★承攬合同范本11篇
隨著(zhù)人們法律意識的建立，關(guān)于合同的利益糾紛越來(lái)越多，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過(guò)規定的方式。那么問(wèn)題來(lái)了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編整理的承攬合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
承攬合同范本1
合同編號：____________
定作方：________________________
承攬方：________________________
簽訂地點(diǎn)：______________________
簽訂時(shí)間：_______年_____月____日
一、項目名稱(chēng)、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注
二、項目的內容及質(zhì)量技術(shù)要求
────────────────────────────────────────
三、技術(shù)資料、圖紙提供辦法及保密要求
───────────────────────────────────────
四、驗收標準、方法和期限
────────────────────────────────────────
五、結算方式及期限
────────────────────────────────────────
六、違約責任
────────────────────────────────────────
七、解決合同糾紛的方式
────────────────────────────────────────
八、雙方協(xié)商的其它條款
────────────────────────────────────────
定作方
單位名稱(chēng)(章)
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電話(huà)：
電報掛號：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
郵政編碼：承攬方
單位名稱(chēng)(章)
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電話(huà)：
電報掛號：
開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：
郵政編碼：鑒(公)證意見(jiàn)：
經(jīng)辦人：
鑒(公)證機關(guān)(章)
年月日
(注：除國家另有規定外，鑒(公)證實(shí)行自愿原則
有效期限：__________年_____月_____日至__________年_____月_____日
監制部門(mén)：__________________ 印制單位：______________________
承攬合同范本2
簽訂時(shí)間：年 月 日 合同編號：
乙方（供方）： 第一條 采購清單：
甲方（需方）： 中鐵九局集團第七工程有限公司
第二條 供貨時(shí)間：供貨時(shí)間以甲方通知時(shí)間為準。 第三條 調價(jià)方法： 合同簽訂單價(jià)為當日我的鋼鐵網(wǎng)公布的市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情，作為基準價(jià)格。貨到現場(chǎng)當日依據我的鋼鐵網(wǎng)公布價(jià)格為準，幅度超過(guò)±100元時(shí)進(jìn)行調價(jià)，按基準價(jià)±100元結算，幅度不超過(guò)時(shí)按簽訂價(jià)結算。
第四條 到貨地點(diǎn)、運輸方式、運雜費及其他費用約定：甲方 施工現場(chǎng)。汽車(chē)運輸，確定運費為/噸。 第五條 隨貨物必備品： 乙方隨車(chē)帶此批貨物對應的有效材質(zhì)單。
第六條 計算方法：鋼筋依據理論值換算計重；盤(pán)圓依據過(guò)磅檢斤計重。
第七條 包裝及驗收標準：按國家標準綁扎。驗收貨物做到無(wú)彎曲，無(wú)銹蝕。試驗結果以甲方試驗室復檢報告為準，不合格品乙方無(wú)條件退場(chǎng)。
第八條 結算方式： 第九條 本合同解除的條件：貨物在數量和質(zhì)量上無(wú)問(wèn)題，貨款全額支付無(wú)拖欠時(shí)，本合同自動(dòng)解除。
第十條 違約責任和雙方義務(wù)：
乙方未按甲方要求的供貨期限或質(zhì)量標準或其它要求履行交貨義務(wù)，承擔由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進(jìn)行對賬并簽認，乙方按對賬結果開(kāi)據合法有效發(fā)票。
第十一條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成由沈陽(yáng)鐵路運輸法院裁決。
第十二條 本合同一式肆份，甲方叁份乙方壹份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十三條 其他約定事項：
本合同簽訂數量為工程量約算數量，供貨與結算按現場(chǎng)實(shí)際需用量為準，如超出合同簽訂數量的10%時(shí)雙方需另附補充協(xié)議。
承攬合同范本3
發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方因開(kāi)發(fā)位于復興鎮鑫海鐵廠(chǎng)土石方建設項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場(chǎng)平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務(wù)在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規定達成如下協(xié)議內容：
一、工程概況
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書(shū)面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過(guò)程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價(jià))、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經(jīng)濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關(guān)國家法律法規，乙方承攬施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進(jìn)場(chǎng)施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價(jià)款及支付辦法
