有關(guān)加工合同模板6篇
隨著(zhù)時(shí)間的推移,關(guān)于合同的利益糾紛越來(lái)越多,簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務(wù)。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編幫大家整理的加工合同6篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
加工合同 篇1
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方:身份證號碼(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
為明確責任,保障雙方的權益,保證生產(chǎn)項目發(fā)、承包工作的順利進(jìn)行,根據本項目的具體情況,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致,特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實(shí)意思的表示,雙方一致同意按合同條款執行。
一、項目名稱(chēng):
二、項目地點(diǎn):
三、承包范圍:
四、項目?jì)热荩合铝、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝,屬承包范圍內的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉運等屬承包范圍內的內容。
五、承包方式
1、甲方發(fā)包形式為人工費(勞務(wù)費)清包。
2、乙方承包范圍內的項目實(shí)行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部?jì)热荨?/p>
六、合同價(jià)款 最終以雙方實(shí)際審定的工時(shí)數和批量生產(chǎn)交貨臺數結算。工時(shí)單價(jià)為160元日。整臺交付單價(jià)元臺。人工費用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。
七、開(kāi)工日期及交付 開(kāi)工日期:________年____月____日,項目必須在________年____月____日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實(shí)遵守規定的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質(zhì)量不良,致驗收不合格而遭退貨時(shí),乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。
。ㄒ唬┻^(guò)期____日內,每逾1天,按未交部分總價(jià)的1%接受甲方處罰。
。ǘ├^續逾期3天以上至5天以?xún)日,按未交部分總價(jià)的2%接受甲方處罰。
。ㄈ├^續逾期5天以上至10天以?xún)日,按未交部分總價(jià)的3%接受甲方處罰。
。ㄋ模├^續逾期10天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式
1、生產(chǎn)完成驗收合格后,____日內辦理結算,結算總承包價(jià)款的80%,結算完畢后____日內,甲方支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時(shí)同步支付)。
2、其余5%保修金,自項目結束驗收合格之日起滿(mǎn)____日后____日內付清。
3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費用結算,但因乙方人員確因看病治療的費用,可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結算。
九、項目質(zhì)量 乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達到公司規定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規范、公司生產(chǎn)計劃要求生產(chǎn)(不含試制產(chǎn)品),否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問(wèn)題及責任損失由乙方全部承擔。通過(guò)驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶(hù)時(shí),若發(fā)現有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項目進(jìn)度 在生產(chǎn)中,乙方應嚴格按照甲方公司《生產(chǎn)用工計劃》派工生產(chǎn),不得以任何理由要求多用工時(shí),影響生產(chǎn)進(jìn)度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計劃到廠(chǎng)導致誤工誤時(shí),由甲方核實(shí),總經(jīng)理批準后方可具實(shí)調整《生產(chǎn)用工計劃》。
