精品施工合同

　　隨著(zhù)法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同的法律效力與日俱增，合同的簽訂是對雙方之間權利義務(wù)的最好規范。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的精品施工合同，希望能夠幫助到大家。

　　精品施工合同 篇1

　　甲方：

　　乙方______________(身份證號： )以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方

　　依照《中華人民共和國合同法》及國家相關(guān)法律、法規和相關(guān)規定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲、乙雙方就皮條孫西小孫莊（工程）建筑施工承包事宜協(xié)商達成一致。訂立本合同。

　　第一條 工程概況

　　工程名稱(chēng)：皮條孫西小孫莊舊村改造。

　　工程地點(diǎn)：皮條孫西小孫莊。

　　承包形式：木工大包。

　　第二條 工程承包范圍

　　甲方將皮條孫西小孫莊舊村改造新農村工程，約______㎡,以_______元/㎡人民幣的造價(jià)，約計____________________萬(wàn)元，發(fā)包給乙方承建。

　　第三條 工程工期

　　計劃開(kāi)工日期：20xx年____月____日，計劃完工日期：20xx年_____ 月____日，總日歷天數________天。

　　第四條 工程質(zhì)量標準

　　所承包工程范圍內的工程質(zhì)量必須達到合格。

　　第五條 甲方責任和義務(wù)

　　1、負責統一制定各項管理目標，組織編制施工計劃、物資需用量計劃表，實(shí)施對工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工、計量檢測、實(shí)現化驗的控制、監督、檢查和驗收。

　　2、負責與業(yè)主、監理、設計及有關(guān)部門(mén)工作聯(lián)系，協(xié)調現場(chǎng)工作關(guān)系。

　　3、按本合同約定，向乙方支付勞動(dòng)報酬。

　　4、統籌安排、協(xié)調解決乙方施工人員生活臨時(shí)設施、用水、用電等。

　　第六條 乙方責任和義務(wù)

　　遵守國家政策和法律法規；遵守甲方企業(yè)的相關(guān)規章制度，做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動(dòng)保護等工作。

　　施工承包合同 篇4

　　合同編號：

　　訂立合同雙方：

　　定作人：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　定作人法定代表(負責)人：

　　簽約人：

　　定作人承辦單位：

　　聯(lián)絡(luò )人：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　定作人機構地址：

　　傳真電話(huà)：

　　承攬方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　承攬方法定代表(負責)人：

　　簽約人：

　　承攬方營(yíng)業(yè)執照：

　　施工資質(zhì)：

　　承攬方施工項目經(jīng)理：

　　手機：

　　承攬方機構地址：

　　傳真電話(huà)：

　　銀行開(kāi)戶(hù)許可證：

　　開(kāi)戶(hù)行：

　　帳戶(hù)：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關(guān)法律法規的規定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務(wù)及經(jīng)濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：

　　第一條標的

　　本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為：_______元。

　　第二條制作grc裝飾件規格、單價(jià)(單價(jià)款單位：平方米/人民幣元)略。

　　注：以上每平方米grc裝飾件固定結算價(jià)，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實(shí)際測量平方米為準。

　　第三條工程概況及承包范圍

　　1、工程名稱(chēng)：_______郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀(guān)裝飾工程；

　　2、工程地點(diǎn)_______郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現場(chǎng)；

　　3、承包范圍：grc裝飾件安裝，藝術(shù)修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷；

　　4、承包方式：包工包料(grc裝飾材料廠(chǎng)商：_______)；

　　5、工程造價(jià)：本工程總造價(jià)按乙方于_______年_______月_______日上午參加_______組織的工程招標會(huì )上中標單價(jià)，竣工按中標單價(jià)及實(shí)際工程量決算。

　　第四條工程期限與保障責任

　　1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計_______天；

　　2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時(shí)間在原定工期外順延；

　　3、因現場(chǎng)停水、停電、運輸進(jìn)場(chǎng)障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。

　　第五條甲方責任

　　1、提供現場(chǎng)施工用水、電、堆放材料場(chǎng)地及施工人員食、宿臨時(shí)用房；

　　2、提供施工用雙排腳手架；

　　3、負責施工現場(chǎng)各施工單位間的協(xié)調工作；

　　4、嚴格監督施工質(zhì)量，組織工程驗收。

　　第六條乙方責任

　　1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質(zhì)單、合格證等；

　　2、認真組織施工，嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工；

　　3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任；

　　4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作；

　　5、因乙方責任工程質(zhì)量不符合合同要求，乙方應無(wú)償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　第七條工程付款及結算方式

　　1、本工程全部工程造價(jià)及結算方式按下列方式辦理：本工程已經(jīng)招標認價(jià)、原預算單價(jià)甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價(jià)計算工程量，據實(shí)計算匯總工程總價(jià)款；

