2022建筑施工合同
隨著(zhù)廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的類(lèi)型越來(lái)越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么合同書(shū)的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的2022建筑施工合同，希望對大家有所幫助。
2022建筑施工合同1
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑管理條例》和相關(guān)法律、法規的相關(guān)規定，甲方將承包的廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房的基礎工程單項承包給乙方，本著(zhù)公開(kāi)、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂合同如下：
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房基礎工程。
2、工程地址：千佛崖一組洞子口矛地灣。
3、工作內容：基礎工程中的基槽土方清理、砼的上料攪拌、運輸、澆筑。
4、工程規模：大小住戶(hù)約40戶(hù)左右。
二、工程造價(jià)和付款方式：
1、砼的上料攪拌、運輸、澆筑等全過(guò)程按70元/m(包括清理基礎余土，砼振動(dòng)棒、電機小型機具等)計算。
2、付款方式：
�、俨挥韪督痤~;
�、谥型景垂こ踢M(jìn)度的工程量可借支;
�、墼碌装赐瓿晒こ塘扛犊傇靸r(jià)的80%;
�、芄こ炭⒐�，經(jīng)驗收合格后按實(shí)際完成工程量計算的總金額，減去借支和已付工程款、保修金后，30日內付清余款。
三、工程質(zhì)量：
合格。
四、工程保修金：
甲方按總造價(jià)的3%計算，扣除乙方所承擔工程的質(zhì)量保修金，等甲方竣工交付給業(yè)主后30日內退還給乙方。
五、甲方責任
1、甲方向乙方提供職工的食宿及各種施工場(chǎng)地。
2、甲方向乙方提前將各種建筑主要(水泥、沙石)，攪拌機組織進(jìn)場(chǎng)，一次性向乙方提供斗車(chē)五架。
3、甲方按合同約定給乙方組織好資金的支付，施工的各種技術(shù)指標工作。
六、乙方責任
1、乙方必須嚴格按甲方和業(yè)主提供的施工圖紙，變更通知單進(jìn)行施工。
2、合同簽訂后，乙方應立即組織各種施工人員、各種機具、建筑輔材進(jìn)入施工場(chǎng)地。
3。乙方必須嚴格按建筑質(zhì)量、安全管理條例、各種規章制度進(jìn)行管理和文明施工，并嚴格按照安全生產(chǎn)紀律、操作規程進(jìn)行管理和施工，嚴禁酒后上班等，如有違反發(fā)生的一切傷亡事故的一切經(jīng)濟責任和民事法律責任由乙方自行負責。
4、乙方在施工過(guò)程中，如不按施工圖、變更通知、現行規范規定施工，所造成的'返工一切經(jīng)濟損失和工程延誤時(shí)間一律由乙方負責。
5、乙方如有偷賣(mài)、損壞甲方建筑材料、機具、食宿住處的設施的經(jīng)濟損失按現有價(jià)格的兩倍懲罰。
6、乙方在施工現場(chǎng)施工時(shí)，堅持文明施工，以人為本，密切同甲方和業(yè)主配合，并和當地領(lǐng)導、父老鄉親搞好團結，服從領(lǐng)導管理，使施工能夠順利進(jìn)行。
七、
單方違約：按總造價(jià)的5%進(jìn)行罰款。
八、
本合同一式同等的法律效力，待工程余款付清后自動(dòng)失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
2022建筑施工合同2
甲方：_______________
乙方：_______________
根據有關(guān)法律法規，甲乙雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，通過(guò)雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達成協(xié)議，為規范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同規定，希望雙方嚴格執行，共同遵守。
一、建筑工程概況：開(kāi)工期為_(kāi)__月下旬。
本工程為磚混結構，在__________迎賓街北面，西鄰___東至___，建一棟二層樓門(mén)面房，連地下室實(shí)為三層建筑。面積約300多平方米，以實(shí)際建筑面積為準。
二、合同價(jià)：本工程為甲方包料，乙方包工，包工價(jià)一次性包死，每平方米包工價(jià)為：壹百玖拾伍元人民幣，總包工價(jià)以實(shí)際面積為準。
1、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的鋼材、水泥、砂石料、等材料均由甲方提供，乙方施工所用的.各種機械設備，如攪拌機、卷?yè)P機、振動(dòng)設備、模板、頂木、搭架木料、鐵鏟、手推車(chē)等施工工具由乙方負責。
2、工程內容：從基礎打灰土連續完成甲方要求的主體框架結構，室內外的抹灰，樓房高度以及前面部份式樣，到封頂。及電路，上下水安裝。
3、工程質(zhì)量：施工中要按規定進(jìn)行，質(zhì)量要求墻面平直，磚頭縫滿(mǎn)漿，梁柱要求垂直平整，房屋四角要水平、，鋼筋兩頭彎角。
三、雙方的責任：
1、本工程施工前，甲方必須保證通電，通水，通路，建筑面積平整，不能影響施工。與周邊鄰居因地界，建筑物，線(xiàn)路等糾紛由甲方出面解決。
2、工程必須按照甲方要求施工，乙方不得隨意改變施工方式，因施工過(guò)程中，發(fā)現設計問(wèn)題，確實(shí)需要變更的，需雙方協(xié)商一致。
3、乙方在施工中必須做到安全生產(chǎn)，安全施工，要有足夠的安全保障機制和措施，因乙方不注意安全，出現安全事故，甲方不承擔一切責任。
四、結算付款方式為現金支付，甲方根據工程進(jìn)度計算付給乙方部分工資款，甲方工程完工后，如無(wú)重大質(zhì)量問(wèn)題即一次性付清余款。
五：如未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
六：本合同一式二份，雙方各執一份。
甲方：_______________乙方：_______________
日期：_______________日期：_______________
2022建筑施工合同3
發(fā)包人: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 承包人: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲乙雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商,本著(zhù)平等、自愿、公平、誠實(shí)、守信的原則，雙方就本著(zhù)建筑工程施工事宜達成共同遵守的條款如下：
一、 工程概況：
1、 工程名稱(chēng)：
2、 工程地點(diǎn)：
3、 工程內容：凡圖紙以?xún)鹊墓こ�，乙方負責作完，凡圖紙以外的工程，甲方再加工時(shí)費。
4、 本工程(毛墻毛地，外墻原漿勾縫，沒(méi)有瓦帽、前墻瓷磚。)
5、 承包形式：包工不包料，只包土建其余不包。
二、 承包價(jià)格：( )元/m2。
三、 施工要求：乙方施工必須按照施工要求進(jìn)行，凡檢查不符合要求的部分應立即返工。
四、 材料供應(甲方 )
五、 工期：
六、 付款方式：工人進(jìn)入施工現場(chǎng)先付生活費( )元，一層主體磚砌完付整個(gè)工程款的( )，一層現澆頂打完付整個(gè)工程款的( )，二層砌完磚付工程款()，二層打完頂付工程款的( )，內粉完付整個(gè)工程款的( )，外墻及地面粉完付( )。
七、 安全事故只負責自己工人的`安全。
八、 施工期間鐵釘、鐵絲、墨、工程線(xiàn)、水費、電費由甲方負責，甲方負責回填，保證不影響施工。
九、 乙方不負責工程的水、暖、電安裝工程及門(mén)窗、欄桿等安裝和上下水地溝的挖土和填實(shí)。
十、 甲方負責水、電、路三通。
十一、 因下雨、停水、停電所誤工期相應順延，因工程款不按時(shí)到位，造成停工責任由甲方負責。
十二、 甲方負責看管好乙方的工程設備及住宿，生活燒煤、澆磚。
十三、 建筑面積計算長(cháng)×寬，雨罩0.8米以?xún)人阋话耄?.8米以外算全面積。
十四、 其它：如果甲方?jīng)]有辦理手續，或鄰家沒(méi)有協(xié)商造成停工，由甲方負責誤工費。甲方負責澆磚、看場(chǎng)、拉送設備。
以上協(xié)議雙方各自遵守，本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字生效，本合同工程完款付完自行作廢。
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
2022建筑施工合同4
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，甲方將位于磚混構造民房交由乙方承建，為了使工程能按質(zhì)、按量、按時(shí)完成，根據《中華人民共和國合同法》，簽訂以下協(xié)議：
一、工程名稱(chēng)：
磚混構造柱一樓一底共二層民房（總面積約平方米），其中：第一層層高4米，第二層高為3、8米。地腳圈梁高度為40厘米，除天井為混凝土地坪外，其它均要貼地板磚，要求平墻，內墻刮鋼化粉二道，外墻體臨路一面帖瓷磚、背面用水泥沙漿抿滑。
二、承包性質(zhì)：
