【推薦】承攬合同模板
隨著(zhù)法律知識的普及,越來(lái)越多事情需要用到合同,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么大家知道正規的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎?以下是小編為大家收集的承攬合同模板,歡迎大家分享。
承攬合同模板1
合同編號:
委托方:(以下稱(chēng)甲方)
承接方:(以下稱(chēng)乙方)
簽約地點(diǎn):
施工地點(diǎn):
簽約時(shí)間:年月日
1、合同內容
本合同項所指的項目是:
。ㄏ到y配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2。1合同總金額為人民幣:(rmb:)
2。2合同總價(jià)已包括執行本合同內工程全部?jì)热葜M用。
3、付款方式
3。1付款
合同簽訂后兩天內,由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣(rmb)。
3。2設備進(jìn)度款
當乙方進(jìn)場(chǎng)并系統布線(xiàn)完畢后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣(rmb)。
3。3工程結算付款
本合同項下系統設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣(rmb)。
3。4最終驗收付款
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____個(gè)工作日后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣(rmb)。
3。5其它事項
4、合同雙方責任
4。1甲方責任
4。1。1按本合同第3條款規定及時(shí)向乙方支付合同款。
4。1。2 提供好施工現場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4。1。3安排好貨物在工地的倉儲設施。
4。1。4協(xié)調各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4。1。5工程安裝調試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時(shí)起____個(gè)工作日內安排驗收。
4。2乙方責任
4。2。1按合同規定負責進(jìn)行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個(gè)工程。
4。2。2負責安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費培訓。
4。2。3確保所提供的設備材料與質(zhì)量相符。
4。2。4向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應時(shí)間為全天24小時(shí))
5、安裝及調試
5。1安裝及調試責任
乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。
5。2在整個(gè)安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:
乙方:
地址:
地址:
電話(huà):
電話(huà):
傳真:
傳真:
簽約代表:
簽約代表:
指定聯(lián)絡(luò )人員:
指定聯(lián)絡(luò )人員:
承攬合同模板2
訂立合同雙方:
承攬方:_____縣木具廠(chǎng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方:_____縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
品名:___
規格(長(cháng),寬,高cm)___ 單位:
數量:___
備注:___
玻璃柜臺:130x40x90件120
塑料臺面柜臺:180x100x95件10其中不帶抽屜
玻璃臺面柜臺:180x100x95件20
棉布貨架:180x40x200件10
大百貨電器貨架180x80x200件5
小百貨貨架180x50x200件80
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙不合理,應當及時(shí)通知乙方;乙方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn).甲方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收,乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收.驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗證明.
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷(xiāo)科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬(wàn)元).甲方不履行合同時(shí),除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解,或向合同管理機關(guān)申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設銀行各存一份.
甲方:_____縣木具廠(chǎng)(蓋章)
代表人:___(簽名)
地址:___
電話(huà):______
開(kāi)戶(hù)銀行:___縣支行七都鎮營(yíng)業(yè)所
帳號:___
乙方:___縣百貨公司
代表人:___
地址:___
電話(huà):___
開(kāi)戶(hù)銀行:___
帳號:___
___年___月___日
承攬合同模板3
定作方:
合同編號:
簽訂地點(diǎn):
承攬方:
簽訂時(shí)間:
一、加工標的
貨物名稱(chēng)型號面料顏色單位數量單價(jià)總金額交貨地點(diǎn)及期限
交期:
出口國:
合計人民幣(大寫(xiě))按實(shí)際金額結算 單價(jià)含線(xiàn) 稅 封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫(xiě))
材料質(zhì)量數量提供日期消耗定額
面料.里料一等按定單數量到位按實(shí)際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業(yè)標準進(jìn)行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負責,應該得到定作方的書(shū)面確認方可開(kāi)裁。
四、加工物品的技術(shù)標準及質(zhì)量以定作方指示書(shū)、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應的出口產(chǎn)品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發(fā)現定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應在3日內向定作方提出書(shū)面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責,定作方應在收到書(shū)面異議后的7日內答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書(shū)面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉移給第三方完成,否則將構成違約,定作方有權隨時(shí)解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。(定做方自提)。
九、承攬方應該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進(jìn)行驗收,驗收標準為客戶(hù)最終確認樣及確認意見(jiàn)標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問(wèn)題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于:客戶(hù)索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內部結算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現場(chǎng)進(jìn)行必要的監督檢查,
