承攬合同模板(15篇)
在當今社會(huì )，人們對合同愈發(fā)重視，合同的法律效力與日俱增，它可以保護民事法律關(guān)系。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編整理的承攬合同模板，僅供參考，歡迎大家閱讀。
承攬合同模板1
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，
以便共同遵守。
第一條 加工成品：
│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │
第二條 加工成品質(zhì)量要求：__________________________________________
�。庸ざㄗ魑锲�，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質(zhì)量：________________________
�。ǎ�，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。
�。�，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時(shí)間，數量，質(zhì)量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時(shí)檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
�。�，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術(shù)資料，圖紙提供辦法：__________________________________
�。ǎ保袛埛皆谝勒斩ㄗ鞣降囊筮M(jìn)行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時(shí)通知定作方；定作方應當在規定的時(shí)間內回復，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規定的時(shí)間內未得到答復，有權停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
�。�， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
�。�， 定作方應當按規定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條 價(jià)款或酬金：______________________________________________
�。▋r(jià)款或酬金，按照國家或主管部門(mén)的規定執行，沒(méi)有規定的由當事人雙方商定。）
第六條 驗收標準和方法：__________________________________________
�。ǎ�，按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
�。玻ㄗ鞣綉敯春贤幎ǖ钠谙掾炇粘袛埛剿瓿傻墓ぷ�。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：____________________________________
�。ǎ�， 交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執行。
�。�，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的，以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔：______________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：______________________________________
第十條 結算方式及期限：__________________________________________
第十一條 其他：__________________________________________________
�。ㄈ纾海保� 根據國家有關(guān)規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
�。玻鶕䥽矣嘘P(guān)規定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責任：
一，未按合同規定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過(guò)修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無(wú)具體規定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時(shí)，應當償付定作方實(shí)際支付的保管，保養費。
七，實(shí)行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。
三，未按合同規定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過(guò)合同規定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實(shí)際支付的保管、保養費。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報酬、保管、保養費時(shí)，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應當賠償承攬方的損失。
五，超過(guò)合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無(wú)故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門(mén)的罰款。
七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機關(guān)申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交__
_____（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話(huà)：________________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話(huà)：_________________________
開(kāi)戶(hù)銀行：_____________________
帳號：_________________________
一九_____年_______月______日訂
承攬合同模板2
�。追剑�
�。ㄒ曳剑�
依照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定，結合本工程具體實(shí)際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托，承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程，具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開(kāi)工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配
合線(xiàn)路驗收、接入系統及并網(wǎng)工作。及時(shí)提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點(diǎn)廠(chǎng)家采購，并符合國家有