1、按實(shí)際完成量立方米計算，土方、頁(yè)巖綜合價(jià)每立方元整。大寫(xiě)：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時(shí)付清，乙方有權向甲方加由總造價(jià)的10%。
六、工程成果及質(zhì)量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實(shí)測地場(chǎng)平達甲方施工圖紙指定高程，場(chǎng)內平整度需經(jīng)甲方簽字認;
2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng)，同時(shí)接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現場(chǎng)對場(chǎng)平內指定范圍內各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測，甲方對各點(diǎn)高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規定高程后，雙方測量合格按實(shí)際計算工程量。乙方場(chǎng)平土石方無(wú)論厚薄、堅硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。
九、甲方權利義務(wù)
1、甲方提供土石方倒土場(chǎng)地，場(chǎng)地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以?xún)?3公里外另行計價(jià));
2、提供乙方施工場(chǎng)平土石方各點(diǎn)設計高程交由乙方組織施工，指派作為現場(chǎng)技術(shù)指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進(jìn)度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價(jià)款，不按時(shí)付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應及時(shí)組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的資料。
十、乙方權利義務(wù)
1、提供進(jìn)場(chǎng)施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進(jìn)場(chǎng)前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專(zhuān)職質(zhì)安員，監督施工過(guò)程中的不規范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過(guò)程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協(xié)調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關(guān)材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關(guān)工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書(shū)面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動(dòng)失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。
注明：油料如出現國家價(jià)在每公升0.1元左右不另計價(jià)，超出另行計價(jià)。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本4
甲方：
乙方：
甲方因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，在平等自愿的基礎上，與乙方經(jīng)友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、 合同期內，甲方根據本合同的約定將空調安裝維修等售后服務(wù)工作交由乙方完成。
二、 合同期自 年 月日至 年 月日止。甲方可根據乙方履行本合同的情況，決定合同期滿(mǎn)是否續簽。
三、 甲方的責任和義務(wù)：
1. 甲方委托乙方安裝甲方指定的空調品牌有
2. 甲方委托乙方安裝的具體品牌、時(shí)間、數量，甲方根據銷(xiāo)售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日 臺。
3. 甲方有權隨時(shí)對乙方的安裝技術(shù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監督檢查。
4. 甲方所售空調必須在貨到用戶(hù)家后及時(shí)通知乙方上門(mén)服務(wù)（支架由 方承擔）。
四、 乙方的責任和義務(wù)：
1. 合同時(shí)，需向甲方出示企業(yè)法人執照，法人身份證明，空調安裝資質(zhì)等材料，并提供安裝工的身份證，上崗證復印件等材料。
2. 乙方必須安排技術(shù)合格及其他方面適合安裝空調的人員來(lái)履行本合同，必須嚴格執行國家《空調機安裝技術(shù)規范》，各類(lèi)空調牌的《安全操作規范條例》，以及甲方的《安維人員上門(mén)服務(wù)規范》，以及其他相關(guān)規定，保證安裝的技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量、維護甲方的企業(yè)形象和信譽(yù)。
3. 乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用戶(hù)及其他人員的經(jīng)濟和其他損失，須由乙方自行承擔。
4. 乙方原則上只在市區區域進(jìn)行安裝，若超出區域安裝的相關(guān)費用（交通費）由甲方承擔。
5. 乙方在安裝過(guò)程中可能出現的退換機事宜由甲方負責協(xié)調解決，因安裝出現的質(zhì)量問(wèn)題除外。
6. 乙方工人在安裝過(guò)程中，必須注意安全問(wèn)題，如工人發(fā)生人身安全問(wèn)題，由乙方自行承擔。
五、 費用結算（有安裝卡結算）：
1. 必須在次月5日前向甲方核對上月所發(fā)生的空調安裝承包費的明細，并在隔月10日前結清所有費用，甲方不得直接向廠(chǎng)家結算安裝費，所有空調安裝卡的結算必須由乙方和各工廠(chǎng)進(jìn)行。
2. 乙方向甲方上繳的安裝承包費標準：（除卓圩、三樹(shù)、雙莊、井頭以外的鄉鎮）掛機元/臺 2P柜機/臺3P柜機/臺 5P柜機元/臺
3．下鄉安裝空調交通費按10元/臺由甲方支付給乙方。
六、違約責任：
