簡(jiǎn)易施工合同集錦15篇
在人們愈發(fā)重視契約的社會(huì )中，合同出現在我們生活中的次數越來(lái)越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。擬定合同的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編為大家整理的簡(jiǎn)易施工合同，希望能夠幫助到大家。
簡(jiǎn)易施工合同1
發(fā)包人(甲方)：
地址：
法定代表人：
開(kāi)戶(hù)行及帳號：
承包人(乙方)：
地址：
法定代表人：
開(kāi)戶(hù)行及帳號：
按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則，結合本工程具體情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下合同：
(本合同中內容不可空白不填，若無(wú)某一方面的規定，需注明“無(wú)”。)
第1條工程概況
1.1工程名稱(chēng)：
1.2工程地點(diǎn)：
1.3工程內容：
1.4承包方式：除甲方提供的材料(如果有)外，乙方以包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、總價(jià)包干的方式承包上述工程。
第2條雙方一般責任
2.1甲方責任
1)提供工程的設計圖紙及技術(shù)資料;
2)組織有關(guān)設計及監理單位對乙方現場(chǎng)施工技術(shù)人員進(jìn)行圖紙會(huì )審及技術(shù)交底;
3)對工程的材料材質(zhì)進(jìn)行檢驗。
2.2乙方責任
1)乙方負責做好施工場(chǎng)地建筑物、構筑物和地下管線(xiàn)及其他設施的保護，因乙方原因造成損壞的，乙方應自費負責修復至初始狀態(tài)。
2)因乙方過(guò)失致使甲方遭受經(jīng)濟損失的，乙方應全數補償。
3)根據施工圖、設計意圖及規范要求編制施工組織設計，進(jìn)行按質(zhì)按時(shí)的施工。
4)對進(jìn)場(chǎng)的材料及半成有品應出廠(chǎng)合格證和質(zhì)檢報告單，并對材料及半成品加強保管，杜絕材料及半成品的損傷。
5)乙方負責在工程施工、竣工及保修的整個(gè)過(guò)程中施工現場(chǎng)全部人員的安全。除因甲方、甲方代表或雇員的行動(dòng)或過(guò)失而造成的傷亡外，甲方不承擔乙方或其分包單位雇用的工人或其他人員的傷亡賠償或補償責任。
6)乙方負責整個(gè)工程施工至工程竣工交驗前的施工現場(chǎng)安全保衛工作及所施工工程和安裝的全部設備的成品、半成品保護。工程竣工驗收前的所有工程及設備的成品或半成品的破壞、損壞或設備及部件的丟失，乙方均應無(wú)償承擔修復或更換或賠償責任。
7)乙方在工程結束后，向甲方提交竣工資料及竣工圖一式陸份
第3條工期
3.1本工程開(kāi)工日期：
竣工日期
總工期(日歷天數)：
3.2除合同條件約定外，如在本合同條款約定開(kāi)工時(shí)間內，因甲方原因不能按期開(kāi)工的，可延期開(kāi)工，工期順延。
第4條質(zhì)量
4.1質(zhì)量等級：本工程要求達到的質(zhì)量等級為合格，依據《建筑工程施工質(zhì)量驗收規范》和乙方提供的樣品驗收。
4.2因乙方原因導致工程質(zhì)量達不到合同規定的要求，乙方負責無(wú)償返修,并賠償甲方因此而造成的經(jīng)濟損失，且此類(lèi)返工工期不予順延。
第5條合同價(jià)款與支付
5.1合同總價(jià)：
本工程合同價(jià)價(jià)。
5.2結算方式
結算方式:本工程范圍內總價(jià)包干、不需結算。
5.3工程款支付：
1)工程竣工驗收合格后向乙方支付至合同價(jià)的95%。
2)其余5%作為工程質(zhì)量保修金，在工程保修期滿(mǎn)后結清，保修金不計利息。
第6條爭議和違約
6.1雙方發(fā)生合同爭議，應本著(zhù)友好協(xié)商的原則，盡量協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方均同意向發(fā)包方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
6.2違約責任：
甲方未能按合同約定履行自己的各項義務(wù)、支付款項及發(fā)生其他使合同無(wú)法履行的行為，應承擔違約責任。賠償因此給乙方造成的直接經(jīng)濟損失，造成工期延誤的，應相應順延。
乙方未按合同約定履行自己的各項義務(wù)，致使工程不能按合同工期竣工、施工質(zhì)量達不到本合同條款及工程設計和規范要求，或發(fā)生其他使合同無(wú)法履行的行為，應承擔違約責任，賠償因此給甲方造成的經(jīng)濟損失。
第7條工程保修
7.1本工程保修期規定如下：
本合同工程的質(zhì)量保修期為工程竣工驗收之日起一年。
7.2保修期從甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日起算。
保修期內，乙方應在接到保修通知后的5日內派人修理。否則，甲方可以委托其他單位和人員修理，所發(fā)生費用從預留保修金中支付。
保修期內因工程質(zhì)量及其他乙方原因造成的返修費用，甲方在保修金內扣除，不足部分由乙方支付。因上述之外的原因造成返修的費用支出，由甲方承擔。
7.3保修期滿(mǎn)，甲方在扣除上述任何由乙方原因造成的費用支出后，將剩余的保修金在期滿(mǎn)后10日內支付給乙方。
第8條不可抗力
在合同生效后至履行完畢前，任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應在不可抗拒的情況發(fā)生后5天內向對方以書(shū)面形式提出不能履行或者不能完全履行合同有效證明的報告，對方在收到報告后5天內予以確認，經(jīng)雙方協(xié)商后允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并不因此而承擔違約責任;但逾期履行過(guò)程中發(fā)生不可抗力情形的，任何一方均不得以不可抗力為理由不履行合同。
第9條合同份數
8.1本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致后可簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
8.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，若雙方簽字蓋章時(shí)間不一致，以后簽字蓋章一方時(shí)間為合同生效時(shí)間，有效期至雙方履行完畢所有義務(wù)止。
8.3合同一式陸份，甲、乙方各執叁份。
8.4本合同的簽定地點(diǎn)為：
發(fā)包人：
承包人：
代表：
代表：
蓋章：
蓋章：
日期：
日期：
簡(jiǎn)易施工合同2
甲方：
乙方：
甲乙雙方按照建筑市場(chǎng)勞務(wù)分包的相關(guān)法規及規定，通過(guò)友好協(xié)商，特制定以下協(xié)議：
1、甲方作為總承包公司承攬了工等分部工程的勞務(wù)分包給等人，負責人作為乙方代表，負責履行本合同的全部條款。
