(zhì)量，進(jìn)而保證人民生命、財產(chǎn)安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實(shí)際情況及當事人違法情節而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實(shí)際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無(wú)效后，依據《解釋》第四條對定，將非法轉包人已經(jīng)取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒(méi)有采取收繳的方式，而是根據案件實(shí)際情況，以公平公正原則為基礎，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個(gè)案平衡精神”的合理判決。
�。ǘ┓ㄔ鹤枚ü芾碣M支付比例
最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無(wú)效，合同自成立時(shí)起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實(shí)際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無(wú)效，故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過(guò)程中派出了工作人員參與管理和協(xié)調，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55．6241萬(wàn)元，并無(wú)不當。
最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑒于教育公司對工程進(jìn)行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數，參照教育公司發(fā)包小額工程按照造價(jià)2%收取管理費的實(shí)際情況，按照工程價(jià)款1.5%的比例確定管理費公平合理。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無(wú)效后，根據無(wú)效合同的處理原則，認定合同中的管理費條款亦無(wú)效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉包人實(shí)際上進(jìn)行了施工管理和組織工作，依據民法中的公平原則，酌定實(shí)際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價(jià)款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實(shí)際進(jìn)行的管理和組織工作的勞務(wù)費用，從而酌定實(shí)際施工人管理費數額。
�。ㄈ└鶕^(guò)錯原則確定管理費數額
最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實(shí)際結算總價(jià)的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》性質(zhì)為轉包合同，應認定為無(wú)效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無(wú)效均有過(guò)錯。此筆管理費、稅金的法律性質(zhì)主要是轉包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無(wú)效后應當據實(shí)結算的工程款；盡管此約定是當事人真實(shí)意思表示，但合同被認定為無(wú)效后，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇；一、二審判決根據案件實(shí)際情況決定各半分配并無(wú)不當。中太公司再審主張按照無(wú)效合同約定收取此款，法律依據不足，本院不予支持。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無(wú)效后，根據我國《合同法》第五十八條規定：“合同無(wú)效或者被撤銷(xiāo)后，因該合同取得的財產(chǎn)，應當予以返還；不能返還或者沒(méi)有必要返還的，應當折價(jià)補償。有過(guò)錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過(guò)錯的`，應當各自承擔相應的責任�！鄙鲜霭讣�，非法轉包人和實(shí)際施工人對涉案承包協(xié)議的無(wú)效均有過(guò)錯，最高人民法院根據過(guò)錯責任原則，依據法院自由裁量權確定管理費數額。
�。ㄋ模└鶕贤男星闆r結算
