- 建筑工程承攬合同 推薦度：
- 規范的工程裝修承攬合同 推薦度：
- 承攬房屋裝修工程合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
工程承攬的合同范本
現今社會(huì )公眾的法律意識不斷增強，合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢？以下是小編精心整理的工程承攬的合同范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
工程承攬的合同1
第一部分 合同協(xié)議書(shū)
發(fā)包人（全稱(chēng)）
承包人（全稱(chēng)）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，合同雙方就_____ 項目工程總承包事宜經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng)：
工程地點(diǎn)：
工程承包范圍：
二、主要技術(shù)來(lái)源
三、主要日期
合同期限(絕對日期或相對日期)：
施工期限(絕對日期或相對日期)：
�。ㄆ渲校嚎⒐と掌�(絕對日期或相對日期)：）
四、工程質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：
五、合同價(jià)格和付款貨幣
合同價(jià)格為人民幣（大寫(xiě)）： 元。
除根據合同約定的在工程實(shí)施過(guò)程中需進(jìn)行增減的款項外，合同價(jià)格不作調整。
六、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)的含義與合同通用條款中賦予的定義與解釋相同。
七、合同生效
合同訂立時(shí)間：20xx年xx月xx日
合同訂立地點(diǎn)：
本合同在以下條件滿(mǎn)足之后生效：_____________________
發(fā)包人：承包人：
�。ü禄蚝贤瑢�(zhuān)用章）（公章或合同專(zhuān)用章）
法定代表人或其授權代表：法定代表人或其授權代表：
�。ê炞郑� （簽字）
工商注冊住所：工商注冊住所：
企業(yè)代碼：企業(yè)代碼：
郵政編碼： 郵政編碼：
法定代表人： 法定代表人：
授權代表： 授權代表：
電 話(huà)： 電 話(huà)：
傳 真： 傳 真：
電子郵箱：電子郵箱：
開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：
賬 號： 賬 號：
第二部分 通用條款
第1條 一般規定
1.1 定義與解釋
1.1.1 通用條款，指根據法律、行政法規的規定，合同當事人在履行工程總承包合同過(guò)程中所遵守的一般性條款，由本文件第1條至第20條組成。
1.1.2 專(zhuān)用條款，指根據工程總承包項目的實(shí)際，對通用條款進(jìn)行補充、修改和完善，并同意共同遵守的條款。
1.1.3 工程總承包，指承包人受業(yè)主委托，按照合同約定對工程建設項目的設計、采購、施工（含竣工試驗）、試運行等實(shí)行全過(guò)程或設計與其他階段的工程承包。
1.1.4 發(fā)包人，指在合同協(xié)議書(shū)中約定的，被稱(chēng)為發(fā)包人的當事人，包括其合法繼承人和經(jīng)許可的受讓人。
1.1.5 承包人，指在合同協(xié)議書(shū)中約定的，被發(fā)包人接受的具有工程總承包主體資格的當事人，包括其合法繼承人。
1.1.6 分包人，指接受承包人根據合同約定對外分包的部分工程或服務(wù)的，并具有相應資格的法人或其他組織。
1.1.7 發(fā)包人代表，指發(fā)包人指定的履行本合同的代表。
1.1.8 監理人，指發(fā)包人委托的具有相應資質(zhì)的工程監理單位。
1.1.9 工程總監，指由監理人授權、負責履行監理合同的總監理工程師。
1.1.10 項目經(jīng)理，指承包人按照合同約定任命的負責履行合同的代表。
1.1.11 永久性工程，指承包人根據合同約定，進(jìn)行設計、施工、竣工試驗、竣工后試驗和（或）試運行考核并交付發(fā)包人進(jìn)行生產(chǎn)操作或使用的工程。
1.1.12 單項工程，指專(zhuān)用條件中列明的具有某項獨立功能的工程單元，是永久性工程的組成部分。
1.1.13 臨時(shí)性工程，指為實(shí)施、完成永久性工程及修補任何質(zhì)量缺陷，在現場(chǎng)所需搭建的臨時(shí)建筑物、構筑物，不構成永久性工程實(shí)體的工程。
1.1.14 現場(chǎng)或場(chǎng)地，指合同約定的用于承包人現場(chǎng)辦公、居住、設備材料部件存放、施工機具、設施存放和工程實(shí)施的任何地點(diǎn)。
1.1.15 項目基礎資料，指發(fā)包人提供給承包人的經(jīng)有關(guān)部門(mén)對項目批準或核準的文件、報告（選廠(chǎng)報告、資源報告、勘察報告）、資料（氣象、水文、地質(zhì)）、協(xié)議（燃料、水、電、氣、運輸）和有關(guān)數據等，設計所須的基礎資料。
1、1.16 現場(chǎng)障礙資料，指發(fā)包人為承包人完成設計、進(jìn)行現場(chǎng)施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、構筑物、須受保護的古建筑、古樹(shù)木等坐標方位、數據和其他情況的資料。
1.1.17 設計階段，指規劃設計、總體設計、初步設計、技術(shù)設計和施工圖設計等階段。
1.1.18 工程物資，設計文件規定的并構成永久性工程實(shí)體的設備、材料和部件，及竣工后試驗所需的材料等。
1.1.19 施工，指承包人把設計文件轉化為工程的過(guò)程，包括土建、安裝和竣工試驗等作業(yè)。
1.1.20 竣工試驗，指工程的土建、安裝完工后，工程或（和）單項工程被業(yè)主接收前由承包商負責進(jìn)行的試驗。
1.1.21 施工竣工，指工程已按合同約定和設計要求完成土建、安裝，并通過(guò)竣工試驗。
1.1.22 工程接收，指工程或（和）單項工程通過(guò)竣工試驗后，為使發(fā)包人的操作人員、使用人員進(jìn)入崗位進(jìn)行竣工后試驗、試運行準備，由承包人與發(fā)包人進(jìn)行工程交接，并由發(fā)包人頒發(fā)接收證書(shū)的過(guò)程。
1.1.23 竣工后試驗，指工程被發(fā)包人接收后，按合同約定由發(fā)包人自行組織的試驗、或在發(fā)包人組織領(lǐng)導下并由承包人指導進(jìn)行工程的功能試驗。
1.1.24 試運行考核，指根據合同約定，在工程完成竣工試驗后，由發(fā)包人自行或在發(fā)包人的組織領(lǐng)導下由承包人指導下進(jìn)行的'包括合同目標考核驗收在內的全部試驗。
1.1.25 考核驗收證書(shū)，指試運行考核的全部試驗完成并被驗收后，由發(fā)包人簽發(fā)的驗收證書(shū)。
1.1.26 工程竣工驗收，指承包人接到考核驗收證書(shū)、完成掃尾工程和缺陷修復，并按合同約定提交竣工驗收報告、竣工資料、竣工結算資料，由發(fā)包人組織的工程結算與驗收。
1.1.27 項目進(jìn)度計劃，指自合同生效之日起，按合同約定的工程全部實(shí)施階段（包括：設計、采購、施工、竣工試驗、工程接收、竣工后試驗至試運行考核各階段的）或合同約定的若干實(shí)施階段的時(shí)間計劃安排。
1.1.28施工開(kāi)工日期，指合同協(xié)議書(shū)中約定的，承包人開(kāi)始現場(chǎng)施工的絕對日期或相對日期。
1.1.29 竣工日期，指合同協(xié)議書(shū)中約定的，由承包人完成工程施工（含竣工試驗）的絕對日期或相對日期，包括按合同約定的任何延長(cháng)日期。
1.1.30 變更，指發(fā)包人書(shū)面通知或書(shū)面批準的，對工程所作的任何更改。
1.1.31 合同價(jià)格，指合同協(xié)議書(shū)中約定的、承包人進(jìn)行設計、采購、施工、竣工試驗、竣工后試驗和服務(wù)等工作的價(jià)款。
1.1.32 合同價(jià)格調整，指依據合同約定需要增減的費用而對合同價(jià)格進(jìn)行的相應調整。
1.1.33 合同總價(jià)，指根據合同約定，經(jīng)調整后的合同價(jià)格。
1.1.34 預付款，是指根據合同約定，由發(fā)包人預先支付給承包人的款項。
1.1.35 工程進(jìn)度款，指發(fā)包人根據合同約定的支付內容、支付條件，分期向承包人支付的設計、采購和施工的進(jìn)度款，及竣工后試驗的服務(wù)費等款項。
1.1.36 工程質(zhì)量保修責任書(shū)，指依據有關(guān)質(zhì)量保修的法律規定，發(fā)包人與承包人簽訂的質(zhì)量保修責任書(shū)。
1.1.37 書(shū)面形式，指合同書(shū)、信件和數據電文等可以有形地表現所載內容的形式。數據電文包括：電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件。
1.1.38 違約責任，指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合合同約定所須承擔的責任。
1.1.39 不可抗力，指不能預見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀(guān)情況。
1.1.40 根據本合同工程的特點(diǎn)，補充約定的其他定義。
1.1.41條款標題不能作為合同解釋的依據。
1.2 合同文件
1.2.1合同文件的組成。合同文件相互解釋?zhuān)檎f(shuō)明。除專(zhuān)用條款另有約定外，組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：
�。�1）本合同協(xié)議書(shū)
�。�2）中標通知書(shū)
�。�3）投標書(shū)及其附件
�。�4）本合同專(zhuān)用條款
�。�5）本合同通用條款
�。�6）標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件
�。�7）設計文件、資料和圖紙
�。�8）構成合同組成部分的其他文件。
雙方在履行合同過(guò)程中形成的通知、會(huì )議紀要、備忘錄、補充文件、指令、傳真、電子郵件、變更和洽商等書(shū)面形式的文件構成本合同的組成部分。
1.2.2當合同文件的條款內容含糊不清或不相一致，并且不能依據合同約定的解釋順序闡述清楚時(shí)，在不影響工程正常進(jìn)行的情況下，由當事人協(xié)商解決，
也可采納監理人的解釋。當事人經(jīng)協(xié)商未能達成一致或不接受監理人的解釋的，根據16、3款關(guān)于爭議和裁決的約定解決。
1.2.3合同中的條款標題僅為閱讀方便，不作為對合同條款進(jìn)行解釋的依據。
1.2.4本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公歷的日、月、年。本合同中所使用的任何期間的起點(diǎn)均指相應事件發(fā)生之日的下一日。如果任何時(shí)間的起算是以某一期間屆滿(mǎn)為條件，則起算點(diǎn)為該期間屆滿(mǎn)之日的下一日。任何期間的到期日為該期間屆滿(mǎn)之日的當日�！肮ぷ魅铡敝赋袊ǘü澕偃罩獾钠渌珰v日。
1.3 語(yǔ)言文字
合同文件以中國的漢語(yǔ)簡(jiǎn)體語(yǔ)言文字編寫(xiě)、解釋和說(shuō)明。合同當事人在專(zhuān)用條款約定使用兩種及以上語(yǔ)言時(shí)，漢語(yǔ)為優(yōu)先解釋和說(shuō)明本合同的主導語(yǔ)言。
在少數民族地區，當事人可以約定使用少數民族語(yǔ)言編寫(xiě)、解釋和說(shuō)明本合同文件。
1.4 適用法律
本合同適用中華人民共和國的法律。需要明示的具體適用法律的名稱(chēng)在專(zhuān)用條款中約定。
1.5 標準、規范
1.5.1 適用于本工程的國家標準規范、或（和）行業(yè)標準規范、或（和）工程所在地方的標準規范、或（和）企業(yè)標準規范的名稱(chēng)（或編號），在專(zhuān)用條款中約定。
1.5.2 發(fā)包人使用國外標準、規范的，負責提供原文版本和中文譯本，并在專(zhuān)用條款中約定提供的標準、規范的名稱(chēng)、份數和時(shí)間。
1.5.3 沒(méi)有相應成文規定的標準、規范時(shí)，由發(fā)包人在專(zhuān)用條款中約定的時(shí)間向承包人列明技術(shù)要求，承包人按約定的時(shí)間和技術(shù)要求提出實(shí)施方法，經(jīng)發(fā)包人認可后執行。承包人需要對實(shí)施方法進(jìn)行研發(fā)試驗的，或須對施工人員進(jìn)行特殊培訓的，另行簽訂協(xié)議作為本合同附件，其費用由發(fā)包人承擔。
1.5.4 遵守合同約定的標準規范進(jìn)行設計、采購、加工和施工，任何一方不得改變國家強制性標準規范的規定。
1.5.5發(fā)包人有權按照合同和適用法律規定的標準規范，對承包人的設計、實(shí)施提出安全、質(zhì)量、環(huán)境保護和職業(yè)健康方面的建議、修改和變更。
1.6 遵守法律
1.6.1 在履行合同期間，國家法律、行政法規規定由發(fā)包人辦理并取得立項、城市規劃、區域規劃批文、土地使用許可、開(kāi)工批準或施工許可證、工程質(zhì)量監督手續，及其他許可、執照、證件、批件等，發(fā)包人負責協(xié)調與有關(guān)部門(mén)和單位的關(guān)系。因此造成承包人的開(kāi)工延誤、暫停、費用增加、進(jìn)度延誤時(shí)，發(fā)包人按承包人實(shí)際增加的合理費用給予賠償，竣工日期相應順延。
1.6.2 承包人在履行合同期間遵守適用法律、行政法規、或行業(yè)規定進(jìn)行設計、采購、加工、施工、竣工試驗和竣工后試驗，并承擔質(zhì)量保修責任。承包人須辦理履行合同所需的由承包人辦理的各種許可、執照、批文和手續等，保證發(fā)包人免受因此造成的損失。并因此給發(fā)包人造成損失的，承包人按發(fā)包人的實(shí)際增加的合理費用給予賠償�？⒐と掌谘诱`，由承包人負責。
1.6.3 承包人按時(shí)向所雇傭人員發(fā)放工資，為其辦理人身保險，并繳納相關(guān)稅費。
工程承攬的合同2
