關(guān)于承攬合同模板合集7篇
在人們越來(lái)越相信法律的社會(huì )中,隨時(shí)隨地,各種場(chǎng)景都有可能使用到合同,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。擬定合同的注意事項有許多,你確定會(huì )寫(xiě)嗎?以下是小編幫大家整理的關(guān)于承攬合同模板,僅供參考,歡迎大家閱讀。
關(guān)于承攬合同模板1
甲方: 乙方:
地址: 地址:
傳真: 傳真:0755-
電話(huà): 電話(huà):
聯(lián)絡(luò )人: 部門(mén): 聯(lián)絡(luò )人: 部門(mén):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承攬甲方工程等事宜,同意簽訂本合同并愿忠實(shí)履行如后條款:
第一條:工程名稱(chēng): (下稱(chēng)“本工程”或“工程”)
第二條:工程地點(diǎn):
第三條:工程范圍: (詳如本合同圖說(shuō)附件一)
第四條:工程期限:本工程的開(kāi)工日期為 年 月 日(下稱(chēng)“開(kāi)工日”),并自開(kāi)工日起計 60個(gè)日歷天內完成并通過(guò)甲方驗收。
第五條:工程總價(jià):人民幣
第六條:付款辦法
6.1 乙方銀行賬戶(hù):戶(hù) 名:
銀行名稱(chēng): 賬號:
6.2 本合同總貨款按下列約定支付:
簽訂合同,甲方應付乙方總工程款的30%,即人民幣 ;
熱回器及水泵到工地,甲方應付乙方總工程款的40%,即人民幣 ;
工程全部完工在驗收之前,甲方應付乙方總工程款的15%,即人民幣 ;
工程全部完工并經(jīng)甲方驗收合格,同時(shí)乙方辦妥保修證并簽署保證書(shū)予甲方后,甲方應支付乙方工程總價(jià)之12 %,即人民幣 。
6.3 保修金條款
本工程不需要繳納保修金。乙方同意工程總價(jià)之 3 %作為保修金。該保修金待保修期滿(mǎn)且乙方已履行全部保修義務(wù)時(shí),乙方可向甲方申請無(wú)息領(lǐng)回。本工程按國家法律、法規規定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內履行保修義務(wù)的,乙方在未繳納保修金或領(lǐng)回全部保修金后仍需履行保修義務(wù),承擔相應法律責任。
6.4 經(jīng)乙方申請,甲方應當于收到申請3日內核對本工程進(jìn)度款,七日內核對保修金,并于核對完畢后20日內撥付到乙方銀行賬戶(hù),逾期仍未付款,由此影響之工期予以順延。
6.5 乙方請領(lǐng)各項工程款應付全額合法發(fā)票,并經(jīng)甲方指定的監理工程師(下稱(chēng)“監理工程師”)會(huì )簽證明。
第七條:工程價(jià)款
7.1 本合同第五條工程總價(jià)包括但不限于本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費,以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關(guān)的各項成本與費用,甲方應按照有關(guān)規定向政府繳納的一切相關(guān)費用除外。
7.2 乙方確認并同意本合同工程總價(jià)系屬確定價(jià)格,乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價(jià)格的漲跌,或因與本合同施工有關(guān)的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調整,且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調整工程價(jià)款或請求額外補償。
第八條:圖說(shuō)附件
8.1 本合同附件、議價(jià)紀錄表、圖樣、估價(jià)單、施工說(shuō)明書(shū)、工程項目書(shū)、工程進(jìn)度表和乙方的執行計劃,暨甲方提供的各項工程圖說(shuō)及規格(下統稱(chēng)“圖說(shuō)附件”),經(jīng)甲方認可者均為本合同的內容,對雙方具有法律上約束力。
8.2 乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說(shuō)附件,并經(jīng)檢視工程地點(diǎn),已充分了解工程位置現狀及地質(zhì)等,并已研判可能影響本工程的各項情況后,乙方同意依照本合同的規定,按甲方核準的圖說(shuō)附件,提送執行計劃,包括工程質(zhì)量管理計劃和品質(zhì)保證計劃等,并提供各項工作所需的一切人力、監督、物料、供應品與設備,以完成本工程并提供其它各項服務(wù)。
8.3 如遇圖說(shuō)附件均未載明,而按相關(guān)政策、同行業(yè)技術(shù)標準及國家強制性規定為應做的工作的,乙方應按照甲方或監理工程師通知施工,不得借故推諉或要求加價(jià)。
8.4 乙方應依本合同暨有關(guān)法律、法規規定執行本工程,并負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。
8.5 圖說(shuō)附件和執行計劃的提供日期:甲方將于合同訂立時(shí)或約定日期,交付其圖說(shuō)附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三日內交付本工程執行計劃予甲方。
8.6 圖說(shuō)附件的保密要求:甲方提供的圖說(shuō)附件及本合同其它條款規定之文件或信息及乙方在履行本合同過(guò)程中所了解的有關(guān)甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密,乙方應維持其秘密性,并采取保密措施,而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。