十一、甲方工作
1、開(kāi)工前向乙方提供設計圖紙,乙方應妥善使用和保管。
2、甲方有權對乙方在生產(chǎn)過(guò)程中的項目進(jìn)度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進(jìn)行監督。達不到要求時(shí),提出整改要求直至勒令退場(chǎng)。由此造成的經(jīng)濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權利。
3、負責提供的生產(chǎn)用設備安拆和調試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動(dòng)機電設備設置或操作不當導致安全事故,責任和經(jīng)濟損失由乙方全部承擔。 有關(guān)承包加工合同范X 甲方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng):甲方) 乙方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng):乙方) 根據XX公司的生產(chǎn)需要,甲乙雙方本著(zhù)平等自愿、合理合法、協(xié)商一致的原則,甲方同意與乙方在________年度簽訂 業(yè)務(wù)加工承攬承包合同。
一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效,甲方同意在與乙方簽訂 加工承攬承包合同的基礎上無(wú)償提供工作場(chǎng)所、工作用水電,并有償提供食宿,洗浴、水電等必要的生活設施,具體費用依照公司標準在乙方的加工費中扣除。
二、合同期內,乙方對甲方提供的資產(chǎn)設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿(mǎn)自然損壞的設施,應由乙方及時(shí)上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理。
三、乙方對于加工車(chē)間的生產(chǎn)設備設施等應定期檢查、維護、保養。
四、乙方有自行招聘員工的權利,乙方員工的工資由乙方定,甲方無(wú)權干涉,但乙方給付員工的工資必須合法;甲方考慮到乙方不符合為其員工繳納社會(huì )保險費的資格,甲方同意為其員工繳納社會(huì )保險費;如發(fā)生工傷及其他意外事故,甲方在社會(huì )保險內賠償,社會(huì )保險以外的部分由乙方自行承擔;
三、甲乙雙方同意乙方加工承攬費的單價(jià)按照________年的工價(jià)標準結算,新型產(chǎn)品的工價(jià)面議一致后再定;
四、乙方承諾保證其招聘的員工遵守甲方的規章制度,并保證其招聘的員工享受?chē)曳ㄒ幩幎ǖ臋嗬?/p>
五、甲乙雙方在中途如需解除本協(xié)議者,須經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商解決,任何一方無(wú)故不履行本協(xié)議者,另一方有追究其責任的權利;
六、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
加工合同 篇2
甲方(委托方):天津市薊縣乾元疊層石工藝品有限公司
乙方(被委托方):
品產(chǎn)品事宜,達成如下協(xié)議,供雙方共同遵守。
第一條 代加工內容:
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品,加工數量、款式(或開(kāi)發(fā)信息)、標準、質(zhì)量要求由甲方提供,價(jià)格由雙方協(xié)商確定。
第二條 甲方責任:
1、甲方在合同期內按計劃不定期委托乙方為其加工甲方加工產(chǎn)品所用的原材料。
2、甲方向乙方提供加工品款式(或開(kāi)發(fā)信息)、數量、技術(shù)要求、交貨時(shí)間等信息。
3、甲方有權對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查監督,并提出意見(jiàn)和建議,確認的樣品驗收貨品。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進(jìn)行驗收貨品。
5、甲方須嚴守乙方關(guān)于加工樣式、價(jià)格、數量等商業(yè)秘密不被泄露。
第三條 乙方責任:
1、乙方嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動(dòng)。
2、乙方須按照甲方確定的款式、數量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標準打版進(jìn)行生產(chǎn),不得以任何形式和理由超過(guò)訂單數量和品種。
3、因乙方管理不善等原因,造成甲方原材料或成品損壞、丟失等,乙方應承擔相應法律責任,并支付甲方相應經(jīng)濟損失的賠償款額。
4、乙方須嚴守甲方關(guān)于發(fā)貨地址、價(jià)格、數量、樣式、商標圖形等商業(yè)秘密不被泄露。
第四條 付款方式及交貨地點(diǎn):
1、甲方確定委托加工款式、數量、質(zhì)量等,乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收進(jìn)倉后財務(wù)核實(shí)即付款,交貨地點(diǎn)為甲方庫房。