2、本合同按照勞務(wù)分包的原則，乙方在施工期間，服從甲方及甲方派駐工地現場(chǎng)項目經(jīng)理部的統一領(lǐng)導和指揮，乙方必須無(wú)條件遵守甲方項目經(jīng)理部制定的一切規章制度、施工規范，以及安全生產(chǎn)、文明施工等相關(guān)的規定。
3、乙方及進(jìn)場(chǎng)施工的所有人員必須遵紀守法，如有違法亂紀的行為，乙方承擔所有的直接和間接的責任和產(chǎn)生的一切后果。本合同則自動(dòng)失效，甲方有權把乙方清出施工現場(chǎng)，乙方不得干擾甲方正常的工作。
4、乙方勞務(wù)分包的分部工程具體內容為：
(1)地面磚、零星大理石、地面石材人工費單價(jià)：13元/平方米(含主輔材料上力費)
(2)樓梯踏步人工費單價(jià)：17元/平方米(含主輔材料上力費)
(3)石材踢腳線(xiàn)人工費單價(jià)：20元/米、(含主輔材料上力費)
(4)窗臺板人工費單價(jià)：6元/米(含主輔材料上力費)
(5)墻面磚人工費單價(jià)：12元/平方米(有縫)15元/平方米(無(wú)縫)(含主輔材料上力費)膠貼，掛貼，濕貼
25元/平方米(大理石、大磚，文化石)
(6)敲墻24墻22元/平方米(含運出指定場(chǎng)所)12墻：12元/平方米(含運出指定場(chǎng)所)拆瓷磚12元/平方米，拆大理石按點(diǎn)工算。
(7)砌墻24墻：22元/平方米12墻：15元/平方米抹灰：5元/平方米，拆浴池按立方計算。
(8)零星活另算項目經(jīng)理提供工作量零星砌墻：15元/平方米，干掛大理石：40元/平方米≤10平方米，50元/平方米。
(9)澆地坪：清澆坪4元/平方米，毛澆2元/平方米。
(10)挖洞，挖洞按頂額主方按實(shí)結算。鏟墻皮滾膠水1.5元/平方米，打毛滾膠水8元/平方米。
注：以上結算面積按照施工平面面積為準
以上價(jià)格含工地由泥瓦工范疇做的雜事，即單價(jià)包干制
以上價(jià)格含主材搬運費
5、甲方按照實(shí)測面積和單價(jià)跟乙方結算，如有未列項目，雙方友好協(xié)商;乙方自行承擔施工工具、損耗、拖線(xiàn)板、伙食等;住宿由乙方統一安排，住宿費、水電費由乙方按實(shí)結算;
乙方分包工程的裝飾材料送貨到施工現場(chǎng)，由乙方負責卸貨，搬運至工作面或料庫;
乙方負責清理自己工作面的衛生及施工垃圾袋裝化到指定場(chǎng)所;甲方提供腳手架、安全防護及施工電源;
乙方必須按照甲方要求，統一服裝、佩帶安全帽、上崗證，甲方按照實(shí)際成本收取押金，待工程結束后，乙方統一退還，拿回押金，如有丟失或損壞甲方扣除相應的費用;
乙方在施工現場(chǎng)如有違反施工操作流程及規章制度的行為，甲方可以按照規定處罰;具體標準：
A、不按規定著(zhù)裝，佩帶安全帽，上崗證(或胸卡)每人每天每違反其中一項罰款50元;
B、
不按規定作好安全防護，插座，拖線(xiàn)板不按規定安裝，每違反一次罰50元，并在安全員監督下更換合格，因違反安全規程產(chǎn)生后果，乙方自行承擔費用和責任;
C、產(chǎn)生生活垃圾每次罰款100元，隨地小便一次罰款500元，隨地大便一次罰款1000元;
D、吸煙或游煙每人每次罰款100元;
E、
不按規定作息時(shí)間上下班，一次罰款50元;分包負責人違反一次罰款500元;如有請假，提前三天，待項目經(jīng)理部批準方可。(本工程作息時(shí)間：上午7：30—11：30，下午12：30—17：30，晚班18：30-22：00)
F、鬧事斗毆，醉酒上班一次罰款200元;(工地或宿舍嚴禁喝白酒)
G、不按規定清除分包所產(chǎn)生的建筑垃圾袋裝化到指定場(chǎng)所，一次罰款50元;
H、甲方根據施工現場(chǎng)增加處罰條款，保留處罰的權利;
6、甲方先按照乙方每人每月500元的生活費標準支付乙方的工資，但支付總額不得超過(guò)乙方完成工作量的50%，待工程結束時(shí);甲方支付乙方工資到完成工作量的80%;待工程驗收合格后，甲方支付乙方到完成工作量的95%;余款5
%待一年質(zhì)保期到達時(shí)結清。
7、乙方承攬的分部工程的施工，甲方按照《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(GB50210-20__)《電氣照明施工驗收規范》《給排水施工驗收規范》進(jìn)行驗收，同時(shí)符合業(yè)主及監理的驗收標準。甲方根據施工規范和管理制度對乙方進(jìn)行按下列條款處罰或獎勵。
(1)進(jìn)場(chǎng)特殊材料由乙方負責保管，如有損壞、丟失，費用由乙方承擔;
(2)因乙方施工質(zhì)量問(wèn)題和安裝結束后造成的返工、整改，乙方除自己承擔人工費外，同時(shí)賠償甲方所損失的材料費用;
(3)乙方安裝的材料損失，超出定額外的部分由乙方承擔，小于定額規定的甲方給予乙方補償;
(4)乙方在未經(jīng)項目部的許可，被發(fā)現偷拿材料，以一罰十;私自拿出施工現場(chǎng)的材料每次罰5000元;
(5)乙方必須按照施工進(jìn)度調配人員，保證總體施工進(jìn)度，乙方施工工期不按規定執行的每超出一天罰款一千元;
(6)公司共用工具不經(jīng)項目部同意，私自拿用或損壞的，乙方照價(jià)賠償。
(7)乙方的人身傷亡等發(fā)生的賠償責任及費用與甲方無(wú)關(guān)由乙方自己承擔。
(8)乙方完成自己承擔的分部工程后，必須按照驗收規范進(jìn)行班組分專(zhuān)業(yè)自檢，認為自檢合格后，報甲方項目部驗收，項目部提出整改意見(jiàn)，乙方必須無(wú)條件配合整改，項目部報業(yè)主監理驗收，乙方能一性通過(guò)驗收，甲方根據乙方所承攬分部工程的分額，酌情進(jìn)行獎勵。
8、乙方必須按照施工進(jìn)度調配人員，保證總體施工進(jìn)度，否則甲方有權對乙方進(jìn)行資金上的處罰，乙方所有施工人員必須接受甲方的技術(shù)、安全生產(chǎn)交底后方能施工;在施工過(guò)程中如發(fā)生質(zhì)量及安全問(wèn)題責任及費用由乙方承擔。
9、由于裝飾工程的.特殊性，因乙方施工質(zhì)量問(wèn)題造成的返工、整改，乙方除自己承擔人工費外，同時(shí)賠償甲方所損失的材料費用;由于業(yè)主及甲方小面積的修改，乙方本著(zhù)長(cháng)期合作的前提，乙方人工不計費，幅度控制在15個(gè)工內;如有超出，甲方按實(shí)結算。
10、乙方按照圖紙及項目經(jīng)理部的要求施工，分部工程如有疑問(wèn)，乙方必須事先請示，待認可后方可施工;甲方在分部工程施工前，有權對圖紙及施工節點(diǎn)提出修改，按實(shí)結算，乙方不得異議。
本合同未盡事宜，甲乙雙方友好協(xié)商解決。
雙方本著(zhù)同舟共濟的精神，圍繞質(zhì)量、進(jìn)度、成本客戶(hù)滿(mǎn)意度四個(gè)原則，努力完成好合同所約定的內容。
本合同一式三份，甲方、乙方及項目經(jīng)理部各執一份。
甲方：
乙方(代表)：
項目經(jīng)理(代表)：
聯(lián)系電話(huà)：
聯(lián)系電話(huà)：
時(shí)間：
時(shí)間：
簡(jiǎn)易施工合同3
發(fā)包方（以下稱(chēng)甲方）：