1．乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量，乙方按未完成空調安裝卡結算費用的5倍數額向甲方支付違約金。
2．乙方如服務(wù)不規范面引起的用戶(hù)投訴，經(jīng)甲方查證屬實(shí)，乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。
3．甲方在合同期內，所售空調不得再向其他單位或個(gè)人承包，如被乙方發(fā)現，甲方須向乙方支付100元/臺的違約金。
七、甲乙雙方協(xié)商解決履行本合同的所有事宜。
八、本協(xié)議一式兩份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方：（公章） 乙方：（公章） 代表人： 代表人：
電話(huà)：電話(huà)：
日期：日期：
承攬合同范本5
甲方：
乙方：
甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展，滿(mǎn)足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關(guān)法律之相關(guān)規定，本著(zhù)誠實(shí)信用，互惠互利原則，結合雙方實(shí)際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。
第二條：質(zhì)量標準和要求、驗收方法（標準）及地點(diǎn)：
1、質(zhì)量標準和要求：模具生產(chǎn)的質(zhì)量標準按甲方的質(zhì)量要求執行。
�。�1）乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設計、制造模具。
�。�2）合格模具定義：
�、倌＞弑仨毞辖�(jīng)甲方確認后的模具結構圖；
�、谀＞弑仨毶a(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；
�、勰＞邏勖仨毞媳竞贤诹鶙l之規定。
2、驗收方法（標準）：
�、侔醇追降膱D紙和技術(shù)要求執行。
�、谀＞呓Y構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點(diǎn)：在甲方指定地點(diǎn)________________進(jìn)行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條：原材料來(lái)源
1、原材料來(lái)源：模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同
第四條：交（收）貨方法、地點(diǎn)及運雜費負擔：
1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進(jìn)行試模、送樣，并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點(diǎn)：甲方指定場(chǎng)所________________________。
3、交貨時(shí)間：乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經(jīng)甲方書(shū)面形式確認后，交付時(shí)間可以按延誤時(shí)間順延。
4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點(diǎn)，運費由乙方承擔。
第五條：本合同模具總金額為_(kāi)______萬(wàn)元，共_______套模具。
貨款結算時(shí)間及方法：_____________________。
付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個(gè)月內付_______%。
第六條：技術(shù)資料提供及保管：
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標準。
2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執行。
第七條：質(zhì)量異議/違約責任：
1、對于乙方供應的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問(wèn)題，甲方必須以書(shū)面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產(chǎn)品進(jìn)行妥善保管；乙方在接到甲方書(shū)面通知24小時(shí)內出具解決方案并趕甲方現場(chǎng)進(jìn)行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產(chǎn)品為合格品；如乙方未按上款要求保證進(jìn)行售后服務(wù)，則視為接受甲方的處理意見(jiàn)。
3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執行。
第八條：其他：
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開(kāi)始，所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過(guò)程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時(shí)，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過(guò)程中交付的文件技術(shù)資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》I中第9條規定及本合同第四條第1款（3）規定執行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書(shū)》中“工程變更條款”執行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書(shū)》第11條規定執行。
6、本合同委托項目，乙方不得轉發(fā)包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發(fā)了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關(guān)責任。
第九條：雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟合同鑒定機關(guān)查實(shí)證明，可免予承擔民事責任。
第十條：合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時(shí)，應經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規定，由雙方進(jìn)行協(xié)商調解。協(xié)商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條：本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方：