2、如乙方以快遞或物流的方式交貨,甲方有權在收到貨物時(shí)對貨物的款式、數量、質(zhì)量等進(jìn)行驗收,經(jīng)驗收合格后三個(gè)工作日內甲方向乙方支付貨款,否則甲方有權不予支付貨款并要求乙方對其加工的不合格貨品進(jìn)行相應補償或賠償。
3、因乙方原因造成貨物不合格的,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商解決方案并經(jīng)甲方認可后,由乙方進(jìn)行相應補救措施,需退貨或再次加工的,所產(chǎn)生的運輸費用及加工費用由乙方承擔。
第五條 驗收標準:
雙方在下訂單之前需確定生產(chǎn)的品種、尺寸、質(zhì)量等,按照甲乙雙方封存并確認的樣品為準。
1、產(chǎn)品質(zhì)量由甲方質(zhì)量主管的監督要求(以書(shū)面內容要求為準)作為驗收標準。
2、甲方在乙方送貨到指定地點(diǎn)之日起3日內必須對產(chǎn)品進(jìn)行驗收并對合格產(chǎn)品給付相應貨款。
第六條 違約責任:
1、因乙方未按甲方要求的最長(cháng)交貨期限交貨至甲方公司,乙方應承擔此批貨款總價(jià)每天1%的違約金,以實(shí)際發(fā)生延誤天數計算。
2、如乙方未經(jīng)甲方許可,擅自生產(chǎn)或銷(xiāo)售甲方產(chǎn)品等,經(jīng)查證屬實(shí),乙方應賠償甲方人民幣50萬(wàn)元違約金,同時(shí)甲方保留追究乙方法律責任的權利。
3、因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產(chǎn)生的經(jīng)濟損失和法律責任由甲方承擔。
4、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。
第七條 爭議的解決:
1、因本合同及其甲乙雙方合作所產(chǎn)生的爭議由甲乙雙方共同友好協(xié)商解決。
2、甲乙雙方所產(chǎn)生的爭議不能協(xié)商解決的,由甲方所在地司法部門(mén)進(jìn)行仲裁或司法解決。
第八條 合同期限
1、本委托加工合同期限為個(gè)月,自年月日至年
量、生產(chǎn)交貨周期等甲方的計劃通知單及雙方的補充協(xié)議均與本合同具有同等法律效力。
2、在本合同到期之日,同等條件下,乙方有優(yōu)先與甲方續簽合同的權利,但須在本合同到期前,提前30日內向甲方提出書(shū)面申請。
3、本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效,一式三份,雙方各執一份,甲方企業(yè)備案存檔一份具有同等法律效力。
附:甲乙雙方營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證復印件。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
代表: 代表:
日期: 日期:
加工合同 篇3
買(mǎi)方:
賣(mài)方:
經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方友好協(xié)商,買(mǎi)方委托賣(mài)方加工生產(chǎn)__ __模具共______套。雙方達成如下加工協(xié)議模具基本情況:
產(chǎn)品名稱(chēng) 序 號 零件名稱(chēng) 穴 數(模具類(lèi)型) 模具單價(jià)(RMB元) 交貨條件
總價(jià): (含17%增值稅)
以上各套模具使用材質(zhì):_____________________
(以上模具用料由賣(mài)方提供)。
一、雙方的權利及責任:
買(mǎi)方責任及權利如下:
1. 買(mǎi)方負責交付給賣(mài)方本項目的研發(fā)進(jìn)度要求及計劃,并盡可能地提供項目的銷(xiāo)售預測。
2. 買(mǎi)方負責交付給賣(mài)方執行本合同所需的產(chǎn)品設計圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料,并且負責技術(shù)方面的支持工作。
3. 對交付給賣(mài)方的產(chǎn)品設計圖紙和相關(guān)技術(shù)資料,買(mǎi)方具有唯一的解釋權,當發(fā)生歧義時(shí),賣(mài)方應征詢(xún)買(mǎi)方意見(jiàn),由買(mǎi)方確認。
4. 賣(mài)方完成模具的設計和制造后,由買(mǎi)方去賣(mài)方現場(chǎng)對模具進(jìn)行驗證確認或由賣(mài)方提供產(chǎn)品樣品到買(mǎi)方進(jìn)行驗證確認。本合同中所指模具包含產(chǎn)品本身的模具及后續生產(chǎn)所需的夾治具和模具。
賣(mài)方權利及責任如下:
1. 賣(mài)方負責根據買(mǎi)方提供的產(chǎn)品設計圖紙和其他相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行模具的設計和制造,賣(mài)方負責按照合同規定按時(shí)完成符合買(mǎi)方設計要求的模具。
2. 賣(mài)方負責按時(shí)按量提供認證及樣板測試、試產(chǎn)所需的產(chǎn)品。同時(shí)賣(mài)方必須提供相關(guān)產(chǎn)品的詳