承包方（以下稱(chēng)乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規，為明確雙方在施工過(guò)程中的權利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目 一、工程名稱(chēng)： 麻城宋埠40MW光伏發(fā)電項目光伏板安裝工程
二、工程地點(diǎn)： 麻城宋埠
三、承包方式：包工、包機械、包安全
第二條 工程期限
一、合同工期總日歷天數 10 天
第三條 工程價(jià)款、結算及付款方式
本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組（一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進(jìn)行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場(chǎng)進(jìn)行核對，達到標準的按單價(jià)*安裝組數進(jìn)行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關(guān)工程費用.
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場(chǎng)。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個(gè)水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進(jìn)行安全檢查，保證施工現場(chǎng)零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進(jìn)行保護，如現場(chǎng)發(fā)生破損，乙方需無(wú)條件進(jìn)行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標準進(jìn)行結算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法 因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無(wú)法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附 則
二、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年_____月_____日 年_____月_____日
簡(jiǎn)易施工合同4
發(fā)包方(甲方)：_____________
承包方(乙方)：_____________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
1.1工程名稱(chēng)：_____________
1.2工程地點(diǎn)：_____________
1.3承包范圍：衛生間
1.4承包方式：包工、包料、包質(zhì)量、包管理、包安全等總方式。
1.5工期：本工程自_____________年_____________月_____________日開(kāi)工，于_____________年_____________月_____________日竣工。
1.6工程質(zhì)量：乙方應確保甲方衛生間防水工程達到優(yōu)良標準，嚴格參照海南防水工程新規范標準及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點(diǎn)、平整均勻，與基層有一定粘結力，達到設計厚度等質(zhì)量要求……
1.7工程造價(jià)：衛生間防水每平方30元，結算時(shí)按實(shí)際面積結算。
2.1應提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
2.2應提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。
2.3甲方有權對乙方在施工過(guò)程中的工程質(zhì)量進(jìn)行監督檢查，發(fā)現問(wèn)題，提交乙方限時(shí)整改。
3.1參加甲方組織的施工工程量及方位或作法說(shuō)明的現場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計劃，交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。
3.5應嚴格按防水工程標準規范施工，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)自行解決，確保工程質(zhì)量達到優(yōu)良標準，并對工程保修五年。五年內出現滲漏，一切損失都有乙方負責。(包括對于樓下造成的損失)
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力，待五年保修期滿(mǎn)，合同自動(dòng)失效。未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。
甲方(蓋章)：_____________乙方(蓋章)：_____________
代表人：_____________代表人：_____________
電話(huà)：_____________電話(huà)：_____________
_____________年_____________月_____________日_____________年_____________月_____________日
簡(jiǎn)易施工合同5
甲方：
乙方：
甲方擬在市鎮村原老房基上建房一幢，并以包清工形式發(fā)包給乙方施工，現雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎上達成合同條款如下：
第一條：甲方擬建房坐北朝南，磚混結構，甲方現已基礎完工，鋪設好水泥板，交由乙方施工，房屋占地面積平方米共層，房屋建成按實(shí)量面積計價(jià)。
第二條：凡甲方建房所需材料由其提供，根據施工進(jìn)度乙方應提前天通知甲方承辦;乙方承攬施工（包建房）采用定額計價(jià)形式計價(jià)報酬：凡是泥水工、木工以及臨時(shí)工等工作全部發(fā)包給乙方管理施工。
第三條：乙方施工范圍房屋整體框架結構，落成后，里外墻面粉刷完畢，房屋結構由甲方提供。計價(jià)價(jià)格為元/每平方米，其中磚匠工按層計算每平方米為元;木工按層計算，每平方米為元（第一層至第三層按實(shí)量面積計算，屋頂按第三層的一半計算）。
第四條：質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結構或作修改，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
第五條：完工時(shí)間為本合同簽字后起年月日前落成。
第六條：付款方法按施工進(jìn)度計算，第一層至第三層付人民幣元（大寫(xiě)萬(wàn)千百元整），房屋落成完工驗收合格后付人民幣元（大寫(xiě)萬(wàn)千百元整），余人民幣元（大寫(xiě)萬(wàn)千百元整）作為房屋質(zhì)量保證金，至年月日止，如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題即付清余款。