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關(guān)法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：__________________________________。
2、工程地點(diǎn)：__________________________________ 。
3、承包范圍：參見(jiàn)合同附件之預算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________ 種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5、施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫(xiě))____________ 元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價(jià)款內)、
6、施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開(kāi)工日期前____________內取得有關(guān)部門(mén)確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7、甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計 圓整，大寫(xiě)金額： 圓整(附報價(jià)清單)。
二、施工時(shí)間
工程期限xx日，時(shí)間自xx起至xx日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時(shí)間順延。
三、甲方工作
1、開(kāi)工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監督，負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場(chǎng)的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1、 參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì )議或現場(chǎng)交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2、 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3、 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線(xiàn)。
4、 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線(xiàn)的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5、 對于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的.驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時(shí)并給予其必要的準備時(shí)間。
6、 嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理的規定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現場(chǎng)的整潔，工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。
7、 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的設施和工程成品進(jìn)行保護。
五、驗收和標準
1、按照合同規定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規定保證期限。保證期限內發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下：
付款時(shí)間
付款百分比
金額
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線(xiàn)，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月，質(zhì)保期間出現裝修質(zhì)量問(wèn)題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式 份，
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時(shí)，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會(huì )申請仲裁。
委托方(甲方)： 承攬單位(乙方)：
代表人： 代表人：
簽約日期： 簽約日期：
工程承攬的合同3
發(fā)包人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
法定代表人：
承包人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
代表人：
為了全面履行施工合同，加強對工程項目的管理，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，增加項目經(jīng)理及項目相關(guān)人員的收入，經(jīng)甲方研究決定，對該工程項目的管理實(shí)行責任承包制。通過(guò)對乙方的執業(yè)資質(zhì)、施工業(yè)績(jì)、管理能力、風(fēng)險抵押等方面的綜合考評，確定乙方即某項目部為工程項目的承包人。雙方本著(zhù)公開(kāi)、公平、平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，達成如下協(xié)議：
一、承包的方式：
風(fēng)險抵押、個(gè)人承包
乙方同意向甲方交納風(fēng)險抵押金萬(wàn)元，對工程項目的管理負責，以風(fēng)險抵押的方式承包。
二、承包的期限：
自 年 月 日至該工程竣工交驗（工程竣工結算價(jià)款及分包結算價(jià)款清算完畢）。
三、承包工程項目概況：
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地址：
3、建設單位：
4、設計單位：
5、承包范圍：招標文件中規定的內容（含業(yè)主在工程施工過(guò)程中因設計變更要求增加或調整的工程內容。）
6、建筑面積： xx平方米
7、施工工期：總日歷工期：xx 天，以開(kāi)、竣工報告為準，業(yè)主工期若延期，工期順延；工期與業(yè)主合同有關(guān)規定不一致的，按業(yè)主合同和有關(guān)通知執行；超出規定工期、沒(méi)按業(yè)主和甲方要求時(shí)間內進(jìn)場(chǎng)，則視為違約。
8、分段任務(wù)：20xx年xx月xx日前完成基礎
xx年xx月xx日前完成主體結構封頂
xx年xx月xx日前完成裝修
xx年xx月xx日前交付使用
如因建設方和甲方原因影響工期，則在承包工期基礎上順延。
四、承包的指標
1、成本指標：本工程承包價(jià)款確定為 萬(wàn)元。承包范圍內總價(jià)一次性包死。乙方承包價(jià)中含按當地稅務(wù)部門(mén)規定應當繳納的各種稅、費。
2、質(zhì)量指標：一次驗收合格率100%。
3、安全指標：無(wú)重傷、死亡事故發(fā)生。
4、進(jìn)度指標：滿(mǎn)足總承包合同的要求,
5、其他約定：
五、甲方的職責和權限
1、甲方的職責
�。�1）負責組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建設單位、
地方社會(huì )環(huán)境資源的.聯(lián)系銜接；開(kāi)工前交施工設計圖紙套及相應的施工技術(shù)資料給乙方。
�。�2）根據項目需求及乙方請求對外簽訂勞務(wù)分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。
�。�3）協(xié)助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優(yōu)申報；
�。�4）負責組織項目管理期間和終結時(shí)的考核審計；兌現項目承包人經(jīng)濟收益（包括薪金）或實(shí)施經(jīng)濟賠償處罰；
�。�5）協(xié)助乙方選聘項目管理人員，組建項目經(jīng)理部，配置其他生產(chǎn)要素；
2、甲方的權限
�。�1）有權對乙方的施工管理工作進(jìn)行指導、檢查、監督、協(xié)調；不定期對工程進(jìn)度、質(zhì)量、工程檢（試）驗資料、工程資金的使用等、進(jìn)行監督、檢查。
�。�2）除建設單位指定外，有權將項目的 工程分包給 專(zhuān)業(yè)公司；
�。�3）乙方違法、不執行國家標準不按規范進(jìn)行管理施工、違反甲方有關(guān)規定的情況下，甲方有權進(jìn)行糾正，責令停工整改、予以經(jīng)濟處罰、終止承包合同、調整承包人。
�。�4）審核乙方編制的施工組織設計、工程進(jìn)度計劃及完成工程量報表。
六、乙方的職責和權限
1、乙方的職責
�。�1）代表企業(yè)實(shí)施項目管理，遵守國家法律法規，執行強制性標準，執行企業(yè)相關(guān)管理制度，積極維護企業(yè)合法權益；對所施工的項目自開(kāi)工準備至竣工驗收，實(shí)施全過(guò)程、全面管理；
�。�2）根據國家規范組織編制項目管理實(shí)施計劃；
�。�3）組織實(shí)施施工現場(chǎng)的生產(chǎn)要素的配置和管理；
�。�4）組織制定和實(shí)施項目經(jīng)理部各項管理制度；
�。�5）在企業(yè)授權范圍內負責與建設單位、監理單位、地方政府相關(guān)部門(mén)、企業(yè)管理層的工作聯(lián)系和協(xié)調，負責勞務(wù)分包、協(xié)作單位的管理；
�。�6）解決施工現場(chǎng)和項目經(jīng)理部出現的問(wèn)題，發(fā)現和處理突發(fā)事件；
�。�7）負責竣工驗收和竣工結算，提供和準備相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟資料；
�。�8）協(xié)助企業(yè)進(jìn)行項目的檢查、鑒定和評優(yōu)、評獎申報；
�。�9）負責員工的各項管理和教育、企業(yè)文化和精神文明建設；
�。�10）接受上級和地方建設行政主管部門(mén)的檢查監督，認真落實(shí)整改意見(jiàn)，提高管理水平；接受本企業(yè)的檢查監督和考核審計；
�。�11）處理項目經(jīng)理部善后工作和工程質(zhì)量保修服務(wù)，完成清收工程款等債權債務(wù)的清理和移交；
�。�12）按照甲方的要求報送完成各種指標的情況；
�。�13）按公司規定及時(shí)足額交納職工的各種保險等費用；職工發(fā)生工傷事故，保險費賠付不足部分，按照甲乙方3：7比例分擔；如果乙方?jīng)]有交納保險費的，職工發(fā)生工傷事故，由乙方全額承擔。
�。�14）負責項目運轉所需資金的籌措及其他風(fēng)險控制；
�。�15）因質(zhì)量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的費用、罰款、違約金和經(jīng)濟損失等均由乙方承擔。如發(fā)生仲裁或訴訟，甲方對外承擔費用后，甲方有權向乙方追償包括訴訟費、律師費在內的一切費用。
2、乙方的權限
�。�1）代表甲方實(shí)施項目管理，全面履約施工合同，遵守國家法律法規，執行強制性標準、規范和甲方相關(guān)管理制度；
�。�2）根據甲方的授權，組建項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理部全面工作；、甲方項目部印章只能用于與本工程有關(guān)的材料采購合同的簽訂、工程文件收發(fā)、函件制作活動(dòng)中，不得用于本工程材料、工程款、民工工資等資金的結算、借支和與本工程無(wú)關(guān)的活動(dòng)，不得用于變更業(yè)主合同規定，乙方也不得以項目的任何名義擅自對他人作出承諾；否則；視為乙方違約，并承擔由此造成的一切責任和經(jīng)濟損失。
�。�3）確定項目經(jīng)理部組織架構，班子成員報甲方審查批準后，報送業(yè)主、監理單位及有關(guān)管理部門(mén)備案。未經(jīng)甲方同意，班子人員不得隨意更換，否則視為乙方違約；
�。�4）有權選擇聘用管理人員和生產(chǎn)工人，乙方聘請的施工人員應當具備相應的資質(zhì)或資格，并復印其身份證件、證書(shū)存檔備查；否則，視為乙方違約。少數關(guān)鍵崗位的管理人員按規定程序可外聘；確定管理人員職責、權限，并組織考核獎懲；
�。�5）有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務(wù)隊伍，但必須報發(fā)包方備案；乙方無(wú)權轉包或分包本合同工程，否則甲方有權終止本合同，甲方有權要求乙方承擔承包總價(jià)5%的違約金。
工程承攬的合同4
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、承包范圍：
4、承包方式：包工、包料、包費用
5、工期：按照甲方書(shū)面通知乙方開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)之日起個(gè)日歷天。
6、工程質(zhì)量：本工程為合格工程
二、合同單價(jià)和付款方式
1、合同單價(jià)：
2、實(shí)際結算價(jià)款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價(jià)為準。以上價(jià)格包括含稅價(jià)，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價(jià)款一經(jīng)確定，不作任何調整。