8.7 第8.1款所述的所有相關(guān)數據,乙方應妥善保存,工程執行階段甲方及監理工程師若有需要,乙方均應隨時(shí)提供。
。ū緱l中關(guān)于圖書(shū)附件的約定要注意:1、認真核實(shí)工程范圍,核算工程量,特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標注和說(shuō)明;2、甲方提供的圖書(shū)附件(尤其是標注工程范圍的圖紙)應為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣,請注意8。1中“經(jīng)甲方認可者均為本合同內容”),該原件應在簽約同時(shí)作為合同附件由我方收管。)
第九條:工程及材料監理
9.1 乙方依本合同執行的一切工程,應隨時(shí)與甲方和監理工程師協(xié)調,并接受其指導監督與管理,同時(shí)應避免本合同與乙方其它進(jìn)行中的工程相互抵觸而影響本工程的執行。甲方可決定與本工程施工及進(jìn)度有關(guān)的事宜,包括圖書(shū)附件、規格及相關(guān)文件的解釋。監理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規定。
9.2 履行本合同之一切工程材料,應經(jīng)甲方檢查合格后方準使用,如甲方認為不合格,乙方應在監理工程師見(jiàn)證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構或實(shí)體檢驗,如檢驗結果為不合格,乙方應立刻調換,因此而發(fā)生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質(zhì)或等級不甚明了時(shí),悉依甲方解釋為準。
9.3 甲方可指定監理工程師負責監督本工程執行并具有指示乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下,甲方得隨時(shí)對本工程作業(yè)進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行檢查。
9.4 乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方,副本抄送監理工程師。
第十條:工程變更
10.1 本工程所需材料如有未盡載于圖說(shuō)附件內,但為工程技術(shù)或施工慣例所不可或缺者,乙方均應照做,此并非工程變更,乙方絕對不得要求變更本合同工程總價(jià)。
10.2 甲方認為工程有變更的必要時(shí),一經(jīng)通知乙方,乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數量之增減者,其變更工程之價(jià)款的計算,仍以原定單價(jià)為準;但如系新增項目,則由雙方協(xié)議新單價(jià)。倘因甲方變更計劃,乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時(shí),由甲方核定驗收后,參照本合同所定單價(jià)或比照合同簽定時(shí)市場(chǎng)料價(jià)計算之。
10.3 乙方于工程開(kāi)始執行后,應定期自我檢討其執行成效。若有變更應書(shū)面通知甲方,經(jīng)甲方同意后,方可變更。
第十一條:履行進(jìn)度
11.1 乙方應于第四條開(kāi)工日前,以大圖樣與樣品提交甲方核定。
11.2 乙方應在第四條開(kāi)工日前三日內,提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關(guān)的詳細工程進(jìn)度時(shí)間表,顯示每一細部工程項目的預計開(kāi)工日與竣工期,乙方應按工程進(jìn)度履約,定期由甲方驗收,且應按照本合同第四條規定的工程期限,完成符合圖說(shuō)附件所述的每項工作以及全部工程。
11.3 乙方應于每周的次日送交甲方一份工作周報表,包括本工程各分項工作的最新進(jìn)度時(shí)間表,敘明每項工作的現狀、完工率、預計完工日期,以及如有遲延者,其遲延原因與乙方趕工計劃。
11.4 凡因天候或其它因素致無(wú)法如期施工,乙方應無(wú)條件以夜工或其它方式趕工彌補,在任何情況下不得延長(cháng)或逾期,且甲方得視需要,隨時(shí)通知乙方增加工作人數及設備趕工,乙方不得拒絕。
。ù藯l約定過(guò)于苛刻,如確實(shí)因氣候、停水停電,甲方或第三方原因等非我方原因導致的工期延誤,我方應有權要求工期順延,如系甲方原因造成的延誤,我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權利。再者,因甲方原因造成的延誤,其提出以夜工或其它方式趕工時(shí),應考慮勞動(dòng)法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協(xié)商,盡量減輕我方責任和成本)
第十二條:施工管理
12.1 乙方應于工程地點(diǎn)明顯位置,日間設置具有警示作用的裝置,夜間設置照明裝置,或加防護設施;對于工地附近人畜及公私財產(chǎn)的安全均應預為防范,工程進(jìn)行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線(xiàn)、或私有林木植物及人民生命財產(chǎn)者,統歸乙方負責賠償。