包工不包料，按主體建設實(shí)際投影面積計算，每平方米工價(jià)元整（￥：元/平方米）。
三、承包范圍：
工程從地腳圈梁、化糞池、室內裝潢（鋪瓷磚、衛生間、樓梯、鋼化粉等屬包工范圍的）、圍墻等所有主體和附屬工程由乙方負責承建施工，達到平整光滑、美觀(guān)。
四、雙方的權利和義務(wù)：
工程均由甲乙雙方協(xié)商的建設方案進(jìn)行施工，在施工過(guò)程中不要給甲方造成材料浪費，合理使用，如有需要更改的地方經(jīng)甲方同意后方可更改。
1、甲方在施工前必須為乙方保證水、電、路暢通，提供必要的建筑材料；
2、施工所需的攪拌機、震動(dòng)器、模板、頂襯及施工工具由乙方提供；
3、每層的澆灌、澆柱必須使用攪拌機并且有振動(dòng)器振動(dòng)，澆柱必須使用插入式振動(dòng)器振動(dòng)；
4、整幢房子的施工的線(xiàn)條要平直，墻面要平整、光滑，瓷磚的角線(xiàn)及平整度必須符合建筑質(zhì)量要求；
5、乙方要嚴格遵照甲方的要求，按國家頒布的現行有關(guān)設計施工規范行政標準施工，為確保工程質(zhì)量，如發(fā)現質(zhì)量達不到甲方要求，甲方有權責令乙方停工或返工，若不改正，甲方有權單方終止合同并拒付工程款。
6、乙方及臨時(shí)工的食宿由乙方自行解決，甲方不再提供任何費用。
7、在施工過(guò)程中，安全第一，閑雜人員不得進(jìn)入施工現場(chǎng)，乙方必須按國家的安全生產(chǎn)規定施工，在施工過(guò)程中造成各種意外事故，一切責任由乙方負責。
10、乙方所需的建材，必須事先通知甲方，乙方不能以任何借口私自停工。
11、甲方負責把材料運到工地，其它由乙方自行解決。
12、雙方均有權提供建議和要求，并有義務(wù)接受對方的合理化建議，要求難以達成一致的，按甲方意見(jiàn)處理。
13、因不可抗力因素所造成的損失，由雙方共同承擔。
五、施工及工程質(zhì)量要求：
按國家民用建筑標準和圖紙要求進(jìn)行施工，未明確的由雙方共同協(xié)商，必須符合質(zhì)檢要求。
1、室內鋪地板磚，衛生間帖衛生磚，其它墻面用鋼化粉刮白抹平，達到平整光滑、美觀(guān)為宜。若鋪地板磚、刷鋼化粉的施工人員不是一伙的.，單項施工完畢，施工人員必須將室內的殘渣清干凈。
2、樓梯踩步貼地板磚，豎面貼地板磚，面積按投影面積計算，不按斜度計算。墻體右山墻和內墻為18厘米厚，衛生間及廚房門(mén)墻為12厘米，干后刮兩道鋼化粉。
3、乙方在施工期間不得隨意浪費材料，原則上當天的漿料必須當天用完，漿號必須符合建筑標準所需的漿號。
4、施工人員進(jìn)入施工現場(chǎng)后必須嚴格施工管理，確保施工安全，對施工過(guò)程中造成的人員傷亡（包括第三者的人員傷亡），由乙方承擔，甲方概不負責。
5、整幢房屋的主體和附屬工程建設的質(zhì)量，甲方聘請建設質(zhì)量監督管理部門(mén)會(huì )同乙方共同進(jìn)行質(zhì)量驗收，若達不到驗收標準需返工的部分，工料全部由乙方承擔。
六、工期要求：
乙方必須按甲方測定好的時(shí)間進(jìn)行澆制，施工日期從20x年月日起至20x年月日，全部工程必須在年月日前竣工驗收，交付使用。
七、乙方每建好一層結束后支付工價(jià)4000元，以后按工程進(jìn)度付款。
工程完工，經(jīng)驗收合格后，付清所余工價(jià)。
八、違約責任：
1、新建房保修期為二年，若出現下列情況，甲方不得以任何借口不維修，保修和維修的工料由乙方自負。
�、侔迕�、墻體等出現裂縫（板面細小線(xiàn)縫在2mm以?xún)瘸猓�；②房屋出現坍塌跳殼、頂板脫落；
�、燮渌蚪ㄖ|(zhì)量不合格而引起的損失。
2、雙方必須嚴格認真履行合同協(xié)議，否則甲、乙雙方有權單方解除合同，違約造成的所有損失均由違約方承擔。
九、如有未盡事宜，甲、乙雙方協(xié)商解決，此合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，雙方不得在合同中做任何改動(dòng)（除允許對方同意外），此合同從簽字之日生效，在工程全部完工驗收合格、結賬完畢自行終止。
甲方（簽字蓋手�。篲_________
乙方（簽字蓋手�。篲_________
_____年_____月_____日
2022建筑施工合同5
甲方：
乙方：
為增強企業(yè)內部競爭機制，發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢，甲方同意將(____研發(fā)基地工程)。委派乙方組織施工，為明確甲、乙雙方的權利、義務(wù)和責任，本著(zhù)公平自愿、互惠互利、誠實(shí)守信的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，就有關(guān)承包事項特訂立本協(xié)議，雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：____研發(fā)中心、辦公樓、地窖
2、工程地點(diǎn)： 山東省縣城經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區(工業(yè)園區)縣城北外環(huán)以北京九鐵路以北，
3、建筑面積：約5.3萬(wàn)平方米
4、工程造價(jià)：工程價(jià)款按照實(shí)際完成的建筑面積計算__固定單價(jià)。
5、工期：按甲方與本工程建設單位簽署的大合同和總體施工進(jìn)度安排執行。
6、承包范圍：施工圖紙范圍內的結構工程、建筑工程(建筑物散水外30cm以?xún)?。
7、本合同不包括項目：防白蟻工程、欄桿工程、止水螺桿，門(mén)窗工程、幕墻工程、室外工程、安裝工程(電梯、空調、通風(fēng)排煙、電氣、給排水、消防、智能化工程等)。
二、承包方式
1. 包工包料：、結構工程、建筑工程，模板工程、腳手架工程、水電工程、
防水工程、塔吊、施工電梯。
2. 甲方供鋼筋、砼
3. 乙方包施工所需的機械設備、工具、用具、勞保用品。
4. 乙方包工期、包質(zhì)量、包安全文明施工、包社會(huì )保險。
5. 完工清場(chǎng)、包工程驗收合格。
6. 包冬季、雨季、夜間施工、交叉施工、不屬于不可抗力惡劣自然條件下施工等的人工降效費、施工措施費等費用。
三、質(zhì)量標準及安全生產(chǎn)、文明施工目標
1、工程質(zhì)量標準：按照國家驗收標準達到合格標準
2、安全、文明施工目標：滿(mǎn)足合同要求及國家有關(guān)強制性施工規范要求。
四、承包方式
1、包工、包材料、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全、包文明施工;
2、乙方自行負責組織施工和管理，甲方管理人員監管。工程所需材料除甲方提供以外的、材料設備、機械等由乙方自行提供或解決。
3、甲方未指定的部分、材料、設備等的品牌、生產(chǎn)廠(chǎng)家、供應商等，均由乙方自行采購，，但須通過(guò)質(zhì)監站復檢合格。
4、本工程須設立專(zhuān)款專(zhuān)用銀行賬號，本工程的財務(wù)事宜由乙方管理。
五、承包價(jià)款及支付
1、本項目中的單位工程屬于幾類(lèi)就套用幾類(lèi)收費標準，主工執行20__年《山東省建筑安裝工程消耗定額》，20__年《山東省建筑安裝工程取費定額》，施工期間執行《____地區建筑材料市場(chǎng)信息價(jià)目表》沒(méi)有價(jià)目表的技術(shù)項目執行清單計價(jià)方式確認》人工費按當地政府具體文件執行，所有取費標準、措施項目費、規費等執行定額及相應文件，按實(shí)際計取，取費標準為1類(lèi)取費。
2、研發(fā)中心和辦工樓基礎完工三日內甲方按乙方已完工程量付給結構部份80%的工程款。
施工階段：各層砌體項目施工完成按建筑面積計算，按天泰大合同付款。
六、甲方的.權利和義務(wù)
1、甲方協(xié)助乙方處理履約過(guò)程中的有關(guān)事宜。
3、協(xié)助乙方辦理開(kāi)工、中間驗收、竣工驗收、工程結算和工程款項的回收等事宜，協(xié)調與上級主管部門(mén)、建設單位的關(guān)系。
4、在施工過(guò)程中，甲方對乙方的工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工、施工進(jìn)度進(jìn)行監督和協(xié)助。
5、甲方不干預乙乙方方的正常施工與管理，不參與或介紹推薦材料供應商、勞務(wù)班組、分包隊伍給乙方。
6、嚴格按照本協(xié)議給乙方支付工程款項。
七、乙方的權利和義務(wù)
1、負責組建完善的項目管理機構，編制計劃、統計、施工方案等資料，并接受甲方的領(lǐng)導和管理，執行甲方的管理規章制度及管理規定，維護甲方利益和形象。
2、負責全面履行甲方與業(yè)主簽定的施工合同。施工合同中，甲方有關(guān)的權利和義務(wù)全部由乙方承擔。
3、乙方負責抓好安全文明施工，樹(shù)立良好的施工企業(yè)形象。
4、負責按規定協(xié)助施工、竣工技術(shù)資料等相關(guān)文件，負責工程的移交，按規定進(jìn)行保修。
5、施工中乙方發(fā)生的一切質(zhì)量、安全、文明施工及由此引起的債務(wù)糾紛等由乙方處理,其經(jīng)濟責任由乙方承擔。
八、其他
1.工程所發(fā)生的設計變更、現場(chǎng)簽證以及增加工程的計價(jià)方法按以下辦法執行：依據20__年《山東省建筑工程消耗量定額》、《山東省安裝工程消耗量
定額》、《山東省安裝工程量計算規則》、20__年發(fā)布的《山東省建筑安裝工程消耗量定額補充冊》、《山東省建筑安裝工程計價(jià)依據綜合解釋》、《山東省建筑工程價(jià)目表》、《山東省安裝工程價(jià)目表》、《濟南市建筑工程價(jià)目表》和《濟南市安裝工程價(jià)目表》計算，材料價(jià)格按施工期間同期信息價(jià)執行。