關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標準。
3、變配電及線(xiàn)路安裝工程應根據電力安裝標準進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關(guān)政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計：102496元；
�。ǜ邏弘娎|、10KV線(xiàn)路部分按實(shí)際耗材在決算中計收）
3、本工程款分2次結清，其中：
�。�1）、合同簽訂3天內應付工程款的70%
�。ㄓ�70000元）
�。�2）、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件（包括完成破路申請手續，設備進(jìn)場(chǎng)道路暢通等），并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場(chǎng)創(chuàng )造施工條件。
2、乙方應在20xx年月日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時(shí)間順延。
3、施工期間，甲方應派員到現場(chǎng)協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全，做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時(shí)，甲方應會(huì )同供電局有關(guān)部門(mén)進(jìn)行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）
代表：代表：
承攬合同模板3
合同編號：
委托方：（以下稱(chēng)甲方）
承接方：（以下稱(chēng)乙方）
簽約地點(diǎn)：
施工地點(diǎn)：
簽約時(shí)間：年月日
1、合同內容
本合同項所指的項目是：
�。ㄏ到y配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
2。1合同總金額為人民幣：（rmb：）
2。2合同總價(jià)已包括執行本合同內工程全部?jì)热葜M用。
3、付款方式
3。1付款
合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%，即人民幣（rmb）。
3。2設備進(jìn)度款
當乙方進(jìn)場(chǎng)并系統布線(xiàn)完畢后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____％，即人民幣（rmb）。
3。3工程結算付款
本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%，即人民幣（rmb）。
3。4最終驗收付款
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____個(gè)工作日后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%，即人民幣（rmb）。
3。5其它事項
4、合同雙方責任
4。1甲方責任
4。1。1按本合同第3條款規定及時(shí)向乙方支付合同款。
4。1。2 提供好施工現場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4。1。3安排好貨物在工地的倉儲設施。
4。1。4協(xié)調各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4。1。5工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時(shí)起____個(gè)工作日內安排驗收。
4。2乙方責任
4。2。1按合同規定負責進(jìn)行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個(gè)工程。
4。2。2負責安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費培訓。
4。2。3確保所提供的設備材料與質(zhì)量相符。
4。2。4向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。（響應時(shí)間為全天24小時(shí)）
5、安裝及調試
5。1安裝及調試責任
乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。
5。2在整個(gè)安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方：
乙方：
地址：
地址：
電話(huà)：
電話(huà)：
傳真：
傳真：
簽約代表：
簽約代表：
指定聯(lián)絡(luò )人員：
指定聯(lián)絡(luò )人員：
承攬合同模板4
簽訂合同單位：______(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲乙方)
簽訂條款如下：______________
1.產(chǎn)品名稱(chēng)、型號及規格、數量、價(jià)格及交貨日期等如下表規定：
2.交貨辦法：______________
(1)交貨地點(diǎn)：_________
(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產(chǎn)品規格數量代為檢驗。
5.附則：
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間，如遇市場(chǎng)情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷(xiāo)加工合同，否則按違約處以______罰金賠償對方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份，雙方各執一份。
(5)貨物運達站________
(6)收貨人_________
(7)合同糾紛的處理__________
甲及代表人：(簽字蓋章）______________
乙及代表人：(簽字蓋章)______________
開(kāi)戶(hù)銀行：________
開(kāi)戶(hù)銀行：_______
帳號：__________
帳號：_________
電話(huà)：_________
電話(huà)：_________
簽訂日期：____年__月__日
承攬合同模板5
委托方：
承擔方：
簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間： 年 月 日
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條 廣告承攬要求
1、項目(媒介)：
2 、廣告內容及有關(guān)證件的名稱(chēng)、編號：承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委托方提供虛假的證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式：
4、顏色：
5、規格或材料：
6、刊播次數、起訖時(shí)間、日期：
7、其他要求：
第二條 費用及支付辦法
1、費用：
類(lèi)別
單價(jià)
數量
金額
備注
設計、制作費
發(fā) 布 費
代 理 費
合計金額(大寫(xiě))
2、結算方式和期限：
3、承攬方必須開(kāi)具廣告業(yè)務(wù)統一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條 驗收方式及時(shí)間
第四條 違約責任