最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實(shí)來(lái)看，雙方在有關(guān)會(huì )議紀要中明確路航公司按工程造價(jià)的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實(shí)系路航公司為履行合同所產(chǎn)生的必需的開(kāi)支，屬于工程價(jià)款的一部分，即使合同無(wú)效，雙方亦應根據合同情況按實(shí)進(jìn)行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價(jià)的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無(wú)不當。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無(wú)效后，認定涉案管理費屬于工程價(jià)款的一部分�！督忉尅返诙䲢l規定：“建設工程施工合同無(wú)效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應予支持�！鄙鲜霭讣�，涉案合同雖然無(wú)效，但是路航公司實(shí)際履行了管理義務(wù)，該管理義務(wù)對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價(jià)款時(shí)，亦應當參照合同約定按實(shí)結算管理費。
�。ㄎ澹┥形粗Ц兜墓芾碣M無(wú)需再支付
最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無(wú)效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！备鶕鲜鲆幎�，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經(jīng)實(shí)際取得。本案中，因當事人未實(shí)際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進(jìn)行過(guò)管理并支付相應管理費的證據，二審法院對此處理并無(wú)不當。
二、建筑施工合同的法律含義
建設工程施工合同是指發(fā)包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務(wù)的協(xié)議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務(wù)，建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價(jià)款。建設工程施工合同是承包人進(jìn)行工程建設施工，發(fā)包人支付價(jià)款的合同，是建設工程的主要合同，同時(shí)也是工程建設質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。
三、管理費用的法律意思是什么
管理費用是指企業(yè)行政管理部門(mén)為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而發(fā)生的各種費用。包括的具體項目有:企業(yè)董事會(huì )和行政管理部門(mén)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)生的，或者應當由企業(yè)統一負擔的公司經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費、待業(yè)保險費、勞動(dòng)保險費、董事會(huì )費、聘請中介機構費、咨詢(xún)費、訴訟費、業(yè)務(wù)招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。
管理費用屬于期間費用，在發(fā)生的當期就計入當期的損失或是利益。
企業(yè)應通過(guò)“管理費用”科目，核算管理費用的發(fā)生和結轉情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項管理費用，貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用，結轉后該科目應無(wú)余額。該科目按管理費用的費用項目進(jìn)行明細核算。
建筑施工合同 篇2
發(fā)包方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方需建占地面積㎡。乙方負責泥工、木工、小工、模板、機械、腳手架等施工工具，由甲方提供建房材料，每平方米造價(jià) 元，計總價(jià)元，現經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成合同如下：
第一條：范圍、原則
1、甲方將按建筑材料提供到建房地基，需要建材乙方必須提前向甲方告知。
2、乙方必須按圖紙施工，如有變動(dòng)必須通知甲方協(xié)商，在施工過(guò)程中發(fā)現質(zhì)量不合格，產(chǎn)生返工的一切工料費用由乙方負責。
3、從放樣落基日起乙方應在月內全部完工。
第二條：付款方式、結算方法
1、基礎完工付款 元;
2、第一層結頂付款 元;
3、第二層結頂付款 元;
4、第三層結頂付款 元;
5、結頂付款 元;
6、內墻粉刷完工付款 元;
7、外墻粉刷完工付款 元;
8、經(jīng)甲方驗收合格后沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題，留質(zhì)保金 元，質(zhì)保金月內付清。
第三條：施工安全及管理
乙方在施工期內要做好安全施工，如有一切意外事故均由乙方負責，甲方不承擔任何法律和經(jīng)濟責任。在施工期內水泥配比、攔料乙方負責交代手下做到攔料、水泥配比完好。
第四條：其他未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方商議解決。