2.在變更工程(或現場(chǎng)簽證)完成之日起七日內，乙方向甲方報送變更工程價(jià)款報告(或現場(chǎng)簽證資料)以便雙方確認，甲方在收到乙方遞交的變更價(jià)款報告后的七日內給予回復或提出異議，否則視為甲方默認，待雙方完成結算工作并確認審核造價(jià)后一個(gè)月內一次性支付，對于甲方審定的簽證或變更意見(jiàn)，乙方如有異議，應于七天內回復，并以積極的態(tài)度配合，如在規定的時(shí)間內乙方不能答復，甲方視為乙方默認，乙方現場(chǎng)進(jìn)度不得以此而拖延工期
九、附則
1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，在工程竣工驗收達合同要求、辦理完畢竣工決算、建設單位付款完畢、保修義務(wù)完成及有關(guān)債權、債務(wù)清算完畢后，合同條款自行終止。
2、本合同壹式肆份，甲方執貳份、乙方執貳份，具同等法律效力。
3、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，另簽補充協(xié)議。
甲方：
乙方：
年月日：
2022建筑施工合同6
甲方：_______
乙方：_______
第一條：建筑地址：白花鎮第二市場(chǎng)。該建筑共二間四層半（約600平方米），
該建筑為水泥混凝土半框架結構，一至三層為框空設計，每層設一個(gè)衛生間，一樓一條內隔墻，四層及上半層為住宅設計，衛生間共三個(gè)，具體施工認圖紙設計為準。
第二條：甲方提供水電及購買(mǎi)一切建筑材料到工地，乙方負責施工。
第三條：乙方提供模板，頂棍及一切施工工具及器械。
第四條：樓房基礎的挖土回填由甲方負責，其余建筑施工由乙方負責，乙方具體負責如下內容：
1、四層樓房主體的建造及裝修，化糞池、排水、下水道和排污管道的安裝。
2、樓梯走道墻體貼1。2米高瓷磚，樓梯梯級貼梯級瓷磚。
3、一至三層框空，地面貼地板磚，貼地腳線(xiàn)，其余內墻體及樓底面普通裝修，（即校水沙白灰墻），衛生間地面貼瓷磚，墻體貼1。2米高瓷磚。
4、四層住宅：大廳、房間、廚房、飯廳、陽(yáng)臺貼地板磚，貼地腳線(xiàn)，廚房、衛生間、飯廳貼墻體貼瓷磚到頂，其余墻體及樓面為粗底。（即水泥沙漿排蕩）。
5、上半層：房間貼地板磚、貼地腳線(xiàn)、衛生間地面貼瓷磚，墻體貼1。2米高瓷磚，其余墻體為普通裝修。（即校水泥白灰墻）。
6、頂層外飄0。2米，護攔高1米，護攔內墻及樓面裝修水泥沙漿及水泥油滑面。
第五條：建造三級化糞池二個(gè)（2。5米1。2米1。2米），外墻三面貼馬賽克（包括上半層外墻）。另一面共墻裝修水泥沙漿批蕩及用水泥油滑面，滴水外門(mén)窗上方要求混凝土預制板及外飄0。08米。
第六條：結算方式：
合適的時(shí)間組織初驗，檢驗合格后十天內付清余下尾數工程款。（注：如乙方施工中途退出，余下40%工程款不能結算，無(wú)異議）。
第七條：乙方保證房屋質(zhì)量符合建筑質(zhì)量另要求，如出現技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題導致需要返工，返工材料及工人工錢(qián)全部由乙方負責。
第八條：乙方有責任保管好甲方的'建筑材料，保證施工過(guò)程中不學(xué)雜費材料，如發(fā)現浪費材料現象，按所浪費材料價(jià)值的雙倍賠償給甲方。
第九條：乙方保證施工安全，在開(kāi)工前對施工人員做安全技術(shù)交底，務(wù)必做到每施工員都清楚安全問(wèn)題，并要求所有施工人員簽名確認，施工過(guò)程必須佩戴安全帽，外墻搭架需用安全網(wǎng)，在全程施工過(guò)程中，如有發(fā)生一切工作意外，由乙方負責一切責任，與甲方無(wú)關(guān)。
第十條：工期要求：由開(kāi)工日起，乙方保證8個(gè)月內完成全部建筑工程，開(kāi)工日期為甲方書(shū)面通知乙方施工的日期為準，施工日期為甲方初驗合格的日期。
第十一條：初驗合格后，乙方提供工藝質(zhì)量免費保修一年的服務(wù)。
第十二條：如有一方違反合同，違反方罰款伍仟元正。
本合同一式兩份，共有十二條條例，甲、乙雙方各執一份，簽字后共同生效。
注：甲方為發(fā)包方，乙方為承包方。
甲方因屋內設計修改，甲、乙雙方共同商量同意。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
2022建筑施工合同7
一、建筑施工合同中管理費
�。ㄒ唬┕芾碣M全額返還給實(shí)際施工人
最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《解釋》）第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無(wú)效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！薄督ㄖā返诹邨l第一款規定：“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進(jìn)行分包的，責令改正，沒(méi)收違法所得，并處罰款，可以責令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節嚴重的，吊銷(xiāo)資質(zhì)證書(shū)�！� 收繳或者沒(méi)收非法轉包、違法分包的非法所得，充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價(jià)，立法目的在于規范建筑業(yè)市場(chǎng)，保證建筑工程質(zhì)量，進(jìn)而保證人民群眾生命、財產(chǎn)安全。具體到本案，十六化建公司依據無(wú)效的《設備租賃合同書(shū)》取得的105萬(wàn)元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無(wú)論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒(méi)有法律依據，應當予以收繳。
最高人民法院審理認為：根據《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無(wú)效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！鄙鲜鏊痉ń忉屚ㄟ^(guò)對“非法轉包”等無(wú)效行為取得的“非法所得”規定“可以”進(jìn)行收繳，目的在于平衡當事人之間的利益關(guān)系，及時(shí)制裁違法行為，進(jìn)一步規范建筑市場(chǎng)，保證建筑工程質(zhì)量，進(jìn)而保證人民生命、財產(chǎn)安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實(shí)際情況及當事人違法情節而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實(shí)際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無(wú)效后，依據《解釋》第四條對定，將非法轉包人已經(jīng)取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒(méi)有采取收繳的方式，而是根據案件實(shí)際情況，以公平公正原則為基礎，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個(gè)案平衡精神”的合理判決。
�。ǘ┓ㄔ鹤枚ü芾碣M支付比例
最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無(wú)效，合同自成立時(shí)起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實(shí)際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無(wú)效，故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過(guò)程中派出了工作人員參與管理和協(xié)調，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55．6241萬(wàn)元，并無(wú)不當。
最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑒于教育公司對工程進(jìn)行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數，參照教育公司發(fā)包小額工程按照造價(jià)2%收取管理費的實(shí)際情況，按照工程價(jià)款1.5%的比例確定管理費公平合理。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無(wú)效后，根據無(wú)效合同的`處理原則，認定合同中的管理費條款亦無(wú)效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉包人實(shí)際上進(jìn)行了施工管理和組織工作，依據民法中的公平原則，酌定實(shí)際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價(jià)款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實(shí)際進(jìn)行的管理和組織工作的勞務(wù)費用，從而酌定實(shí)際施工人管理費數額。
�。ㄈ└鶕^(guò)錯原則確定管理費數額