第七條：甲方要求乙方對所有施工人員（包括磚匠工、木工）等技工人員一律持證上崗，并對所有施工人員參加人生安全保險，施工中應積極采取安全措施，確實(shí)抓好安全生產(chǎn)，施工中如發(fā)生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔。
第八條：如未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
第九條：本合同一式二份，雙方各執一份。
甲方簽字（手�。阂曳胶炞郑ㄊ钟。�
日期：日期：
簡(jiǎn)易施工合同6
發(fā)包人：_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包人：_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)過(guò)甲乙雙方協(xié)商，就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照執行。()
一、工程項目
1、工程名稱(chēng)：__________________________混凝土道路
2、工程地點(diǎn)：_________________________
3、承包范圍：__________________________米混凝土道路
4、承包方式：_________________包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過(guò)。
5、合同價(jià)款：_________________合同總價(jià)款_________萬(wàn)元。
二、技術(shù)要求
1、路面為_(kāi)________cm厚C_________水泥混凝土路面，寬_________米。
2、_________cm厚_________：_________________7灰土墊層。
三、施工及質(zhì)量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實(shí)。
2、嚴格控制路面材料質(zhì)量，墊層必須夯實(shí)，否則返工。
四、雙方權利和義務(wù)
1、發(fā)包人主要工作：_________________
負責場(chǎng)地三通一平;
2、承包人主要工作：_________________
負責本工程施工范圍內的施工安全工作。(]承包人應按有關(guān)規定嚴格實(shí)施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用;做好現場(chǎng)設備、材料的照管工作。
五、工程價(jià)款的支付
工程竣工拔工程總造價(jià)的_________%。工程質(zhì)量保證金為總造價(jià)的_________%，質(zhì)保期一年，質(zhì)保期自竣工驗收之日計算，期滿(mǎn)后一次性支付質(zhì)保金。
六、安全文明施工
承包人應按建設總承包單位工程施工現場(chǎng)管理規定及發(fā)包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現場(chǎng)管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。
承包人在施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經(jīng)濟責任、法律責任及相應的一切經(jīng)濟賠償。
甲方：_________________
乙方：_________________
_________年_________月_________日
簡(jiǎn)易施工合同7
工程名稱(chēng)：工程地點(diǎn)：發(fā)包人：承包人：
發(fā)包人：(全稱(chēng))承包人：(全稱(chēng))
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，發(fā)包人承包人就本工程施工有關(guān)事項達成一致意見(jiàn)，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng)：工程地點(diǎn)：工程內容：工程立項、規劃批準文件號：資金來(lái)源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
工程合同工期總日歷天數：____天。擬從_____年_____月_____日開(kāi)始施工，至_____年_____月_____日竣工完成。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：
五、合同價(jià)款
合同總價(jià)(大寫(xiě))：____元;
(小寫(xiě))：____元。 項目單價(jià)：□詳見(jiàn)承包人的投標報價(jià)書(shū)(招標工程);
詳見(jiàn)經(jīng)確認的工程量清單報價(jià)單或施工圖預算書(shū)(非招標工程)。
六、組成合同的文件
組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序按有關(guān)規定執行。
七、詞語(yǔ)含義
本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義按有關(guān)規定執行。
八、承包人承諾
承包人向發(fā)包人承諾按照本合同約定施工、竣工，并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任，履行本合同所約定的全部義務(wù)。
九、發(fā)包人承諾
發(fā)包人向承包人承諾按招標文件約定的期限和方式支付工程價(jià)款及其他應當支付的款項，履行本合同所約定的全部義務(wù)。
十、合同生效
本合同訂立時(shí)間：_____年_____月_____日
本合同訂立地點(diǎn)：發(fā)包人承包人約定本合同自雙方簽字蓋章于后生效。
本合同共六份，雙方各執三分。
發(fā)包人：(公章)承包人：(公章)
簡(jiǎn)易施工合同8
發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依照《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)： ____縣固村鎮
3、承包方式:
4、承包范圍： 建筑、裝飾工程(除水電安裝、門(mén)窗、成品構件及浮雕、欄桿、外墻磚、屋面瓦)等施
二、施工準備
1、發(fā)包方：
(1)工程開(kāi)工前負責做好施工現場(chǎng)水源、電源和運輸道路暢通;
(2)組織有關(guān)人員進(jìn)行施工技術(shù)交底;
(3)委派 為現場(chǎng)代表，對工程質(zhì)量進(jìn)行監督、 檢查，負責簽證，核實(shí)工程量及進(jìn)度報表以及負責甲方應該承擔的有關(guān)事宜。
2、承包方：
(1)負責施工區域的臨時(shí)設施、水、電、道路接入施工現場(chǎng);
(2)組織施工人員和材料、機械進(jìn)場(chǎng);
(3)編制施工組織設計和施工方案;