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的 %，向承攬方償付違約金;超過(guò)合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的 %，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條 合同爭議解決方式：
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第 種方式處理：
1、提交 仲裁委員會(huì )仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第六條 雙方商定的其他事項：
第七條 附則
1、本合同附件 ，名稱(chēng) 。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本 份。
3、本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委托方： 承攬方：
單位名稱(chēng)(蓋章)： 單位名稱(chēng)(蓋章)：
承攬合同模板6
合同編號：
委托方：(以下稱(chēng)甲方)
承接方：(以下稱(chēng)乙方)
簽約地點(diǎn)：
施工地點(diǎn)：
簽約時(shí)間： 年 月 日
1、合同內容
本合同項所指的項目是：
(系統配件參考“附件一：物料清單”)
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣：(rmb：)
2.2 合同總價(jià)已包括執行本合同內工程全部?jì)热葜M用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%，即人民幣 (rmb)。
3.2 設備進(jìn)度款
當乙方進(jìn)場(chǎng)并系統布線(xiàn)完畢后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____％，即人民幣(rmb)。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%，即人民幣 (rmb)。
3.4 最終驗收付款
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____個(gè)工作日后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%，即人民幣(rmb)。
3.5 其它事項
4、合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規定及時(shí)向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協(xié)調各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時(shí)起____個(gè)工作日內安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規定負責進(jìn)行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個(gè)工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與<附件一>質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應時(shí)間為全天24小時(shí))
5、安裝及調試
5.1 安裝及調試責任
乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2 在整個(gè)安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方：乙方：
地址：地址：
電話(huà)：電話(huà)：
傳真：傳真：
簽約代表：簽約代表：
指定聯(lián)絡(luò )人員：指定聯(lián)絡(luò )人員：
承攬合同模板7
合同編號：_____________
定作人：________________________
承攬人：________________________
簽訂地點(diǎn)：______________________
簽訂時(shí)間：________年____月____日
第一條 承攬項目、數量、報酬及支付期限
項目名稱(chēng)及內容
計量單位數量工作量（工時(shí)）報酬交付期限單價(jià)金額合計人民幣金額（大寫(xiě)）： （注：空格如不夠用，可以另接）
第二條 技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_____________________________
第三條 承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件：____________
第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：___________________________
第五條 承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法：______________________________
第六條 定作人（是／否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來(lái)完成�？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲___________________
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限：________________________________
第八條 結算方法及期限：_______________________________________
第九條 定作人在________年________月________日前交定金（大寫(xiě)）________________元。
第十條 定作人解除承攬合同應及時(shí)書(shū)面通知承攬人。
第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是／否）可以留置工作成果。
第十二條 違約責任：______________________________
第十三條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當地工商行政管理部門(mén)調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤� ________________仲裁委員會(huì )仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十四條 其他約定事項：________________________________________
定作人
定作人（章）：住所：法定代表人：居民身份證號碼：委托代理人：電話(huà)：開(kāi)戶(hù)銀行：賬號：郵政編碼：承攬人承攬人（章）：鑒（公）證意見(jiàn)：鑒（公）證機關(guān)（章）經(jīng)辦人：年 月 日 監制部門(mén)：____________ 印制單位：___________
承攬合同模板8
委托方（甲方）：承接方（乙方）：
第一條 甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專(zhuān)業(yè)設計，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第二條 乙方設計標準為：______________________________________________，乙方在設計完成后，需經(jīng)甲方書(shū)面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書(shū)面確認的，均不視為成果交付。