第五條：此合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。雙方共同守信，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方(戶(hù)主)： 乙方(承包人)：
(蓋章) (蓋章)
年 月 日
建筑施工合同 篇3
甲方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)甲乙雙方商定，由甲方委托乙方對_____________辦公樓進(jìn)行加固維修，有關(guān)事宜商議如下：
第1條房屋加固維修設計方案由甲方負責提供。乙方按照甲方提供加固維修設計方案和國家規范進(jìn)行施工加固。
第2條甲方有權隨時(shí)監督抽查，對未按圖施工不合格規范的提出整改意見(jiàn)，乙方應改正。
第3條結算方式：
本工程屬加固維修工程，乙方施工費用結算由甲方驗收，簽證后進(jìn)行決算。
第4條施工工期：
本工程施工工期自_______年____月____日起至_______年____月____日結束，(人力不可抗拒的.情況下，順延工期)。
第5條質(zhì)量保證：
乙方必須按照甲方的要求和國家規范標準完成工程項目。
第6條安全保證：
在施工作業(yè)期間，乙方應做足安全措施，必須對乙方施工人員加強安全教育和管理，按照高空作業(yè)的規定做好防御措施。
第7條以上條款經(jīng)甲乙雙方簽字生效，未盡事宜協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
年月日
建筑施工合同 篇4
發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
按照《中華人民共和國合同法》的原則，并參考《中華人民共和國建筑法》，《建設工程施工發(fā)包與承包價(jià)格管理暫行規定》，《建筑工程施工發(fā)包與承包計價(jià)管理辦法》等法律、法規相關(guān)規定，結合本工程具體情況，為明確發(fā)包方與承包方雙方在工程施工過(guò)程中的權利義務(wù)，雙方本著(zhù)公平、公正、自愿、誠信、互惠互利的原則，特簽訂本合同，以資共同遵守。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、工程概況
工程名稱(chēng)：興建公司指揮部(其中職工宿舍9間，建筑平方面積218㎡，四合院辦公室建筑平方面積為389.6㎡)。
二、承包方式
1、由乙方包工包料，并負責所有施工用具設備;
2、施工包干價(jià)每平方米按1080元計算，工程總造價(jià)為656208元(大寫(xiě)：陸拾伍萬(wàn)陸仟貳佰零捌元整);
3、工程承包內容：土建工程水、電安裝及房屋裝飾裝修;
4、乙方在施工時(shí)出現工程增減時(shí)，甲、乙雙方共同協(xié)商，確定后增減工價(jià)，待完工后一并納入結算。
三、工程工期
1、甲方規定動(dòng)工時(shí)間為年 月 日至年 月 日，乙方不得提前和推后。
2、在保證工程質(zhì)量的.前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時(shí)，甲方有權扣除乙方施工費。
四、工程質(zhì)量
1、整個(gè)工程必須按國家施工規范要求施工;
2、乙方未按甲方要求，質(zhì)量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。
五、施工費結算方式
1、合同簽定后，由乙方積極組織施工人員進(jìn)行施工，每月按進(jìn)度款50%，竣工驗收后付清余款;
2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時(shí)間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求，如果中途退場(chǎng)視為違約，按進(jìn)度款30%付款。
第六條：安全生產(chǎn)
在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業(yè)必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發(fā)生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。
七、勞動(dòng)爭議處理及其他
雙方因履行本合同發(fā)生爭議，應當向甲方勞動(dòng)爭議調解委員會(huì )申請調節，調解不成的，應當自勞動(dòng)爭議發(fā)生之日起，60日內向公司所在地有管轄權的勞動(dòng)爭議仲裁委員會(huì )申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可自接到裁決書(shū)之日15日內向人民法院起訴。
八、其他
1、甲方依法制定的規章制度及其他專(zhuān)項協(xié)議作為本勞動(dòng)合同的附件，與本勞動(dòng)合同具有同等法律效力;
2、本合同未盡事宜或與國家、湖北省有關(guān)規定相悖的，按照有關(guān)規定執行;
3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效;
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工合同 篇5