　　2、乙方帶料進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始施工_______日內，甲方撥付工程總價(jià)_______%的工程款；

　　3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起_______日內，再撥付工程總價(jià)_______%；

　　4、工程質(zhì)保金為工程總價(jià)_______%，質(zhì)保期_______年。質(zhì)保金在_______年后無(wú)工程質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，于_______年_______月_______日付清。

　　第八條施工及竣工驗收

　　1、安裝要符合歐式裝修風(fēng)格，線(xiàn)條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實(shí)際藝術(shù)效果；

　　2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經(jīng)甲、乙雙方現場(chǎng)代表簽字作為合同附件進(jìn)入決算，否則乙方有權拒絕施工。

　　3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過(guò)七日未予答復時(shí)，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。

　　第九條乙方服務(wù)承諾

　　1、乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少于_______年，如出現質(zhì)量問(wèn)題，乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內免費維修，超過(guò)兩年維修只收取材料費，維修保證_______小時(shí)趕到現場(chǎng)；

　　2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進(jìn)行終身維護；

　　3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進(jìn)行維修，但要收取材料費。

　　第十條雙方違約責任

　　1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)扣減合同價(jià)款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除_______‰違約金。

　　2、甲方未按合同規定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_______元的違約金。

　　3、乙方未按合同要求的.時(shí)間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_______元違約金。

　　4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款時(shí)加罰違約金。

　　第十一條糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第_______種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交_______仲裁委員會(huì )仲裁；

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十二條附則

　　1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　簽約人：簽約人：

　　簽約地點(diǎn)：

　　簽約日期：年月日

　　精品施工合同 篇2

　　甲方：地址：乙方：地址：甲方根據工程施工需要，委托乙方安裝施工設備壹臺。為明確雙方權利和義務(wù)，經(jīng)雙方充分協(xié)商訂立本合同。

　　一、項目概況

　　1、工程項目名稱(chēng)：。

　　2、安裝地點(diǎn)：。

　　3、設備名稱(chēng)：施工升降機。

　　4、設備型號、規格：。

　　5、設備制造單位：。

　　6、安裝總高度：69米。

　　二、承包方式；由乙方承包安裝、頂升加節、附著(zhù)、拆卸及驗收檢測。

　　三、承包費用

　　1、安裝的費用為每臺18000。00元整）安裝到69米（含人工費及檢測費等費用）。

　　2、附著(zhù)費用為每道

　　元整。

　　四、付款方式第一次安裝完畢現場(chǎng)驗收后預付13000。00元整，全部安裝并驗收合格后再一次性支付所有余款為5000。00元整。

　　五、甲方責任

　　1、負責施工現場(chǎng)的“二通一平”（通路，通電，場(chǎng)地平整）。

　　2、按合同所規定時(shí)間付款。

　　3、配合進(jìn)行現場(chǎng)戒備，甲方無(wú)關(guān)人員和其他人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入工作范圍。

　　4、指派專(zhuān)職安全員對乙方施工安全監督檢查。

　　5、電梯日常使用的操作司機和指揮由甲方自行負責，不屬于乙方的員工編制。

　　六、乙方義務(wù)

　　1、向甲方提供安裝單位營(yíng)業(yè)執照資歷質(zhì)證和安全生產(chǎn)許可證復印件并加蓋公章。

　　2、編制安裝施工方案，方案必須有編制人、審核人和技術(shù)負責人簽名并加蓋公章。方案內容包括：

　�。�1）工程概況

　�。�2）作業(yè)前準備

　�。�3）安裝施工方法和步驟

　�。�4）安全技術(shù)措施

　�。�5）其他有關(guān)內容

　　3、乙方必須向作業(yè)人員提供合格的安全防護用具（如安全帽、安全帶等）。

　　4、乙必須指定現場(chǎng)作業(yè)負責人和現場(chǎng)安全負責人。

　　5、本次安裝作業(yè)開(kāi)工前，乙方有義務(wù)按設備使用地施工安全監督站的要求，提供各項資料（設備生產(chǎn)制造許可證、產(chǎn)品合格證、使用說(shuō)明書(shū)�；�礎隱蔽驗收等資料由甲方提供）。經(jīng)本地施工安全監督站核準后方能開(kāi)工（工程未報建除外）。

　　6、設備安裝完畢后，在自檢合格的基礎上，由乙方負責向本地施工安全檢測受理中心申請檢驗，甲方應配合乙方，按要求提供自己需要提供的'資料，設備檢測至合格。由于乙方原因引起的不合格項目，乙方負責進(jìn)行整改，如由于甲方原因引起的不合格項目，應由甲方負責。

