有關(guān)承攬合同范文
隨著(zhù)人們對法律的了解日益加深，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務(wù)。擬定合同的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編幫大家整理的有關(guān)承攬合同范文，希望對大家有所幫助。
發(fā)包方：________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承包方： ________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方將新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《中華人民共和國合同法》等相關(guān)規定，雙方本著(zhù)平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：
一、工程概況
1、合同名稱(chēng)：________
2、合同內容：包工包料裝修（甲方按工程預算總造價(jià)的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工）
3、工程標準：符合國家相關(guān)標準。
4、工程地點(diǎn)：________
5、承包方式：包工包料（主料由甲方選定乙方購買(mǎi)）。
二、質(zhì)量技術(shù)要求
乙方按甲方要求及國家有關(guān)施工驗收規范和質(zhì)量評定標準進(jìn)行施工，完工后要達到國家規定標準，甲方據此驗收。（以效果圖為準）
三、工程價(jià)款
合同總造價(jià)： ________（大寫(xiě)）（￥： ________元），本工程總價(jià)款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關(guān)稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但為了保證質(zhì)量，由甲方選定乙方購買(mǎi)。若施工工程合同外變更和增加項目?jì)热莓a(chǎn)生的費用，由雙方協(xié)商達成一致執行。
四、工期要求
______年____月____日至______年____月____日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價(jià)款的2%為違約金，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當順延（以甲方簽字為準）。
五、付款方式
裝修主材到場(chǎng)后，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價(jià)款的95%，余5%為質(zhì)保金，一年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題付清。
六、雙方的權利和義務(wù)
�。ㄒ唬┘追綑嗬土x務(wù)：
由于甲方原因造成停工而終止合同時(shí)，甲方應按乙方所完成的工作量支付實(shí)際工程費。
�。ǘ┮曳綑嗬土x務(wù)：
1、乙方按甲方施工要求施工。（并幫助甲方解決與本工程相關(guān)問(wèn)題，達到甲方施工驗收要求）。
2、若本工程達不到業(yè)主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔。
3、負責施工現場(chǎng)安全，嚴防火災，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，必須盡快負責修復或賠償。如乙方未能及時(shí)修復或賠償的，甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時(shí)，乙方應于3日內向甲方補足。
4、工程完工后出現的質(zhì)量問(wèn)題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。
5、如乙方施工進(jìn)度不能保證按時(shí)交工，甲方有權安排其他單位進(jìn)場(chǎng)施工，由此發(fā)生的一切費用從乙方合同總價(jià)款中扣除。
6、乙方在執行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。
7、乙方應及時(shí)向工人支付工資，如甲方發(fā)現乙方未及時(shí)支付工人工資時(shí)，甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。
七、其它約定事項
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進(jìn)行時(shí)，乙方應及時(shí)書(shū)面報告甲方，經(jīng)甲方蓋章認可后工期可相應順延。
2、乙方在施工期間，應及時(shí)通知甲方對工程質(zhì)量進(jìn)行交接。甲方指派項目監工________、________兩人到現場(chǎng)監工，乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質(zhì)按量施工，以達到最好效果。
八、違約責任
雙方應當嚴格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時(shí)，按照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定承擔違約責任。違約方應向守約方支付合同價(jià)款20%的違約金，如違約金不足以彌補守約方實(shí)際損失時(shí)，違約方應于3日內補足守約方的實(shí)際損失。
九、解決合同糾紛的方式
雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件：工程用料、施工預決算單。
甲方（蓋章）：________乙方（蓋章）：________
委托代理人（簽字）：________委托代理人（簽字）：________
地址：________地址：________
聯(lián)系電話(huà)：________聯(lián)系電話(huà)：________
______年____月____日______年____月____日
【承攬合同】相關(guān)文章：
承攬加工合同07-12
關(guān)于承攬合同08-08
施工承攬合同06-27
承攬合同模板09-29
精華承攬合同09-29
維修承攬合同09-29
承攬合同集錦09-29
安裝承攬合同09-29
標準承攬合同10-14
承包承攬合同02-10