(4)委派 為現場(chǎng)代表，負責工程施工質(zhì)量，施工安全，提供工程進(jìn)度報表以及負責乙方應該承擔的有關(guān)事宜。
三、合同工期
開(kāi)工日期： 竣工日期：________年____月____日 合同工期總日歷天數：____日歷天 。 在施工中，如遇下列情況，可順延工期：
1、由于人力不可抗拒的自然災害而停工。
2、因發(fā)包方有較大的變更，而延期施工。
3、由于國家政策變化或雙方之外的原因，導致工程停建或緩建，使合同或合同中的部分工程項目和內容不能繼續履行。承包方應妥善做好已完工工程和已購材料、設備的保護和移交工作，并按發(fā)包方要求將所屬機械設備和人員撤出現場(chǎng)。
4、經(jīng)發(fā)包方同意的其他情況。
5、順延工期應由甲乙雙方及時(shí)協(xié)商，簽字生效。
四、質(zhì)量標準 工程質(zhì)量標準：達到國家施工驗收規范合格標準。
1、工程質(zhì)量應當達到協(xié)議書(shū)約定的質(zhì)量標準、質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，承包人承擔違約責任。
2、雙方對工程質(zhì)量有爭議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
3、承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及工程師依據合同發(fā)出的指令施工，隨時(shí)接受發(fā)包方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供使得條件。
4、工程質(zhì)量達不到約定標準的部分，發(fā)包方一經(jīng)發(fā)現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按發(fā)包方的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。
五、材料供應
1、該建筑所需的材料由承包方負責采購(供貨單位及價(jià)格、數量須經(jīng)發(fā)包方書(shū)面確認)，承包方購回的材料，必須具有出廠(chǎng)合格證，經(jīng)發(fā)包方認可后方可使用,違反者責任由承包方全部負責。
2、承包方采購材料，經(jīng)發(fā)包方驗收不合格,承包方應無(wú)條件退回進(jìn)場(chǎng)材料,由此造成的一切損失由承包方負責，并追究其違約責任。
六、安全施工：
1、嚴格執行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等法律和法規的規定。
2、施工中承包人應按工程建設安全生產(chǎn)相關(guān)規定組織施工，采取必要的安全防護措施確保施工安全。施工中發(fā)生的一切安全事故由承包人負責，與發(fā)包人無(wú)關(guān)。承包人施工期間應對工地有關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行安全保險，費用由承包人承擔。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規定進(jìn)行施工。
七、 合同價(jià)款與結算： 總合同價(jià)款約150萬(wàn)元。本工程結算：
(1)套用____省________年工程定額(《全國統一建筑工程基礎定額____省單位估價(jià)表》)計取定額直接費(含材料、人工費退補差)，以此為取費基礎綜合取費，費率為11% ;
(2)定額綜合工日單價(jià)執行贛建價(jià)8號文件：建筑、安裝、市政、市政設施養護維修、房修和園林綠化工程定額綜合工日單價(jià)為47元工日;裝飾、仿古建筑工程定額綜合工日單價(jià)為57元工日;
(3)本工程不要求承包方提供建筑業(yè)發(fā)票 。
八、 工程款的支付： 承包人完成主體工程后，經(jīng)發(fā)包方驗收合格后____日內，付至已完工程價(jià)款的75%;承包人完成內、外墻等初裝修后，經(jīng)發(fā)包方驗收合格后____日內，付至已完工程價(jià)款的95%;余已完工程價(jià)款的5%作為工程質(zhì)保金，工程質(zhì)保金在工程竣工驗收合格后________年內無(wú)息付清。
九、 竣工驗收
1、工程竣工后，承包方應在竣工驗收5天前，向發(fā)包方提交竣工驗收報告。
2、發(fā)包方在收到承包方竣工驗收報告后5天內，組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收。發(fā)包方無(wú)正當理由不組織驗收并在5天內不提修改意見(jiàn)，亦不批準驗收報告，工期順延。 竣工驗收報告批準日期為竣工日期。
十、雙方責任
1、發(fā)包方責任
(1)開(kāi)工前具備路通、水通、電通的施工條件。
(2)向承包方提供建筑物結構及管線(xiàn)資料等資料。
(3)向承包方提供完整的施工圖紙。
(4)及時(shí)參加驗收
2、承包方責任
(1)加強對施工現場(chǎng)人員的管理，遵守發(fā)包方管理規定，承包人施工中嚴格執行施工規范、質(zhì)量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質(zhì)、按期完成本合同。
(2)遵守政府和有關(guān)管理部門(mén)對施工現場(chǎng)進(jìn)出口交通、環(huán)境衛生、施工噪音等管理規定。
(3)施工現場(chǎng)按發(fā)包方指定的位置堆放材料、搭設臨時(shí)設施，不亂搭、亂放，做到文明施工。
(4)為其施工人員購買(mǎi)保險，在施工過(guò)程中做好安全防護，確保安全施工。承包人在施工過(guò)程中造成承包人自身、發(fā)包人及第三方人身及財產(chǎn)損害的，承包人承擔相關(guān)責任，并賠償發(fā)包人因此遭受的其他損失。
(5)承包人承擔施工所需水電費。
(6)采取積極措施做好施工現場(chǎng)的管線(xiàn)和鄰近建筑物、構筑物、道路、樹(shù)木等保護工作，如有損壞，由承包方負責賠償。
(7)承包人負責工程成品及設備的保護，做好施工現場(chǎng)的保衛、消防和垃圾清運等工作
(8)施工中未經(jīng)發(fā)包人及業(yè)主方及有關(guān)部門(mén)批準，不得改動(dòng)原建筑結構及各種設備管線(xiàn)。
十
一、違約責任
1、發(fā)包方逾期付款的，每逾期____日按應付未付金額的萬(wàn)分之二支付逾期付款違約金，承包方有違約行為的除外。
2、承包人逾期超過(guò)60天的，發(fā)包人有權將剩余工程另行發(fā)包，所需費用自承包人工程款中扣除，不足以扣除的，由承包人另行承擔。此外，發(fā)包人有權按照合同總價(jià)的20%追究承包人的違約責任，有權要求承包人無(wú)條件退場(chǎng)，已完合格工程量按70%計價(jià)。
3、因承包人工程質(zhì)量引起的安全責任及其他責任由承包人承擔，承包人并應賠償發(fā)包人因此遭受的損失。
4、工程質(zhì)量經(jīng)驗收不合格,承包方應返工,返工后經(jīng)再次驗收不合格，發(fā)包方將按合同總價(jià)的20%追究承包方的違約責任，給發(fā)包人造成其他損失的，發(fā)包人有權向承包人追究賠償責任。