　　7、設備進(jìn)行安拆作業(yè)前，必須進(jìn)行安全技術(shù)交底，全體作業(yè)人員必須嚴格遵守安全生產(chǎn)規章制度和操作規程。

　　8、乙方應當服從甲方的安全生產(chǎn)管理。乙方對本次安裝作業(yè)的相應安全事故承擔法律和經(jīng)濟責任。

　　七、補充條款

　　八、本合同自雙方簽字蓋章，收到使用單位安裝費用之日起生效。

　　九、本合同一式貳份，甲乙雙方各一份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：有限公司

　　甲方代表（簽章）：

　　乙方代表（簽章）：

　　合同訂立日期

　　精品施工合同 篇3

　　甲方（合作單位）：

　　乙方（合作單位）：

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，在平等互利誠實(shí)信用的原則下，就有限公司開(kāi)發(fā)的“廣場(chǎng)”等建設項目達成一致合作意見(jiàn)，訂立本協(xié)議，具體如下：

　　一、合作內容：本協(xié)議所包含的合作工程內容為：“廣場(chǎng)”五星級酒店（用地50畝左右，規劃建筑面積5.5萬(wàn)平方米左右）具體規模以相關(guān)項目施工圖紙為準。工程地點(diǎn)在天北XX。

　　二、合作方式：雙方確定本協(xié)議合作內容的合作方式：“廣場(chǎng)”____區工程項目由乙方墊資實(shí)施。

　　三、工程支付方式

　　1、本工程無(wú)工程預付款。

　　2、本工程施工完成三層時(shí)甲方支付乙方已完工程量的75%工程款。

　　3、本工程施工完成主體封頂時(shí)甲方支付乙方總工程量的75%工程款。

　　4、本工程施工完成全部工程量甲方支付乙方總工程量的15%工程款。

　　5、本工程竣工驗收合格甲方支付乙方總工程量的5%工程款。

　　6、剩余5%工程款為質(zhì)量保修金，保修期兩年屆滿(mǎn)付清工程款。

　　本協(xié)議簽訂后，乙方向甲方支付工程履約保證金佰萬(wàn)元整，本工程完成至正負零時(shí)甲方向乙方返還全部的工程履約保證金。

　　四、施工期

　　1、________年____月____日施工人員進(jìn)場(chǎng)，____區項目動(dòng)工。

　　2、年月開(kāi)始對____區其他項目建設施工。

　　3、本協(xié)議所有項目于________年____月____日完工。

　　五、工程計價(jià)及結算

　　1、本協(xié)議合作內容所含工程項目工程造價(jià)按年國家統一定額及年建筑安裝工程費用定額進(jìn)行計價(jià)、結算。

　　2、執行二類(lèi)工程上限取費。

　　3、施工合同簽訂采用可調價(jià)經(jīng)濟簽證材料差價(jià)合同形式。

　　4、材差按市場(chǎng)價(jià)計入（計取稅金、運費及材保費）

　　5、人工工資調差按同時(shí)期當地政府相關(guān)文件執行。

　　6、經(jīng)濟簽證累計超過(guò)貳拾萬(wàn)元的隨工程進(jìn)度款支付。

　　7、工程竣工四個(gè)月之內完成該工程的結算內容。

　　六、違約責任

　　1、因乙方責任（如資金短缺等），乙方未能按本協(xié)議完成合作內容所約定的工程項目，每逾期一天，按未完成工程量造價(jià)每日千分之二處罰。中途停工達一周的，每日千分之二進(jìn)行處罰。中途停工達半月的，甲方有權解除合同，乙方支付甲方合同工程總造價(jià)百分之二的違約金。

　　2、因乙方原因工程質(zhì)量未達到合格要求，則乙方賠償該工程的.實(shí)際全部損失。

　　3、因甲方責任（如前期施工手續或三通一平等），使乙方無(wú)法完成合作內容所約定的工程項目，造成的逾期由甲方按照違約責任第

　　1、條的相關(guān)金額支付給乙方，并相應順延施工工期。

　　4、甲方未按本協(xié)議支付工程款，每逾期一天，則甲方支付乙方應付款額每日千分之二的違約金。

　　5、施工臨時(shí)排污費、臨時(shí)設施管理費、環(huán)保費等需乙方辦理的相關(guān)費用由乙方承擔，甲方配合辦理。民工工資保證金由甲方統一交納，支付乙方進(jìn)度款和結算款時(shí)分期扣返�？鄯禃r(shí)甲方須提供乙方相應發(fā)票。