發(fā)包方：_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依照《中華人民共和國法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規、規章、道德平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，甲乙雙方就玻璃雨搭工程施工事項經(jīng)協(xié)商達成一致，訂立本建筑門(mén)窗施工合同。
一、工程名稱(chēng)：_________________。
二、工程地址：_________________
三、承包方式：_________________
四、工程內容：_________________
五、工程用料：
1、框架：_________________
2、拉筋：________________
3、玻璃：________________
六、承包總價(jià)： (1500元)每平方米，大約66平方米，總計(99000元)，拉筋單獨合算，不在總平方米造價(jià)之內，最終結算以驗收實(shí)際測量面積結算。
七、工期：收到預付款之日起一個(gè)月內完成工期。
八、付款方式：合同簽訂后，預付壹萬(wàn)元訂金，主框鋼板進(jìn)入現場(chǎng)后
付工程款的30%，主框安裝完畢后在付30%，完工驗收合格后付37%，留3%的質(zhì)量保證金。(無(wú)質(zhì)量問(wèn)題按國家規定一年內返還保質(zhì)金)。
九、違約責任：
1、承包人向發(fā)包方承諾按照本合同約定進(jìn)行施工，在施工期間，由乙方造成停工或人員不足，質(zhì)量達不到本合同規定要求，須返工重來(lái)，造成損失由乙方承擔，工期不予順延。
2、發(fā)包方向承包人承諾按照本合同約定的.期限和方式支付合同價(jià)款及其應當支付的款項，履行本合同所約定的全部義務(wù)。因甲方不按本合同約定支付工程款，乙方有權予以停工，工期順延，造成人員、機械窩工損失及產(chǎn)生的相應費用由甲方承擔，并在復工前支付違約費用。
十、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可訴訟至肇東市人民法院。
十一、本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章后生效，望共同遵守。
甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________
法定代表人(簽字)：_________________法定代表人(簽字)：_________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
建筑施工合同 篇6
發(fā)包人（全稱(chēng)）：_________________
承包人（全稱(chēng)）：_________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng)：_________________
工程地點(diǎn)：_________________
工程內容：_________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）
工程立項批準文號：_________________
資金來(lái)源：_________________
二、工程承包范圍
承包范圍：___________
三、合同工期
開(kāi)工日期：___________
竣工日期：___________
合同工期總日歷天數___天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：_________
五、合同價(jià)款
金額（大寫(xiě)）：______元（人民幣）
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書(shū)
2、中標通知書(shū)
3、投標書(shū)及其附件
4、本合同專(zhuān)用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價(jià)單或預算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的.定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間：_________年_____月_____日
合同訂立地點(diǎn)：___________
本合同雙方約定___________后生效。
發(fā)包人：（公章）_________________承包人：（公章）_________________
法定代表人：_________________法定代表人：_________________
_________年_____月_____日 _________年_____月_____日
建筑施工合同 篇7
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據《中華人民共和國民法典》，《建筑安裝工程承包合同條例》，以及其他有關(guān)法律規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條 概況
1、甲方工程項目系合法審批。
2、工程施工地點(diǎn)：
3、工程承包方式：
4、總價(jià)款： 元，大寫(xiě)(人民幣)： 經(jīng)雙方認可，變更施工內容，變更部分工程款按成本價(jià)向甲方計收。