3、施工完畢經(jīng)甲方和監理公司驗收合格后付至合同價(jià)款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價(jià)款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內，付至結算價(jià)款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無(wú)息付清。
4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開(kāi)具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務(wù)部門(mén)認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標準
四、違約責任和安全責任
1、因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價(jià)款__%的違約金。乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價(jià)款的'__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
2、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全監察人員依法實(shí)施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身?yè)p害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2、當事人不愿通過(guò)協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時(shí)本合同在執行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內，如有質(zhì)量問(wèn)題，在接到甲方通知后24小時(shí)內安排人員到現場(chǎng)進(jìn)行免費維修。若乙方不能及時(shí)維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執份，乙方執份。
甲方：乙方：
簽字簽字
電話(huà)：電話(huà)：
甲方駐工地代表：
電話(huà)：
_____年___月____日
工程承攬的合同5
甲方：_______________
乙方：_______________
根據〈_____〉及其它有關(guān)法律、法規的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協(xié)商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。
第一條工程概況
1、工程地址：_______________。
2、承包方式：采取包工包料的方式。
3、工期：_______________天(日歷_______________天)。在甲乙雙方認同可以開(kāi)工、材料進(jìn)場(chǎng)的第二天計算工期,開(kāi)工日期為_(kāi)______________年_______________月_______________日。
第二條甲方責任，權利和義務(wù)
1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的'通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。
3、做好乙方開(kāi)工現場(chǎng)準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，并承擔相關(guān)費用。
4、根據乙方要求及時(shí)做好工程驗收工作。
第三條乙方責任、權利和義務(wù)
1、指派項目責任人，按合同及規范要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務(wù)。
2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環(huán)境保護規定;嚴格按甲方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結算。
第四條工程項目
1、振升平開(kāi)窗，雙層鋼化中空玻璃，單價(jià)_______________
2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，_______________的鋁材做骨架，單價(jià)_____________
3、上海雙雄銅門(mén)廠(chǎng)，單價(jià)_______________
4、隱形防盜網(wǎng)，單價(jià)_______________
5、推拉門(mén)：?jiǎn)蝺r(jià)_______________
6、陽(yáng)光房，_______________方管做骨架，_______________mm厚鋼化玻璃，單價(jià)_______________
7、衛浴門(mén)，_______________元/條
8、室內門(mén)，_______________元/條
9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價(jià)_______________元/m
第五條工程質(zhì)量及驗收
1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時(shí)間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時(shí)間內未能組織驗收，則視為驗收認可。
3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗收認可合格。
4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。
第六條付款方式
合同總金額：(大寫(xiě))_______________元(小寫(xiě))_______________元
1、乙方完成1.2.3項的工程時(shí)，由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，余下5%作為保證金6個(gè)月后再支付。
第七條本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，經(jīng)雙方簽字之日起生效;
甲方：_______________乙方：_______________
簽訂日期：_______________年_______________月_______________日簽訂日期：_______________年_______________月_______________日
工程承攬的合同6
發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方因開(kāi)發(fā)位于復興鎮鑫海鐵廠(chǎng)土石方建設項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場(chǎng)平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務(wù)在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規定達成如下協(xié)議內容：
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書(shū)面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過(guò)程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價(jià))、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經(jīng)濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關(guān)國家法律法規，乙方承攬施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進(jìn)場(chǎng)施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價(jià)款及支付辦法
1、按實(shí)際完成量立方米計算，土方、頁(yè)巖綜合價(jià)每立方元整。大寫(xiě)：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時(shí)付清，乙方有權向甲方加由總造價(jià)的10%。
六、工程成果及質(zhì)量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實(shí)測地場(chǎng)平達甲方施工圖紙指定高程，場(chǎng)內平整度需經(jīng)甲方簽字認;
2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng)，同時(shí)接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現場(chǎng)對場(chǎng)平內指定范圍內各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測，甲方對各點(diǎn)高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規定高程后，雙方測量合格按實(shí)際計算工程量。乙方場(chǎng)平土石方無(wú)論厚薄、堅硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。
九、甲方權利義務(wù)
1、甲方提供土石方倒土場(chǎng)地，場(chǎng)地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以?xún)?3公里外另行計價(jià));
2、提供乙方施工場(chǎng)平土石方各點(diǎn)設計高程交由乙方組織施工，指派作為現場(chǎng)技術(shù)指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進(jìn)度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價(jià)款，不按時(shí)付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應及時(shí)組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的資料。
十、乙方權利義務(wù)
1、提供進(jìn)場(chǎng)施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進(jìn)場(chǎng)前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專(zhuān)職質(zhì)安員，監督施工過(guò)程中的`不規范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過(guò)程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協(xié)調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關(guān)材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關(guān)工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書(shū)面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動(dòng)失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。
注明：油料如出現國家價(jià)在每公升0.1元左右不另計價(jià)，超出另行計價(jià)。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬的合同7
甲方;______乙方：______
根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關(guān)法律法規的規定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務(wù)及經(jīng)濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：
第一條標的
本合同甲方委托乙方制做的裝飾件及安裝工程標的額約為：元。
第二條制作裝飾件規格、單價(jià)
序號裝飾件名稱(chēng)規格數量單價(jià)合計
注：以上每平方米裝飾件固定結算價(jià)，包含：包工、包料、包一切稅費，裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實(shí)際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱(chēng)：郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀(guān)裝飾工程
2、工程地點(diǎn)郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現場(chǎng)
3、承包范圍：裝飾件安裝，藝術(shù)修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式：包工包料;