委托代理人：
地址：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：
賬號：
_________年____月____日
乙方：
委托代理人：
地址：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：
賬號：
_________年____月____日
承攬合同范本6
定作人：（填寫(xiě)全稱(chēng)）
承攬人：（填寫(xiě)全稱(chēng)）
根據《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規定，為明確定作人與承攬人的權利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 定作物情況（如有其它約定內容可另設合同附件，寫(xiě)為見(jiàn)合同附件一）
1.1 品名：（應填寫(xiě)定作物的正式名稱(chēng)，不可用其簡(jiǎn)稱(chēng)或俗名代替）
1.2 規格：（應寫(xiě)明定作物具體的規格型號）
1.3 數量：（具體寫(xiě)明定作物的數量，并注明單位）
1.4 備注：（如無(wú)內容，在空格處劃線(xiàn)）
第二條合同價(jià)款
2.1 合同價(jià)款總額：（應以大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)，并注明幣種）
2.2 付款方式：（應詳細寫(xiě)明是分期付款還是一次性付款或其他方式）
2.3 付款時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準：
3.1 質(zhì)量要求：（應明確填寫(xiě)要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準，必須要寫(xiě)全稱(chēng)）
3.2 技術(shù)標準：（技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數）
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質(zhì)量
4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進(jìn)行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：
材料名稱(chēng)
規格型 號
計 量單 位
數 量
質(zhì) 量
提供日 期
消 耗 定 額
單價(jià)（元）
總金額
�。ㄗⅲ喝缈崭癫粔蛴�，可以另設合同附件，寫(xiě)明見(jiàn)合同附件二）
4.3 定作人于年月日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1 定作人負責提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應當及時(shí)通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見(jiàn)。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準：（寫(xiě)明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進(jìn)行驗收）
6.2 驗收方法：（寫(xiě)明全部或抽樣驗收的方法）
6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時(shí)間：（寫(xiě)明具體時(shí)間年、月、日）
6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點(diǎn)：（寫(xiě)明詳細地址）
6.5 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現質(zhì)量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時(shí),以（寫(xiě)明檢驗機構）對定作物質(zhì)量的認定為準。
第七條 交（提）定作物的時(shí)間和地點(diǎn)
7.1 雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1 自提定作物的時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）
7.1.2 自提定作物的地點(diǎn)：（寫(xiě)明詳細地址不可省略）
7.2 雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1 送交定作物的時(shí)間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線(xiàn)）
7.2.2 送交定作物的地點(diǎn)：（如選擇了7.1，則在空格處劃線(xiàn)）
7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門(mén)運輸的,以發(fā)運定作物時(shí)承運部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間。
第八條 包裝要求及費用負擔：
8.1 包裝要求：（應具體寫(xiě)明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）
8.2 費用負擔：（寫(xiě)明包裝費用由哪方承擔 ）
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式：（寫(xiě)明是汽車(chē)、火車(chē)、水運或其他方式）
9.2 運輸費用由（如無(wú)內容，在空格處劃線(xiàn)）承擔。
第十條定作物的保修
10.1 定作物保修期：（如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止 ）
10.2 在保修期內承攬人免費提供保修服務(wù)。
第十一條 定金及預付款
11.1 定作人向承攬人交付定金的數額：（大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)）
11.2 定作人向承攬人交付定金的時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）
11.3 定作人向承攬人交付預付款的數額：（大、小寫(xiě)兩種形式填寫(xiě)）
11.4 定作人向承攬人交付預付款的時(shí)間：（寫(xiě)明年、月、日）
第十二條 承攬人的違約責任：