2、雙方對質(zhì)量標準確認以封樣為準,雙方各保留封樣,由承攬方無(wú)償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務(wù)完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點(diǎn)。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過(guò)定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任:任何一方違約的應承擔違約責任,除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價(jià)款30%的違約金。
十四、如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協(xié)議解決。
定做方:
代表人:
時(shí) 間:
承攬方 :
代表人 :
時(shí) 間 :
承攬合同模板4
經(jīng)甲___________、乙____________ 雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名
規格、型號單位數量單價(jià)金額交貨日期超欠幅度%
貨款共計人民幣(大寫(xiě))___________________________________________________
1.質(zhì)量標準:____________________________________________________________
2.交貨(運輸)辦法及地點(diǎn):______________________________________________
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法:__________________________________________________
4.包裝要求及費用負擔:__________________________________________________
5.結算辦法及期限:______________________________________________________
6.原材料供應辦法:______________________________________________________
7.其他:________________________________________________________________
違約責任:
第一點(diǎn):甲方承擔
。1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規格給乙方造成損失時(shí),應償付乙方實(shí)際損失________
。2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
。3)自提產(chǎn)品未按規定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。
。4)未按合同規定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
。5)未按合同規定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
。6)實(shí)行送貨或代運的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門(mén)違約金。
。7)錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
。8)其他_________________________________________________________________
第二點(diǎn):乙方承擔
。1)產(chǎn)品、花色、品種、規格、質(zhì)量、包裝不符合合同規定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
。2)未按合同規定的數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。
。3)包裝不符合合同規定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
。4)未按合同規定時(shí)間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
。5)不符合合同規定產(chǎn)品,在甲方代保管期內應償付甲方實(shí)際支付的保管、保養費。
。6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
。7)其他:________________________________________________________________
本合同一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止 。
承攬合同模板5
訂立合同雙方:
承攬方:縣木具廠(chǎng) 以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方:縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規格(長(cháng),寬,高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙不合理,應當及時(shí)通知乙方;乙方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。甲方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條 工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計算款25000元。
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠(chǎng)驗收,乙方接到通知三天內必須到廠(chǎng)驗收。驗收標準以合同規定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷(xiāo)科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬(wàn)元)。甲方不履行合同時(shí),除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過(guò)銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調解,或向合同管理機關(guān)申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設銀行各存一份。
甲方:縣木具廠(chǎng)(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮
電話(huà):66.8971
開(kāi)戶(hù)銀行:縣支行七都鎮營(yíng)業(yè)所
帳號:104750
乙方:縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號
電話(huà):33.7347
開(kāi)戶(hù)銀行:縣支行
帳號:003485
承攬合同模板6
定做方:
地址:
電話(huà):
法定代表人:
承攬方:
地址:
電話(huà):____________
法定代表人:
定做方委托承攬方加工___________________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內容
1.1 本合同規范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。
1.2 原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經(jīng)承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書(shū)面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書(shū),亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來(lái)信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
2.1 定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來(lái)的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商。
三、加工成品質(zhì)量要求
3.1 按照雙方認定的樣品質(zhì)量標準為檢驗合格的標準,經(jīng)檢驗,定做方有權拒收任何低于該樣品質(zhì)量標準的產(chǎn)品。