　　七、甲、乙雙方招標程序完成，另行簽訂施工合同，合同內容如和本協(xié)議有沖突的以本協(xié)議為準。

　　八、本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各持貳份。自雙方簽字蓋章、乙方支付保證金后生效。

　　甲方：（蓋章）

　　乙方：（蓋章）

　　xx年xx月xx日

　　xx年xx月xx日

　　精品施工合同 篇4

　　建設單位：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）

　　施工單位：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

　　經(jīng)甲、乙雙方協(xié)議，本工程由乙方負責為甲方進(jìn)行院內園林綠化工程施工，本著(zhù)互相協(xié)作，緊密配合的`原則和保證工程順利進(jìn)行，特簽訂此合同以共同遵守。

　　一、工程內容和承包方式：

　　1、工程內容包括苗木、土方工程。

　　2、按包工、包料、包工期、包質(zhì)量的大包干式承包。

　　3、園林綠化所需的材料、植物品種、數量、規格按配置方案。

　　二、工程造價(jià)：

　　乙方按工程施工范圍、施工提交一份工程預算書(shū)，按園林建筑、綠化Ⅱ類(lèi)工程標準收取，人工、材料、機械調差按施工期間有關(guān)文件執行，工程造價(jià)為人民幣元（大寫(xiě)元整）。注：附價(jià)格表一份。

　　三、付款方式：工程完工甲方初驗合格后付工程款的90%款額，剩余款額�；钇跐M(mǎn)一次性付清。（�；钇谝荒辏�

　　四、雙方責任：

　　1、施工中甲方應對乙方提供地下埋伏線(xiàn)路及管路有關(guān)圖紙，或由甲方指定人員進(jìn)行指導，如指導人員誤導損壞，由甲方負責，乙方不承擔責任。

　　2、花苗成活率不可控制，乙方應及時(shí)更換。

　�。ㄒ唬┘追截熑危�

　　1、甲方無(wú)償給乙方提供水源、電源。

　　2、組織工程竣工驗收，并按合同規定辦理結算。

　�。ǘ�）乙方責任：

　　1、按施工有關(guān)施工技術(shù)規范進(jìn)行施工。

　　2、承擔綠化工程完工后保養責任，保證綠化工程苗木成活率100%。

　　3、工程竣工后清理現場(chǎng)，做到工完場(chǎng)清。

　　五、本合同一式四份，雙方簽字生效，各執二份，具同等效力。

　　甲方（蓋章）：

　　代表（簽字）：

　　乙方（蓋章）：

　　代表（簽字）：

　　年 月 日

　　精品施工合同 篇5

　　甲方單位：

　　有限公司乙方單位：

　　廣告經(jīng)營(yíng)部甲乙雙方為明確各自的權利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，就營(yíng)銷(xiāo)中心廣告牌文字制作安裝事宜達成如下協(xié)議。

　　第一條：廣告牌文字制作

　　1、文字材質(zhì)：精工不銹鋼鈦金拉絲，外挑背打黃燈

　　第二條：工程造價(jià)及支付方式

　　2、支付方式：工程款待項目經(jīng)各相關(guān)部門(mén)驗收合格，收到乙方有效發(fā)票后一周內壹次性付清。

　　第三條：工程期限自合同簽訂后，甲方通知乙方開(kāi)始施工后，乙方應在9天時(shí)間制作完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風(fēng))工期順延。

　　第四條：雙方權利、義務(wù)甲方：

　　1、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置可以施工。

　　2、按本合同

　　第五條規定結算廣告牌的費用。

　　乙方：

　　1、自甲方通知可以現場(chǎng)施工起____日內按甲方提供的'安裝地點(diǎn)制作施工并安裝完畢。

　　2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進(jìn)行制作、安裝。如現場(chǎng)條件與施工圖紙方案不符，應及時(shí)報請甲方協(xié)商修改確定。

　　第六條：違約責任

　　1、甲方未能按本合同

　　第七條規定時(shí)間付款，每逾期____日，向乙方支付合同總金額的千分之五作為違約金并將合同工期順延。

　　2、乙方如無(wú)正當理由未能按本合同

　　第八條規定按時(shí)制作、安裝完成戶(hù)外廣告牌，每逾期____日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

　　3、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責，工期順延，乙方有權就實(shí)際施工情況要求甲方繼續支付已完成部分的費用。本合同一式貳份，甲方持壹份，乙方持壹份。甲方簽字（蓋章）

　　乙方簽字（蓋章）

　　________年____月____日

　　________年____月____日

　　精品施工合同 篇6

　　甲方（全稱(chēng)）：

　　乙方（全稱(chēng)）：

　　丙方（全稱(chēng)）：

　　依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律條件、行政法規，遵循

　　平等、自愿和誠實(shí)信用的原則，經(jīng)甲方、丙方聯(lián)合招標，決定將本工程發(fā)包給乙方施工，三方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、文件為本工程的合同文件（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合同文件”）。