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質(zhì)論價(jià)；不同意接受的,應當負責修理或調換。經(jīng)過(guò)修理或調換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2 交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的`損失由承攬人賠償。
12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
12.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價(jià)的（如未約定則在空格處劃線(xiàn)）%的違約金。
12.5 未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的（如未約定則在空格處劃線(xiàn)）％的違約金。
12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9 擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10 承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金 元。
12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。
12.12 其它違約責任：（如無(wú)內容，在空格處劃線(xiàn)）
第十三條 定作人的違約責任：
13.1 中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2 在合同履行過(guò)程中由于定作人的原因導致合同無(wú)法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價(jià)款總值的％的違約金。
13.3 未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4 超過(guò)合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價(jià)‰的違約金外,還應當承擔承攬人實(shí)際支付的保管、保養費。
13.5 超過(guò)合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬(wàn)分之向承攬人支付違約金，直至付清時(shí)止。
13.6 無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7 變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）時(shí),承擔因此多支出的費用。
13.8 其它違約責任：（如無(wú)內容，在空格處劃線(xiàn)）
第十四條不可抗力
14.1 在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。
14.2 在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條 爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過(guò)訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。
第十六條本合同簽訂地點(diǎn)（填寫(xiě)到縣級）
第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條 本合同一式份，定作人執份，承攬人執份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人：（公章） 承攬人： （公章）
住所： 住所：
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人： 委托代理人：
電話(huà)： 電話(huà)：
傳真： 傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：
賬號： 賬號
郵政編碼： 郵政編碼：
合同簽訂時(shí)間： 年 月 日
承攬合同范本7
甲方：
乙方：
鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著(zhù)平等自愿，協(xié)商一致的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：
工程地點(diǎn)及概況：
工程名稱(chēng)：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶(hù)型結構：________________________________。
工程項目：____________________________________。
工程價(jià)款及付款方式：
1.本工程總價(jià)為_(kāi)_______元，大寫(xiě)_________。
2.本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價(jià)單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進(jìn)場(chǎng)施工。
3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關(guān)于材料供應，甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應材料。
a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時(shí)檢驗，如發(fā)現甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準，應當及時(shí)通知甲方，甲方應即時(shí)更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進(jìn)展，施工期限相應順延。
b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。
四、質(zhì)量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時(shí)驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
五、施工期限：
工期為_(kāi)______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因導致延誤工程進(jìn)展或則不可抗力導致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應的順延。