最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實(shí)際結算總價(jià)的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》性質(zhì)為轉包合同，應認定為無(wú)效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無(wú)效均有過(guò)錯。此筆管理費、稅金的法律性質(zhì)主要是轉包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無(wú)效后應當據實(shí)結算的工程款；盡管此約定是當事人真實(shí)意思表示，但合同被認定為無(wú)效后，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇；一、二審判決根據案件實(shí)際情況決定各半分配并無(wú)不當。中太公司再審主張按照無(wú)效合同約定收取此款，法律依據不足，本院不予支持。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無(wú)效后，根據我國《合同法》第五十八條規定：“合同無(wú)效或者被撤銷(xiāo)后，因該合同取得的財產(chǎn)，應當予以返還；不能返還或者沒(méi)有必要返還的，應當折價(jià)補償。有過(guò)錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過(guò)錯的，應當各自承擔相應的責任�！鄙鲜霭讣�，非法轉包人和實(shí)際施工人對涉案承包協(xié)議的無(wú)效均有過(guò)錯，最高人民法院根據過(guò)錯責任原則，依據法院自由裁量權確定管理費數額。
�。ㄋ模└鶕贤男星闆r結算
最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實(shí)來(lái)看，雙方在有關(guān)會(huì )議紀要中明確路航公司按工程造價(jià)的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實(shí)系路航公司為履行合同所產(chǎn)生的必需的開(kāi)支，屬于工程價(jià)款的一部分，即使合同無(wú)效，雙方亦應根據合同情況按實(shí)進(jìn)行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價(jià)的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無(wú)不當。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無(wú)效后，認定涉案管理費屬于工程價(jià)款的一部分�！督忉尅返诙䲢l規定：“建設工程施工合同無(wú)效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應予支持�！鄙鲜霭讣�，涉案合同雖然無(wú)效，但是路航公司實(shí)際履行了管理義務(wù)，該管理義務(wù)對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價(jià)款時(shí)，亦應當參照合同約定按實(shí)結算管理費。
�。ㄎ澹┥形粗Ц兜墓芾碣M無(wú)需再支付
最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無(wú)效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得�！备鶕鲜鲆幎�，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經(jīng)實(shí)際取得。本案中，因當事人未實(shí)際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進(jìn)行過(guò)管理并支付相應管理費的證據，二審法院對此處理并無(wú)不當。
二、建筑施工合同的法律含義
建設工程施工合同是指發(fā)包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務(wù)的協(xié)議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務(wù)，建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價(jià)款。建設工程施工合同是承包人進(jìn)行工程建設施工，發(fā)包人支付價(jià)款的合同，是建設工程的主要合同，同時(shí)也是工程建設質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。
三、管理費用的法律意思是什么
管理費用是指企業(yè)行政管理部門(mén)為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而發(fā)生的各種費用。包括的具體項目有:企業(yè)董事會(huì )和行政管理部門(mén)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)生的，或者應當由企業(yè)統一負擔的公司經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費、待業(yè)保險費、勞動(dòng)保險費、董事會(huì )費、聘請中介機構費、咨詢(xún)費、訴訟費、業(yè)務(wù)招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。
管理費用屬于期間費用，在發(fā)生的當期就計入當期的損失或是利益。
企業(yè)應通過(guò)“管理費用”科目，核算管理費用的發(fā)生和結轉情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項管理費用，貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用，結轉后該科目應無(wú)余額。該科目按管理費用的費用項目進(jìn)行明細核算。
2022建筑施工合同8
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
經(jīng)甲乙雙方商定，甲方將從化市灌村中學(xué)西教學(xué)樓重建工程的施工任務(wù)交給乙方承擔。為了明確雙方責任，確保工程的進(jìn)度與質(zhì)量要求，在公平、自愿、平等、互利的基礎上雙方協(xié)商議妥本協(xié)議以下各條款，共同監督，嚴格遵守。
第一條：承包方式：
乙方包工不包料，乙方負責自帶一切工程所需機械設備、架材、模板等。以規定的建筑投影面積計算規則計算投影面積，甲方按照每平方米完成工程量支付乙方單價(jià)￥350元/㎡人工機械架材費用。
第二條：承包范圍：
施工圖紙文件中所注明的建筑主體土建部分的所有分部分項工程。
1、乙方負責施工中用的模板，支架，排山，鐵釘，扎線(xiàn)和建筑中的人工，以及升降吊機等一切工程所需機械設備和工具。
2、乙方負責主體的裝模，扎鐵、倒水泥、砌體、批蕩、貼瓷片、鋪地磚、貼外墻鋪水泥沙及一切的'磚瓦工序和工地周邊外圍圍閉。
3、乙方負責本工程圖紙內的磚瓦工程，如有更改，增加項目，雙方協(xié)商解決。
第三條：質(zhì)量要求：
合格工程
第四條：開(kāi)竣工日期：
本工程定于 年 月 日開(kāi)工，定 于 年 月 日竣工。日歷工期 天。
第五條：人機費支付辦法：
按照形象進(jìn)度撥付。乙方進(jìn)場(chǎng)后，基礎施工至正負零時(shí)，甲方預付人機費13萬(wàn)元(拾叁萬(wàn)元)給乙方;主體部分按210元/㎡，裝修部分為140元/㎡的人機費計算標準，甲方按照完成每層樓工程量人機費的80%的進(jìn)度款支付給乙方。工程完工并交工驗收合格之日甲方按總人機費的95%結算給乙方，其余款項交工驗收合格后一個(gè)月內一次性撥付至總人機費的100%。每次付款，一切稅收與乙方無(wú)關(guān)，由乙方寫(xiě)出書(shū)面報告和支付收據，經(jīng)甲方技術(shù)人員按照合同要求核對工程量及質(zhì)量情況后簽署意見(jiàn)，審批后撥付。
第六條：雙方責任
一、甲方責任
1、按照資金撥付辦法及時(shí)撥付人機費。
2、協(xié)調好開(kāi)工前及施工中的水電供應，協(xié)調好施工道路 的暢通，達到三通一平，并承擔水電及道路三通一平所需的費用。
3、保證施工中所需材料和構件的及時(shí)供應，做好材料的取樣、送樣、配合比單、原材料的出廠(chǎng)合格證等工作。
4、負責組織隱蔽工程、驗槽、基礎及主體工程的驗收。
5、負責協(xié)調社會(huì )、主管部門(mén)及四鄰關(guān)系。
二、乙方責任
1、必須嚴格按照施工圖紙和現行施工質(zhì)量驗收規范進(jìn)行施工。
2、必須聽(tīng)從甲方和上級主管部門(mén)、監督、監理的指揮，配合檢查，執行處理意見(jiàn)。
3、認真組織施工，編制施工進(jìn)度計劃，質(zhì)量保證措施、施工安全措施、技術(shù)節約措施、主要技術(shù)要求的技術(shù)經(jīng)濟指標等，嚴格執行措施條款，確保工程質(zhì)量。
4、提供材料使用計劃，在各種材料使用前7天內向甲方提出書(shū)面材料用量計劃。
5、編制現場(chǎng)文明施工措施，加強文明施工管理，保證道路暢通，并懸掛文明施工和安全施工圖片。負責每天將施工現場(chǎng)清理干凈，材料、架材堆放整齊，現場(chǎng)無(wú)長(cháng)流水、無(wú)長(cháng)明燈，場(chǎng)地無(wú)積水和生活垃圾，達到文明施工的要求。