　　1、本協(xié)議書(shū)

　　2、提交投標文件后雙方簽署的中標協(xié)議及往來(lái)函件

　　3、合同條件（含附件）

　　4、投標書(shū)、報價(jià)明細表、投標單位須知、招標工程范圍、基本技術(shù)要求、工期要求、質(zhì)量要求、商務(wù)標報價(jià)要求

　　5、圖紙、設計變更

　　6、技術(shù)法規、強制性標準條文

　　7、國家、地方其余行政或技術(shù)規定。行業(yè)標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件與上述各文件是相互解釋的。但在出現含糊不清或彼此矛盾時(shí)，上述文件的排列次序將作為對合同意義解釋的優(yōu)先次序。合同履行中，三方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件，一經(jīng)三方簽字蓋章，即視為本合同的組成部分。

　　二、三方明確遵守合同文件內所有條款。

　　三、丙方接受甲方委托按照合同文件約定的`方式支付給乙方B（大寫(xiě)）的金額或按合同文件規定的其他金額或報酬。

　　四、乙方承諾按照合同文件約定，于________年____月____日竣工本工程，驗收標準等級為優(yōu)良。

　　五、合同生效。

　　合同訂立時(shí)間：________年____月____日

　　合同訂立地點(diǎn)：_______

　　本合同三方約定由三方法人代表或授權代表在下面簽署并加蓋三方公章后生效。本合同正本叁份，具有同等效力，由三方分別保存一份，本合同副本陸份，三方分別保存二份。

　　正本與副本不符合時(shí)，以正本為準。

　　有條款未涉及到的，三方協(xié)商解決。

　　甲方：（公章）

　　乙方：（公章）

　　丙方：（公章）

　　住所：

　　住所：

　　住所：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　精品施工合同 篇7

　　甲方負責人：乙方負責人：

　　為了明確甲乙雙方在裝修施工過(guò)程中的權利和義務(wù)，根據《民法典》和建筑裝修的有關(guān)條款，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽定本合同，以便共同遵守。

　　1.甲方將房屋的裝修工程發(fā)包給乙方�？傇靸r(jià)：元整，元。

　　2.工程內容：詳見(jiàn)報價(jià)明細單，依據雙方協(xié)商的樣式、形式。

　　3.工程范圍：報價(jià)單所涉及的所有項目的'材料、運輸、制作，安裝并達到質(zhì)量要求。

　　4.工期要求：天，(________年____月____日至________年____月日)。工期每拖后一天罰總價(jià)款的千分之五。(如中雨、大雨、暴雨及其他惡劣天氣，非乙方原因停電、停水除外。)

　　5.付款方式：合同簽定后甲方付給乙方元;水電、地墻磚完成后付元;木工、油漆、墻面完成后付元;木地板、燈具安裝完成后付元;全部完成后經(jīng)雙方驗收合同____日內將尾款全部付清。

　　6.甲方為乙方提供作業(yè)環(huán)境，按約定付給乙方工程款，乙方按要求保質(zhì)保量，按時(shí)完成各項內容。

　　7.其余事項：裝修前衛生間不滲水，裝修期間不得破壞防水屋，如發(fā)現滲水乙方負責。裝修質(zhì)量保修________年。

　　8.變更條款：

　　(1.甲方確定工程量的增減。

　　(2.甲方確定工程項目的增減。

　　9.發(fā)生下列情況之一的，按工程總造價(jià)加或減的相應調整，雙方應有書(shū)面簽字記錄。

　　10.本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：

　　_________________年____月____日________年____月____日

　　精品施工合同 篇8

　　甲方（業(yè)主）：

　　乙方（承包方）：柳州XX公司

　　依據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關(guān)法律、法規的規定，遵循公平、誠實(shí)信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項協(xié)商達成一致，依法訂立本合同。

　　一、工程概況

　　裝飾工程施工地點(diǎn)：沙XX單XX402號室

　　施工內容：按預算內容所列項目施工。

　　承包方式：全包（按預算所列包括）合同總工期80天，自________年____月____日開(kāi)工至________年____月____日竣工。

　　合同總價(jià)：82579.6元（詳見(jiàn)預算表）。

　　二、雙方工作

　　1.甲方工作

　　1.1開(kāi)工前，向乙方提供裝飾方案及做法說(shuō)明一份，并向乙方進(jìn)行現場(chǎng)交底。XX空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具、陳X等采取保護措施，并經(jīng)乙方書(shū)面確認。