3.2 承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規定,以相應的標準為準,承攬方應提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。
四、訂單確認
4.1 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
4.2 承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單,指單品訂購數量_____套以上,特殊產(chǎn)品,指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒(méi)有改動(dòng)的情況下)及新產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商交貨期。
4.3 定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.4 定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時(shí)間、包裝要求
5.1 定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認日起____天內,定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款,余下____%在定做方驗收貨物后____天內付清給承攬方。
5.2 產(chǎn)品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、聯(lián)系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
6.1 (用定做方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
6.2 (用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質(zhì)量時(shí),定做方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
七、技術(shù)資料、圖紙提供辦法
7.1 承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定做方;定做方應當在規定的.時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
7.2 定做方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
7.4 由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進(jìn)行生產(chǎn),圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的,承攬方應及時(shí)通知定做方,定做方認可后方可按照訂單生產(chǎn)。
八、價(jià)款
按照具體的訂貨單進(jìn)行價(jià)款結算。
九、驗收標準和方法
9.1 按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2 承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告,以及國家和行業(yè)強制要求的報告。
9.3 每批產(chǎn)品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進(jìn)行驗收,如不符合樣品的產(chǎn)品,定做方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時(shí)間內退換符合樣品標準的產(chǎn)品。
9.4 定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定做物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定做方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
9.5 當事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
10.1 交(提)定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
10.2 交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定做物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1 發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過(guò)程安全。
11.2 發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線(xiàn)、運輸方式、送貨地點(diǎn)委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。
11.3 承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費,由承攬方負擔。
十二、加工貿易手冊、原物料進(jìn)口及成品出口報關(guān)(若有)
加工貿易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規定填報,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實(shí)際進(jìn)口料件不符(包括但不限于重量、品名規格、數量、原產(chǎn)地等),導致定做方在料件進(jìn)口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時(shí)產(chǎn)生一切支出費用損失,由承攬方全數承擔。
十三、保密條款
13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品置于承攬方工廠(chǎng)展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2 承攬方未經(jīng)定做方書(shū)面同意,不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3 未經(jīng)定做方事先書(shū)面同意,承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品在展銷(xiāo)會(huì )、展覽會(huì )上展覽或展示。
13.4 定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價(jià)格泄漏給任何第三方。
13.5 承攬方同意對所有定做方口頭或書(shū)面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密,所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價(jià)格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6 承攬方同意根據國家規定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護存在計算機中的數據,以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據。
13.7 雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內。
13.8 承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時(shí),承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系,但承攬方也無(wú)權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時(shí)承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
13.9 上述所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息,承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產(chǎn)品時(shí)使用。