12.2 乙方應派富有工程經(jīng)驗的監工人員常駐于工地,依照工程施工進(jìn)度時(shí)間表,切實(shí)執行并遵照甲方的指示照圖施工;甲方或監理工程師認為乙所派監工人員不能勝任時(shí),得要求乙方更換之,乙方應立即撤換,并不得借故向甲方要求賠償。
12.3 乙方所雇的工人必需具有工作技能,倘不善工作、不聽(tīng)指揮或不守秩序,經(jīng)甲方或其指定的監理工程師通知后,乙方應于二十四小時(shí)之內,予以撤換,且不得再用,并不得以撤換工人為理由,向甲方要求賠償。
12.4 乙方負責所有工人的管理、安全、勞動(dòng)保護、保險及給養,如有違規行為或侵害他人權益者,概由乙方負責;如工人遇有意外或傷亡情事,也由乙方自行料理,與甲方無(wú)涉。
12.5 本工程使用的材料及機具設備,甲方得于進(jìn)場(chǎng)時(shí)檢查之,且經(jīng)認可的一切在場(chǎng)機具設備和新舊材料,未經(jīng)甲方事前書(shū)面同意不得移出工程地點(diǎn)。
12.6 本工程經(jīng)甲方或其指定的監理工程師,查有與圖說(shuō)附件不符之處,或所做工程草率或材料低劣而不合規定者,乙方應立即拆除,并依照規定圖說(shuō)附件及材料,重予施工至符合規定為止。所有時(shí)間及金錢(qián)之損失概歸乙方負擔。
12.7 凡與本合同工程有關(guān)的其它工程及臨時(shí)設施,經(jīng)由甲方交由其它承包商辦理時(shí),乙方與該承包商,有互相協(xié)調合作的義務(wù);如因工作不能協(xié)調,而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情,其一切損失乙方愿接受甲方裁決,并負責賠償。
12.8 本工程在未經(jīng)甲方驗收并交付甲方接管前,所有已做工程以及存在于工地的機具、材料,概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防,或意外損壞,皆由乙方完全負責。
。ㄒ曳揭勒毡竞贤s定向甲方提出驗收申請的,甲方應在7日內作出回應并安排驗收,超過(guò)15日甲方未作出回應或安排驗收的,視為工程驗收合格,已完工工程同時(shí)視為已移交甲方接管,乙方不再承擔保管及防護責任)
12.9 乙方或其人員因施工之過(guò)失,造成第三者及甲方或其人員身體或財產(chǎn)上的損害,應負損害賠償責任。
12.10 乙方應遵守甲方制定的相關(guān)管理規則之規定。
12.11 乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠(chǎng)區的規定。如乙方施工人員違反甲方廠(chǎng)區的規定,甲方可要求乙方撤換該人員。
12.12 乙方保證施工隊使用的區域,應維持環(huán)境清潔,并負保安責任。
12.13 乙方各項施工應符合本合同約定,如有未約定者,則應依照國家有關(guān)規定施工,如地方部門(mén)有更為具體且有利甲方的規定者,則照地方規定施工。
12.14 如涉及隱蔽工程,乙方應及時(shí)通知甲方驗收,甲方未于法規規定時(shí)間內驗收者,甲方有權要求乙方打開(kāi)隱蔽工程驗收,如工程有任何不符合甲方規定者,打開(kāi)隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔;如無(wú)問(wèn)題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收,自行隱蔽工程者,甲方得隨時(shí)要求乙方打開(kāi)隱蔽工程驗收,由此產(chǎn)生一切費用,含打開(kāi)隱蔽工程、驗收費用等,由乙方承擔。甲方驗收合格后,乙方方可繼續進(jìn)行其余工程的施工。
12.15 乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部,包括已進(jìn)場(chǎng)的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質(zhì)權及留置權。
12.16 乙方應遵守地方政府和有關(guān)部門(mén)對施工場(chǎng)地交通和施工噪音等管理規定,因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。
第十三條:工程驗收
工程全部完工,乙方應將所有設備,一律遷移工地外,并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時(shí),如甲方認為有開(kāi)挖或拆除一部分工作,以作檢驗者,乙方不得推諉,并負責修復,涉及之費用比照第十二條、第十四條規定執行。乙方應保證工程完工質(zhì)量符合施工圖說(shuō)附件、國家頒發(fā)的施工驗收規范和質(zhì)量標準及其與工程質(zhì)量相關(guān)的文件標準。如工程或工作須經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)檢驗的,應當由政府有關(guān)部門(mén)檢驗合格。工程驗收時(shí)如有與圖說(shuō)附件及其它文件不符或未經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)檢驗合格者,乙方應在甲方指定期限內無(wú)償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”),該工程經(jīng)過(guò)整改后,造成逾期交付的,乙方承擔違約責任,除依第十五條規定給付甲方違約金外,并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無(wú)償整改,乙方如有任何遲延,甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔,乙方不得有異議,乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外,承擔違約責任,并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失,甲方可在乙方未領(lǐng)工程款內扣除,乙方不得有異議,如有不足,乙方仍應負責清償。