5、工程造價(jià)：本工程總造價(jià)按乙方于年日上午參加組織的工程招標會(huì )上中標單價(jià)，竣工按中標單價(jià)及實(shí)際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時(shí)間在原定工期外順延;
3、因現場(chǎng)停水、停電、運輸進(jìn)場(chǎng)障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場(chǎng)施工用水、電、堆放材料場(chǎng)地及施工人員食、宿臨時(shí)用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場(chǎng)各施工單位間的協(xié)調工作;
4、嚴格監督施工質(zhì)量，組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質(zhì)單、合格證等;
2、認真組織施工，嚴格按《外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質(zhì)量不符合合同要求，乙方應無(wú)償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價(jià)及結算方式按下列方式辦理：本工程已經(jīng)招標認價(jià)、原預算單價(jià)甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價(jià)計算工程量，據實(shí)計算匯總工程總價(jià)款;
2、乙方帶料進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始施工15日內，甲方撥付工程總價(jià)50%的工程款;
3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內，再撥付工程總價(jià)45%;
4、工程質(zhì)保金為工程總價(jià)5%，質(zhì)保期兩年。質(zhì)保金在壹年后無(wú)工程質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，于年日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風(fēng)格，線(xiàn)條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實(shí)際藝術(shù)效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經(jīng)甲、乙雙方現場(chǎng)代表簽字作為合同附件進(jìn)入決算，否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過(guò)七日未予答復時(shí)，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務(wù)承諾
1、乙方承諾為甲方制作的裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現質(zhì)量問(wèn)題，乙方一年內免費為甲方更換裝飾件，兩年內免費維修，超過(guò)兩年維修只收取材料費，維修保證24小時(shí)趕到現場(chǎng);
2、乙方承諾對本單位安裝的裝飾件工程，進(jìn)行終身維護;
3、因甲方原因造成的裝飾件損壞，乙方保證進(jìn)行維修，但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的`原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)扣減合同價(jià)款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時(shí)間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時(shí)加罰違約金。
第十一條糾紛的
處理當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會(huì )仲裁;
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：______乙方：______
簽約人：______簽約人：______
簽約地點(diǎn)：______簽約日期：______
工程承攬的合同8
甲方：______________________ 聯(lián)系電話(huà)：______________________
乙方：______________________ 聯(lián)系電話(huà)：______________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就______工程達成以下協(xié)議：
1、甲方為乙方提供______設備及軟件，共____。
合同總價(jià)款：￥_________元(大寫(xiě)：_________萬(wàn)____仟____ 百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫(xiě)：_________萬(wàn)____仟____ 百____拾整)
硬件費：￥________元(大寫(xiě)：________萬(wàn)____仟____ 百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫(xiě)：_________萬(wàn)____仟____ 百____拾整)
2、付款方式
乙方先付甲方總工程預付款。共￥_________元(大寫(xiě)：____萬(wàn)____仟____ 百____拾整)
其中軟件費：￥_________元(大寫(xiě)：____萬(wàn)____仟____ 百____拾整)
硬件費：￥_________元(大寫(xiě)：____萬(wàn)____仟____ 百____拾整)
工程費：￥_________元(大寫(xiě)：____萬(wàn)____仟____ 百____拾整)
甲方電腦硬件送達乙方指定場(chǎng)地經(jīng)乙方點(diǎn)數后，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。
完成安裝后，乙方在七日內向甲方支付其余全部款項。
以上付款方式均為現金付款。
3、甲方責任
(1)甲方在乙方要求的時(shí)間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。
(2)甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟件的維護免費期為_(kāi)___年，維護地點(diǎn)在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復。
(3)如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。
(4)壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點(diǎn)數的費用)。
4、乙方責任
(1)甲方調試系統所用的素材僅供系統測試，均不得用于ktv營(yíng)業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動(dòng)，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。
(2)乙方用于營(yíng)業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動(dòng)所需之節目由乙方自行解決，甲方概不負責。
(3)由乙方在以后使用中，由人為造成的系統的損壞，需要甲方上門(mén)服務(wù)的，甲方發(fā)生的'費用全部由乙方負責。
5、其他事項
(1)不得對軟件加以仿制 ;對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。
(2)按本合同第2條的規定，若乙方逾期不付款超過(guò)____天，甲方有權終止合同，由此造成的后果甲方概不負責在。
6、違約責任
雙方若有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關(guān)法律法規處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。
7、本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效;合同正本一式貳份，雙方各執壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經(jīng)復印或涂改后無(wú)效!
甲方：(蓋章)_______
負責人：_____________
時(shí)間：_______________
地點(diǎn)：_______________
乙方：(蓋章)_______
負責人：_____________
時(shí)間：_______________
地點(diǎn)：_______________
系統設備工程承攬合同工程承攬合同（3）
委托方：_____________（以下稱(chēng)甲方）
承接方：_____________（以下稱(chēng)乙方）
簽約地點(diǎn)：________________________
施工地點(diǎn)：________________________
簽約時(shí)間：________________________
1、合同內容
本合同項所指的項目是：___________________________
�。ㄏ到y配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
2、1 合同總金額為人民幣：_______________（rmb：__________）
2、2 合同總價(jià)已包括執行本合同內工程全部?jì)热葜M用。
3、付款方式
3、1 付款
合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%，即人民幣__________（rmb___________）。
3、2 設備進(jìn)度款
當乙方進(jìn)場(chǎng)并系統布線(xiàn)完畢后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________％，即人民幣_____________（rmb________）。
3、3 工程結算付款
本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價(jià)的_______%，即人民幣___________（rmb______）。
3、4 最終驗收付款
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個(gè)工作日后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%，即人民幣________________（rmb________________）。
3、5 其它事項
________________________________________________
4、合同雙方責任
4、1 甲方責任
4、1、1 按本合同第3條款規定及時(shí)向乙方支付合同款。
4、1、2 提供好施工現場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4、1、3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4、1、4 協(xié)調各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4、1、5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時(shí)起____________個(gè)工作日內安排驗收。
4、2 乙方責任
4、2、1 按合同規定負責進(jìn)行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個(gè)工程。
4、2、2 負責安排對甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費培訓。
4、2、3 確保所提供的設備材料與 附件一 質(zhì)量相符。
4、2、4 向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。（響應時(shí)間為全天24小時(shí)）
5、安裝及調試
5、1 安裝及調試責任
乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。
5、2 在整個(gè)安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方：________________ 乙方：___________________
地址：________________ 地址：___________________
電話(huà)：________________ 電話(huà)：___________________
傳真：________________ 傳真：___________________
簽約代表：____________ 簽約代表：_______________
指定聯(lián)絡(luò )人員：________ 指定聯(lián)絡(luò )人員：___________
附件一：物料清單
序號
名稱(chēng)
型號
數量
單位
單價(jià)
總價(jià)
備注
1
2
3
4
5
6
7
其它零配件
a
器材總造價(jià)
b
施工安裝費=器材總造價(jià)×12％
c
稅金=（a＋b）x6%
d
工程總價(jià)=a＋b
工程承攬的合同9
甲方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）身份證號：
乙方： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）身份證號：