細的檢驗測試報告供買(mǎi)方確認。如需修/改模, 送板時(shí)同時(shí)也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)
3. 模具由買(mǎi)方認證合格后,由賣(mài)方負責模具的封存。如買(mǎi)方同意賣(mài)方進(jìn)行產(chǎn)品的后續加工生產(chǎn),則由賣(mài)方負責模具的修理和維護,賣(mài)方必須根據買(mǎi)方或買(mǎi)方授權的第三方的訂單進(jìn)行批量生產(chǎn)。
4. 對給買(mǎi)方生產(chǎn)的所有模具,賣(mài)方應提供的詳細的設計圖紙給買(mǎi)方。所有的圖紙必須以Autocad或Pro-Eng(PRO-el2)制作,并且必須在開(kāi)模之前以電子檔形式傳給買(mǎi)方以供批準。
二、 技術(shù)條款:
1. 模具的修理和維護:在生產(chǎn)過(guò)程中模具的修理和維護由賣(mài)方負責;
2. 在雙方協(xié)商無(wú)異議之后,買(mǎi)方提供產(chǎn)品設計圖紙及相關(guān)技術(shù)資料給賣(mài)方, 并派工程人員同賣(mài)方進(jìn)行技術(shù)交流或賣(mài)方派工程人員到買(mǎi)方進(jìn)行技術(shù)交流,產(chǎn)品圖紙及技術(shù)要求列表見(jiàn)附件1;
3. 賣(mài)方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品能夠達到買(mǎi)方的品質(zhì)要求
4. 賣(mài)方承諾使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品的產(chǎn)能能夠達到賣(mài)方的交貨要求:
日產(chǎn)能:_______K 月產(chǎn)能:______K
5. 賣(mài)方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬(wàn)次。
6. 未經(jīng)買(mǎi)方允許,嚴禁賣(mài)方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進(jìn)行加工,否則視為違約,由賣(mài)方依本合同的違約條款承擔違約責任。
三、商務(wù)條款:
1 . 模具價(jià)格:
1.1 經(jīng)雙方協(xié)商后,由賣(mài)方提供買(mǎi)方認可的模具最終報價(jià),并簽訂價(jià)格確認書(shū),作為本合同不可缺少的一部分。
1.2 模具合同總金額(含____%增值稅)RMB___。
1.3 模具價(jià)格總金額已包含如下費用,賣(mài)方不得以以下原因向買(mǎi)方要求費用:
1.3.1 賣(mài)方對產(chǎn)品進(jìn)行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;
1.3.2 賣(mài)方按合同規定進(jìn)行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;
1.3.3 賣(mài)方提供給買(mǎi)方進(jìn)行模具和產(chǎn)品認證的試模樣品(800套)的費用;
1.3.4 賣(mài)方為保證模具正常生產(chǎn)制作的模具易損備件的費用;
1.3.5 賣(mài)方為保證產(chǎn)品正常生產(chǎn)所準備的其他工序的相關(guān)工具和治具的費用。
1.4 當買(mǎi)方書(shū)面要求賣(mài)方根據產(chǎn)品設計的變更對模具進(jìn)行修改時(shí),如果模具修改較簡(jiǎn)單, 包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡(jiǎn)單修改,則賣(mài)方不需向買(mǎi)方收費;如果模具修改較復雜,對整個(gè)模具的結構影響很大,則由賣(mài)方根據修改模具所需工時(shí)向買(mǎi)方報價(jià),由買(mǎi)方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣(mài)方的原因,因模具不能滿(mǎn)足買(mǎi)方的要求而進(jìn)行的修;蚋哪,買(mǎi)方不承擔任何責任.
1.5 由于賣(mài)方原因導致買(mǎi)方需要花費正常技術(shù)支持外的人工及費用,賣(mài)方應根據買(mǎi)方認可的方式給予相應的補償。
2. 開(kāi)模進(jìn)度:
2.1 賣(mài)方在收到買(mǎi)方確認后的產(chǎn)品圖檔之后,即開(kāi)始進(jìn)入模具設計和制作階段,開(kāi)模周期為_(kāi)_25__天
2.2 由于買(mǎi)方原因造成制模進(jìn)度的延誤,不計算在內。
2.3 如果賣(mài)方模具制作出現工藝和其它的錯誤,導致模具無(wú)法驗收合格而買(mǎi)方又急需生產(chǎn),賣(mài)方應先用現有的模具安排生產(chǎn),同時(shí)再根據圖紙和樣板要求免費重新開(kāi)模。
3. 付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1 單獨結算的方式: 月結,開(kāi)票后60天,開(kāi)17%增值稅發(fā)票.