5、工期： 天。即自________年____月____日開(kāi)工至________年____月____日竣工;
第二條 工期
一、甲方要求比合同工期提前竣工時(shí)，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工期的相應費用。
二、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
三、因乙方責任，不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不順延。
四、因設計變更或非乙方原因造成的停水、停電及不可抗拒因素影響，導致停工8小時(shí)以上，工期相應順延。
五、因乙方原因，工期每延誤____日，乙方應按工程總造價(jià)的3向甲方支付違約金，甲方有權直接在工程款中扣除。
第三條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
一、甲、乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方在約定時(shí)間不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。如甲方提出復驗時(shí)，乙方按要求辦理復驗，如復驗合格，甲方應承擔費用及由此造成的停工損失且工期順延。隱蔽及中間，乙方應提前24小時(shí)通知甲方。
二、乙方須在交付前一星期交付工程質(zhì)量驗收整改通知單給甲方，以便對不合格項目提前維修完善。
第四條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
一、由于乙方原因造成質(zhì)量事故或返工，其返工費由乙方承擔，工期不順延。
二、工程竣工后，乙方應及時(shí)通知甲方驗收，甲方自接到通知7天內組織驗收并辦理驗收、面積核實(shí)、移交手續。如甲方在規定時(shí)間內不能組織驗收，需及時(shí)通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的人工費，看管費每天100元人民幣。
三、材料在使用前，乙方應提供給甲方樣品，并經(jīng)甲方確認后，方可使用。乙方在施工過(guò)程中，應自覺(jué)接受用戶(hù)監督，嚴格按照裝修設計方案施工，裝飾材料應嚴格按照預算表中規定的材質(zhì)及價(jià)格采購，保質(zhì)保量，裝飾材料中面板、防火板、大理石、地板磚在甲方參與采購并認可后按報價(jià)規定價(jià)格購進(jìn)并使用。如發(fā)現裝修期間與合同規定的材料和工藝不相符，甲方有權要求拆除重做所浪費的材料及人工均由乙方負責。
四、乙方出具的施工圖須經(jīng)甲方簽字認可后方可施工，如施工過(guò)程中或施工完畢甲方對原設計方案提出不同意見(jiàn)，已施工所耗材料和人工由甲方自付，甲方必須在合同規定期間在簽署合同地向乙方支付裝修費。
五、根據合同要求，乙方應按時(shí)、按質(zhì)、按量完成裝修任務(wù)，如甲方在裝修期間對原方案提出修改意見(jiàn)，須及時(shí)向乙方提出修改方案，甲乙雙方認可后按修改方案施工、驗收、結算。
六、乙方施工過(guò)程中的所有施工圖，需經(jīng)甲方簽字認可后，方可施工。
七、乙方在施工過(guò)程中，由于操作不當造成火災及人身傷亡事故由乙方負全部責任。
第五條 付款方式
1、簽訂合同七天內，支付工程款總額 %，計為 元整;
2、工程進(jìn)展到 ,支付工程款總額 %， 計為 元整;
3、工程進(jìn)展到 ,支付工程款總額 %， 計為 元整;
4、工程驗收合格一周內支付工程總額的' % ，計為 元整;
5、按工程總額的 %為質(zhì)保金，計為 元整;
第六條 其它
一、乙方施工完畢后，做到人走場(chǎng)清，讓客戶(hù)滿(mǎn)意。
二、施工完畢甲乙雙方可按實(shí)際施工面積和項目進(jìn)行工程結算。
三、甲方如不按合同的約定付款，乙方有權按工程總價(jià)的5每日收取滯納金。
第七條 保修的約定
一、保修期限為 天，自通過(guò)甲方的竣工驗收之日起計算。
二、乙方保修范圍是指因乙方施工質(zhì)量或加工工藝不當等因素所造成的質(zhì)量問(wèn)題(非竣工驗收后人為造成的損壞視為質(zhì)量問(wèn)題)的維修，如不屬于以上問(wèn)題造成的維修，除材料由甲方本身購買(mǎi)外，乙方將收取相應的人工費。
三、如乙方怠于履行保修義務(wù)，甲方有權另行委托
第三方進(jìn)行維修，費用由乙方承擔。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
建筑施工合同 篇8
甲方：
乙方：
為確保工程質(zhì)量及圓滿(mǎn)完成施工任務(wù)，明確雙方責任，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特定制本合同，雙方必須共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程結構：鋼筋混泥土框架結構;
2、建筑面積： 平方米，最后按建筑實(shí)際面積為準，樓頂有女兒墻、隔熱層。
第二條：承包方式
1、包工不包料。甲方負責采購施工所需的建筑材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、水電等。乙方負責施工，并負責所有施工用具設備;包括：斗車(chē)、料桶、模板、撐樹(shù)、腳手架用材、碼釘、鐵釘、扎絲、及生產(chǎn)生活用具等。