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，本著(zhù)平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》的有關(guān)規定，共同協(xié)商合同以下條款：
一、 工程概況
1、甲方將天朋日興養殖場(chǎng)辦公大樓建設項目工作，交由乙方獨立完成。
2、工程總造價(jià)：每平米260元。場(chǎng)地面積：長(cháng)約30米，寬約10.5米。
3、工程量：以實(shí)際建造平米量為結算依據。
4、施工工期：合同簽訂起計算工期60 天，如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據。
二、付款方式：
1、乙方建起基礎地基，由甲方支付工程寬款總價(jià)的 ％。
2、工程主體建成后（一層），由甲方支付工程寬款總價(jià)的 ％。
3、工程主體建成后（二層），由甲方支付工程寬款總價(jià)的 ％。
3、工程竣工后甲方向乙方支付合同總價(jià)款的 ％。
3、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的 ％。
三、甲方責任
�。�、天朋日興養殖場(chǎng)辦公大樓工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量。
2、甲方負責協(xié)調工程所需資源，如施工所用水、電和庫房、住宿等工作必須條件。
3、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無(wú)故拖欠。
4、甲方對乙方施工現場(chǎng)進(jìn)行監督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規定的行為有權進(jìn)行警告、罰款等處罰。
5、甲方項目部根據工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
四、乙方責任
1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監督與技術(shù)指導，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現質(zhì)量問(wèn)題則由乙方獨立承擔。
2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉包。
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞、丟失、不準更換和變賣(mài)甲方提供的原材料及半成品，甲方提供的任何材料如不經(jīng)過(guò)甲方同意隨意變賣(mài)或丟失，乙方加倍補償甲方的所有損失。
4、乙方應遵守土建施工方的相關(guān)規定，做到文明施工。
五、質(zhì)量要求
�。�、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無(wú)條件整改，如造成經(jīng)濟損失的應當賠償甲方的全部損失。
2、驗收標準，按國家現行驗收標準執行。
六、安全施工與檢查
�。�、乙方負責對其施工人員進(jìn)行安全教育，應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時(shí)接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作。
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的'安全防護措施，消除事故隱患；否則，造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的一切費用。
3、施工進(jìn)程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患；甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)接受與其他施工人員同等的處罰。
七、違約責任
1、違反本合同約定賠償另一方全部損失，同時(shí)支付違約金1萬(wàn)元。
2、乙方未在約定的時(shí)間完成工作成果，除天影響，停水停電外。甲方有權終止合同，乙方應當賠償甲方全部損失。
八、其它未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。
九、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
十、當事雙方協(xié)商調解不成時(shí)，可以按照本合同約定向
——仲裁委員會(huì )申請仲裁或人民法院提起訴訟
甲方（手�。� 乙方（手�。�
電話(huà)： 電話(huà):
簽訂日期： 年 月 日
工程承攬的合同10
承攬方:_______________有限公司分公司(以下稱(chēng)乙方)
定作方:_______________有限責任公司(以下稱(chēng)甲方)
根據《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、承攬名稱(chēng)：_______________
a、承攬項目名稱(chēng)：_______________
b、承攬項目地點(diǎn)：_______________
c、本工程自_______________年_______________月_______________日開(kāi)工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書(shū)面報告且需得另一方的書(shū)面同意。
d、承攬方式：包工不包料。
e、承攬價(jià)格：
以實(shí)際粘貼面積_______________元計算。
f、工程量計算方法：
每層以實(shí)際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準。
2、承攬工程內容：
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。
3、質(zhì)量標準：
a、材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。
b、施工質(zhì)量：按照防水工程施工規范，結合本公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標準。
4、付款方式：
工程完工驗收后天內，結算全部工程款，置留工程總造價(jià)的%保修金，保修到期后置留的`保修金全部付給承攬方。
5、驗收方法：
工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認單。
6、工程保修期限：
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無(wú)代價(jià)修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的%保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。
7、工期：根據定作方的要求而定。
8、安全施工條例：
1)、定作方應向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。
2)、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現場(chǎng)應遵守定作方有關(guān)制度。
3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9、糾紛的處理：
發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以通過(guò)法律解決。
10、期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過(guò)后、當日維修款全部結清，合同自動(dòng)失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同
如有未盡事宜，應雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書(shū)面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定作方：_______________承攬方：_______________
定作方代表：___________承攬方代表：_______________
_______________年_______________月_______________日
工程承攬的合同11
甲方：
乙方：
就甲方的房屋所出現的滲水問(wèn)題及隔熱制作達成如下維修協(xié)議協(xié)議:因甲方宿舍樓在使用期間出現滲水問(wèn)題，乙方負責對甲方的房屋屋頂滲水及隔熱以及外墻壁剝落進(jìn)行維修經(jīng)雙方協(xié)商，協(xié)議如下:
1.維修時(shí)間：___年__月__日起到___年__月__日止。
2.維修地點(diǎn)：
3.負責維修單位：
4.維修方案須甲方確認，并且乙方應在維修之前征得甲方同意。
5.維修以及維修質(zhì)量的監督：對于涉及到該房屋所出現的所有滲水部位都必須進(jìn)行維修。在維修期間，甲方定期必須派人在現場(chǎng)予以質(zhì)量監督和協(xié)助部分工作。家居用品的保管和損壞滅失的賠償:在維修之前，甲方和乙方對于甲方家里面的大件物品（家具和家電）進(jìn)行清點(diǎn)并簽字確認，基于維修期間，甲方的家具和家電都已經(jīng)安裝到位。在施工方施工期間，施工方有責任對于施工時(shí)的人員安全負責，同時(shí)在施工時(shí)避免對于甲方的家具和家電造成不必要的損壞（另對于甲方地板在施工時(shí)盡量鋪設厚點(diǎn)材料以避免在施工期間對于地板的損害）。在維修期完畢對于大件物品進(jìn)行再一次的確認。對于在維修期間因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的損毀或者滅失，乙方必須按照原價(jià)進(jìn)行賠償。
8.房屋維修期的.注意事項：甲方有義務(wù)協(xié)助乙方做好各項施工前的準備包括協(xié)助鄰居之間及小區里面的其他事情如垃圾材料的堆放。
9.維修之后的房屋質(zhì)量的驗收和審核:由雙方事先約定以解決漏水為主或者以相關(guān)行業(yè)標準為驗收標準。
10.在維修期間所產(chǎn)生的水電費用都有甲方負責監督施工方予以負擔。
11.如此次維修沒(méi)有達到預期的修復效果，再次出現滲水，則乙方必須承擔再次維修的責任，不能因超過(guò)房屋保質(zhì)期而拒絕維修再次發(fā)生的維修費用由乙方全部負責。
12.根據雙方的協(xié)商，本次維修雙方采取以下第_種方式
進(jìn)行:
1.甲方負責全部材料乙方負責施工對于因為甲方購買(mǎi)的材料質(zhì)量而引發(fā)的質(zhì)量問(wèn)題乙方不負責因此而產(chǎn)生的二次翻工費用和工期的延誤由甲方負責:由于乙方施工工藝錯誤或者其他的乙方的原因而發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題則乙方負責全部材料的費用甲方不再另外付費用給乙方且工期不得延長(cháng)
2.甲方負責主要材料乙方負責部分材料乙方負責施工其他的由雙方協(xié)商
3.乙方負責全部的材料乙方負責施工對于因此出現的問(wèn)題乙方負全部責任。
4.本工程維修發(fā)生的費用共計人民幣_____元大寫(xiě)____于，關(guān)費用的支付:無(wú)論采取以上任何一種合作方式甲方應在乙方進(jìn)場(chǎng)之后付本次維修費用的50在維修結束后付45余下的5待保修期滿(mǎn)后甲方在行支付。
5.本協(xié)議一式兩份雙方各持一份。
6.關(guān)于保修:保修期60天自維修結束之日起算保修期內發(fā)生問(wèn)題時(shí)乙方應立即派工作人員前往查看并采取其他相關(guān)措施
7.其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
___年__月__日
工程承攬的合同12
甲方：_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方：_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
一、甲乙雙方本著(zhù)優(yōu)勢互補、相互協(xié)作、風(fēng)險共擔、互惠互利的原則，就聯(lián)合投標承接執行。
二、甲方以的名義參加上述工程的投標，并負責上述工工程有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，達成本協(xié)議，雙方共同遵守程投標文件的編制、審定和投遞，工程項目中標后，甲方負責同建設單位簽署施工合同，領(lǐng)導、組織、協(xié)調工程項目的全部實(shí)施，投標報價(jià)由甲乙雙方?jīng)Q策，乙方提供信息資料。
三、乙方負責承擔投標過(guò)程中的相關(guān)費用(包括公關(guān)、投標人員差旅費、購買(mǎi)資審和編標費用等)，項目中標與否，甲方不承擔任何責任及費用。
四、乙方負責辦理本標段招標文件中規定的各類(lèi)現金保證金和銀行保函。
五、工程中標后，乙方以甲方的身份參與施工，甲方暫定委派項目具體人數按實(shí)際需要確定，其它施工人員及施工機械、材料等由乙方負責安排，但必須滿(mǎn)足合同要求。
六、工程中標后，甲方按照工程實(shí)際結算造價(jià)收取乙方3%工程管理費用，收取方式按工程進(jìn)度同步收取。甲方除收取工程管理費外，不得以任何理由挪用其它工程款，保證工程款到賬日3天內支付乙方。工程施工中的一切稅、費由乙方負責承擔，甲方直接從乙方工程款中代扣代繳。
七、乙方在施工過(guò)程中，必須按合同要求，安排符合資質(zhì)的.一流施工隊伍，以確保工程的順利進(jìn)行。若因乙方的施工技術(shù)、施工力量、工程質(zhì)量、安全及文明施工等達不到建設單位的要求，一切經(jīng)濟損失由乙方承擔。