第三條 甲方向乙方交付的'資料
第四條 乙方應向甲方交付的設計成果
第五條 設計費用及支付方法
5.1甲方應支付本合同項目的設計費為_(kāi)_______元人民幣（大寫(xiě)）。
5.2支付方法為：
簽訂本合同后，甲方應在本合同簽訂之日起5個(gè)工作日內支付給乙方本合同總價(jià)的20%首付款，即________元人民幣（大寫(xiě)）。乙方在完成本項目設計并得到甲方書(shū)面簽字確認后5個(gè)工作日內支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣（大寫(xiě)）。
第六條雙方責任
6.1 甲方責任
6.1.1 甲方在規定的時(shí)間內向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時(shí)限負責。
6.2 乙方責任
6.2.1 乙方按本合同第四條規定的內容、時(shí)間及份數向甲方交付設計文件。
6.2.2 乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設計費金額相等。
6.2.3 由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計文件交付時(shí)間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之一。
6.2.4 合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應雙倍返還定金，還應當按照有關(guān)規定賠償甲方損失。
6.2.5 乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況，甲方有權索賠。
第七條 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協(xié)商解決，如雙方無(wú)法解決，雙方有權向甲方所在地法院起訴。
第八條 本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自 年 月日生效。本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方簽字： 乙方簽字： （蓋章）（蓋章）
承攬合同模板9
承攬人：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
定作人：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
因甲方系著(zhù)名設計制作公司，具有充足之專(zhuān)業(yè)知識、技能及相關(guān)資格，可以制作高水準之設計；而甲方有意承攬本合同設計之制作，乙方亦同意將本合同設計交由甲方制作。茲經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，訂立條款如下：
1、設計制作內容
1.1設計名稱(chēng)：；
1.2設計類(lèi)型：；
1.3參數規格：；
1.4具體費用：；
1.5備注：；
2、質(zhì)量要求及標準
2.1本合同設計之品質(zhì)應符合一般公認之專(zhuān)業(yè)水準及乙方要求，不得有任何瑕疵。
2.2本合同設計之內容，除乙方另有書(shū)面指示外，應符合雙方定案后所確認之內容。
2.3乙方對設計內容的其他要求：
3、交付時(shí)間、地點(diǎn)及驗收。
3.1甲方應于年月日前完成本合同設計之全部制作（含）并交付給乙方。
3.2交貨地點(diǎn)：。
3.3本合同設計之驗收、交付以乙方書(shū)面簽收確認為準。
3.4提交形式：乙方以形式提交甲方書(shū)面簽收確認。
4、價(jià)款及付款方式。
4.1費用總額含稅：RMB元（大寫(xiě)：人民幣整），甲方提交作品并經(jīng)乙方書(shū)面確認合格后予以支付。
4.2付款方式：。
4.3甲方賬戶(hù)如下：。
開(kāi)戶(hù)銀行：；
戶(hù)名：；
賬號：；
4.4甲方應在乙方付款前開(kāi)具合法有效的稅務(wù)發(fā)票，否則乙方有權拒絕支付款項。
5、知識產(chǎn)權。
5.1本合同設計中所使用之著(zhù)作權（包括但不限于圖形、音樂(lè )、歌曲、照片及各項道具中之美術(shù)著(zhù)作或建筑著(zhù)作），甲方于實(shí)際使用前，均應先行取得合法授權，承擔相關(guān)授權費用，并以合法授權文件為憑。該項授權內容應包括乙方得無(wú)限制地繼續使用合同設計之全部之著(zhù)作權。
5.2本合同設計系在乙方出資、企劃下所完成之著(zhù)作，甲乙雙方茲約定本合同設計應以乙方為著(zhù)作權人，乙方對本合同設計享有完整的著(zhù)作人身權及財產(chǎn)權。
5.3甲方茲申明并保證本合同設計絕無(wú)侵害他人肖像權、知識產(chǎn)權或其它權利之事情。如有任何第三人出面主張侵害，甲方應負責解決之。乙方如因此項糾紛而遭受任何損失或支出任何費用（包括合理之律師費用），甲方應負責賠償之。
5.4非經(jīng)乙方事前書(shū)面同意，甲方不得將本合同設計內容和設計之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制，或提供予第三人使用。
6、甲乙雙方之權利。
6.1甲方制作本合同設計之過(guò)程，乙方有權派員參與了解制作過(guò)程，并提出制作之建議。除乙方以正式書(shū)面要求甲方修改或調整外，前述建議僅供甲方參考，甲方仍應對本合同設計之內容及品質(zhì)負全部責任。
6.2甲方應依所約定之內容制作，若乙方提出與原內容不符之意見(jiàn)，甲方應配合修正。
6.3于本合同設計制作完成后，乙方對本合同設計之內容或品質(zhì)如有意見(jiàn)，甲方應在日內配合修改完畢。
6.4甲方承攬乙方項目后，非經(jīng)乙方許可，甲方不得再行委托給第三方。
6.5乙方應全力配合甲方開(kāi)展本合同所約定的設計工作，并根據甲方要求及時(shí)提供相關(guān)資料。
6.6乙方應按照合同約定的付款期限，及時(shí)向甲方支付相關(guān)設計費用。
7、違約責任。
7.1甲方若在約定期限內未完成本合同設計制作或制作之設計無(wú)法令乙方滿(mǎn)意，乙方得以正式書(shū)面通知催請甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金，逾期仍未改善或改善無(wú)法發(fā)揮令乙方滿(mǎn)意之效果，乙方得向甲方請求賠償，每延遲一天，應向乙方承擔合同總金額5‰的違約金，如逾期達十五日的，則視為甲方不履行本合同，乙方得解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失（含請第三方完成該設計的差價(jià)損失等）。
7.2如因甲方在設計過(guò)程中非法使用其他權利人的產(chǎn)品、標識等，造成對侵權的，所有責任又甲方承擔。乙方可解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.3本合同設計制作完成后，若因品質(zhì)不佳或內容與附件所示設計內容不符，且情況嚴重，乙方有權單方面解除本合同，甲方除返還原所受領(lǐng)之全部款項，還應承擔合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
7.4乙方應在合同簽訂后，按期支付相關(guān)費用，如逾期未支付的，每逾期一天，乙方應按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金，逾期達十五日的，則視為乙方不履行本合同，甲方可解除本合同，并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。
8、合同解除和終止。
8.1除本合同已約定情形外，出現下列情況之一的，乙方亦有權解除本合同，并追究甲方違約責任：