2、承包價(jià)格：每平方米 元，建筑面積按每層樓外墻計算。
4、工程承包內容：土建工程施工。乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。包括;基礎、女兒墻、墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門(mén)前臺階砼墊層、內墻水泥粗粉等。
5、乙方在施工時(shí)出現工程增減時(shí)，甲、乙雙方共同協(xié)商，確定后增減工價(jià)，待完工后一并納入結算。
6、在施工過(guò)程中，乙方必須聽(tīng)從甲方提出的意見(jiàn)建議，在使用材料時(shí)保證工程質(zhì)量的前提下，乙方必須堅持節省，不浪費的原則。
第三條：工程質(zhì)量
1、整個(gè)工程應按質(zhì)、按量完成，并達到符合國家施工規范。
2、房屋結構按照設計圖紙布局，尺寸可根據現場(chǎng)科學(xué)，合理放線(xiàn)，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方?jīng)Q定并通知乙方處理，對隱蔽工程需經(jīng)甲方人員驗收合格后乙方方能進(jìn)行下一環(huán)節施工。
3、鋼筋工程：要求采用電渣壓力焊(柱子鋼筋)。
4、乙方未按甲方要求，質(zhì)量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。
第四條：工程工期
1、 從簽訂合同之日起計算，乙方必須在————年——月——日前完成主體工程，完工時(shí)間不能超過(guò)——天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。乙方所需材料，應兩天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。
2、在保證工程質(zhì)量的.前提下，因下雨和建筑材料原因工期可順延，若因乙方人為原因工期延時(shí)，甲方有權扣除乙方施工費。
第五條：施工費結算方式
1、 合同簽定后，甲方購買(mǎi)材料，乙方積極組織施工人員進(jìn)行施工，工程完工經(jīng)驗收合格后甲方支付工程款的70%給乙方。
2、 剩余工程款的30%做為工程質(zhì)量保證金，保修期為一年，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，到期一次性付清質(zhì)量保證金，保修期內如有房屋漏水，墻體裂縫，等施工問(wèn)題，乙方接到甲方房屋質(zhì)量問(wèn)題，乙方應迅速及時(shí)地進(jìn)行處理，直到甲方滿(mǎn)意，否則甲方另請人處理，工時(shí)及材料從保證金中扣除。
2、甲、乙雙方必須共同遵守以上約定的付款方式。
第六條：安全生產(chǎn)及其它
1、 在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，佩帶安全帽，高空作業(yè)必須系好安全帶，并做好周邊安全防護措施。做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發(fā)生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。
2、雙方責任：甲方負責水電供給及原材料及時(shí)進(jìn)場(chǎng)。乙方必須保證工程質(zhì)量，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。
3、其他未盡事宜雙方協(xié)商解決。
4、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字或蓋章后生效。
5、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方(簽字或蓋章): 乙方(簽字或蓋章):
年 月 日 年 月 日
建筑施工合同 篇9
甲方在劍川縣金華鎮鼎興路以北建房屋一棟，總體設計以5層下基礎底柱，均為全框架，現根據乙方情況先建造到3層封頂后預留和處理好往上面一層的鋼筋和樓梯頂面，以及安全防護等;由乙方承包施工。雙方本著(zhù)平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同，以期共同遵守：
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。
三、承包價(jià)格
每平方米人民幣大寫(xiě)：肆佰柒拾元(470元)含水電安裝，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式
按工程進(jìn)度支付勞務(wù)費，每完成一層支付一次。
五、雙方責任
甲方負責水電到位供給及原材料及時(shí)進(jìn)場(chǎng)。
乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料。
六、質(zhì)量要求
乙方應當按照國家規定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。
八、工期要求
從簽訂合同之次日起，乙方須在年內完成主體工程，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時(shí)籌備。
九、后期維修