3.1.1 本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整),買(mǎi)方支付模具總金額的_____%,剩余___%模具費分攤在首50K產(chǎn)品內,如果訂單數量不足50K,買(mǎi)方需補給賣(mài)方未攤完的模具費。
3.1.2 自雙方合同簽訂后,賣(mài)方提供增值稅發(fā)票(模具總額的___0%),買(mǎi)方在二十個(gè)工作日內支付。
4. 產(chǎn)品定單:唯有產(chǎn)品樣品品質(zhì)驗收合格且經(jīng)買(mǎi)方書(shū)面確認后,賣(mài)方方可接受買(mǎi)方或買(mǎi)方授權的`第三方的訂單。買(mǎi)方授權的第三方同買(mǎi)方賣(mài)方簽定的訂購合同服從于本合同。
四、 產(chǎn)品品質(zhì)保證
賣(mài)方在完成模具后,賣(mài)方同意按照買(mǎi)方品質(zhì)標準以保證產(chǎn)品品質(zhì)(首件確認報告).
買(mǎi)方對品質(zhì)標準的內容根據實(shí)際需要保留修改的權利。
五、模具所有權
1. 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D和3D)的所有權,均歸買(mǎi)方所有,賣(mài)方不得干涉買(mǎi)方對模具的處置權。如在賣(mài)方生產(chǎn),由賣(mài)方負責保管,未經(jīng)買(mǎi)方同意,賣(mài)方不得將此模具提供給第三者生產(chǎn), 否則買(mǎi)方有權要求賣(mài)方退還模具費并賠償造成的損失.
2. 買(mǎi)方付清模具款后,要求將模具從賣(mài)方處轉出時(shí),賣(mài)方必須配合買(mǎi)方或買(mǎi)方指定的第三方進(jìn)行轉移驗收,并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開(kāi)始生產(chǎn)。賣(mài)方有義務(wù)對模具進(jìn)行組裝、防銹和包裝處理,并發(fā)運至買(mǎi)方指定的地點(diǎn)。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D和3D)和所有夾治具必須同時(shí)轉移給買(mǎi)方。
3. 模具轉移過(guò)程中,如因賣(mài)方不當組裝、防銹或包裝的原因,造成模具損壞,由此產(chǎn)生的所有直接損失和間接損失一律由賣(mài)方承擔。
六、 模具維護
1. 賣(mài)方保證模具使用壽命50萬(wàn)次,并在此期間內由賣(mài)方負責免費保養維修, 如模具在使用壽命內不能使用, 賣(mài)方應負責更換或重新開(kāi)模,并承擔相應的費用.
2. 賣(mài)方應對模具的修改、維護和修理等情況及時(shí)登記造冊,無(wú)論此種修改、維護和修理是否由
買(mǎi)方提出。如買(mǎi)方要詢(xún)問(wèn)有關(guān)的技術(shù)細節或證據,買(mǎi)方可以隨時(shí)間登記,無(wú)需通知。賣(mài)方每三
個(gè)月應將登記記錄復印一次給買(mǎi)方。賣(mài)方應主動(dòng)定期完成此項任務(wù),無(wú)需買(mǎi)方另行提出要求。
六、知識產(chǎn)權
1. 本合同所涉及的產(chǎn)品造型及買(mǎi)方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產(chǎn)權為買(mǎi)方所擁有,未經(jīng)買(mǎi)方許可,賣(mài)方不得向任何公司和個(gè)人泄漏,否則由此產(chǎn)生的一切損失由賣(mài)方負責;買(mǎi)方僅同意賣(mài)方基于本合同項下的目的使用買(mǎi)方所提供的一切資料和信息,
2. 賣(mài)方同意其不會(huì )將買(mǎi)方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否則買(mǎi)方有權追究賣(mài)方相應的責任; 未經(jīng)買(mǎi)方書(shū)面許可,賣(mài)方不得在出版物,廣告中或以其它書(shū)面、口頭形式涉及賣(mài)方提供或已提供之任何資料和信息。
3. 未經(jīng)買(mǎi)方許可,嚴禁賣(mài)方使用本模具向除買(mǎi)方或買(mǎi)方指定的客戶(hù)以外的其他客戶(hù)供貨,否則由此產(chǎn)生的一切直接損失和間接損失一律由賣(mài)方負責;
4. 其它未盡保密事項,依買(mǎi)方與賣(mài)方簽訂的“保密協(xié)議”執行。
七、違約責任
1. 如果賣(mài)方方未能按2.1中規定的各階段的進(jìn)度完成模具制作及送樣,由賣(mài)方承擔違約責任。每延誤一天,賣(mài)方須付給買(mǎi)方本合同總金額的2%作為罰金,罰金累計額最多不超過(guò)本合同模具總金額。
2. 如果因為賣(mài)方的原因造成賣(mài)方提供給買(mǎi)方的產(chǎn)品的品質(zhì)達不到買(mǎi)方的要求并且在組裝過(guò)程中導致其他物料的損失和報廢,賣(mài)方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線(xiàn)費用。雙方可另行簽署<<生產(chǎn)用原材料>>進(jìn)行約定。
3. 如果因為賣(mài)方的原因造成賣(mài)方提供給買(mǎi)方的產(chǎn)品的品質(zhì)和進(jìn)度達不到買(mǎi)方的要求,使買(mǎi)方及其客戶(hù)錯過(guò)了產(chǎn)品上市的最佳時(shí)機,或者買(mǎi)方被迫因此取消此項目,從而使買(mǎi)方及其客戶(hù)遭受?chē)乐氐难邪l(fā)損失和備料損失,則賣(mài)方除退還所有前期買(mǎi)方所支付的貨款外,視實(shí)際情況賣(mài)方另外承擔買(mǎi)方直接及間接的經(jīng)濟損失。
4. 如賣(mài)方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲,買(mǎi)方允許買(mǎi)方免責。賣(mài)方應在不可抗拒力發(fā)生后24小時(shí)內以)書(shū)面形式通知買(mǎi)方,并且賣(mài)方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2周以上,買(mǎi)方有權取消本合同。