八、乙方在施工過(guò)程中所發(fā)生的物資采購、勞務(wù)分包、設備租賃等經(jīng)濟合同均不得私自以項目部的名義進(jìn)行洽談和簽署，否則由此所發(fā)生的經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟損失均由乙方承擔。
九、乙方必須對工程質(zhì)量、安全施工、履約信譽(yù)負責，在履約期間，若因乙方原因造成工程質(zhì)量安全、履約信譽(yù)等事故受到建設單位主管部門(mén)通報，除由此造成的經(jīng)濟損失由乙方全部承擔外。
十、工程中標后，若由于單價(jià)偏低或乙方不能按要求交納履約保證金及履約保函擔保金或其他由于乙方的原因造成甲方不能與業(yè)主簽訂施工合同，乙方應承擔一切經(jīng)濟損失。
十一、雙方保證任何時(shí)候均不泄露聯(lián)營(yíng)體秘密，相互承擔保密義務(wù)。
十二、工程中標后如有必要，雙方應本著(zhù)友好協(xié)商的原則商定具體施工合作協(xié)議。
十三、本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效，工程招標完畢且甲方未中標或合同執行完畢自動(dòng)失效。未盡事宜雙方友好協(xié)商解決。
甲方：_________________
代表：_________________
乙方：_________________
代表：_________________
________年____月____日
工程承攬的合同13
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執行。
一、工程名稱(chēng)地點(diǎn)：
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
二、承包方式及內容：
1、承包方式：
2、承包內容：
3、承包范圍及說(shuō)明：
三、工程造價(jià)及付款方式：
1、工程造價(jià)如下：
2、工程決算以甲乙雙方代表實(shí)測實(shí)量的實(shí)際數據雙方簽字為準。
3、付款方式雙方協(xié)商分次進(jìn)行如下：
四、工期及說(shuō)明：
根據甲方工期計劃進(jìn)行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為_(kāi)_______天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風(fēng)、地震等自然災害)，工期則相應順延。
五、甲方責任及義務(wù)：
1、提供施工項目的場(chǎng)地并作技術(shù)交底，組織承包人項目經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)交底;如甲方無(wú)法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見(jiàn)及要求進(jìn)行。
2、負責提供工具材料存放場(chǎng)地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場(chǎng)所)。
3、甲方派度，施工質(zhì)量，如發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時(shí)糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現乙方未按合同要求進(jìn)行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時(shí)追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進(jìn)行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。
5、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關(guān)手續，由甲方代為辦理，所發(fā)生的.費用在乙方的工程款中扣除。
六、乙方責任及義務(wù)：
1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。
2、根據要求進(jìn)行合理施工，不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現場(chǎng)的材料和原料挪作它用或變賣(mài)。如發(fā)現，因此造成的經(jīng)濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。
4、乙方派行現場(chǎng)規章制度，認真做好施工現場(chǎng)的施工安全，防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過(guò)錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。
6、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書(shū)并有參與施工的施工員簽名按手印后進(jìn)入工地，如不符合以上兩個(gè)條件甲方有權拒絕施工人員進(jìn)入施工現場(chǎng)。
7、對于施工過(guò)程中所發(fā)生的一切學(xué)安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。
七、其他：
1、本工程實(shí)行項目經(jīng)理監理制，甲方應在監理前，合同簽訂后三日內將項目經(jīng)理名字，監理內容及監理權限以書(shū)面形式通知承包人。不實(shí)行工程監理的，有合同簽訂人甲方代表監理。
2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著(zhù)實(shí)事求實(shí)的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)此工程的書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進(jìn)行裁定。
4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項條款執行完畢后即生效。
5、本協(xié)議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。
八、附則：
甲乙雙方簽署合同的同時(shí)，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學(xué)習條例后，簽名申明以學(xué)習施工安全細則條例后進(jìn)入工地施工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬的合同14
定作人（委托方）：________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承攬人（施工方）：________________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
根據《_____________》及相關(guān)法律法規規定，本著(zhù)平等自愿、誠實(shí)守信原則，雙方經(jīng)充分協(xié)商，就乙方為甲方承攬安裝電線(xiàn)、電纜達成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱(chēng)
乙方承攬的________________電線(xiàn)電纜安裝工程。
第二條：工程地點(diǎn)（________省________縣________鎮________村到________村境內）
第三條：工程價(jià)款及付款方法
甲方應于竣工驗收后當日內將工程款支付給乙方，支付方式為：現金。
第四條：工程期限
施工期限為_(kāi)_______年________月________日開(kāi)始至________年________月________日結束，施工期限為10個(gè)日。
第五條：工程質(zhì)量標準
乙方安裝的工程質(zhì)量應符合國家標準及地方的規定，同時(shí)也應符合甲方的'要求。
第六條：承包形式及材料設備供應
乙方承包方式為包工不包料，乙方準備施工設備及相應人員，甲方負責提供施工所需的材料（材料清單另外附件）。
第七條：甲方義務(wù)
1、甲方應于開(kāi)工當天向乙方提供施工圖。
2、甲方應在開(kāi)工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認。
3、施工前甲方應為乙方整理出現場(chǎng)，施工后甲方應為乙方施工提供相應的便利
4、甲方負責監督乙方的施工進(jìn)程。
5、施工完工后三天內甲方負責組織驗收工作。
6、按協(xié)議履行付款義務(wù)。
第八條：乙方義務(wù)
1、乙方進(jìn)駐甲方工程工地后，應嚴格遵守甲方的規章制度，不得損壞甲方的財物。
2、乙方接收材料后應妥善保管甲方的材料，保證材料不丟失或不被損壞。
3、乙方自行承擔施工人員和本人的食宿及相關(guān)_____，做好安全保障措施，如出現安全事故，由乙方全部負責。
4、乙方按施工圖負責組織施工，按期竣工�？⒐ず�，五天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5、乙方應保證施工質(zhì)量，嚴格按照國家施工驗收規范進(jìn)行。
6、乙方不得中途解除合同。
第九條：違約責任
1、甲方應按工程所需提供材料，如因甲方未能按時(shí)提供材料，導致乙方工期延長(cháng)，乙方不承擔責任。
2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丟失或損壞的，乙方負責賠償同種規格及品牌材料，由此造成工期延誤的，乙方應按日支付違約金，每日違約金為合同總價(jià)款的________‰、
3、乙方應按期完工，未能
4、因乙方自身原因中途解除合同的，乙方承擔違約金人民幣：_________________元整。（大寫(xiě)：_________________元整）
第十條：本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同正本一式兩份，雙方各一份。
第十一條：乙方簽字確認的材料清單為本合同附件，與本合同具備同等法律效力。
第十二條：本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，可簽訂補充協(xié)議。本合同履行期間雙方發(fā)生爭議，協(xié)商解決，未能解決，雙方同意提交甲方所在地法院裁決。
甲方（簽字）：_________________乙方（簽字）：_________________
________年________月________日________年________月________日
工程承攬的合同15
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同信守。
一、 甲方提供原料情況：
品（材料）名：
規格型號：
單位：
數量：
單價(jià)：
金額：
交貨日期：
超欠幅度%：
供應辦法：
二、乙方加工產(chǎn)品的義務(wù)
1、質(zhì)量標準：
2、質(zhì)量檢驗及驗收辦法：
3、包裝要求及費用負擔：
4、交貨（運輸）辦法及地點(diǎn)：
5、貨款共計人民幣（大寫(xiě)）：
6、結算辦法及期限：
7、其他：
三、違約責任：
第一點(diǎn)：甲方的違約責任
�。�1）變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規格給乙方造成損失時(shí)，應負責賠償乙方損失。
�。�2）中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值 %的違約金。
�。�3）自提產(chǎn)品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之 的違約金。
�。�4）未按合同規定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
�。�5）未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
�。�6）實(shí)行送貨或代運的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門(mén)違約金。
�。�7）錯填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
�。�8）其他。
第二點(diǎn)：乙方承擔的違約責任
�。�1）產(chǎn)品、花色、品種、規格、質(zhì)量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià)；甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
�。�2）未按合同規定的'數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交；不需要的，可以退貨，并承擔損失；不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值 %的違約金。
�。�3）包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
�。�4）未按合同規定時(shí)間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
�。�5）不符合合同規定產(chǎn)品，在甲方代保管期內應償付甲方實(shí)際支付的保管、保養費。
�。�6）產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
�。�7）未按甲方對技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務(wù)而給甲方造成損失的，應負責賠償。
�。�8）其他：
本合同一式 份。有效期自請填寫(xiě)有效起始時(shí)間 到請填寫(xiě)有效終止時(shí)間 止。