5、本工程承包方不得轉包，若發(fā)現承包方違約，發(fā)包方有權責令承包方立即退場(chǎng)，并賠償發(fā)包方的一切損失。
十
二、爭議解決方式
雙方約定，在履行合同過(guò)程中產(chǎn)生爭議時(shí)：
本合同發(fā)生爭議，雙方當事人應及時(shí)協(xié)商解決。也可由____縣建設行政主管部門(mén)調解，調解不成時(shí)，由發(fā)包人所在地有管轄權的人民法院管轄。
十
三、合同生效
合同訂立時(shí)間：________年____月____日 合同訂立地點(diǎn)： XX豪庭售樓部
本合同一式四份，發(fā)包方執二份，承包方執二份，經(jīng)發(fā)包方、承包方雙方簽字后生效，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
簡(jiǎn)易施工合同9
發(fā)包人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：_____________
統一社會(huì )信用代碼：_____________
通訊地址：_____________
承包人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：_____________
統一社會(huì )信用代碼：_____________
通訊地址：_____________
為了保證________施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達到雙方互惠互利的目的，依據《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱(chēng)：_____________________________。
二、工程范圍和內容：__________________。
三、施工地點(diǎn)：______________________________。
四、工期：
1、開(kāi)工：____年___月___日;
2、竣工：____年___月___日;
3、合同工期總共歷時(shí)____天。
五、承包形式：___________________。
六、工程價(jià)款：共計_______人民幣元(大寫(xiě)：_________________元整)。
七、付款方式：本合同生效后支付合同款項的____%，計____元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價(jià)款的____%，計____元;質(zhì)保金___元，質(zhì)保期滿(mǎn)后支付。
八、質(zhì)保期：____年，自完成驗收之日起算。
九、工程質(zhì)量及驗收：
本合同項工作內容應滿(mǎn)足國家相關(guān)工程施工規范以及驗收標準的要求，雙方應及時(shí)進(jìn)行驗收，乙方應確保工程質(zhì)量合格。
十、甲方的責任：
1、協(xié)助乙方開(kāi)展項目工作，按約定提供圖紙、圖套，完成技術(shù)交底;
2、對乙方工作進(jìn)行檢查，與乙方一起協(xié)商制定安全生產(chǎn)，文明施工的規范;
3、工程竣工時(shí)，及時(shí)驗收;
4、按約定向乙方支付工程款。
十一、乙方的責任：
1、按時(shí)完成施工工程，保證質(zhì)量經(jīng)得起檢驗，如出現工程質(zhì)量不合格，需要返工，則由乙方承擔返工需要的一切費用;
2、服從甲方和相關(guān)部門(mén)的檢查、管理，遵守法律法規的規定;
3、安排具有資質(zhì)的工人進(jìn)行施工，安全、文明施工;
十二、特別約定：
1、施工中因乙方原因發(fā)生的傷亡事故，均由乙方負責，并承擔相關(guān)醫療、賠償費用。
2、施工過(guò)程中涉及的線(xiàn)路通道、土地占用，由雙方共同協(xié)調處理。
十三、其他：
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿(mǎn)。
2、因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無(wú)法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
3、本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書(shū)面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交工程所在地人民法院提起訴訟。
4、合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式____份，雙方各執_____份，具有同等效力。
甲方(蓋章)：_____________
簽約日期：________年___月___日
乙方(蓋章)：_____________
簽約日期：________年___月___日
簡(jiǎn)易施工合同10
建設單位（甲方）:
施工單位（乙方）:
鑒于甲方修建 組道路工程，為確保通組道路建設質(zhì)量，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，現就通組道路建設的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議。
一、工程建設規模
通組道路長(cháng) 米，水泥混凝土路面厚度為厘米，水泥混凝土抗彎拉強度為3.5Mpa，工程造價(jià)（大寫(xiě)） 。
二、工程質(zhì)量
乙方要嚴格按照工程施工技術(shù)規范進(jìn)行施工，加強施工原材料和施工質(zhì)量控制，強化工程施工現場(chǎng)管理，主動(dòng)接受區交通局和鎮政府或街辦管理人員的監督，確保工程質(zhì)量通過(guò)區交通局驗收合格。
工程施工結束，乙方必須完善工程建設資料，并裝訂成冊，以備驗收
工程質(zhì)量保修期2年，保修期間所發(fā)生的維修費用由乙方自行承擔。
三、工期
施工工期自年 月 日至 年月 日。由乙方因素造成的工期延誤，每延期一天處罰1000元，直至工程結束。
四、付款方法
工程采取分期付款方式，具體為
五、安全責任
乙方應加強安全生產(chǎn)管理，施工現場(chǎng)應設置明顯的施工警告，做到文明施工。施工期間若發(fā)生一切安全責任事故，由乙方負責處理，與甲方無(wú)關(guān)。
六、廉政責任
甲、乙雙方應共同自覺(jué)遵守國家有關(guān)廉潔自律的相關(guān)規定，按章辦事。
甲方工作人員不得接受乙方的禮金、有價(jià)證券和貴重物品，不得在乙方報銷(xiāo)任何應由個(gè)人支付的費用。
乙方不得以任何理由或方式向甲方工作人員行賄或饋贈禮品。
七、合同未盡事宜，甲乙雙方共同協(xié)商解決。
八、本合同一式四份，雙方各執二份。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
甲方代表簽字：
日期： 乙方代表簽字： 日期：
簡(jiǎn)易施工合同11
建設單位(全稱(chēng))： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