13.10 應非常小心地對待專(zhuān)門(mén)為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品,同時(shí)不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時(shí)才能使用照片、掃描或者其他光學(xué)記錄等。無(wú)論如何,將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單后,上述樣品應無(wú)需要求立即返還給定做方。
13.11 承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時(shí),不將此用于給任何第三方或其本身的市場(chǎng)生產(chǎn)制造。
13.12 在生產(chǎn)訂單的過(guò)程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結果和其技術(shù)秘密應為定做方的無(wú)限制的財產(chǎn),未經(jīng)允許,承攬方不得使用。
13.13 定做方同意另外用書(shū)面聲明來(lái)約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14 定做方可以在任何時(shí)間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1 未按合同規定的質(zhì)量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定做方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2 交付定做物或完成工作的數量少于合同規定,定做方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
14.3 未按合同規包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
14.4 逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應當向定做方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5 未經(jīng)定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
14.6 不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
14.7 異地交付的定做物不符合合同規定,暫由定做方代保管時(shí),應當償付定做方實(shí)際支付的保管、保養費。
14.8 實(shí)行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.9 由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定做方因此造成的損失。
14.10 未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
14.11 擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權拒收,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應當按定做方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
14.12 承攬方違反上述保密義務(wù)的,應當賠償定做方的所有損失,并加付合同標的額的20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使本合同不能履行時(shí),可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
16.1 本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實(shí)無(wú)法履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時(shí)內通知對方,辦理變更或解除合同的手續。
16.2 如承攬方在規定交貨期遲延的_____日內仍然無(wú)法交付貨物,定做方有權解除合同,承攬方所收定做方款項應如數退還,如_____日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規定,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自______年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定做方:
公章:
法定代表人:
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號:
法定地址:
電話(huà):
________年_____月_____日
承攬方:
公章:
法定代表人:
開(kāi)戶(hù)銀行:
帳號:
法定地址:
電話(huà):
________年_____月_____日
承攬合同模板7
合同編號:_____________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點(diǎn):______________________
簽訂時(shí)間:________年____月____日
第一條 承攬項目、數量、報酬及支付期限
項目名稱(chēng)及內容
計量單位數量工作量(工時(shí))報酬交付期限單價(jià)金額合計人民幣金額(大寫(xiě)): (注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 技術(shù)標準、質(zhì)量要求:_____________________________
第三條 承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件:____________
第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求:___________________________
第五條 承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法:______________________________
第六條 定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來(lái)完成?梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲___________________
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:________________________________
第八條 結算方法及期限:_______________________________________
第九條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫(xiě))________________元。
第十條 定作人解除承攬合同應及時(shí)書(shū)面通知承攬人。
第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條 違約責任:______________________________
第十三條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
。ㄒ唬┨峤 ________________仲裁委員會(huì )仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十四條 其他約定事項:________________________________________
定作人
定作人(章):住所:法定代表人:居民身份證號碼:委托代理人:電話(huà):開(kāi)戶(hù)銀行:賬號:郵政編碼:承攬人承攬人(章):鑒(公)證意見(jiàn):鑒(公)證機關(guān)(章)經(jīng)辦人:年 月 日 監制部門(mén):____________ 印制單位:___________
承攬合同模板8
甲方:___物業(yè)服務(wù)有限公司
乙方:___筑工程有限公司
一、工程范圍
____團辦公區(紅樓內)所有房屋屋面(紅樓屋面除外)、屋檐、外墻及門(mén)窗維修翻新。
二、工程承包方式及造價(jià)
工程項目采用包工包料,乙方按甲方要求自行安排施工,總造價(jià)____萬(wàn)元左右。
三、施工期限
此維修項目施工期限為_(kāi)_天,____年_月_日開(kāi)始施工,乙方應在甲方規定的時(shí)間內按期、按量、按質(zhì)完成施工任務(wù)。如有違反,造成的一切損失由乙方承擔。
四、工程質(zhì)量
乙方必須嚴格按照甲方提出的要求和施工方案進(jìn)料、施工,自覺(jué)接受甲方監管人員的質(zhì)量監管,所有進(jìn)料及施工單項均由甲乙雙方現場(chǎng)施工及監管人員簽證認可。