甲方：請填寫(xiě)定作方
乙方：請填寫(xiě)承攬方
法定代表人：
法定代表人：
電話(huà)：填寫(xiě)定作方辦公電話(huà)
電話(huà)：填寫(xiě)承攬方辦公電話(huà)
地址：填寫(xiě)定作方住所
地址：填寫(xiě)承攬方住所
開(kāi)戶(hù)銀行：填寫(xiě)定作方開(kāi)戶(hù)銀行
開(kāi)戶(hù)銀行：填寫(xiě)承攬方開(kāi)戶(hù)銀行
賬號：填寫(xiě)定作方賬號
賬號：填寫(xiě)承攬方賬號
年 月 日
年 月 日
工程承攬的合同16
甲方：________________
乙方：________________
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關(guān)規定，本著(zhù)公平、公正、誠實(shí)守信原則，結合本工程的實(shí)際情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致，達成如下條款：
一、工程名稱(chēng)：________________
二、工程地點(diǎn)：________________
三、承包范圍：包清工（包模板的鐵絲、鐵釘、鋼筋的扎絲、墊塊）不包括外保溫、面磚、外墻涂料、防水。
四、工程價(jià)款：________________（按實(shí)際面積）
五、付款方式：
施工過(guò)程中，按照工程形象進(jìn)度付款，一層砼澆筑完畢后付
二層砼澆筑完畢后付________________三層澆筑完畢后付________________四層砼澆筑完畢后付________________
一層砌體完畢后付________________二層砌體完畢后付________________三層砌體后完畢付________________四層砌體完畢后付________________。
內粉粉刷完畢后付________________外粉粉刷完畢后付________________。工程竣工驗合格付到工程款95%，余款5%作為質(zhì)量保證金，待工程安裝竣工驗收合格后一年內付清。
六、開(kāi)工日期至竣工日期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
七、安全：乙方在施工中出現任何安全事故責任自負。
八、雙方責任
�。ㄒ唬┘追截熑�
1、甲方保證施工現場(chǎng)“三通一平”，即水通、電通、路通、場(chǎng)地平整。
2、甲方負責開(kāi)挖基礎。
3、甲方應把圖紙提前交付乙方并作技術(shù)交底，如有變更須提前向乙方出示變更通知，否則造成的'損失由甲方承擔。
4、甲方負責制作預埋件，乙方負責安裝。
�。ǘ┮曳截熑�
1、乙方須嚴格按照甲方提供圖紙，結合現行施工規范，嚴格施工、安裝，確保質(zhì)量合格。
2、乙方在施工中須嚴格按照設計施工，不得故意浪費材料或偷工減料，否則，甲方有權對乙方采取停工、甚至終止合同，同時(shí)給與總合同價(jià)款的2%的處罰。
3、乙方在施工中應嚴格遵守甲方的各項規章制度，須服從甲方管理否則，甲方對乙方作出相應的處罰。
4、乙方應保證施工質(zhì)量和工期進(jìn)度。如出現施工質(zhì)量問(wèn)題，乙方應承擔無(wú)償修復責任并賠償甲方的全部經(jīng)濟損失。延誤工期的，每延誤一天，應處罰5000元。在質(zhì)保期間發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的，乙方無(wú)償修復，否則甲方有權扣除乙方質(zhì)保金。
九、未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
十、本協(xié)議一式二份，雙方各執一份，自雙方簽字后生效，竣工驗收結算后廢止。
甲方代表簽字：________________乙方代表簽字：________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
工程承攬的合同17
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：鎮江市……
施工方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：淮安市……公司
甲方將自有門(mén)面房拆遷項目委托乙方進(jìn)行拆除施工和渣土清運。依照《中華人民共和國合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，明確雙方的權利和義務(wù)，經(jīng)共同協(xié)商，一致同意簽訂本合同。
一、施工內容及工程量
1、施工內容：分為A、B、C三段工程，將上述三區段建筑物拆除，并將渣土清運。
2、拆除標準：所定范圍內建筑物房屋拆除及原地面磁磚、渣土清運至室內地平。
3、施工中拆下的各類(lèi)廢舊材料歸乙方所有，均由乙方自行處理。
二、工程價(jià)款及結算方式
1、工程價(jià)款
�。�1）防護鋼架：長(cháng)100米×高4米×63元=25200元，由甲方承擔；
�。�2）垃圾清運：根據房屋拆除面積2614平方米×50元/平方米=130700元，由甲方承擔；
�。�3）廢物利用費：按照甲方指定各區段工程工期長(cháng)短，乙方按照不同標準計算廢物利用費支付給甲方。具體如下：如果甲方安排20天工期，按12元/平方米；如果工期15天，按8元/平方米；如果工期5天，則按5元/平方米。
2、結算方式
�。�1）保證金：乙方須在正式開(kāi)工前向甲方交納一次性安全保證金和房款計人民幣10萬(wàn)元。如乙方在舊房拆除過(guò)程忽視安全管理，違反安全責任，違章指揮、冒險作業(yè)、野蠻拆除，不服從甲方安全監督管理和相關(guān)職能部門(mén)的監督檢查，甲方有權處置該保證金，直至扣完，并追究乙方其他法律責任。
�。�2）工程結束并經(jīng)甲方驗收合格后，進(jìn)行結算，甲方一次性付清工程款。
三、施工日期
1、A、B、C各區段開(kāi)工和竣工日期以甲方另行書(shū)面通知乙方為準。
2、因不可抗力或其他因素不能按時(shí)開(kāi)工或竣工時(shí)，甲乙雙方可以重新約定開(kāi)工或竣工日期。
四、雙方權利和義務(wù)
甲方：
1、乙方進(jìn)場(chǎng)后，甲方向乙方進(jìn)行施工交底，交待清楚施工現場(chǎng)周?chē)叵抡系K物與在施工中需注意的事項并提供有關(guān)技術(shù)資料。
2、負責協(xié)調切斷通往被拆除區域內的水源、電源、熱源、燃氣、通信等線(xiàn)路。
3、配合乙方對施工人員進(jìn)行安全教育。
4、甲方指定工作人員監督乙方施工全過(guò)程。
乙方：
1、負責編制施工方案，制定安全、環(huán)保措施。
2、積極配合甲方的工作。
3、認真貫徹執行國家有關(guān)部門(mén)對建筑施工提出的各項要求和規定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務(wù)。
4、必須嚴格按照相關(guān)法規條文施工作業(yè)，注意環(huán)保要求：控制噪聲，避免不安全因素發(fā)生。
5、負責機械及人員的安全，加強對施工人員的安全教育及防范措施,確保施工中萬(wàn)無(wú)一失;并負責其施工人員的安全保險，對因管理不善所發(fā)生的任何安全責任事故，責任由乙方承擔。
6、乙方必須嚴格按照甲方要求進(jìn)行施工，服從甲方現場(chǎng)管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。在拆除過(guò)程中，確保與被拆建筑體相連建筑物的.結構安全，否則，由此造成的一切損失由乙方承擔。
7、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責任、費用等均由乙方自行承擔。
8、若發(fā)生重大事故，乙方應按有關(guān)規定立即上報有關(guān)部門(mén)并通知甲方。同時(shí)按政府的有關(guān)要求處理。
9、乙方指定為工程項目負責人，全權負責工程拆除事宜，負責協(xié)調施工中有關(guān)事宜并向甲方通報工程拆除有關(guān)情況。
五、違約責任
1、違反本合同規定，甲、乙雙方各自承擔其責任。
乙方如未能按照甲方指定工期清理建筑垃圾，按每立方米建筑垃圾30元人民幣承擔違約金，最高不超過(guò)合同價(jià)。
2、合同執行中發(fā)生糾紛，雙方應做好協(xié)商解決，協(xié)商解決不成的，可向鎮江仲裁委員會(huì )申請仲裁。
六、其他
1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改，需經(jīng)雙方協(xié)商同意并簽訂補充協(xié)議。
2、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。
3、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份，具有同等法律效力。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
合同簽訂日期：年月日
工程承攬的合同18
甲方：
營(yíng)業(yè)執照號：________________地址：________________
法定代表人：________________電話(huà)：________________
身份證號：_______________________
乙方：
營(yíng)業(yè)執照號：________________地址：________________
法定代表人：________________電話(huà)：________________
身份證號：_______________________
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方承接甲方的裝飾工程業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議：
一、協(xié)議執行期限：
本協(xié)議又甲乙雙方自行商談，執行期限為_(kāi)_____年___月___日至_____年___月___日
二、甲方權利：
1、甲方有權監督裝飾工程的現場(chǎng)管理及文明施工。
2、甲方有權對乙方施工質(zhì)量進(jìn)行抽檢與檢驗。
3、甲方有權對乙方施工材料進(jìn)行封樣及審核。
4、甲方有權對乙方的不規范行為提出相應的整改意見(jiàn)。
三、甲方責任：
1、甲方負責向乙方提供裝飾工程項目。
2、開(kāi)工前甲方負責向乙方提供經(jīng)裝飾工程項目單位簡(jiǎn)章確認后的施工圖紙、工程報價(jià)及施工工藝說(shuō)明，并向乙方進(jìn)行交底，須雙方簽字認可。
3、甲方負責按照本協(xié)議中規定的付款方式及時(shí)給乙方撥付工程款項。
四、乙方權利：
1、乙方有權要求甲方與施工隊進(jìn)行溝通，確保工程的順利進(jìn)行。
2、乙方有權要求甲方按照協(xié)議及時(shí)撥付工程款，確保工程的順利進(jìn)行。
五、乙方責任：
1、乙方所派出人員須遵守合理的。
2、乙方所派出人員應能勝任施工中各個(gè)環(huán)節的工作任務(wù)。
3、乙方所對派出人員進(jìn)行甲方企業(yè)文化的學(xué)習與教育。
4、乙方應遵守甲方現場(chǎng)施工管理中提出的`各項合理要求。
六、工程變更：
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協(xié)商一致。由同
雙方共同簽訂書(shū)面變更協(xié)議，同時(shí)調整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結算和順延工期的根據。
七、工期延誤：
1、對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認，工期應當順延：
工程量變化或設計變更;根據現場(chǎng)實(shí)際施工情況或經(jīng)業(yè)主單位或甲方同意工期順延及其它情況的;不可抗力;
2、對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：
甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
甲方責任造成工期延誤的其他情況。
3、因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
八、質(zhì)量標準
工程施工質(zhì)量按甲方與業(yè)主簽署的相關(guān)協(xié)議及甲乙雙方施工前認可的相關(guān)標準執行。
九、工程驗收
在施工過(guò)程中分下列階段對工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗收:材料驗收;
隱蔽工程驗收;竣工驗收。
十、工程支付款：
合同簽定后，發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%預付款，即_________元;泥工完工后，發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%進(jìn)度款，即___________元;逢單項工程完工驗收后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付加項目后的追加款,油漆工程完工后發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款15%余額款,即_________元。
全部工程完工后三天內支付余款5%,即_________元簽定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工驗收單簽名后三天內付款,按第10.1條分多次付款,水電改造定位完工驗收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元,全部完工后三天付余款5%。變更追加款隨驗收簽名時(shí)同期付清,即每次支付5-20%工程款+變更項目差額。
其他支付方式：
1、工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫(xiě)工程驗收單并簽字，