施工單位(全稱(chēng))： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依據《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規的有關(guān)規定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，明確甲、乙雙方在施工過(guò)程中的權利、義務(wù)和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商同意，訂立本合同，條款如下：
經(jīng)甲乙雙方同意，甲方將本村自來(lái)水工程承包給乙方，工程總價(jià) 元。
一、質(zhì)量標準：
甲方要求乙方保質(zhì)保量，在保質(zhì)期一年內，乙方無(wú)償保修;一年后出現質(zhì)量問(wèn)題，乙方予以修理，甲方付維修費。
二、結算方式：
1、乙方材料到位，甲方付給乙方材料費總價(jià)的 %。
2、經(jīng)上級有關(guān)部門(mén)驗收合格，工程按裝結束后，甲方付給乙方工程總價(jià)的剩余部分，留 元作為質(zhì)保金。
3、一年之內質(zhì)量沒(méi)有問(wèn)題，甲方把 元質(zhì)保金全部付給乙方。
三、違約責任：
1、甲方工程如出現問(wèn)題，乙方應及時(shí)修理，如不及時(shí)修理，扣工程總價(jià)的 %。
2、甲方必須按規定時(shí)間付款，如不及時(shí)付款，按工程總價(jià)的 %付給乙方違約金。
3、工程有關(guān)材料因人為破壞，損失由甲方負責。
4、在施工當中，甲方負責乙方的安全安裝。
以上責任甲乙雙方共同遵守，本合同在進(jìn)行過(guò)程中，如有爭議，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向當地人民法院起訴。
本合同一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。自簽字之日起生效。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話(huà)：_______________________ 電話(huà)：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
簡(jiǎn)易施工合同12
甲方：
乙方：
為了促進(jìn)永安市西下路擴改工程水泥路面工程的順利完成，按雙方平等、互利的原則，經(jīng)協(xié)商同意甲方的路面工程施工任務(wù)分包給乙方施工，為了明確和維護雙方權益，特訂立如下協(xié)議，希雙方共同遵守。
一、 工程施工項目：
1. 墊層鋪碎石20cm厚
2. 鋪設15cm厚水泥穩定層
3. 澆搗24cm砼路面及鋼模安裝，切割(包括切割片)，灌瀝青。以上項目由乙方承包施工，乙方的機械設備維修由乙方負責。
4. 路面采用商品砼，由甲方提供。
二、 工程承包方式：
工程采取包工不包料的方式，乙方負責前后臺施工所需要的機械設備排插一臺，攤鋪機一臺，場(chǎng)地水電安裝和路面振搗壓光、壓紋(不包括壓路機，水電費由甲方提供)。
三、 雙方責任：
1. 甲方負責提供料場(chǎng)攪拌場(chǎng)地，提供水到攪拌站(水電費由甲方負責)。配備技術(shù)人員電工一名。
2. 乙方應按照施工技術(shù)規范要求及安全生產(chǎn)技術(shù)規程進(jìn)行施工，若未按照規范要求施工，所造成的損失均由乙方承擔。
3. 甲方應協(xié)商好當地居民關(guān)系，維護好乙方人員的正常施工和合法權益。
4. 乙方人員進(jìn)場(chǎng)后應遵守甲方一切規章制度，按甲方現場(chǎng)管理人員要求保質(zhì)、保量進(jìn)行施工。
5. 工程計量按乙方施工實(shí)際工程量計算，甲方按乙方完成的路面工程為依據，每平方米為玖元捌角(小寫(xiě)￥9.8元)單價(jià)計算結算給乙方。
6. 甲方應按乙方工程進(jìn)度所需材料按時(shí)到位。
7. 不在合同內的工程項目，甲方應按乙方所做的實(shí)際工程量進(jìn)行按實(shí)結算，付清項目工程款。
四、 付款方式：
1. 乙方開(kāi)工后按進(jìn)度每完成500米工程進(jìn)度，甲方應付給乙方80%的工程款，余款20%在路面工程完工后一個(gè)月內付清。
2. 若因甲方工程進(jìn)度未按時(shí)到位，造成乙方停工，乙方有權退場(chǎng)，并賠償工人誤工費。
五、 安全施工：
1. 乙方應按照安全規程進(jìn)行施工作業(yè)，樹(shù)立“安全第一、預防為主”的安全方針，本著(zhù)“誰(shuí)承包，誰(shuí)負責“的安全職責，在施工過(guò)程中屬于乙方責任事故由乙方負責。
2. 本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方代表簽字后生效，如違約造成損失，應由違約方賠償另一方的損失，付清工程款后本合同自行失效。
本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
甲 方： 乙 方：
年 月 日
簡(jiǎn)易施工合同13
發(fā)包方，甲方：
承包方，乙方：
第一條 工程概況
1、在甲方的指定地點(diǎn) 至 維修整治 m長(cháng)的毛面公路，其中 0。5km的新挖里面，新挖有效路面寬度為6米，須用塊石鋪墊路面，壓路機碾壓。
2、邊溝清理（路邊邊溝兩邊計量為一邊）
3、手擺片石（平均填坑厚度為0.2米、寬度為1.5米）
4、使用35碎石（用碎石+花泥調平）。
5、乙方必須保證 建設施工及 村道公路硬化工程施工的公路運輸通暢。
第二條 承包方式及雙方工作職責
1、采用固定單價(jià)法雙包，即包工、包料。
2、甲方派代表對工程所使用的材料、質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行全程監督，負責民爆物品的購買(mǎi)、保管、由專(zhuān)業(yè)放炮員裝藥放炮，并協(xié)助乙方對施工現場(chǎng)的水、電使用所涉及的農戶(hù)進(jìn)行協(xié)調工作。所有費用由乙方自行承擔。
3、新開(kāi)挖路段（ ）的棄土不得向外及越溪河內傾倒，向外傾倒所導致的經(jīng)濟損失一切由乙方負責。
4、乙方嚴格按照合同的規定，采用甲方認可的合格材料進(jìn)場(chǎng)施工，接受甲方代表的監督，并做好安全包圍和垃圾清運工作，否則造成的原材料返工及人工工資等費用均由乙方自行承擔。輛及行人的安全負責。
5、涉及農民占地補償及附作物的賠償全部由乙方承擔； 地段的占地及附作物的處理由乙方聯(lián)系 協(xié)調。
第三條 安全施工及工程日期
1、乙方在施工期間嚴格按照建筑安裝工程安全技術(shù)和工人安全根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、操作規程及其他安全方面的施工操作規程等，以及相關(guān)法律、法規《建筑工程管理條例》等國家相關(guān)的法律法規；雙方本著(zhù)誠實(shí)信用，進(jìn)行文明安全施工。并在施工現場(chǎng)及兩頭設立安全警示標志，對車(chē)公平合理，互惠互利的原則，簽訂毛面公路施工協(xié)議（注：1。所有工程管理費用和稅收一并在內）；甲乙雙方共同達成如下協(xié)議：