6、嚴格安全施工管理，明確事故責任，確保安全施工，杜絕事故的發(fā)生。如發(fā)生安全事故，一切責任均由乙方負責承擔。
7、提供所有所需的施工人員、機械架材及生產(chǎn)工具、支撐模板(包括支模用的鐵釘、鐵絲、穿線(xiàn)用的鋼絲、鋼筋綁扎用的扎絲等)，腳手架桿、板、扣件等，測量設備及小型用具鋼尺、線(xiàn)繩、線(xiàn)墜等，并承擔其全部費用。
8、已竣工工程未交工前，負責已完工程的成品保護。
9、乙方對分部、分項工程、隱蔽工程自檢合格后，經(jīng)甲方監理、質(zhì)檢站驗收合格后，方可進(jìn)入下道工序。
10、如因乙方未按圖紙施工或未按甲方要求施工造成施工不合格而返工等后果，乙方負責承擔由此引發(fā)的一切損失和費用。
11、人為造成材料半成品損壞的，按照實(shí)際價(jià)格從撥付人機費內扣除。
12、乙方不得將工程轉包，如轉包，甲方有權中止合同，下余人機費甲方拒付。
13、施工現場(chǎng)的臨時(shí)用電應嚴格按照操作規程進(jìn)行，嚴格執行三相五線(xiàn)制，臨時(shí)用電所用的電料必須合格，接電后把閘刀蓋蓋好，確保用電安全。
第七條 工程變更
本項目承包范圍內無(wú)任何計時(shí)工，停水、停電、圖紙變更、機械故障等原因引起的停工，工人的生活費、人工費及機械架材的停滯費等，均由乙方承擔，甲方不承擔任何費用。如遇第三方要求或不可抗力造成停工的，甲方應按照乙方完成工程量的人機費結算，并在10天內一次性付清人機費給乙方。如需要工人在工地等待的按30元/天/人的補助計算標準支付給乙方。補助期限最長(cháng)不得超過(guò)20天。
本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執一份，本協(xié)議自簽訂之日起生效，至人機費撥付完畢之日失效。
未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方負責人： 乙方負責人：
身份證號碼： 身份證號碼：
聯(lián)系電話(huà)： 聯(lián)系電話(huà)：
年 月 日 年 月 日
2022建筑施工合同9
發(fā)包方：_________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）甲方身份證號：_________________
承包方：_________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）乙方身份證號：_________________
根據國家有關(guān)法律法規的規定。乙方承包甲方私有住宅樓工程全部的建筑施工。經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。雙方共同遵守、嚴格履行、任何一方如有違反應承擔違約責任。
一、工程名稱(chēng)：_________________私有住宅樓一棟
二、承包范圍及內容：_________________按設計圖紙土建工程+0.000以上主體工程及粗裝修。內容包括：_________________全部磚砌體、模板、鋼筋綁扎、混凝土澆筑、內外墻所有建筑材料的`場(chǎng)內垂直運輸。
三、承包方式：_________________包工不包料。
四、包工工資：_________________按建筑面積每平方米190元（包括模板支撐施工用的機械、墻體的粗裝修）。
五、面積計算：_________________單屋頂面積邊對邊丈量計算。
六、工程結算：_________________
�。�1）、其它項目結算：_________________地圈梁按零工計算。墻體裝修按元/層，地板按元/平方米，其他費用均包括在面各積造價(jià)內。乙方不得無(wú)理要求補助其他費用。
七、工資支付：_________________乙方施工完每層樓面板后按該層面積造價(jià)的預付工資。粗裝修完工后再預付工資。
八、工程工期：_________________初定8月1日開(kāi)工、工期5個(gè)月、其中主體工程3個(gè)月，裝修2個(gè)月，_____年_____月_____日完成主體，_____年_____月_____日完成全部裝修工程。如因甲方原因延誤工期，工期可往后順延。
九、甲方職責：_________________甲方在施工中及時(shí)提供各種建筑材料、并提供施工技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)、提供施工圖紙二份及相關(guān)輔助資料，按是支付承包工資。
十、乙方責任：_________________
�。�1）、工程質(zhì)量：_________________乙方必須按圖施工、服從甲方管理，在材料使用中鼓勵節約、杜絕浪費、保證質(zhì)量。如乙方在施工中出現質(zhì)量問(wèn)題，乙方必須負責返工和承擔返工費用。施工保養由甲方負責。
�。�2）、乙方在施工中應規范操作、安全施工，由甲方支付1000元保險費。對于自身和其它的安全負由乙方負責，任何安全事故責任完全由乙方負責。
�。�3）、工期：_________________乙方應嚴格按照本合同約定工期完工。計劃并安排好各道施工程序。除正常保養停工以外，正常施工期間乙方不得無(wú)故停工或退場(chǎng)，乙方無(wú)故停工或退場(chǎng)經(jīng)甲方催促三次以上仍未復工，甲
方有權終止合同，另?yè)袼耸┕�，原剩余工程款不得支付�?/p>
十一、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行商定。
十二、本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方（簽字蓋章）：_________________
乙方（簽字蓋章）：_________________
_____年_____月_____日
2022建筑施工合同10
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑管理條例》和相關(guān)法律、法規的相關(guān)規定，甲方將承包的廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房的基礎工程單項承包給乙方，本著(zhù)公開(kāi)、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂合同如下：
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房基礎工程。
2、工程地址：千佛崖一組洞子口矛地灣。
3、工作內容：基礎工程中的基槽土方清理、砼的上料攪拌、運輸、澆筑。
4、工程規模：大小住戶(hù)約40戶(hù)左右。
二、工程造價(jià)和付款方式：
1、砼的上料攪拌、運輸、澆筑等全過(guò)程按70元/m(包括清理基礎余土，砼振動(dòng)棒、電機小型機具等)計算。
2、付款方式：
�、俨挥韪督痤~;
�、谥型景垂こ踢M(jìn)度的工程量可借支;
�、墼碌装赐瓿晒こ塘扛犊傇靸r(jià)的80%;
�、芄こ炭⒐�，經(jīng)驗收合格后按實(shí)際完成工程量計算的總金額，減去借支和已付工程款、保修金后，30日內付清余款。
三、工程質(zhì)量：合格。
四、工程保修金：甲方按總造價(jià)的.3%計算，扣除乙方所承擔工程的質(zhì)量保修金，等甲方竣工交付給業(yè)主后30日內退還給乙方。
五、甲方責任
1、甲方向乙方提供職工的食宿及各種施工場(chǎng)地。
2、甲方向乙方提前將各種建筑主要 (水泥、沙石)，攪拌機組織進(jìn)場(chǎng)，一次性向乙方提供斗車(chē)五架。
3、甲方按合同約定給乙方組織好資金的支付，施工的各種技術(shù)指標工作。
六、乙方責任
1、乙方必須嚴格按甲方和業(yè)主提供的施工圖紙，變更通知單進(jìn)行施工。
2、合同簽訂后，乙方應立即組織各種施工人員、各種機具、建筑輔材進(jìn)入施工場(chǎng)地。
3。乙方必須嚴格按建筑質(zhì)量、安全管理條例、各種規章制度進(jìn)行管理和文明施工，并嚴格按照安全生產(chǎn)紀律、操作規程進(jìn)行管理和施工，嚴禁酒后上班等，如有違反發(fā)生的一切傷亡事故的一切經(jīng)濟責任和民事法律責任由乙方自行負責。
4、乙方在施工過(guò)程中，如不按施工圖、變更通知、現行規范規定施工，所造成的返工一切經(jīng)濟損失和工程延誤時(shí)間一律由乙方負責。
5、乙方如有偷賣(mài)、損壞甲方建筑材料、機具、食宿住處的設施的經(jīng)濟損失按現有價(jià)格的兩倍懲罰。
6、乙方在施工現場(chǎng)施工時(shí)，堅持文明施工，以人為本，密切同甲方和業(yè)主配合，并和當地領(lǐng)導、父老鄉親搞好團結，服從領(lǐng)導管理，使施工能夠順利進(jìn)行。
七、單方違約：按總造價(jià)的5%進(jìn)行罰款。
八、本合同一式同等的法律效力，待工程余款付清后自動(dòng)失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
2022建筑施工合同11
發(fā)包方：_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)________________
承包方：_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)__________________
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，就甲方委托乙方建造_____________工程，簽訂以下協(xié)議：_________________