8.1.1甲方提供的設計不符合合同約定或有關(guān)法律規定，無(wú)法滿(mǎn)足乙方使用要求的；
8.1.2未經(jīng)乙方書(shū)面同意，甲方將本合同項目委托給第三方實(shí)施的；
8.1.3甲方未經(jīng)權利人許可非法使用權利人產(chǎn)品、標識，構成侵權的；
8.1.4設備出現質(zhì)量問(wèn)題，無(wú)法修復的。
8.2甲方依8.1款解除合同的，甲方需返還乙方已付費用及利息，并承擔合同總價(jià)20%的違約金，違約金尚不足以彌補乙方損失的，甲方還須承擔賠償責任。
8.3因乙方原因提前解除或終止合同的，如甲方已全部完成設計工作的，乙方應支付全部費用，相關(guān)設計材料歸乙方；如甲方部分完成設計工作的，乙方應根據甲方實(shí)際完成的工作量酌情支付費用，乙方所支付的費用不超過(guò)合同總價(jià)款的%。
9、爭議管轄法院。
9.1甲、乙雙方因本合同發(fā)生爭議時(shí)，當事人應協(xié)商解決，協(xié)商不成發(fā)生訴訟時(shí)，雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。
9.2本合同按中華人民共和國的法律解釋并適用中華人民共和國的法律。
10、其他約定事項10.1、10.2、10.3、10.4。
11、合同的生效。
11.1本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決，并簽訂補充協(xié)議。
11.2本合同一式份，甲方份，乙方份，自雙方蓋章之日起生效。
甲方：乙方：代表人：代表人：地址：地址：電話(huà)：電話(huà)：
簽約日期：年月日
承攬合同模板10
甲方（發(fā)包方）：
乙方（承包方）：
依照《中華人民共和國合同法》以及相關(guān)法律法規，遵循平等、自愿和誠實(shí)信用的原則，雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達成協(xié)議如下：
第一條：施工項目名稱(chēng)。施工內容施工地點(diǎn)施工期限：_____年____月___日起至相應工程完工。
第二條施工機械及工程款計算與支付
一、機械設備：序號_____、機械名稱(chēng)、規格_____、型號、數量_____（臺）。
二、工程款計價(jià)方式：累計簽發(fā)的時(shí)間，按累計時(shí)間乘以單價(jià)進(jìn)行計算，不考慮作業(yè)次數。單價(jià)為：用挖斗___元/小時(shí)，用破碎_(kāi)__元/小時(shí)。
三、工程款計算方式說(shuō)明
1、甲方在乙方當次臺班完工后，由甲方指定的現場(chǎng)代表向乙方出具《機械工作時(shí)間簽證單》；并認可此人簽發(fā)的單據，
2、機械設備按實(shí)際工作時(shí)間進(jìn)行計量，精確到分鐘。連續作業(yè)（或機械故障）間歇時(shí)間在10分鐘內，不予以扣除臺班時(shí)間，超過(guò)10分鐘應扣除相應時(shí)間。
3、乙方每天工作后應及時(shí)要求甲方給予簽發(fā)單據，簽發(fā)單據的時(shí)間若超過(guò)1天甲方將不予認可其量。
三、支付方式
甲方以工程開(kāi)工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現場(chǎng)工程完成進(jìn)度付款，完成工程進(jìn)度50%時(shí)，甲方按挖機總工時(shí)的30%支付乙方款項，完成工程進(jìn)度100%，甲方按按挖機總工時(shí)的60%支付乙方款項，余款待甲方工程建設方結算付款后全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時(shí)，應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條機械設備的使用和管理
一、乙方應當按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)，按甲方的書(shū)面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場(chǎng)。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質(zhì)量等與乙方共同進(jìn)行驗收并簽署書(shū)面的確認書(shū)。必須進(jìn)行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外，其余因機械設備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員，應當符合國家法規，持證上崗。乙方也可委托具備相應資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人員承擔機械設備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料，滿(mǎn)足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無(wú)法正常運行，乙方應及時(shí)進(jìn)行維修。甲方按照當班次機械設備的實(shí)際運轉時(shí)間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。
六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時(shí)，乙方應及時(shí)組織搶險，防止事態(tài)擴大，保護現場(chǎng)，并報告甲方和有關(guān)部門(mén)，聽(tīng)候處理。因以下情況而導致的經(jīng)濟損失及全部責任均由乙方承擔：
1、屬于乙方使用不當或者現場(chǎng)安全措施不當所發(fā)生的事故；
2、屬于違章操作或非現場(chǎng)管理人員違章指揮發(fā)生的事故；
3、屬于機械設備制造質(zhì)量、機械設備技術(shù)狀況不良、機械設備發(fā)生故障，安全裝置失效所發(fā)生的事故；
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權利和義務(wù)
一、甲方的權利和義務(wù)
1、甲方有權按照該項目的施工進(jìn)度和管理要求對乙方的工程機械進(jìn)行統籌安排，包括機械的數量安排、組合安排、工作時(shí)間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時(shí)內換人，否則甲方將另行安排機械進(jìn)場(chǎng)，乙方無(wú)條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現故障無(wú)法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械；乙方不能履行前述義務(wù)時(shí)，甲方有權單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無(wú)理由，無(wú)條件的中止乙方繼續作業(yè)，甲方可按排其他機械進(jìn)場(chǎng)施工。乙方無(wú)條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時(shí)間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價(jià)款。
6、甲方應當為乙方提供機械進(jìn)出場(chǎng)、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權利和義務(wù)
l、乙方應當按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產(chǎn)廠(chǎng)家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術(shù)保障，承擔機械在施工期間的維修保養義務(wù)。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規章制度。