2、由于乙方違反以上條款，違反安全施工和操作規程及相關(guān)法律法規而造成的一切安全事故，由乙方承擔一切經(jīng)濟賠償和法律責任。
3、按照村級公共服務(wù)和社會(huì )管理相關(guān)規定，自簽訂合同之日起至20xx年3月10日完工（其中：新開(kāi)挖路段必須在簽訂合同后六天內完成）。如因不可抗拒的自然因素和社會(huì )因素而造成工期延誤，其完工期限順延。
第四條 驗收及付款方式
甲、乙雙方派代表按合同約定工程質(zhì)量驗收合格后按照村級公共服務(wù)文件知道精神付款，工程總費用為： 萬(wàn)元整（￥元）；開(kāi)工一星期后付工程總款的10%，工完驗收合格后付總款的80%，余10%在一年后全部付清，保證金1萬(wàn)元，工程完工后退還乙方。
第五條 違約責任
如單方違約，罰工程總款的20%的違約金。
本合同一式二份，經(jīng)甲、乙雙方代表簽字之日起生效，同具法律效力。如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
發(fā)包方：
法人代表：
承包方：
法人代表：
年月日：
簡(jiǎn)易施工合同14
甲方：
乙方：
甲方工程由乙方城建，為明確雙方的責任和義務(wù)，確保工程順利完成，根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規規定，結合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同如下：
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程內容：
二、工程合同造價(jià)
本工程共計 ㎡，單價(jià) 元/㎡，合計 元。
三、施工期限
本工程工期自 年 月 日至 年 月 日。
四、工程價(jià)款的支付與結算
在乙方施工任務(wù)完成后，甲方一次性付清工程款。
五、甲乙雙方責任
�。ㄒ唬┘追�
1、配合乙方遷移一切影響施工的障礙物，幫助乙方協(xié)調所需用土、沙方。
2、待工程結束后，負責組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收。
3、定期不定期對工程施工進(jìn)行質(zhì)量檢測。
�。ǘ┮曳�
1、嚴格按照合同、工程技術(shù)標準及工程質(zhì)量管理要求組織施工。
2、工程完成經(jīng)業(yè)主等有關(guān)單位驗收合格交付為準，如出現質(zhì)量問(wèn)題由乙方負責維修賠償。
3、施工期間無(wú)條件服從甲方及監理部門(mén)的監管。
4、保證所有施工機械符合施工要求。
六、安全施工與檢查
乙方應遵守安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按照安全標準組織施工，因乙方安全措施不力造成事故和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。甲方不得要求乙方違反安全規定進(jìn)行施工，因甲方導致的安全事故，由甲方承擔相應責任。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方應本著(zhù)相互諒解的原則，隨時(shí)協(xié)商解決。因協(xié)商無(wú)效，提交新野縣人民法院解決。
八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。項目工程有關(guān)款項全部計算完畢后自行失效。
甲方：（簽章）
乙方：（簽章）
年 月 日
簡(jiǎn)易施工合同15
發(fā)包方（以下稱(chēng)甲方）：
法定代表人：
承包方（以下稱(chēng)乙方）：
法定代表人：
為了保證________施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達到雙方互惠互利的目的，依據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱(chēng)：_____________________________。
二、建筑面積（工程形式）：__________________。
三、施工地點(diǎn)：______________________________。
四、工期：
1、開(kāi)工：____年___月___日；
2、竣工：____年___月___日；
3、合同工期總共歷時(shí)____天。
五、承包形式：___________________。
六、工程價(jià)款：共計_______人民幣元。
七、付款方式：本合同生效后支付合同款項的____%，計____元；工程竣工且驗收合格后，支付工程價(jià)款的____%，計____元；質(zhì)保金___元，質(zhì)保期滿(mǎn)后支付。
八、質(zhì)保期：____年。
九、工程質(zhì)量及驗收：
本合同項工作內容應滿(mǎn)足國家相關(guān)工程施工規范以及驗收標準的要求，質(zhì)量合格。
十、甲方的責任：
乙方自行解決施工過(guò)程中所需要的水源、電源和運輸道路問(wèn)題；甲方協(xié)助消除妨礙乙方施工的障礙物；
十一、乙方的責任：
1、按照合同所規定的施工內容進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量，按照合同規定的時(shí)間如期完工和交付使用。
2、在國家規定的保修期內，對屬于乙方責任的工程質(zhì)量問(wèn)題，免費無(wú)償修理。
十二、特別約定：
1、施工中因乙方原因發(fā)生的傷亡事故，均由乙方負責，并承擔相關(guān)醫療、賠償費用。
2、施工過(guò)程中涉及的線(xiàn)路通道、土地占用，由雙方共同協(xié)調處理。
十三、其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿(mǎn)。
2、因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無(wú)法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
3、本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書(shū)面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
4、合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式____份，雙方各執_____份，具有同等效力。
發(fā)包方：
法定代表人：
_____年___月___日
承包方：
法定代表人：
_____年___月___日
【簡(jiǎn)易施工合同】相關(guān)文章：
簡(jiǎn)易施工合同11-04
正規簡(jiǎn)易施工合同07-07
工程簡(jiǎn)易施工合同07-14
工地施工合同簡(jiǎn)易09-06
簡(jiǎn)易板房施工合同09-08
簡(jiǎn)易道路施工合同09-07
簡(jiǎn)易建筑施工合同12-12
簡(jiǎn)易工程施工合同06-27
簡(jiǎn)易施工合同范本01-29