一、工程內容：_________________
________________主體框架結構工程(詳見(jiàn)圖紙)。以上項目均按雙方會(huì )審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。
二、工期：_________________
1、開(kāi)工日期：_________________本項目工程工期從_____________年_____________月_____________日起至_____________年_____________月_____________日止，共________________個(gè)日歷天。開(kāi)工日期以開(kāi)始正式施工開(kāi)始算起。
2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書(shū)面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時(shí)移交施工場(chǎng)地則工期順延。
4、發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
三、工程合同價(jià)款：_________________
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價(jià)款為人民幣_____________：_________________。若施工過(guò)程中甲方有變更需要增加工程，則按實(shí)結算。
四、承建方式
乙方對建筑工程包工、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、甲方負責提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經(jīng)雙方確認方可進(jìn)料施工。
2、施工期間甲方負責甲方施工發(fā)生的水電費用。
五、工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：_________________
(1)合同生效后，發(fā)包人按時(shí)直接向承包人支付工程款：_________________支付次數分三次支付。
第一次：_________________工人進(jìn)場(chǎng)后____________月____________日預付總工程費用的____________%。
第二次：_________________工程進(jìn)入第二階段____________月____________日預付總工程費用的____________0%。
第三次：_________________工程進(jìn)入最后階段____________月____________日付總工程費用的____________%。
(2)此合同所描述款項不含稅金。
六、工程質(zhì)量要求：_________________
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關(guān)古建筑施工規范進(jìn)行施工。在施工過(guò)程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發(fā)現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進(jìn)行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方負責承擔。
2、施工過(guò)程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。
七、工程竣工驗收結算：_________________
乙方于竣工后____________天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后____________天內組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗收，并于驗收后____________天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見(jiàn)。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的`簽證清單進(jìn)行結算，并于____________個(gè)工作日內結算完畢。
八、延期違約責任：_________________
乙方必須在施工期內按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣____________元;若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣____________元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書(shū)面要求，甲方在三天內書(shū)面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進(jìn)行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟損失由甲方負責。
九、質(zhì)保內容
質(zhì)保內容按有關(guān)建筑施工驗收規范標準執行。
十、質(zhì)保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程、水電工程質(zhì)保期為_(kāi)___________個(gè)月。保養期從竣工驗收之日開(kāi)始計算，保養期滿(mǎn)后由乙方以書(shū)面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規定：_________________
1、施工期間，甲方因故進(jìn)行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發(fā)出修改書(shū)或修改圖紙。如乙方發(fā)現有不妥之處，應提前二天以書(shū)面形式上報甲方，經(jīng)甲方及設計部門(mén)處理后再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。
2、施工期間，乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作，落實(shí)各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。
3、甲方負責現場(chǎng)工地的關(guān)系協(xié)調，以確保乙方施工進(jìn)度。
4、乙方派出專(zhuān)人與甲方保持聯(lián)絡(luò )，協(xié)調現場(chǎng)施工。乙方承建的土建項目，應與相關(guān)安裝工序密切配合，要求應用書(shū)面聯(lián)系。
十二、合同生效與終止：_________________
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿(mǎn)，甲方將款項結清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協(xié)商解決�？裳a簽有關(guān)協(xié)議，補簽有關(guān)協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話(huà)：_______________________ 電話(huà)：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
2022建筑施工合同12
甲方（委托人）：
乙方（居間人）：
本著(zhù)優(yōu)勢互補、互惠互利的經(jīng)營(yíng)宗旨，為了更好的開(kāi)拓市場(chǎng)，擴大企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，根據《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依據平等自愿、等價(jià)有償的原則，達成如下協(xié)議：
一、委托事項
1.1乙方接受甲方委托，負責就工程項目（以下稱(chēng)該工程項目），引薦甲方參加該項目的公開(kāi)招投標/議標/談判，向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專(zhuān)業(yè)承包施工合同。
1.2“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方未與建設單位簽訂該工程項目專(zhuān)業(yè)承包施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯(lián)絡(luò )、協(xié)助、撮合等服務(wù)的`，均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務(wù)
2.1乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息，并有義務(wù)協(xié)助甲方對該工程項目進(jìn)行實(shí)地考察。
2.2乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的信息真實(shí)可靠。如果乙方提供的信息不真實(shí)，乙方無(wú)權取得居間報酬。