第十四條:品質(zhì)條款
14.1 乙方應當保證有承包本工程之資質(zhì),并取得所有相關(guān)許可證照。
14.2 乙方必須實(shí)施工程品質(zhì)管理制度,符合國家工程品質(zhì)管理標準及各地區相關(guān)部門(mén)相應的'建筑施工標準等有關(guān)法律、法規和其它專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準。
14.3 乙方應設專(zhuān)門(mén)負責的工程品質(zhì)管理組織,其負責人須具有品質(zhì)工程師訓練合格及相關(guān)權利范圍。
14.4 乙方于每一細部工程完成后應由其品質(zhì)管理組織自主檢查后,方得根據工程進(jìn)度表及圖說(shuō)附件等相關(guān)數據,提請甲方及其監理工程師審查。工程不合格者,甲方有權要求乙方在限期內無(wú)償修理或者返工、改建,如在限期內未完成,甲方有權根據本合同第十九條解除或終止合同。
14.5 乙方應保證工程品質(zhì)符合健康、安全、可靠度等標準。
14.6 乙方應每年辦理一次全面性稽查,負責已完工程的成品保護工作,保護期間發(fā)生自然損壞,乙方自費予以修復。
第十五條:違約罰款
乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規定期限的,每逾期一日應按照工程總價(jià)仟分之壹計算,給付甲方違約金,此項違約金,甲方得在乙方未領(lǐng)工程款內扣除,如有不足,乙方仍應負責清償。
1、 甲方如違反本合同約定之任何付款義務(wù)的,每逾期一日應按照工程總價(jià)仟分之壹計算,給付乙方違約金,此項違約金如不足以賠償乙方損失的,乙方仍應負責清償;
2、 如因甲方原因造成窩工、停工、待工的,甲方應按每日 元向乙方計付損失費用;
3、 如甲方變更或增加工程范圍、工程量的,甲乙雙方除另行協(xié)商變更或增加工程量的工程款計價(jià)方式外,對于該部分工程款的支付期限也應另行協(xié)商確定,甲方如延遲支付的,按照上述第1條向乙方承擔違約責任。
第十六條:保修期限
甲方有權要求乙方另行簽訂保修協(xié)議,乙方應按照保修協(xié)議提供保修服務(wù)。如未另行簽訂保修協(xié)議,本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期 貳 年,另關(guān)于電氣管線(xiàn)、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為貳年,供熱與供冷系統,為貳個(gè)采暖期、供冷期,工程屋面漏水、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動(dòng)、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時(shí),乙方應于甲方通知期限內按照圖說(shuō)附件,負責無(wú)償修復,如有遲延,依第十五條的規定給付違約金,并賠償甲方因此所造成的損失。
第十七條:工程保險
乙方應依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險,并自付保險費,并于本合同簽訂之日起七日內交付該保險的保險單復印件予甲方存查。另關(guān)于本工程的保險約定如下:
本工程未約定保險條款。
本工程由甲方向國內保險公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時(shí),乙方需保護現場(chǎng)、拍照留存、及時(shí)通知甲方;并應協(xié)助甲方申請保險、查勘取證、提供相關(guān)證明和單證,全力配合甲方處理理賠事宜。
第十八條:稅捐條款
因本合同所發(fā)生的稅款,由甲乙雙方依法律規定自行負擔。
第十九條:解約條款
19.1 乙方有下列情事之一者,甲方得解除或終止本合同的一部分或全部:
19.1.1 乙方有破產(chǎn)之虞、進(jìn)行破產(chǎn)或破產(chǎn)和解的程序。
19.1.2 乙方有轉移資產(chǎn)、抽逃資金、工人及設備數據不足及其它喪失履約能力之情形者。
19.1.3 違反本合同任何條款規定,經(jīng)甲方限期改正而未改正者。
19.1.4工作草率、偷工減料或不聽(tīng)從甲方的指示者。
19.1.5 乙方違反其它任何條款或圖說(shuō)附件說(shuō)明,甲方認為其不能履約者。
19.2 如本合同經(jīng)甲方解除或終止時(shí),乙方應立即停工,負責遣散工人,清理現場(chǎng),并于甲方通知后,五日內撤離工地。且任憑甲方以任何方式,將全部或劃出一部分工程,改交他人承攬或施工,對此乙方不得異議,且應積極配合甲方辦理工程報建等相關(guān)項目的變更登記手續。
19.3 如本合同經(jīng)甲方解除或終止時(shí),甲方因此所受一切損失,乙方應在甲方指定期限內負責賠償。
。ㄈ缫蚣追窖舆t支付任何應支付款項超過(guò) 日的,乙方有權解除或終止本合同的一部分或全部,乙方并可以撤回已運至工地之材料和設備及人員,由此造成本工程的一切損失,由甲方負責,乙方因此所受一切損失,甲方應負責賠償)
第二十條:不得轉讓條款
20.1 乙方在本工程正式完成交接予甲方前,無(wú)論已完或未完工程,或已運入工地的工程材料均不得轉賣(mài)、轉讓或貸與第三者,或以供抵押及其它擔保,但經(jīng)甲方書(shū)面同意者,不在此限。