5、乙方有權按照合同約定收取合同價(jià)款。
第五條違約責任
任何一方不履行或者不適當履行合同義務(wù)，應當承擔違約責任，向對方支付違約金；給對方造成損失的，應當賠償損失。
一、甲方違約責任
甲方未按合同約定支付工程款時(shí)，每逾期一日，須按應付款額的萬(wàn)分之二向乙方支付違約金；甲方逾期三個(gè)月仍未清償時(shí)，乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責任
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符，經(jīng)甲書(shū)面告知仍不能按時(shí)履行或達不到甲方要求導致合同無(wú)法履行的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20xx元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟損失；乙方逾期超過(guò)5日的，甲方有權解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時(shí)，甲方有權單方解除本合同，要求乙方退場(chǎng)并賠償甲方的經(jīng)濟損失。
4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務(wù)而導致甲方因此遭受經(jīng)濟損失時(shí)，乙方應全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務(wù)協(xié)調項目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾；若乙方無(wú)法履行以上承諾而導致甲方無(wú)法正常施工時(shí)，甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經(jīng)濟損失。
第六條不可抗力
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時(shí)告知對方，并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
第七條解決爭議的方式
本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁(yè)，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過(guò)程中形成的各種書(shū)面文件，經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說(shuō)明外，以文件生成時(shí)間在后的為準。
3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同模板11
合同編號：
委托方：
承攬方：
簽訂日期：
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關(guān)法律法規的規定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條 廣告播出要求。
1.1 廣告內容及證件：
1.2 播出頻道和時(shí)間：
1.3 制作形式：
1.4 廣告長(cháng)度：
1.5 播出形式：
1.6 播出日期：
第二條 廣告費及支付方法。
2.1 廣告費
2.2 支付方法及時(shí)間：
2.3 承攬方必須開(kāi)具廣告業(yè)務(wù)統一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條 違約責任
3.1 委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費 %的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 償付違約金。
3.2 承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費 %的違約金，不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的 償付違約金。
3.3 其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。
第四條 糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第( )項規定辦理。
1. 向 地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2. 向 地人民法院起訴。
第五條 雙方商定的其他事項。
第六條 附則。
6.1 本合同附件 件，名稱(chēng)：
6.2 本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方
單位名稱(chēng)(蓋章)
法定代表人：
承 攬 方
單位名稱(chēng)(蓋章)
法定代表人：
承攬合同模板12
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、承包范圍：
4、承包方式：包工、包料、包費用
5、工期：按照甲方書(shū)面通知乙方開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)之日起個(gè)日歷天。
6、工程質(zhì)量：本工程為合格工程
二、合同單價(jià)和付款方式
1、合同單價(jià)：
2、實(shí)際結算價(jià)款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價(jià)為準。以上價(jià)格包括含稅價(jià)，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價(jià)款一經(jīng)確定，不作任何調整。
3、施工完畢經(jīng)甲方和監理公司驗收合格后付至合同價(jià)款的__%；工程竣工驗收合格后付至合同價(jià)款的__%；工程竣工驗收合格年后___日內，付至結算價(jià)款的__%；剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無(wú)息付清。
4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開(kāi)具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務(wù)部門(mén)認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標準
四、違約責任和安全責任
1、因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價(jià)款__%的違約金。乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價(jià)款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
2、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全監察人員依法實(shí)施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身?yè)p害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2、當事人不愿通過(guò)協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時(shí)本合同在執行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內，如有質(zhì)量問(wèn)題，在接到甲方通知后24小時(shí)內安排人員到現場(chǎng)進(jìn)行免費維修。若乙方不能及時(shí)維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執份，乙方執份。