　　1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批文等手續，協(xié)調鄰里關(guān)系，保證乙方施工時(shí)間。

　　1.3向乙方提供施工所需的水、電、氣等設備，并說(shuō)明使用注意事項。協(xié)調做好垃圾清理等工作，并承擔相應費用。

　　2.乙方工作

　　2.1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說(shuō)明并進(jìn)行現場(chǎng)交底，交甲方進(jìn)行書(shū)面確認。

　　2.2乙方指派賈X為乙方駐場(chǎng)代表，負責合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。

　　2.3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門(mén)批準，不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線(xiàn)。

　　2.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)管理的規定，嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火及環(huán)保規定。

　　2.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。

　　三、工期

　　1.工期延誤

　　1.1因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：⑴甲方不能按約定提供開(kāi)工條件。 ⑵設計變更和工程量變化。 ⑶甲方同意工期相應順延的其他情況。

　　1.2由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方200元。

　　1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方200元違約金。

　　四、工程價(jià)款

　　支付簽訂合同當天，甲方支付總款30%，金額為24773.9元；總體驗收合格____日內，甲方支付總價(jià)款的剩余70%，計57805.7元。

　　五、材料供應

　　1.甲方供應的材料、設備應有材料設備表。甲方供應的材料、設備有質(zhì)量問(wèn)題或規格差異的，乙方應及時(shí)向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場(chǎng)____日內，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應按相應價(jià)款的雙倍補償給甲方，并承擔由此造成的損失。

　　2.乙方采購的材料、設備，必須有材料設備表，注明品牌、規格、等級、數量、單價(jià)和總價(jià)，甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符，不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負責。

　　六、工程變更

　　在工程施工過(guò)程中甲方提出設計修改意見(jiàn)及增減工程項目時(shí)，須提前與乙方代表聯(lián)系定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負。給乙方造成損失的，甲方應負責賠償。

　　七、質(zhì)量與驗收

　　1.工程質(zhì)量

　　1.1工程以施工圖紙、做法說(shuō)明、設計變更為依據，以《____市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗評定標準》為質(zhì)量評定標準。

　　1.2乙方應認真按照約定技術(shù)質(zhì)量標準和設計要求進(jìn)行施工，隨時(shí)接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質(zhì)量達不到約定條件，乙方應按照甲方的要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。

　　2.竣工驗收與保修

　　2.1工程完工后，乙方應當向甲方提交工程驗收單。甲方自接到工程驗收單____日內驗收，并在驗收單上簽字。甲方無(wú)正當理由不按時(shí)驗收，超過(guò)____日的`視為竣工驗收已被確認。

　　2.2雙方約定隱蔽工程和中間驗收部位：水電。

　　2.3雙方約定的保修項目?jì)热萜谙逓椋侯A算所列項目保修________年（水電兩年）。

　　八、安全和防火

　　1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說(shuō)明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設計規范。

　　2.由于乙方在施工過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規程，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

　　九、違約責任

　　甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，甲方不能及時(shí)給出必要的指令、確認，不按合同約定履行自己的義務(wù)，或其他使合同無(wú)法履行的行為，甲方應承擔違約責任。乙方不按合同工期竣工，施工質(zhì)量達不到標準要求，或其他使合同無(wú)法履行的行為，乙方應承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按照合同總價(jià)款的10％向對方支付違約金，若違約金不能彌補損失時(shí)，當事人可以要求對方予以增加。

　　十、合同爭議解決方式

　　雙方約定在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決或請物業(yè)管理處調解。協(xié)商或調解不成時(shí)，雙方可以按以下第1中方式解決：

　　1.由____市仲裁委員會(huì )仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　一、其他約定無(wú)。

　　二、本合同未盡事宜，經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力。

　　三、組成本合同的文件包括：

　　1.本合同條款及合同附表；

　　2.施工圖紙、施工預算及做法說(shuō)明；

　　3.雙方有關(guān)本工程洽商的其他書(shū)面協(xié)議；

　　4.補充規定。

　　四、其他

　　1.本合同正本兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據需要確定合同副本的數量，雙方簽字后生效。

　　2.甲乙雙方遵照本合同履行完畢，本合同即告終止。

　　業(yè)主（簽名）：

　　承包方（蓋章）：

　　身份證號：

　　住址：

　　委托代理人：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　________年____月____日

　　注冊地址：

　　法定代表：

　　委托代理人：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　________年____月____日

　　精品施工合同 篇9

　　甲方（全稱(chēng)）：

　　乙方（全稱(chēng)）：

　　本協(xié)議中的所有術(shù)語(yǔ)，除非另有說(shuō)明，否則其定義與雙方于________年____月____日簽訂施工合同編號為的《施工合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“原施工合同”）中的定義相同。鑒于：甲乙雙方本著(zhù)互利互惠的原則，經(jīng)友好協(xié)商，依據實(shí)際情況，在原施工合同基礎上變更施工合同條款部分內容，特訂立以下補充協(xié)議。

　　一、協(xié)議內容變更部分為：

　　1、因乙方新購置一批自卸車(chē)輛，甲方應保證乙方土方總運量，不低于方。

　　2、因甲方原因導致車(chē)輛停工，每天補償車(chē)輛誤工費500元。具體包括：

　　2.