因乙方質(zhì)量問(wèn)題所產(chǎn)生的'維修費用由乙方承擔，并承擔由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責任
十、其它
因甲方長(cháng)期在外工作，特委托董樹(shù)棋代理施工，全權處理相關(guān)具體事宜，特此說(shuō)明。
其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。
甲方：姓名： 身份證號碼：__________
乙方：姓名： 身份證號碼：______
建筑施工合同 篇10
甲方：
乙方：
甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展，滿(mǎn)足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規定，本著(zhù)誠實(shí)信用，互惠互利原則，結合雙方實(shí)際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：工程名稱(chēng)_______（指分包部分之間工程名稱(chēng)）
第二條：工程地點(diǎn)_______。
第三條：工程范圍_______。
第四條：質(zhì)量標準_______可依照工程施工詳圖、施工說(shuō)明書(shū)及《安裝工程施工驗收技術(shù)規范》列出）。
第五條：承包人_______（如按預算實(shí)行包工包料，屬于總承包人及發(fā)包人負責供應之材料，分包人應將材料品種、規格、數量、交貨時(shí)間、技術(shù)要求等用附表詳細注明）。
第六條：工程總價(jià)
本工程包價(jià)計人民幣_______元整。
第七條：工程包價(jià)
本工程包價(jià)計人民幣_______元整（本工程全部總造價(jià)減去發(fā)包人及總承包人供應材料總值）。
第八條：付款辦法：_______。
第九條：工程期限
按本合同第三條的工程范圍自_______年_______月_______日開(kāi)工至_______年_______月_______日止全部完工。
第十條：本工程范圍內的_______工程，自_______年_______月_______日開(kāi)工于_______年_______月_______日完成交工。_______第十一條：雙方聯(lián)系制度及協(xié)作辦法_______。
第十一條：本合同正式兩份，雙方各執一份，副本_______份，總承包人收執_______份（其中送撥款銀行及發(fā)包人各一份）分包方收執_______份。
甲方：
乙方：
_______年________月_________日
建筑施工合同 篇11
甲方：
電話(huà)：
乙方：
電話(huà)：
根據《中華人民共和國民法典》及有關(guān)規定，甲乙雙方本著(zhù)公平、誠實(shí)、信用的原則，為明確各自在工程當中應有的權利和義務(wù)，經(jīng)協(xié)商一致，簽定本亮化合同。
一、工程概況
1、工程地址
2、工程范圍及要求樓體用霓虹燈勾勒輪廓；
3、工程期限開(kāi)工日期：年____月____日；竣工日期：年____月____日，合同工期總日歷天數天（如遇風(fēng)、雨等惡劣天氣影響，工期順延）。
二、工程（款）造價(jià)金額（大寫(xiě)）：___元（人民幣）：___元
三、甲方義務(wù)與權利
1、甲方按合同的.約定及時(shí)向乙方支付工程款；
2、甲方如發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題，有權要求乙方予以調換；
3、樓體布燈、電源連接等施工中因施工與有關(guān)部門(mén)產(chǎn)生的問(wèn)題，甲方與有關(guān)部門(mén)協(xié)調解決。
四、乙方義務(wù)與權利
1、乙方對工程質(zhì)量負責的期限（保修期）：燈具均保修________年；
2、乙方使用的材料由其自行提供，但應確保材料的質(zhì)量達到國家有關(guān)標準；
3、乙方在施工中注意文明施工、安全施工。．．
4、乙方負責將貨物運至工地，運輸費、搬運費等由乙方負責，其余費用由甲方承擔（電費）。
五、付款、結算方式
1.___元（此價(jià)格不含稅票）。
2.簽定合同后____日之內甲方預付乙方%的工程總價(jià)款，即人民幣大寫(xiě)：小寫(xiě)：___元；發(fā)貨時(shí)甲方支付乙方工程總價(jià)款的%，即人民幣大寫(xiě)：工作日內付工程款即人民幣：大寫(xiě)：小寫(xiě)：___元；余款即人民幣：大寫(xiě)：小寫(xiě)：___元為工程及產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)保金，兩年質(zhì)保期滿(mǎn)后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題三個(gè)工作日內一次性付清。
六、附則
1、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。附加合同與本合同具有同等法律效力；
2、本合同附有《工程預算清單》一份,工程預算___元，雙方同意以___元結算。
3、本合同一式兩份，雙方各執一份，由雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：
乙方（簽章）：
法定代表人：
法定代表人
委托代理人：
委托代理人：
電話(huà)：
電話(huà)：