5. 其它未盡事宜:按《經(jīng)濟合同法》執行。
八、糾紛解決
對于實(shí)施本合同而發(fā)生的任何爭議,雙方首先通過(guò)友好協(xié)商解決, 如在30天內協(xié)商不成,任何一方均可將爭議提交東莞市法院處理.
本合同雙方須嚴格執行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同。
買(mǎi)方:
代表:
賣(mài)方:
加工合同 篇4
承攬方(甲方):xx定作方(乙方):xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執行。
第一條
甲方加工定作物的名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、加工費定作物名稱(chēng)
型號
規格
質(zhì)量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價(jià)
第二條
加工成品的完工時(shí)間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱(chēng)
完工時(shí)間
檢驗時(shí)間地點(diǎn)
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條
加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運輸方法與運費承擔定作物名稱(chēng)
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運輸方法
運輸價(jià)款承擔
第四條
乙方提供原材料名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱(chēng)
型號
規格
質(zhì)量要求
計量單位
數量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條
原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱(chēng)
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條
加工費結算辦法與時(shí)間
第七條
乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的,無(wú)權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值xx%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
。ㄒ唬┘追剑
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
。ǘ┮曳剑
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機構、行政機關(guān)或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱(chēng)不可抗力是指不能預見(jiàn)、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀(guān)事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風(fēng)暴等以及社會(huì )事件如戰爭、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無(wú)法履行時(shí),遇不可抗力的一方應立即將事故情況書(shū)面告知另一方,并應在xx天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書(shū)面形式,可采用xx(書(shū)信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無(wú)法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:xx。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起xx日內,以書(shū)面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受xx國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第xx種方式解決:
。1)提交xx仲裁委員會(huì )仲裁;
。2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋?xiě)罁贤康暮臀谋驹x進(jìn)行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書(shū)面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。
承攬方(蓋章):xxxx定作方(蓋章):xxxx
法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx
地址:xxxxxx地址:xxxxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點(diǎn):xxxx簽訂地點(diǎn):xxxx
加工合同 篇5
承攬方:____________________________________
地址:____________
郵碼:____________
電話(huà):____________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
定作方:____________________________________
地址:____________
郵碼:____________