20.2 乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利,除經(jīng)甲方事前書(shū)面同意,并有下列情形之一者外,不得將本合同及本工程的全部或一部分轉讓予第三者:
20.2.1 由甲方指定之一部份專(zhuān)門(mén)工作,或必須持有某種機具使能完成施工的工程。
20.2.2 一部份專(zhuān)門(mén)工程轉包后顯然對工程有利者。
第二十一條:合同期限
本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規的規定履行保修責任止。在本合同期限內所生的權益,于合同屆滿(mǎn)日或解除或終止后,仍為有效。
第二十二條:管轄條款
甲乙雙方同意由本合同所生的爭議,應協(xié)商解決,如協(xié)商不成,以甲方營(yíng)業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。
。ㄈ缂追綘I(yíng)業(yè)所在地不在本地的,此條款不能接受)
第二十三條:通知條款
23.1 雙方通知可以電話(huà)、電報、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號或快遞等形式進(jìn)行。各方書(shū)面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。
23.2 接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書(shū)面確認的地址為準。以郵寄方式通知的,自通知交郵第三日即視為已送達并發(fā)生送達之效力。
23.3 本合同壹式 份,甲方執 份,乙方執 份。
第二十四條:附則
投標文件或圖說(shuō)附件若與本合同有抵觸時(shí),以本合同為準。
立合同人:
甲 方: 乙 方:
有權簽字人: 有權簽字人:
年 月 日 年 月 日
關(guān)于承攬合同模板2
訂立合同雙方:
承攬方:縣木具廠(chǎng) 以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方:縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規格(長(cháng),寬,高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙不合理,應當及時(shí)通知乙方;乙方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條 工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計算款25000元。
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收,乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷(xiāo)科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬(wàn)元)。甲方不履行合同時(shí),除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的`損失。
四、乙方如超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解,或向合同管理機關(guān)申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設銀行各存一份。
甲方:縣木具廠(chǎng)(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮
電話(huà):66.8971
開(kāi)戶(hù)銀行:縣支行七都鎮營(yíng)業(yè)所
帳號:104750
乙方:縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號
電話(huà):33.7347
開(kāi)戶(hù)銀行:縣支行
帳號:003485
關(guān)于承攬合同模板3
承攬方:____________________________________
地址:____________
郵碼:____________
電話(huà):____________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
定作方:____________________________________
地址:____________
郵碼:____________
電話(huà):____________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的'費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的_
___%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____
關(guān)于承攬合同模板4
甲方:
乙方;
鑒定地點(diǎn):鑒定時(shí)間 年 月 日
根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定,為明確甲乙雙方的權利與義務(wù)之間的關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條、運輸服務(wù)要求
甲方提供兩輛車(chē)為乙方提供汽車(chē)站運輸服務(wù),車(chē)輛情況分別為:
1、廠(chǎng)牌車(chē)型,車(chē)號,顏色,營(yíng)運證號碼,發(fā)動(dòng)機號,車(chē)架,
2、廠(chǎng)牌車(chē)型,車(chē)號,顏色,營(yíng)運證號碼,發(fā)動(dòng)機號,車(chē)架。
第二條、服務(wù)期限
期限從 年 月 日時(shí)起,至 年 月 日時(shí)止,共計天。
第三條、服務(wù)費用
合同總費用為 元(人民幣)(大寫(xiě)元整),乙方在服務(wù)期滿(mǎn)后60天內一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術(shù)狀況完好的車(chē)輛和相應的駕駛人員。正常情況下,合同中未注明的事宜,甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車(chē)輛和自行聘請的駕駛人員,需具備各種齊全有效的行車(chē)證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔。如果甲方使用無(wú)營(yíng)運證的車(chē)輛從事運輸服務(wù)活動(dòng),乙方可保留向運政管理部門(mén)舉報的權利。
3、在服務(wù)期內,甲方駕駛人員按照乙方制定的行車(chē)計劃,在乙方指定的時(shí)間和地點(diǎn),由乙方指定的人員在行車(chē)計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務(wù)期內車(chē)輛的二級維護及車(chē)輛年檢、年審。
5、負責機動(dòng)車(chē)第三者責任保險、車(chē)輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務(wù)車(chē)輛在服務(wù)期間內發(fā)生事故,甲方應負責事故處理,并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車(chē)輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規定,即《xx省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進(jìn)行汽車(chē)運輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng),如有違反,乙方可向運政管理部門(mén)舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù),按照乙方提供的行車(chē)計劃執行。
9、甲方在合同期內不得無(wú)故將服務(wù)車(chē)輛收回,如確需收回,需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車(chē)輛完成運輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內,應遵守國家有關(guān)法律規定,安全行車(chē),因違法、違章造成的責任,甲方自行負責,并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務(wù)車(chē)輛進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),不得將已提供給乙方的車(chē)輛出租、典當、抵押,甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費、過(guò)路過(guò)橋費、停車(chē)費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時(shí)發(fā)現車(chē)輛使用異;蚣夹g(shù)故障應停止運行并通知乙方,并及時(shí)采取補救措施,確保行車(chē)計劃的執行,否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故,甲方應立即與當地公安交通管理部門(mén)及保險公司聯(lián)系,并通知乙方,甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門(mén),保護好現場(chǎng),承擔公安交通管理部門(mén)的.裁定責任,負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費。乙方不承擔甲方服務(wù)車(chē)事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車(chē)輛,甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費并付全部服務(wù)費%的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要,負責制定行車(chē)計劃,并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要,負責對服務(wù)車(chē)輛進(jìn)行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛人員姓名,駕駛證號,是甲方車(chē)輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權解除合同。