甲方：乙方：
簽字簽字
電話(huà)：電話(huà)：
甲方駐工地代表：
電話(huà)：
_____年___月____日
承攬合同模板13
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法規的規定，乙方接受甲方的委托，就公司產(chǎn)品設計加工事項，雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，信守執行：
一、 制作內容與要求：訂購項具體內容：上海漢沃展示設計有限公司為 的設計與制作，詳見(jiàn)報價(jià)單及圖紙。
二、甲方在圖紙與報價(jià)單上簽字后，乙方按照圖紙與報價(jià)單上所列內容生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)甲方驗收合格后視為合格品。若驗收不合格，則甲方有權不予接受或退貨并要求全數退款，因此產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔。
三、甲方中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計要求等，應當賠償乙方因此造成的損失。但征得乙方同意除外。
四、主材材料由乙方負責解決，輔材、工藝細則、電路方案甲乙雙方共同協(xié)商確定。
五、乙方在合約簽字生效后，負責在 月日前完成產(chǎn)品設計與制作。交貨地點(diǎn)，收貨人由甲方指定。
六、制作費結算方法：
1、雙方協(xié)定的價(jià)格為 人民幣，甲方在設計制作開(kāi)始前，須支付預付款計 50% 人民幣_ __。甲方在安裝結束后的七日以?xún)葢才艑?zhuān)門(mén)人員驗收，甲方在驗收合格并收到正規增值稅發(fā)票后向乙方結清制作余款合計_整人民幣。因甲方原因在驗收合格后規定的付款期限內逾期未結清費用的，甲方應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定向乙方償付違約金。設計制作費以（現金,支票、匯款）形式匯入乙方帳戶(hù)。
2、甲方如不履行合同，預付款即抵作違約金，無(wú)故拖欠余款，我司有權安排專(zhuān)人要回。
3、乙方如不履行合同，則須雙倍返還甲方預付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的，甲方有權拒付相應貨款，每逾期一日，應按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金。
4、合同價(jià)格包含乙方將產(chǎn)品運送至甲方指定交貨地點(diǎn)，并交付給甲方指定收貨人之前的所有費用（包括但不限于成本及利潤、稅金、包裝費、運輸費、保險費）及后續相關(guān)費用（包括但不限于保修、技術(shù)服務(wù)）。
七、糾紛的處理：
甲方和乙方因合同而發(fā)生糾紛時(shí)，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，經(jīng)雙方同意可向仲裁機關(guān)申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同自年 月 日起有效，有效期為一年。本合同執行期間，雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，應參照經(jīng)濟合同法及設計加工承攬合同條例等法律執行。雙方也可就未盡事宜進(jìn)行協(xié)商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。
八、質(zhì)量的保證：
乙方對已制作的產(chǎn)品實(shí)行質(zhì)量跟蹤保證。具體為——電器保質(zhì)半年，其他保質(zhì)一年。（注：除人為以外） 本合同正式一式二份，甲方與乙方各執一份。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
甲方代表簽名： 乙方代表簽名：
地址：地址：
電話(huà)： 電話(huà)：
日期： 日期：
承攬合同模板14
甲方：
乙方：住址：
身份證號碼：
甲方承建的成都富園物流商業(yè)中心工程，經(jīng)協(xié)商甲方同意將該工程的磚砌體工程勞務(wù)分包給乙方施工，并就有關(guān)事宜達成如下協(xié)議：
一、工程概況：
框架結構，層數：四層，總高度：40米，建筑面積約90000平方米。
二、工程地址：
雙流縣文星鎮物流大道
三、承包形式：
1、本工程中的砌體，二次構造砼勞務(wù)工程，以分項包干的形式承包給乙方。
2、低值易耗品：斗車(chē)、鏟子、灰盒、灰桶、振動(dòng)棒、電線(xiàn)、膠水管、廣線(xiàn)，加班需要的照明及個(gè)人安全防護用品等由乙方自負包干。
四、承包工作內容及勞務(wù)承包單價(jià)：
1、工作內容：
�。�1）、施工圖以?xún)人写u砌體，包括主體構造，零星砌體等所有內容；
�。�2）、根據主控線(xiàn)放（彈）砌體線(xiàn)；
�。�3）、現場(chǎng)所有二次構造砼澆筑（包括止水帶、壓頂、構造柱、圈梁，零星等）；
�。�4）、現場(chǎng)的砌體所需砂漿，二次構造砼的自拌，攪拌機由甲方提供，乙方負責機操人員安排，人員必須持證上崗且到項目部登記記錄，經(jīng)檢查合格后方可上崗，乙方負責機器日常保養，大件損壞由甲方負責修理，其余小件均由乙方負責。如乙方無(wú)專(zhuān)業(yè)機操人員，甲方將另行安排，其機操人員工資由乙方負責；
�。�5）、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆，并將拆除的腳手架材料堆放到項目部指定地點(diǎn)，所搭架體必須滿(mǎn)足安全需要，嚴禁搭設單排腳手架；
以上工作內容均需按照設計圖紙及現行規范，同時(shí)按項目部的具體要求進(jìn)行施工。
2、承包方式：采取承包范圍內的工程施工勞務(wù)、施工機具費，承包范圍內工作勞務(wù)費，搶工費及輔料費、民工的社會(huì )保險費，暫住證費用，交通費、防暑降溫費、烤火費及相關(guān)管理費用，按雙方約定固定單價(jià)包干承包方式。
3、承包單價(jià)：
4、材料損耗：由甲方管理人員確定（必須達到甲方要求，如超過(guò)甲方要求甲方按超出部分價(jià)值從月包費中扣除）。
5、計量方式：計算規則有雙方約定的按約定執行，無(wú)約定的按現行計算定額及圖紙執行。
6、付款方式：每月25日計量，次月15日按計量的75%~80%支付乙方，余款在主體驗收后三個(gè)月內付清。
五、工期要求
1、按項目工期進(jìn)度要求進(jìn)行；
2、乙方根據整體工期要求及工程進(jìn)度情況，配合項目部進(jìn)行工期調整；
3、甲方確定的工期月計劃、周計劃作為本協(xié)議附件，乙方必須遵照執行；
4、乙方必須按甲方的工期計劃，組織與本工程相應的管理人員及技術(shù)操作工人，確保工期，不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工，使整個(gè)工期計劃不能按時(shí)完成，造成工期拖延，按500元/天進(jìn)行處罰，此款項將在工程結算款中扣除。
5、因乙方原因工期延誤造成現場(chǎng)塔吊、龍門(mén)架拆除延誤，由乙方向甲方賠償造成的設備租賃費。
6、如乙方勞動(dòng)力不足，達不到工期要求，甲方口頭或書(shū)面通知了還未增加人員，甲方有權另請人員協(xié)助施工，其產(chǎn)生的費用在乙方總款中扣除。
六、質(zhì)量要求：