電話(huà):____________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術(shù)資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時(shí)通知定作方;定作方應當在規定的時(shí)間內回復,提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復,有權停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門(mén)的規定執行,沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過(guò)修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無(wú)具體規定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的_
___%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時(shí),應當償付定作方實(shí)際支付的保管、保養費。
七、實(shí)行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí),定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應當賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____
加工合同 篇6
為發(fā)展市場(chǎng)經(jīng)濟,提高加盟者經(jīng)濟收入,甲乙雙方兩者公平、合理的原則,依據《中華人民共和國合同法》經(jīng)雙方協(xié)商一致,就加工安裝打火機事宜,達成以下協(xié)議:
甲方:
乙方:
一、甲方權利、義務(wù):
1、向乙方提供打火機散件,回收產(chǎn)品,現金支付加工費。
2、向乙方提供合格的充氣設備,組裝工具。
3、有權要求乙方按市場(chǎng)需求加工打火機數量、式樣、時(shí)間等。
4、向乙方及時(shí)供應全套散件。
二、乙方權利、義務(wù):
1、向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機。
3、及時(shí)支付散件價(jià)款。
4、可以自行銷(xiāo)售成品打火機,但應及時(shí)告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場(chǎng)所,保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現一切事故由乙方自負。
三、生產(chǎn)標準:(依培訓標準)
1、氣體飽滿(mǎn)無(wú)氣泡,外貌干凈。
2、火焰均勻,火苗調火高度2-3cm無(wú)斷頭。
四、未盡事宜協(xié)商解決,協(xié)商不成由甲方所在地人民法院仲裁。
五、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執一份,甲方已做充分解釋?zhuān)曳嚼斫鉄o(wú)誤,簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
七、可享受免費用設備的優(yōu)惠條件,具體如下:
1、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達八萬(wàn)者,若乙方終止合同,乙方可以將設備交還甲方,甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十萬(wàn)者,若乙方終止合同,乙方可以將設備交還甲方,甲方退給乙方設備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十二萬(wàn)者,若乙方終止合同,設備、工具歸乙方所有。
甲方:????? 乙方:
地址:????? 地址:
甲方: (定作方)
乙方: (承攬方)
經(jīng)雙方友好協(xié)商,依據《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規定,就甲方向乙方定作服飾的相關(guān)事宜,達成本合同。
一、定作物
服裝名稱(chēng) 款式 面料名稱(chēng) 計量單位 單價(jià) 金額 備注
二、面料、輔料質(zhì)量標準和要求
三、服裝款式特點(diǎn)和制作要求
四、服飾質(zhì)量標準和驗收方法
五、量體時(shí)間
本合同生效之日起 天內,在約定的時(shí)間內乙方派人到甲方進(jìn)行量體。
六、配套及包裝要求
七、結算方式和付款期限
『』
八、交貨期限、地點(diǎn)、方式
乙方應當在量體完成之后 天內交貨。交貨地點(diǎn)為甲方辦公地點(diǎn)。運費由乙方承擔。
九、異議
如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質(zhì)量、款式等方面有異議,應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。
十、違約責任
1、甲方逾期付款,應當根據本合同總金額,按日萬(wàn)分之三的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨,應當根據本合同總金額,按日萬(wàn)分之三的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時(shí)間完成量體工作,乙方的交貨時(shí)間順延。
十一、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議,雙方均可向法院提起訴訟。
十二、本合同一式 份,各方各執 份,雙方簽字或蓋章后生效。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進(jìn)料加工合同
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
甲方:
乙方:
【有關(guān)加工合同模板6篇】相關(guān)文章:
加工制作合同模板六篇01-10
加工定做合同模板5篇12-26
加工合同模板集合8篇12-25
委托加工合同03-27
加工承攬合同07-12
食品委托加工合同04-26
加工買(mǎi)賣(mài)合同01-12
食品加工簡(jiǎn)單合同范本12-28
服裝加工簡(jiǎn)單合同范本12-28
鋼筋后臺加工合同范本12-25