2、發(fā)包人應在簽字后三天內向承包人結清每期工程進(jìn)度款。
3、工程款全部結清后，承包人應向發(fā)包人開(kāi)具正式統一發(fā)票。
十一、違約責任：
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關(guān)政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
2、未辦理驗收手續，發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。
3、因一方原因，造成合同無(wú)法繼續履行時(shí)，該方應及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
4、發(fā)包人未按期支付每次工程進(jìn)度款的，每延誤一天向對方支付違約金發(fā)包價(jià)2元,十五天后乙方可中止合約。由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金發(fā)包價(jià)2元。
十二、附則：
1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式________份，雙方各執________份。
甲方：乙方：
______年___月___日______年___月___日
工程承攬的合同19
建設單位：
�。ㄒ韵潞�(jiǎn)稱(chēng)甲方）
施工單位： 博樂(lè )市銀河不銹鋼制作中心 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
為明確甲乙雙方在施工過(guò)程中的權利義務(wù)，促使雙方互相創(chuàng )造條件，搞好配合協(xié)作，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：總則
一、工程名稱(chēng)： 精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓
二、工程地點(diǎn)： 精河縣和平小區
三、工程范圍：本合同全部工程安裝進(jìn)戶(hù)門(mén)89樘、單元進(jìn)戶(hù)門(mén)9套，（詳見(jiàn)附表）。
四、工程造價(jià)（包含安裝），本合同全部工程施工造價(jià)為人民幣 122175元（壹拾貳萬(wàn)貳仟壹佰柒拾伍元整 ） 。
第二條：工程期限
本合同簽訂之日起 18 日內所有防盜門(mén)全部到現場(chǎng)，運輸自 20xx年8月 19日至 20xx 年 8 月 28 日；安裝時(shí)間十日，從 20xx 年 8 月 29 日于 20xx 年 9 月8 日安裝完畢。
在組織施工過(guò)程中，如遇下列情況，順延工期，雙方應及時(shí)進(jìn)行協(xié)商，并通過(guò)書(shū)面形式確定順延期限：
2.1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
2.2、因甲方提出更變計劃或變更施工圖而不能繼續施工者；
第三條：工程款結算
3.1、以實(shí)際面積及變更進(jìn)行結算；
3.2、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在 日內按工程造價(jià)總數 元的百分之三十撥給乙方備料及施工費，所有防盜門(mén)到現場(chǎng)后，再付百分之五十。待工程竣工驗收合格后付至95%，余5%作工程保修金一年后返還。
3.3、在施工中如遇中途停建，緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
3.4、在施工中由于乙方本身原因造成的.停工，返工，材料，構件的倒運，機械二次進(jìn)場(chǎng)等損失，均由乙方自行負擔。
第四條：完工驗收，結算與保修
4.1、乙方在單項工程竣工前十日，應將驗收日期以書(shū)面開(kāi)展通知甲方屆時(shí)驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的完工時(shí)間。
4.2、完工工程經(jīng)檢驗合格，從驗收之日起十天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不按期接管，致使已驗收工程發(fā)生損失，應由甲方負擔。
第五條：獎勵，懲罰與仲裁
5.1、甲方不得借故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。
5.2、施工中的經(jīng)濟糾紛，應本著(zhù)實(shí)事求是的原則，協(xié)商解決如雙方協(xié)商不能解決時(shí)，根據一方當事人的請求，可以提交當地人民法院仲裁。
第六條：合同份數及有效期
一、本合同一式叁份，其中甲方兩份，乙方壹份。
二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程完工驗收并結清尾款后失效。
第七條：其他約定
7.1、乙方在進(jìn)行施工時(shí)必須對甲方及有關(guān)單位的成品進(jìn)行妥善保護。若造成損失由乙方負責恢復并賠償損失。
7.2、乙方負責提供相關(guān)的資料。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
法人代表（簽章）： 法人代表（簽章）：
年 月 日 年 月 日
工程承攬的合同20
定作方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：
承攬方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：
簽約地點(diǎn)：
簽約日期：________年____月____日
一、總則
1.甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方承接led顯示屏工程事宜，依據《中華人民共和國民法典》，一致同意簽訂本合同。
2.甲方提出led顯示屏工程的具體要求，乙方據此合同規定負責顯示屏的設計、制作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責投資工程的總費用。
二、工程類(lèi)型、費用構成
顯示屏工程總費用為：____元。大寫(xiě)：____人民幣
具體構成如下：
1.顯示屏部分
名稱(chēng)規格顯示分辨率面積(長(cháng)×高)單價(jià)(元/㎡)金額(元)
小計￥：____元，大寫(xiě)：____人民幣
注：
2.屏體外設、軟件、工程等費用
名稱(chēng)規格數量單價(jià)(元)金額(元)
邊框
控制系統
軟件
通訊線(xiàn)
電源線(xiàn)
安裝、運輸、調試、
維護、培訓
小計￥：____元，大寫(xiě)：____人民幣
注：
3.若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
三、軟件要求
1.乙方向甲方提供一套專(zhuān)門(mén)設計的顯示屏標準用戶(hù)軟件，可實(shí)現顯示系統本身圖文編輯、屏幕顯示控制等功能(不包括與外部數據鏈接)。標準用戶(hù)軟件由乙方提供，由乙方負責裝機調試。
2.如果甲方對顯示屏軟件有特殊用途要求，并委托乙方研制開(kāi)發(fā)時(shí)，應簽訂特殊軟件協(xié)議(見(jiàn)附件一)。
3.為使乙方特殊軟件開(kāi)發(fā)研制工程順利進(jìn)行，甲方須在合同簽訂之日起一周內向乙方提供相關(guān)的技術(shù)資料(如屏幕顯示的格式、有關(guān)網(wǎng)絡(luò )數據庫和文件格式、通訊接口標準要求等)。
4.顯示屏技術(shù)參數、顯示功能等以本合同規定為準。
四、運輸、安裝、調試及培訓
1.乙方負責(甲方協(xié)助)顯示屏的運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。
2.顯示屏的安裝方式、位置及外框種類(lèi)及顏色，由甲方確認后執行(詳見(jiàn)附件二)。
3.乙方承擔的具體工作。
�、亠@示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。
�、陲@示屏的現場(chǎng)安裝、調試。
�、垡曳綉陲@示屏右下角的邊框或包邊正面顯著(zhù)位置打上公司標牌。否則工商部門(mén)會(huì )將顯示屏判定為“三無(wú)產(chǎn)品”。
�、軐追讲僮魅藛T的培訓。
4.甲方承擔的具體工作。
�、偌皶r(shí)提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場(chǎng)地的施工條件說(shuō)明及通訊距離。
�、谂沙鯴X負責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的配置。在乙方進(jìn)入現場(chǎng)施工時(shí)，負責提供電源，將電源線(xiàn)拉到屏體背后并預留適當長(cháng)度。電源容量由乙方提供數據。
�、圬撠熓┕がF場(chǎng)的有關(guān)辦證、與有關(guān)部門(mén)的聯(lián)絡(luò )、保衛、消防等所有協(xié)調工作及相關(guān)費用。
�、茉陲@示屏安裝、調試開(kāi)始時(shí)，即派出熟悉計算機應用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況并接收現場(chǎng)培訓。
�、菁追綉獙︼@示系統的施工提供必須的基礎設施，乙方向甲方提出基礎工程施工的標準。
五、工程維護
1.乙方負責對顯示屏進(jìn)行終身維護、屏體維修壹年(自顯示屏安裝并驗收合格后算起)，質(zhì)保期之后乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質(zhì)保期執行供應商的'相應規定。
2.若顯示屏本身出現問(wèn)題，乙方在接到甲方通知后及時(shí)趕到甲方所在地進(jìn)行解決。此前甲方應向乙方以書(shū)面形式(傳真)說(shuō)明所出現問(wèn)題的基本情況。以便乙方進(jìn)行準備。
3.顯示屏使用中由于甲方使用不當造成的問(wèn)題及意外情況造成的損失，乙方可協(xié)助甲方進(jìn)行解決，但相關(guān)費用由甲方負責。
4.以下情況造成顯示屏不能正常運行，由甲方負責：
�、亠@示屏控制計算機挪作他用，由于軟件病毒等原因，破壞了顯示屏控制軟件。
�、陲@示屏與甲方計算機網(wǎng)絡(luò )連接使用時(shí)，因為計算機網(wǎng)絡(luò )出現的問(wèn)題導致顯示屏及計算機和軟件損壞。
�、塾捎陔娋W(wǎng)浪涌波動(dòng)或現場(chǎng)強干擾源造成顯示屏損壞。
六、工程進(jìn)度及驗收
1.顯示屏工程期總計5工作日，從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調試完畢止。
2.顯示屏現場(chǎng)安裝、調試完畢后的叁天內，甲方應對整個(gè)顯示屏工程進(jìn)行驗收，驗收標準依據本合同各項條款及顯示屏技術(shù)規范。
3.顯示屏驗收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成，播放內容僅限于乙方自制節目及其他乙方同意播放的內容。
4.驗收合格后應填寫(xiě)顯示屏工程工程驗收報告，并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
5.甲方無(wú)正當理由在顯示屏安裝調試后的叁天內不對工程進(jìn)行驗收，視為驗收合格。
6.若甲方未按合同規定的工程期限提供安裝場(chǎng)地和條件，造成工程不能按期完成，乙方不承擔工程預期的責任。待合同規定工期期滿(mǎn)后，視為安裝完畢，甲方應按合同有關(guān)條款向乙方支付工程費用。
七、工程費用結算方式
1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起叁天內，甲方預付乙方工程款____%，計￥____元，大寫(xiě)：____，合同生效。
2.驗收后，甲方在叁天內將工程余款____%，計￥____元，
大寫(xiě)：____，支付給乙方全部結清。
3.甲方在未付清全部工程費用以前，顯示屏的產(chǎn)權歸乙方所有�？罡肚搴�，產(chǎn)權歸甲方所有。
4.工程款必須匯入乙方指定賬號。若匯入其他賬號，乙方不予承認，由此造成的后果由甲方自行承擔。
八、違約規則
1.由于乙方原因，顯示屏工程未能按預定工期交付甲方(不可抗力因素除外)，給甲方造成損失，則乙方應向甲方支付拖期罰金：總工程款的1‰/天。
2.乙方必須根據合同要求保證產(chǎn)品質(zhì)量，否則乙方承擔相應責任。
3.甲方在合同簽訂后未能及時(shí)預付工程款，則甲方向乙方支付延遲付款罰金：延期款總數的1‰/天。
九、特別約定
十、爭議解決
在本合同及其附屬合同履行過(guò)程中發(fā)生的一切爭議，雙方應本著(zhù)互諒互讓的精神協(xié)商解決。如果雙方不能自行協(xié)商解決，可向甲乙雙方認可的仲裁委員會(huì )申請仲裁。
十一、附則
1.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后成立，甲方預付工程款到達乙方指定賬號后生效。
2.任何一方代理人、地址、電話(huà)、開(kāi)戶(hù)銀行及賬號等信息發(fā)生變化，應書(shū)面通知另一方。
3.本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
4.本合同的附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5.本合同一式____份，甲乙雙方各執____份。
甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【工程承攬的合同】相關(guān)文章：
裝修工程承攬合同09-01
施工工程承攬合同11-09
工程承攬合同模板02-13
加工工程承攬合同03-21
承攬合同工程08-31
裝飾工程承攬施工合同12-21
工程維修承攬施工合同03-06
工程施工承攬合同11-30
聚氨酯冷庫保溫工程承攬合同02-09
裝修工程承攬合同樣式09-01