　　1、甲方應保證乙方施工人員住宿通水通電，如斷水斷電超24小時(shí)，乙方無(wú)條件停工，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由甲方承擔；

　　2.

　　2、如天氣及路況達到可開(kāi)工的條件，甲方無(wú)法安排乙方施工超24小時(shí)，乙方有權停運，由此產(chǎn)生的.經(jīng)濟損失由甲方承擔；2.

　　3、節假日、雙休日或者銀行出現故障和特殊情況可順延，甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款，如超過(guò)48小時(shí)乙方有權停運，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由甲方承擔；2.

　　4、甲方保證施工工地內有人發(fā)貨、驗收，因甲方工作不到位造成乙方不能夠正常施工，因此造成乙方經(jīng)濟損失的由甲方按乙方實(shí)際生產(chǎn)的經(jīng)濟損失向乙方進(jìn)行賠償。

　　3、付款方式及價(jià)格按原有施工合同條款執行。如有新標段，價(jià)格另議。

　　二、本協(xié)議生效后，即成為原施工合同不可分割的組成部分，與原施工合同具有同等的法律效力。除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外，原施工合同的其余部分應完全繼續有效。本協(xié)議與原施工合同有相互沖突時(shí)，以本協(xié)議為準。

　　三、本協(xié)議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方：乙方：（公章）

　�。ü�章）法定代表人或委托代理人

　　法定代表人或委托代理人簽字：_________________

　　簽字：_________________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

　　精品施工合同 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方將乙方中標的商貿物流中心十一棟建筑物委托給乙方施工，特協(xié)議如下：

　　一、甲方權利和義務(wù) 根據中標施工合同：

　�。�1）甲方應負責協(xié)調乙方施工的周邊環(huán)境不受干擾；

　�。�2）甲方會(huì )同業(yè)主負責辦理開(kāi)工報建檢查竣工等手續；

　�。�3）甲方會(huì )同業(yè)主監督檢查乙方施工進(jìn)度和安全，質(zhì)量；

　�。�4）甲方負責向業(yè)主催付進(jìn)度工程款；

　�。�5)甲方負責向業(yè)主在≧0完成內催退履約保證金，主體完工再催要剩下的50%履約保證金。

　　二、乙方權利和義務(wù) 根據中標合同：

　�。�1）履約保證金在________年____月____日上午12點(diǎn)之前交于業(yè)主人民幣壹佰萬(wàn)元整

　�。�2）________年____月____日下午5點(diǎn)之前交給※※保證金拾萬(wàn)元整，否則本協(xié)議作廢。________年____月____日12點(diǎn)之前公司管理費四十萬(wàn)元整交于※※，剩余的管理費分批根據業(yè)主的'付款付與※※。

　�。�3)乙方應按甲方要求按期進(jìn)駐現場(chǎng)開(kāi)工，并確保施工工期和質(zhì)量；

　�。�4）配合甲方會(huì )同業(yè)主辦理開(kāi)工報建檢驗，檢查，竣工等手續；

　�。�5）配合甲方協(xié)調周邊施工環(huán)境；

　�。�6）負責整理工程的各項有關(guān)建設施工竣工驗收資料及報驗手續；

　�。�7）向甲方支付工程總額的5%工程管理費用。不再支付其他任何費用；

　�。�8）乙方提供正規的稅票；

　�。�9）乙方安全事故完全自負，與甲方無(wú)關(guān)。

　　三、違約與仲裁：

　�。�1）甲方應確保乙方在支付履行保證金后下達開(kāi)工日期，會(huì )同業(yè)主處理辦理相關(guān)手續，確保乙方正常正當施工，如有違約，在乙方提出終止協(xié)議的____日后全額履約保證金。

　�。�2）乙方在甲方下達開(kāi)工命令后____日內無(wú)條件開(kāi)始施工，如果不能按期進(jìn)駐現場(chǎng)，甲方提出終止協(xié)議，保證金不退，如有違約雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向戶(hù)口所在地人民法院提出仲裁。

　　本協(xié)議一式四份，自簽訂后____日內生效。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　甲方擔保人：