1、乙方在施工過(guò)程中除按照國家現行規范、規程、標準進(jìn)行施工外，同時(shí)還要嚴格按照業(yè)主、甲方項目部的質(zhì)量目標和要求施工；
2、以“精品工程”、“創(chuàng )杯工程”、“用戶(hù)滿(mǎn)意工程”為質(zhì)量目標；
3、乙方必須配備與本工程相應的專(zhuān)職質(zhì)檢員，負責現場(chǎng)的質(zhì)量檢查工作，配合甲方質(zhì)檢人員收集整理相關(guān)的技術(shù)質(zhì)量檔案。
4、乙方必須嚴格工程質(zhì)量管理，做到勤檢查，勤整改，如甲方發(fā)現乙方工程質(zhì)量問(wèn)題，由甲方現場(chǎng)管理人員口頭及書(shū)面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后，一個(gè)工作日內必須整改完備，如乙方超出規定的時(shí)效，即不返工又不整改，甲方將視其情節給予乙方100~500元的處罰，并承擔由此返工造成的全部工時(shí)及材料費。
5、乙方必須遵守執行甲方項目部制定的《質(zhì)量管理實(shí)施細則》并以細則作為合同的附件。
6、如乙方不服從甲方的管理，違章指揮，違章作業(yè)造成的重大工程質(zhì)量事故，除負責本次事故所造成的一切經(jīng)濟損失外，還要給予1000~5000元罰款，情節嚴重的要追究當事人及責任人的相關(guān)責任，構成犯罪的將追究其刑事責任。
7、由于乙方造成的一切返工和維修費用（包括人工費、材料費、違約金及返工費等一切費用）均由乙方承擔，方單結算時(shí)在乙方工程款中扣除；
8、本工程質(zhì)量等級為“優(yōu)良”工程。
七、安全生產(chǎn)要求及安全責任：
1、安全學(xué)習及交底：乙方在甲方工程期間必須學(xué)習安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規及項目部制定的各項安全管理規章制度。做到上崗前的安全培訓學(xué)習及安全教育和安全交底工作，嚴禁使用未成年人，操作工人不得使用50周歲以上的人。
2、安全檢查：嚴格執行項目部制定的各項安全檢查制度，真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄，大檢有報告。在檢查中發(fā)現安全隱患應及時(shí)處理、及時(shí)整改消除事故隱患。隨時(shí)接受和配合項目部、業(yè)主單位及上級主管部門(mén)的各項安全檢查工作。
3、專(zhuān)職安全員的配備及職責：乙方必須配備以本工程相應的1名專(zhuān)職安全員負責本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作，并協(xié)助甲方安全管理人員作好安全技術(shù)檔案的收集、整理及歸檔工作，對本班組的安全生產(chǎn)負責。
4、嚴禁違章指揮，違章作業(yè)：正確使用和佩戴個(gè)人防護用品，嚴禁酒后上班，嚴禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個(gè)人防護用品由乙方自負。
5、安全防范：乙方要認真搞好安全防范措施管理，必須嚴格遵守執行項目部、業(yè)主單位、地方各級政府制定的各項安全規章制度及相關(guān)的法律、法規。
甲方：
乙方：
時(shí)間：
承攬合同模板15
經(jīng)甲___________、乙____________ 雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
品（材料）名
規格、型號單位數量單價(jià)金額交貨日期超欠幅度%
貨款共計人民幣（大寫(xiě)）___________________________________________________
1．質(zhì)量標準：____________________________________________________________
2．交貨（運輸）辦法及地點(diǎn)：______________________________________________
3．質(zhì)量檢驗及驗收辦法：__________________________________________________
4．包裝要求及費用負擔：__________________________________________________
5．結算辦法及期限：______________________________________________________
6．原材料供應辦法：______________________________________________________
7．其他：________________________________________________________________
違約責任：
第一點(diǎn)：甲方承擔
�。�1）變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規格給乙方造成損失時(shí)，應償付乙方實(shí)際損失________
�。�2）中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
�。�3）自提產(chǎn)品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。
�。�4）未按合同規定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
�。�5）未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
�。�6）實(shí)行送貨或代運的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門(mén)違約金。
�。�7）錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
�。�8）其他_________________________________________________________________
第二點(diǎn)：乙方承擔
�。�1）產(chǎn)品、花色、品種、規格、質(zhì)量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià)；甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
�。�2）未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交；不需要的，可以退貨，并承擔損失；不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。
�。�3）包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
�。�4）未按合同規定時(shí)間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
�。�5）不符合合同規定產(chǎn)品，在甲方代保管期內應償付甲方實(shí)際支付的保管、保養費。
�。�6）產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
�。�7）其他：________________________________________________________________
本合同一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止 。
【承攬合同模板(15篇)】相關(guān)文章：
加工承攬合同09-19
承攬合同集合8篇02-09
安裝承攬合同范本02-07
承攬合同范本(15篇)02-09
聚氨酯冷庫保溫工程承攬合同02-09
承攬合同范本匯編八篇02-11
工程承攬合同范本12篇02-08
工業(yè)設計承攬合同范本02-09