正規加工合同書(shū)4篇

　　隨著(zhù)人們法律觀(guān)念的日益增強，合同的法律效力與日俱增，它可以保護民事法律關(guān)系。你知道合同的主要內容是什么嗎？以下是小編整理的正規加工合同書(shū)，歡迎大家分享。

正規加工合同書(shū)1

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)友好協(xié)商，就乙方委托甲方加工茶葉達成以下協(xié)議：

　　一、乙方委托甲方加工茶葉的.品種及價(jià)格：

　　(一)名稱(chēng)：花茶、綠茶

　　(二)樣品編號：

　　(三)品質(zhì)特征：

　　二、數量：

　　10噸/品種

　　三、包裝形式：

　　散裝或者用乙方指定的包裝

　　四、交貨時(shí)間：

　　每季度交貨一次。

　　五、交貨地點(diǎn)：

　　北京

　　六、交貨及驗收：

　　貨到以乙方簽字收貨為準

　　(一)驗收地點(diǎn)：

　　(二)驗收人員：

　　(三)驗收依據：

　　七、付款方式：

　　根據甲方經(jīng)營(yíng)情況可以：預付、現付、或年度內全部結清。

　　八、違約處理：

　　(一)交貨時(shí)間：

　　(二)價(jià)格：

　　(三)數量：

　　(四)品質(zhì)：

　　(五)包裝及凈重：

　　九、xx年，同一品種，乙方保持委托最少兩家廠(chǎng)(場(chǎng))家生產(chǎn)的權利。根據實(shí)際合作情況，確定今后長(cháng)期的合作計劃。

　　十、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。甲、乙方如有違約，應友好協(xié)商，協(xié)商不成，由北京市法院裁決。

　　甲方：

　　________年____月____日

　　乙方：

　　________年____月____日

正規加工合同書(shū)2

　　甲 方：

　　乙 方：

　　(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方) 根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關(guān)法律、法規，雙方議定書(shū)柜制作、油漆的加工與安裝，此項合同雙方本著(zhù)平等、公平、互惠的'原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：書(shū)柜尺寸

　　長(cháng)180cm，高170cm，寬45cm，層數7層。

　　第二條：材料要求

　　站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。

　　第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。

　　第四條：書(shū)柜漆要求，紅丹打底，再上藍氨基漆。

　　第五條：每個(gè)書(shū)柜大寫(xiě)壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個(gè)，總價(jià)為人民幣為大寫(xiě)貳萬(wàn)零壹佰陸拾元整(￥20xx0.00元)

　　第六條：必須運到校園內，運費由乙方負責。

　　第七條：交貨時(shí)間：乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。

　　第八條：甲方驗收合格后，乙方需提供正式發(fā)票，甲方方可付款。

　　第八條：稅費由乙方承擔。

　　第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

正規加工合同書(shū)3

　　定作方：

　　承攬方：

　　定作方因制作安裝 標識牌，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議： 一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經(jīng)驗收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價(jià)人民幣肆萬(wàn)玖千圓整的90%即人民幣肆萬(wàn)肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿(mǎn)一周內，定作方向承攬方支付工程總價(jià)的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。

　　二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內容為：

　　1) 制造的內容："";

　　2) 漢字為中文簡(jiǎn)體，英文全都為大寫(xiě)字母;

　　3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬)，英文高為1.5m;

　　4) 字體白天及夜晚均為紅色;

　　5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;

　　6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內襯高強度鋼管;焊接部位應采取防銹措施;

　　7) 全部工程應抗除臺風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震以外的自然破壞因素;

　　三、承攬方應于20xx 年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。

　　四、該標識牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計算。質(zhì)保期內，承攬方應經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時(shí)加固修理;定作方對標識牌的.不穩定因素及可能造成危及他人生命、財產(chǎn)安全的隱患有權向承攬方提示，承攬方應馬上前來(lái)進(jìn)行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經(jīng)濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質(zhì)保期內嚴重破損不能修復時(shí)，承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規格、材料相同的新2x2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿(mǎn)后，承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。

　　五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分，具有法律效力。

　　六、定作方負責將電源關(guān)到工程地點(diǎn)30米以?xún)取?/p>

　　七、對于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問(wèn)題而導致的標識牌損壞造成后果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發(fā)生意外與定作方無(wú)關(guān);安裝施工過(guò)程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內外裝修、構件、電器等。

　　八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經(jīng)營(yíng)權或所有權的轉讓而失效，該標識牌經(jīng)營(yíng)權或所有權的受讓者有權取得轉讓后定作方的相應權利。

　　九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向寶應縣人民法院起訴。

　　十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開(kāi)始施工起生效。

　　十一、該合同一式三份，由定作方執兩份，

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(簽字)：

　　法定代表人(簽字)：

　　年 月 日

　　年 月 日

正規加工合同書(shū)4

　　(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。

　　第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說(shuō)明、數量、交貨日期等確實(shí)履行，準時(shí)交貨。

　　第三條乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認為合格。

　　第四條材料由______方負責。

　　第五條若材料由甲方負責供應時(shí)，廢料率為_(kāi)_________。

　　第六條驗收時(shí)的檢驗方法是采用□MIL-STD-105D，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，ALQ為_(kāi)___或□MIL-STD-414D正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式____，ALQ為_(kāi)_________。

　　第七條乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話(huà)或書(shū)面通知調整的交貨期，若有延誤的情況，以及因規格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認為屬實(shí)者，則不在此限。

　　(一)過(guò)期5日內，每逾1日，按未交部分總價(jià)，處______違約金。

　　(二)繼續逾期五天以上至10天以?xún)日�，每�?天按未交部分總價(jià)，處_____違約金。

　　(三)繼續逾期10天以上至20天以?xún)日�，每�?天按未交部分總價(jià)，處_____違約金。

　　(四)繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以?xún)r(jià)款的.倍數計算。

　　第八條通過(guò)驗收的貨品在甲方再加工時(shí)，若發(fā)現有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

　　第九條乙方送交加工品，因不良導致甲方生產(chǎn)線(xiàn)停工，其工時(shí)損失要由乙方負責，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。

　　第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價(jià)________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價(jià)______獎勵金。

　　第十一條試用廠(chǎng)商的試用期間為3個(gè)月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿(mǎn)，視其考核評分到達70分以上者，才能正式成為甲方的加工廠(chǎng)商。

　　第十二條加工廠(chǎng)商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查1次，每月考核：

　　1、質(zhì)量，

　　2、交貨期，

　　3、價(jià)格。這三項每年總考核1次，劃分等級。

　　第十三條付款條件：

　　乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方開(kāi)據合格驗收單和進(jìn)倉單，乙方才能憑此單按合同規定時(shí)間內向甲方取款。

　　第十四條保證人：

　　乙方應找(擁有乙方資本額兩倍以上的)殷實(shí)鋪店或公司作連帶保證人，以保證乙方履行本約。

　　甲方：(簽章)：

　　________年____月____日

　　乙方：

　　________年____月____日

【正規加工合同書(shū)】相關(guān)文章：

正規加工合同書(shū)11-03

正規加工合同書(shū)(8篇)11-03

正規加工合同書(shū)8篇11-03

正規加工合同書(shū)集合8篇11-03

正規加工承攬合同11-05

正規委托加工合同模板07-02

加工合同書(shū)04-23

加工承攬合同書(shū)格式-加工合同07-25

正規勞務(wù)合同書(shū)11-07