________年____月____日________年____月____日
建筑施工合同 篇12
甲方：XXX
乙方：XXX
根據《中華人民共和國勞動(dòng)法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規定，XXX（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）將在北五十家子鎮升弘養殖場(chǎng)建筑工程承包給XXX（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方），經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下承包協(xié)議：
一、建設物料及施工費用共239萬(wàn)元，核算標準如下：
2、圈舍主體建筑：圈舍總面積2000平方米，包工包料600元/平方米，合計120萬(wàn)元。
3、辦公室及防疫室200平方米，工料及施工費20萬(wàn)元。飼料加工車(chē)間200平方米，工料及施工費12萬(wàn)元。
4、青貯池3000立方米，工料費合計45萬(wàn)元，干草棚300平方米，工料費6萬(wàn)元，沼氣池200立方米，工料費16萬(wàn)元。
5、院墻及廠(chǎng)區綠化、路面硬化施工及物料費20萬(wàn)元。
二、施工期限
工程建設自20xx年4月份開(kāi)始，20xx年10月30日前交工驗收。
三、甲方前期撥付乙方預備資金50萬(wàn)元，用于園區建設前期施工人員的日常生活及物料購置支出。此款項由甲方在工程結束驗收交付后由甲方從乙方施工費中一并扣除。其余款項189萬(wàn)元甲方根據施工進(jìn)度分3次支付給乙方。
四、雙方權利和
�。ㄒ唬┘追剑�
1、認真履行協(xié)議要求，按合同要求支付乙方施工費用。
2、為乙方提供勞動(dòng)食宿場(chǎng)所，保證水、電設施正常使用。
3、負責維護乙方施工期間的正常生產(chǎn)秩序，保證乙方正常施工、
�。ǘ┮曳剑�
1、嚴格按甲方圖紙，在技術(shù)人員指導下進(jìn)行施工。
2、施工所用原材料應按甲方建筑要求選擇，嚴格執行采購制度，保證原材料質(zhì)量。
3、施工期間負責施工隊伍的管理，保證施工安全，無(wú)責任事故。
4、按甲方規定的'時(shí)間內保質(zhì)保量如期交工。如延誤交工期限，負責賠償甲方相當于正常生產(chǎn)收入數額的違約金。
甲乙雙方各執一份，協(xié)議自簽訂之日起執行。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
代表（簽字）：_________ 代表（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工合同 篇13
甲方：____________
乙方：
為實(shí)施好______縣20______年度大中型水庫庫區基金項目，解決______、______人飲問(wèn)題，現將該項目發(fā)包給乙方實(shí)施。為保證工程能按期、保質(zhì)、保量完成建設任務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂合同如下：
一、工程名稱(chēng)：20______年度大中型水庫庫區基金項目。
二、建設內容和規模
1、 內容：______、______人飲工程。
2、 規模：按設計圖紙和預算。
三、工程造價(jià)
工程總造價(jià)總投資約合計人民幣叁拾肆萬(wàn)元（￥34.00萬(wàn)元），工程造價(jià)按實(shí)際驗收工程量審計結算為準。
四、承包方式：工程采取由乙方包工、包料、包質(zhì)量。
五、工程日期：開(kāi)工時(shí)間為 年 月 日，竣工時(shí)間為 年 月 日，工期為 天。
六、甲乙雙方責任
甲方：按時(shí)提供施工設計圖紙，施工期間，甲方不定期派監理員到實(shí)地進(jìn)行技術(shù)指導和質(zhì)量監督。
乙方：按照《施工合同》及甲方提供的施工設計圖紙進(jìn)行施
工，嚴格把好質(zhì)量關(guān)，在施工期間要接受甲方質(zhì)量檢查和監督，
凡工程質(zhì)量不合格造成返工所發(fā)生的.一切費用由乙方承擔。
七、搞好安全生產(chǎn)：乙方在施工中應注意安全，乙方人員在施工中出現的意外事故均與甲方無(wú)關(guān)，由乙方自行負責。
八、工程付款方式：工程竣工后，經(jīng)甲方組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗收合格后，付80%工程款。經(jīng)審計部門(mén)出工程結算審計報告后，再付15%。提留5%作為工程質(zhì)量保證金。如一年后工程無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，保證金如數退還。
九、本合同經(jīng)雙方法人親自簽蓋章即生效，至工程竣工驗收，并保證金退還清楚后自行終止。
十、本合同一式四份，甲方兩份，乙方一份，財政局一份。
甲 方：______縣水庫移民工作管理局
法人代表：
項目負責人：
乙 方：
法人代表：
項目負責人：
簽訂日期： 年 月 日
【建筑施工合同】相關(guān)文章：
施工合同建筑施工合同06-07
建筑施工合同 自建房建筑施工合同04-07
建筑施工承包施工合同12-12
建筑施工合同04-22
建筑施工合同06-12
建筑施工的合同02-14
施工建筑合同04-10
施工合同建筑施工合同6篇06-07
解除建筑施工合同01-12