2.3乙方應保證該工程項目真實(shí)可靠、資金到位、各種施工手續齊全，能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實(shí)，按照本合同第二條第2款執行。
2.4乙方應盡到作為居間人的慎謹和誠實(shí)義務(wù)。如果甲方與建設單位簽訂了該工程項目專(zhuān)業(yè)承包施工合同，在甲方的工程施工過(guò)程中，乙方仍有義務(wù)負責協(xié)調好甲方與建設單位的關(guān)系。
三、甲方義務(wù)
3.1甲方負責提供資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執照等相關(guān)資料；負責標書(shū)的編制。
3.2如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專(zhuān)業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務(wù)，與乙方無(wú)關(guān)。
3.3如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時(shí)間和支付方式
4.1本項目居間報酬為
4.2居間成功后，隨著(zhù)建設單位撥付工程款的進(jìn)度支付居間報酬。
4.3甲方可以轉賬或現金的方式支付。
五、居間活動(dòng)費用的承擔
居間活動(dòng)費用是指乙方為完成委托事項實(shí)際支出的必要費用和勞務(wù)費用等。乙方無(wú)論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動(dòng)費用。
六、保密事項
6.1甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
6.2乙方不得以其在居間過(guò)程中獲取的甲方商業(yè)秘密而做出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
七、合同終止
7.1本合同簽字生效后，如果_____年____月____日，乙方仍未完成居間任務(wù)的，本合同自動(dòng)終止。
7.2如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
7.3甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時(shí)，本合同終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會(huì )仲裁。
九、其他事項
9.1乙方不得將本合同委托事項進(jìn)行轉委托。
9.2乙方不得以取得的居間報酬向建設單位或者建設單位的工作人員行賄；如果有，則由乙方自行承擔法律責任。
9.3本合同一式二份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方（簽章）：_______
乙方（簽章）：_______
簽訂日期：_______年_______月_______日
2022建筑施工合同13
__________建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(發(fā)包人名稱(chēng))：
根據__________建筑工程總公司(承包人名稱(chēng))(以下稱(chēng)“承包人”)與___________建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(發(fā)包人名稱(chēng))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)包人”)于______年______月______日簽訂的__________建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生食堂工程(項目名稱(chēng))建筑工程標段施工承包合同，承包人按約定的金額向發(fā)包人提交一份預付款擔保，即有權得到發(fā)包人支付相等金額的預付款。我方愿意就你方提供給承包人的預付款提供擔保。
1.擔保金額人民幣(大寫(xiě))______萬(wàn)元(￥______萬(wàn)元)。
2.擔保有效期自預付款支付給承包人起生效，至發(fā)包人簽發(fā)的進(jìn)度付款證書(shū)說(shuō)明已完全扣清止。
3.在本保函有效期內，因承包人違反合同約定的義務(wù)而要求收回預付款時(shí)，我方在收到你方的書(shū)面通知后，在7天內無(wú)條件支付。但本保函的擔保金額，在任何時(shí)候不應超過(guò)預付款金額減去發(fā)包人按合同約定在向承包人簽發(fā)的`進(jìn)度付款證書(shū)中扣除的金額。
4.發(fā)包人和承包人按《通用合同條款》第15條變更合同時(shí)，我方承擔本保函規定的義務(wù)不變。
擔保人：_________________建設銀行(蓋單位章)
法定代表人或其委托代理人：___________________________(簽字)
地址：________________
郵政編碼：_________________
電話(huà)：______________
傳真：______________
______年______月______日
2022建筑施工合同14
發(fā)包人(甲方)：________________________
承包人(乙方)：________________________
雙方遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，就本建設工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程概況
工程名稱(chēng)：____________________________。
工程地點(diǎn)：____________________________。
工程內容：____________________________。
2、工程承包范圍
承包范圍：_____________________面積為準。
3、合同工期
開(kāi)工日期：______年______月______號。
坯房竣工日期：______年______月______號。(中途如有下雨一天則往后推遲一天)
竣工日期：______年______月______號。
合同工期總日歷天數：______天。
4、工期延誤:因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延。
(1)設計變更和工程量增加。
(2)一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過(guò)______小時(shí)。
(3)不可抗力自然條件。
5、工程竣工:乙方必須按照協(xié)議書(shū)約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協(xié)議書(shū)約定的竣工日期竣工的，乙方承擔違約責任。
6、工程質(zhì)量標準:__________縣質(zhì)量檢測局為準。(不包括材料質(zhì)量)
7、合同價(jià)款
金額：建筑面積每平方米￥______元________建筑面積的總平方米。
工程預支款：￥______萬(wàn)元。
竣工日付款：余下總金額的______%。
工程款結算：檢測工程竣工日后______個(gè)月內無(wú)任何施工質(zhì)量問(wèn)題則結清所欠佘款。
8、組成合同的文件
(1)本合同協(xié)議書(shū)。
(2)標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件。
(3)圖紙
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
9、乙方向甲方按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。
10、乙方在施工過(guò)程中所需用的.建材必需提前____天向甲方提出書(shū)面申請，甲方則需及時(shí)提供全部建筑不得誤工，保證施工期間的暢通。乙方在施工過(guò)程中如有造成不必在的浪費則按照市價(jià)賠償。
11、甲方有權對乙方工程實(shí)施監督。在豬舍內部結構中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過(guò)程中不得隨意調動(dòng)乙方的施工人員。
12、本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包人承包人分別保存一份。
13、合同生效。
合同訂立時(shí)間：____________年_______月______日。
合同訂立地點(diǎn)：_______________________________。
本合同雙方約定_______________________________后生效。
發(fā)包人：(簽名)____________
電話(huà)：______________
住所：____________________
承包人：(簽名)____________
電話(huà)：______________
住所：____________________
2022建筑施工合同15
發(fā)包方(甲方)：_________________
承包方(乙方)：_________________
茲有乙方現承包甲方發(fā)包的工程，根據有關(guān)法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致，達成如下條款，并共同遵守執行。