4、乙方中途退車(chē),乙方需按實(shí)限使用時(shí)間支付甲方使用費并付全部使用費 %的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時(shí),可向運政管理部門(mén)申請調解,或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車(chē)輛行車(chē)記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后,甲方需提供能夠履行本合同運輸服務(wù)義務(wù)的車(chē)輛和駕駛人員,繼續完成行車(chē)計劃。
2、服務(wù)期間,甲方承擔妥善保管車(chē)輛的義務(wù)和責任,若發(fā)生車(chē)輛被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔責任。
甲方:乙方:
單位名稱(chēng)(章):?jiǎn)挝幻Q(chēng)(章):
單位地址:?jiǎn)挝坏刂罚?/p>
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話(huà):電話(huà):
年 月 日 年 月 日
關(guān)于承攬合同模板5
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將xx工程的xx施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議:
一. 工程概況
1. 工程名稱(chēng):
2. 工程地點(diǎn):
3. 承包范圍:
4. 承包方式:包工、包料、包費用
5. 工期:按照甲方書(shū)面通知乙方開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)之日起個(gè)日歷天。
6. 工程質(zhì)量:本工程為合格工程(具體要求詳見(jiàn)第三條)
二. 合同單價(jià)和付款方式
1. 合同單價(jià):
1、實(shí)際結算價(jià)款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價(jià)為準。以上價(jià)格包括含稅價(jià),材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設備費等一切費用。合同價(jià)款一經(jīng)確定,不作任何調整。
2、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的.發(fā)票及合格證開(kāi)具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務(wù)部門(mén)認可的正規票據,如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。
三.技術(shù)要求和質(zhì)量標準
四.違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價(jià)款1%的違約金。 乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價(jià)款的10%違約金支付給甲方,并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全監察人員依法實(shí)施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的,因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身?yè)p害的,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
五.爭議或糾紛處理
1. 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可協(xié)商解決。
2. 當事人不愿通過(guò)協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時(shí)本合同在執行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六.保修
1. 本工程保修期為 年,在保修期內,如有質(zhì)量問(wèn)題,在接到甲方通知后24小時(shí)內安排人員到現場(chǎng)進(jìn)行免費維修。若乙方不能及時(shí)維修,甲方可委托他人維修,維修費用由乙方承擔。
七.本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執份,乙方執份。
甲方:
簽字
電話(huà):
甲方駐工地代表:
電話(huà):
乙方: 簽字 電話(huà):
日期:
關(guān)于承攬合同模板6
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
根據《中華人民共和國合同法》規定,結合本工程實(shí)際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱(chēng)為 。
2、制作內容
(1)主鋼構:由定作方提供鋼板材質(zhì): ;系列: ;噸位: ;單價(jià)約元(大寫(xiě):);
(2)次鋼構材質(zhì): ;噸位: ;單價(jià)約元(大寫(xiě):);
(3)其他:以上主構件進(jìn)行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價(jià)款及結算方式
1、合同總價(jià)暫定為 元,(大寫(xiě))(以實(shí)際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付 元,(大寫(xiě))給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶(hù),本合同不予生效)。