　　乙方擔保人：

　　________年____月____日

　　精品施工合同 篇11

　　甲方（委托方）：

　　乙方（承攬方）：

　　經(jīng)甲、乙方協(xié)商一致，乙方承攬位于泰安東XX西段道路開(kāi)口工程項目中的施工：為確保工期、質(zhì)量，雙方協(xié)議如下：

　　一、乙方負責泰安東XX西段道路開(kāi)口工程。

　　二、乙方以自己的設備完成施工

　　自行解決臨時(shí)住房、水電等臨建設施。設備、材料堆放應服從甲方安排意見(jiàn)。

　　三、乙方聘用、雇用施工人員應當符合國家法律規定

　　乙方以自己所有的施工隊伍完成施工，不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權利；對自己的施工人員的人身、財產(chǎn)安全負全部責任，甲方無(wú)權干涉。

　　四、承攬期限

　　自________年____月____日始至________年____月____日止。

　　五、承攬費用總計

　　人民幣叁萬(wàn)元整（小寫(xiě)：30000、00元）；

　　六、承攬費用支付方式

　　合同生效后，施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關(guān)費用，不再產(chǎn)生任何費用。

　　七、質(zhì)保期

　　自竣工驗收后保修________年。

　　八、質(zhì)量要求：

　　必須全部達到甲方提供的圖紙和設計文件標準。并保證一次驗收合格率達到100%，優(yōu)良率達到95%。

　　九、承攬期限內，乙方負責協(xié)調相關(guān)管線(xiàn)、光纜等相關(guān)單位，并確保不影響相關(guān)單位的正常運營(yíng)，甲方有權監督檢查乙方的施工質(zhì)量。因乙方原因造成的質(zhì)量不合格，甲方有權要求乙方在規定的時(shí)間內無(wú)償返工，達到質(zhì)量驗收標準。

　　十、工程涉及相關(guān)光纜線(xiàn)路以及熱力、通信、自來(lái)水、高壓線(xiàn)等各種管線(xiàn)、光纜等工程施工，應嚴格執行____市的相關(guān)文件規定，因乙方施工造成管線(xiàn)光纜無(wú)法正常使用的，由乙方負責協(xié)調有關(guān)單位并負責賠償相關(guān)損失。

　　十一、乙方必須堅持文明施工，乙方做好施工現場(chǎng)環(huán)境保、勞動(dòng)保護和安全生產(chǎn)。

　　十二、乙方對已完工的項目和安裝的設備，在驗收交接前應負責保管，保證其完好狀態(tài)。

　　十三、合同價(jià)款調整：本合同簽訂后任何一方不得擅自改變合同價(jià)款，但有下列情況之一的可作調整：

　　1、自然災害造成的不可抗力損失。

　　2、經(jīng)雙方認可的承攬項目數量增減的。

　　十四、違約責任

　　1、乙方違反承攬期限，每拖延____日，按合同總價(jià)款的`承擔甲方的經(jīng)濟損失。

　　2、項目質(zhì)量達不到驗收標準，經(jīng)返工后仍達不到的，乙方應承擔因此給甲方造成的經(jīng)濟損失，并無(wú)權要求甲方支付工程款。

　　3、甲方未按合同約定履行義務(wù)，給乙方造成經(jīng)濟損失的，應予賠償。

　　十五、驗收

　　乙方完成承攬工作后，由乙方負責相關(guān)政府單位進(jìn)行驗收，并確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。

　　十六、安全

　　乙方在完成承攬項目過(guò)程中，對于因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產(chǎn)損害，乙方承擔全部善后責任和經(jīng)濟損失。

　　十七、對于不可抗力給對方造成的危害后果，雙方互不承擔責任。損害由各方自行承擔。

　　十八、爭議解決辦法

　　協(xié)商。協(xié)商不成，由甲方所在地法院裁決。

　　十九、合同生效與終止

　　本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，施工完畢后，經(jīng)相關(guān)單位驗收合格即告終止。

　　二十、補充協(xié)議

　　本合同未盡事宜，雙方簽定書(shū)面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。

　　二十一、本合同正本、副本各兩份，甲乙雙方各執正本一份，副本六份。

　　甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

　　經(jīng)辦人：_________（簽字）經(jīng)辦人：_________（簽字）

　　________年____月____日________年____月____日

【施工合同】相關(guān)文章：

施工合同施工合同11-08

施工施工合同01-01

施工包工合同-施工合同07-26

施工合同基礎施工合同01-29

施工合同施工合同6篇02-04

施工合同施工合同(6篇)02-04

施工工程合同標準施工合同02-02

施工合同施工合同10篇11-08

施工施工合同15篇01-01

施工施工合同(15篇)01-01