五、安全責任
乙方在施工過(guò)程中,應嚴格規范程序,杜絕責任事故發(fā)生。如在施工過(guò)程中發(fā)生與施工有關(guān)的一切安全責任(包括人員傷亡)事故,均由乙方承擔全部責任。
六、付款方式
甲方先行預付工程款_萬(wàn)元整,其余款項在施工完畢后,經(jīng)驗收合格及時(shí)由乙方造出結算單,由甲方分別按程序審核后付款,款必須付到乙方法定帳戶(hù)。
七、其他條款
乙方施工人員在施工期間,應嚴格遵守國家的法律法規和____集團的規章制度,文明施工。
本合同一式肆份,甲乙雙方各執兩份。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,具有同等法律效力。
甲方代表(簽章):乙方代表(簽章):
年月日
承攬合同模板9
訂做方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)需方):
承攬方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)供方):
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板,根據《中華人民共和國合同法》規定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、 標的物名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額:(此合同單價(jià)為稅前價(jià))
品名 規格 數量 單位 重量(噸) 單價(jià)元/噸 價(jià)款(元) 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量
總計
總金額(大寫(xiě)) 柒萬(wàn)柒仟元整
二、 技術(shù)資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;
三、 質(zhì)量要求:供方嚴格按圖紙加工,產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規范要求,并配合甲方的監督檢查;
四、 交貨地點(diǎn):供方廠(chǎng)內驗收交貨;
五、 交貨時(shí)間:合同簽訂生效后, 第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日 交貨。
六、 計量方式:需方以標的物加工過(guò)磅重量進(jìn)行結算;
七、 結算方式:合同簽訂后需方預付材料款 貳萬(wàn)伍仟 元,需方在提取標的物時(shí)結清所提取標的物的剩余款項(以實(shí)際加工產(chǎn)品數量、品種為準)。
八、 標的物所有權自交付全部貨款時(shí)起轉移,但需方未履行支付價(jià)款全部貨款義務(wù)的,標的物仍屬于供方所有。
九、 運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現場(chǎng),供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車(chē)及其它費用由需方承擔。
十、 本合同解除的條件:合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、 違約責任:由違約方負責;
十二、 解決合同糾紛的方式:協(xié)商方式,如協(xié)商不成,提交仲裁委員會(huì )解決,或依法向人民法院起訴;
十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
訂 做 方 :
承 攬 方 :
單位:
單位:
法定代理人:
法定代理人:
委托代理人:
委托代理人:
電 話(huà):
電 話(huà):
開(kāi)戶(hù)行:
戶(hù) 名:
帳 號:
卡 號:
郵 編:
郵 編:
簽訂時(shí)間:
承攬合同模板10
承 攬 方:____________________________________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話(huà):____________
定 作 方:____________________________________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話(huà):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品__________________________________________
第二條 加工成品質(zhì)量要求________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔__________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________
第十條 結算方式及期限__________________________________________________________
第十一條 其他約定__________________________________________________________
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
7、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。 2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________ 承攬方:________________________
代表人:________________________ 代表人:________________________
____年____月____日 ____年____月____日
承攬合同模板11
合同編號:
委托方:(以下稱(chēng)甲方)
承接方:(以下稱(chēng)乙方)
簽約地點(diǎn):
施工地點(diǎn):
簽約時(shí)間: 年 月 日
1、合同內容
本合同項所指的項目是:
(系統配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣:(rmb:)
2.2 合同總價(jià)已包括執行本合同內工程全部?jì)热葜M用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內,由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb)。
3.2 設備進(jìn)度款
當乙方進(jìn)場(chǎng)并系統布線(xiàn)完畢后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣(rmb)。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb)。
3.4 最終驗收付款
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____個(gè)工作日后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣(rmb)。
3.5 其它事項
4、合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規定及時(shí)向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協(xié)調各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5 工程安裝調試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時(shí)起____個(gè)工作日內安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規定負責進(jìn)行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個(gè)工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與<附件一>質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應時(shí)間為全天24小時(shí))
5、安裝及調試
5.1 安裝及調試責任
乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2 在整個(gè)安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:乙方:
地址:地址:
電話(huà):電話(huà):
傳真:傳真:
簽約代表:簽約代表:
指定聯(lián)絡(luò )人員:指定聯(lián)絡(luò )人員:
承攬合同模板12
承攬方(乙方):
代表人:
職務(wù):
電話(huà):
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,共同遵守執行。
一、甲方供應原材料:
原材料:
規格:
單位:
數量:
日期:
成品單位耗用量:
二、乙方完成產(chǎn)品情況:
品種:
規格:
單位:
數量:
加工費:?jiǎn)蝺r(jià) 金額
三、技術(shù)資料、圖紙提供辦法及保密:
四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法:
五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法:
六、交貨地點(diǎn)及運輸辦法、運雜費用和負擔:
七、貨款及費用結算辦法及期限:
八、本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
簽訂時(shí)間:
承攬合同模板13
_________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
__________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
乙方承攬甲方________工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、工程量:
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
4、___________________________。
二、工程要求:
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
4、___________________________。
5、___________________________。
…………
三、甲方責任范圍:
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
………………………………………………。
四、乙方責任范圍:
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
五、技術(shù)要求:
1、___________________________。
2、___________________________。
3、___________________________。
六、工期、驗收程序及質(zhì)保期:
1、施工工期:自開(kāi)工之日起________日內完工,每拖期一天,扣乙方工程款的_____%。
2、每一道工序完成,乙方應提前一天通知甲方,驗收合格才能進(jìn)行下道工序,否則該工序被視為未發(fā)生項,結算時(shí)將從工程款直接扣除。
3、質(zhì)保期:質(zhì)保期_____年,驗收合格后付至工程款的_____%,留____%質(zhì)保金:質(zhì)保期內由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問(wèn)題,由乙方無(wú)償修復或更換。
七、其它要求:
1、施工中乙方接受甲方項目負責人現場(chǎng)施工監督。
2、施工中乙方應遵守甲方安全規程,并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故,責任由乙方自負。
3、乙方施工過(guò)程中,不得損壞甲方的生產(chǎn)設施、設備,如有損壞乙方必須無(wú)償進(jìn)行修復。
4、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5、本協(xié)議作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
甲方:___________________________
乙方:___________________________
日期:___________________
承攬合同模板14
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法規的規定,乙方接受甲方的委托,就公司產(chǎn)品設計加工事項,雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,信守執行:
一、 制作內容與要求:訂購項具體內容:上海漢沃展示設計有限公司為 的設計與制作,詳見(jiàn)報價(jià)單及圖紙。
二、甲方在圖紙與報價(jià)單上簽字后,乙方按照圖紙與報價(jià)單上所列內容生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)甲方驗收合格后視為合格品。若驗收不合格,則甲方有權不予接受或退貨并要求全數退款,因此產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔。
三、甲方中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計要求等,應當賠償乙方因此造成的損失。但征得乙方同意除外。
四、主材材料由乙方負責解決,輔材、工藝細則、電路方案甲乙雙方共同協(xié)商確定。
五、乙方在合約簽字生效后,負責在 月日前完成產(chǎn)品設計與制作。交貨地點(diǎn),收貨人由甲方指定。
六、制作費結算方法:
1、雙方協(xié)定的價(jià)格為 人民幣,甲方在設計制作開(kāi)始前,須支付預付款計 50% 人民幣_ __。甲方在安裝結束后的七日以?xún)葢才艑?zhuān)門(mén)人員驗收,甲方在驗收合格并收到正規增值稅發(fā)票后向乙方結清制作余款合計_整人民幣。因甲方原因在驗收合格后規定的付款期限內逾期未結清費用的,甲方應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向乙方償付違約金。設計制作費以(現金,支票、匯款)形式匯入乙方帳戶(hù)。
2、甲方如不履行合同,預付款即抵作違約金,無(wú)故拖欠余款,我司有權安排專(zhuān)人要回。
3、乙方如不履行合同,則須雙倍返還甲方預付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的,甲方有權拒付相應貨款,每逾期一日,應按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金。
4、合同價(jià)格包含乙方將產(chǎn)品運送至甲方指定交貨地點(diǎn),并交付給甲方指定收貨人之前的所有費用(包括但不限于成本及利潤、稅金、包裝費、運輸費、保險費)及后續相關(guān)費用(包括但不限于保修、技術(shù)服務(wù))。
七、糾紛的處理:
甲方和乙方因合同而發(fā)生糾紛時(shí),雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),經(jīng)雙方同意可向仲裁機關(guān)申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。本合同自年 月 日起有效,有效期為一年。本合同執行期間,雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,應參照經(jīng)濟合同法及設計加工承攬合同條例等法律執行。雙方也可就未盡事宜進(jìn)行協(xié)商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。
八、質(zhì)量的保證:
乙方對已制作的產(chǎn)品實(shí)行質(zhì)量跟蹤保證。具體為——電器保質(zhì)半年,其他保質(zhì)一年。(注:除人為以外) 本合同正式一式二份,甲方與乙方各執一份。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
甲方代表簽名: 乙方代表簽名:
地址:地址:
電話(huà): 電話(huà):
日期: 日期:
承攬合同模板15
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________
郵碼:____________
電話(huà):____________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________
郵碼:____________
電話(huà):____________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
【【推薦】承攬合同模板】相關(guān)文章:
承攬加工合同模板(12篇)02-20
承攬加工合同模板12篇02-20
承攬合同模板(精選15篇)02-16
加工承攬合同09-19
承攬加工合同模板匯編12篇02-21
承攬加工合同模板(通用12篇)02-20
承攬加工合同模板(集錦12篇)02-20
承攬合同模板錦集五篇02-28
設備安裝承攬合同02-22
保養合約-承攬合同03-02