一、工程概況：
1、工程名稱(chēng)：_________________
2、工程地點(diǎn)：_________________
3、承包內容：_________________
4、承包范圍：_________________
5、承包方式：_________________
6、質(zhì)量要求：_________________
7、工期要求：_________________
二、甲方工作：
1、甲方指派為駐工地代表，負責履行本合同的相關(guān)事宜，全面、全權負責現場(chǎng)的管理工作，對乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明等工作進(jìn)行監督、檢查。
2、負責向乙方提供臨時(shí)水電。
三、乙方工作：
1、乙方為駐工地代表，常駐現場(chǎng)，負責履行合同范圍內的應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，服從甲方工地代表的監督和管理。
2、做好承包范圍內各相關(guān)工種間的交叉配合工作，竣工驗工前的成品保護工作由乙方負責。
3、未經(jīng)甲方同意，不得擅自拆改原建筑結構或設備管線(xiàn)。
四、關(guān)于質(zhì)量的約定：
1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說(shuō)明及設計變更等進(jìn)行施工，工程質(zhì)量達到施工合同要求，相關(guān)質(zhì)量驗收規范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作為本工程的質(zhì)量評定驗收標準。
2、如因乙方責任原因造成質(zhì)量不合格或不能通過(guò)驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
五、關(guān)于工期的約定：
1、如因甲方不能按約給付乙方工程進(jìn)度款而影響工期，工期順延。
2、如因乙方責任造成中途無(wú)故停工、窩工而影響工期，工期不順延。
3、因氣候等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。
六、關(guān)于價(jià)款和結算的約定：
1、雙方商定本工程合同承包價(jià)格每平米__________元(人民幣)。
2、本承包價(jià)格包含人工費。
3、付款方式：_________________現金
a、開(kāi)工后1日內，甲方付款10000元作為乙方的前期進(jìn)場(chǎng)費。
b、施工每100米后，甲方結款一次
e、余款5%元待壹年后結清。
七、關(guān)于材料的約定：
1、甲方負責聯(lián)系及時(shí)提供乙方所需材料，并按時(shí)到場(chǎng)。經(jīng)乙方驗收入庫后，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價(jià)賠償。
2、乙方須在預算定額范圍內使用材料(包括臨時(shí)電)，材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，并在承包價(jià)格中相應扣減。
3、所有進(jìn)場(chǎng)甲方的供材，乙方不得擅自挪用。
八、關(guān)于安全生產(chǎn)的約定：
1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議，作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門(mén)的規章制度，以及對文明現場(chǎng)和安全生產(chǎn)的要求。
3、乙方須嚴格遵守安全協(xié)議中的條款，嚴禁在施工現場(chǎng)發(fā)生違法亂紀等行為。
九、關(guān)于違約責任的約定：
1、乙方須自行完成本施工任務(wù)，嚴禁乙方將本項目再次進(jìn)行分包或轉包。
2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金_______________元。
3、乙方必須給進(jìn)場(chǎng)施工的工作人員購買(mǎi)人身保險，在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財產(chǎn)損失，由乙方承擔經(jīng)濟賠償責任。
4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失，由乙方負責經(jīng)濟賠償，且甲方有權單方終止本合同。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，履行完畢后即終止。其中未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方(簽章)：_________________
乙方(簽字)：_________________
發(fā)包人（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
承包人（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本房屋建筑修繕及裝修工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng)：______________________。
工程地點(diǎn)：______________________。
資金來(lái)源：______________________。
工程內容及性質(zhì)：______________________。
工程立項批準文號：______________________。
二、工程承包范圍及方式
承包范圍：______________________。
承包方式：______________________。
三、合同工期
開(kāi)工日期：_________竣工日期：_________。
合同工期總日歷天數：_________天。
四、質(zhì)量標準與驗收
1、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時(shí)，應向乙方支付由此增加的費用。
2、甲，乙雙方應及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的.檢查與驗收手續，手續以簽單為準。甲方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收，乙方可以自行驗收，甲方應予承認。甲方要求復驗時(shí)，乙方按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成的窩工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，工期也予順延。
五、工程款支付方式
1、工程價(jià)款及結算合同一經(jīng)簽訂，甲方以甲，乙雙方共同確認的預算價(jià)款作為依據，按以下約定支付工程款：乙方進(jìn)場(chǎng)前_____日內，甲方應付總工程款的_____%，計（大寫(xiě)）_______元整；
2、當工期進(jìn)度過(guò)半甲方第二次付總工程款的_____%，計（大寫(xiě)）_____________元整；
3、剩余尾款待甲方對工程竣工驗收后結算，計（大寫(xiě)）_____________元整；工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關(guān)資料交送甲方，甲方結清尾款。
六、合同文件的組成
本合同組成文件包括：
本合同協(xié)議書(shū)、中標通知書(shū)、投標書(shū)及其附件、本合同合同條款、標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件、圖紙及作法說(shuō)明、工程量清單、工程報價(jià)單或預算書(shū)。
雙方就本工程簽訂的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應進(jìn)行補償。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、維修約定
1、本工程交工后，乙方在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起，為_(kāi)_____個(gè)工作日。
2、因甲方使用不當或甲方的其他原因引起的質(zhì)量問(wèn)題，乙方實(shí)行有償維修。
3、甲方在使用過(guò)程中要求更改或增加項目時(shí)，乙方實(shí)行有償服務(wù)。
十、合同生效
1、合同訂立時(shí)間_________年_________月_________日；
合同訂立地點(diǎn)：____________________；
雙方約定本合同自_________生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式_____份，甲乙雙方各執_____份。
發(fā)包人：
______年____月_____日
承包人：
______年____月_____日
【建筑施工合同】相關(guān)文章：
建筑施工承包施工合同12-12
建筑施工合同04-22
建筑施工的合同02-14
建筑模板施工合同04-21
建筑施工勞務(wù)合同04-25
建筑施工合同模板04-07
建筑施工合同【推薦】11-19
簡(jiǎn)易建筑施工合同12-12
工程建筑施工合同12-13