3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規范)認真加工制作,確保構件質(zhì)量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
(1)檢測內容:抗滑移系數實(shí)驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復驗□
(2)其他檢測項目: 。
(3)試驗檢測費用:合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間
1、交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠(chǎng)房?jì)忍嶝洝?/p>
2、交貨時(shí)間: 年 月 日開(kāi)始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車(chē),裝車(chē)時(shí)應按照規定要求進(jìn)行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸過(guò)程中出現構件變形、油漆損傷,裝車(chē)費包含在合同價(jià)內。
2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車(chē)。
六、雙方權利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過(guò)程中的'疑問(wèn)及時(shí)給予解答,若需要修改變更的應當及時(shí)通知,否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時(shí)間。
3、甲方如現場(chǎng)發(fā)現嚴重質(zhì)量問(wèn)題應及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后小時(shí)內趕到現場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規定執行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過(guò)程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:法定代表人:
委托代理人:
年 月 日 年 月 日
關(guān)于承攬合同模板7
定作方: 合同編號:
承攬方: 簽訂日期:
定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,達成以下合同條款。
一、 加工成品:
二、加工成品質(zhì)量要求:
三、原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1.定作方提供原材料的,承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊,下料后再提出原料質(zhì)量問(wèn)題的,造成定作方損失的,承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過(guò) 。
2、承攬方提供原材料的,應保證提供的原材料符合定作方的要求,且滿(mǎn)足承攬的'需要。
四、技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1.承攬方發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應及時(shí)回復,提出修改意見(jiàn)。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
五、價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金按照如下約定計算:
六、驗收標準和方法
1、按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,在質(zhì)保期內發(fā)生問(wèn)題由承攬方負責修復或退換。
七、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交貨時(shí)間: 。
2、交貨地點(diǎn):定作方工廠(chǎng)內
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸辦法及費用負擔:運輸由承攬方負責,費用承攬方承擔。
十、費用結算
結算時(shí)間:
十一、承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方支付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%的違約金,并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十二、不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方: 蓋章:
簽約人: 職務(wù): 電話(huà)號碼:
已方: 蓋章:
簽約人: 職務(wù): 電話(huà)號碼:
時(shí)間: 年 月 日
【承攬合同】相關(guān)文章:
承攬合同06-12
承攬合同模板06-15
承攬合同范例06-12
承攬合同的范本06-12
最新承攬合同06-12
承攬加工合同03-24
承包承攬合同02-10
承攬服務(wù)合同12-23
模板承攬合同12-27
服務(wù)承攬合同11-25