六、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開(kāi)工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動(dòng)用,或甲方單方面更換門(mén)鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。
七、其他約定：
1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發(fā)現根據甲方要求設計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應當及時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進(jìn)行賠償。
3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后，應當即時(shí)向甲方交付，甲方應當即時(shí)驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協(xié)助義務(wù)，并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地點(diǎn)： 地點(diǎn)：
電話(huà)： 電話(huà)：
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本8
發(fā)包人：佛山海兒康智能衛浴有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承包人： （以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本裝修工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條：工程概況
1． 工程名稱(chēng)：營(yíng)銷(xiāo)中心辦公室裝飾
2． 工程地點(diǎn)：季華四路意美家衛浴世界9棟4-6號
3． 工程范圍：室內裝修（見(jiàn)預算清單）
4． 工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承包（參見(jiàn)附件清單，部分地、墻磚未在預算內）
5． 工程造價(jià)：
�。�1） 工程預算總造價(jià)為￥160100,00元，大寫(xiě)人民幣：壹拾陸萬(wàn)零壹佰元整。
�。�2） 本工程總造價(jià)依據工程設計施工圖紙及設計變更、現場(chǎng)簽證。
第二條：工程期限
1、 經(jīng)甲、乙雙方商定：本工程合同工期為30天（日歷），具體開(kāi)竣工時(shí)間以甲、乙雙方簽訂的裝修合同為準。
2、 本工程在施工過(guò)程中，如遇甲方原因或不可抗力的情況，可順延工期。
第三條：工程施工準備與雙方責任
1．甲方責任：
�。�1） 開(kāi)工前甲方協(xié)商各方面的關(guān)系，辦妥進(jìn)場(chǎng)手續，甲方承擔進(jìn)場(chǎng)手續費用。
�。�2） 組織好設計交底及圖紙核對會(huì )審工作。
�。�3） 委托白建華為甲方代表，實(shí)行工程質(zhì)量、進(jìn)度監理，代表甲方處理工程日常事宜。
�。�4） 做好甲方提供材料及設備的供應，落實(shí)建設資金，按期撥付工程預付款，辦理現場(chǎng)簽證，竣工驗收。
2．乙方責任：
�。�1） 開(kāi)工前組織有關(guān)人員熟悉施工圖紙和設計資料，編制施工圖預算和施工組織計劃，制定施工總計劃進(jìn)度。
�。�2） 做好施工準備工作，組織好人員及材料設備的進(jìn)場(chǎng)、采購、供應和管理。
�。�3） 嚴格按施工圖與說(shuō)明書(shū)施工，確保工程質(zhì)量，按合同規定的時(shí)間如期完工和交付，并承擔雙方約定的維修保養協(xié)議相關(guān)規定。人為損壞的修理由責任方負責，并承擔費用。
第四條：工程價(jià)款及支付
1． 本工程合同預算以施工圖及施工方案的工作量為依據編制。
2． 由物業(yè)收取的管理配合、裝修押金等相關(guān)費用，由甲方支付。
3． 支付采取按工程進(jìn)度分段付款方式。
�。�1）水電等隱蔽工程完工時(shí)付合同價(jià)20%，計￥32020元（叁萬(wàn)貳仟零貳拾元整）；
�。�2）木工及隔斷工程完工時(shí)付合同價(jià)40%，計￥64040元（陸萬(wàn)肆仟零肆拾元整）；
�。�3）工程完工并通過(guò)甲方驗收合格后，付合同價(jià)35%，計￥56035（伍萬(wàn)陸仟零叁拾伍元整）；
�。�4）留5%質(zhì)保金在驗收合格半年后，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一次性付清。
工程變更項目款項于雙方確認，付完此款項方可施工增加工程。
第五條：施工質(zhì)量與設計變更
1．堅持按圖施工，發(fā)現設計有錯誤或嚴重不合理，乙方應通知甲方后，甲方應在三天內發(fā)出變更設計文件。
2．遇到重要及復雜的隱蔽工程內容，乙方應通知甲方共同驗收。
第六條：工程竣工驗收及結算
1．乙方在工程竣工前書(shū)面或口頭通知甲方驗收。
2．甲方應在接到驗收通知組織驗收并在驗收后出具工程驗收證明。
3．工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用，應視為甲方已確認工程合格，若使用后發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題，由甲方承擔責任。
4．乙方于工程竣工后，提供一年的免費維修服務(wù)，但不包含人為原因造成的損壞部分。
第七條：工程安全生產(chǎn)、文明施工
1．乙方必須認真貫徹安全生產(chǎn)、文明施工的規章制度，做好安全生產(chǎn)、文明施工，嚴格遵守安全操作規程。因乙方人員野蠻施工而引起的事故。責任和費用均由乙方負擔。與甲方無(wú)關(guān)。
第八條：工程處罰及仲裁
1．按本工程合同工期拖延一天，按工程總造價(jià)的千分之五進(jìn)行處罰，工期處罰待本工程竣工后一次結清。若因一方違約，由違約方承擔合同價(jià)的30%的違約金。
2．甲方拖延結算及付款，按國家現行有關(guān)規定執行。
第九條：附則
1．本合同未盡事宜，雙方及時(shí)協(xié)商增補條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。
2．本合同一式貳份，雙方各執壹份。
3．本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收交付后保修期滿(mǎn)，工程價(jià)款結清自動(dòng)終止。
4．本合同有效附件。
�。ㄒ唬┮曳教峁┢矫鎴D紙；
�。ǘ┕こ填A算書(shū)；
甲方（蓋章）：
代理人：
年月日 ： 代理人： 年月日 乙方（蓋章）
承攬合同范本9
甲方：
乙方：
為實(shí)現小區物業(yè)管理專(zhuān)業(yè)化，根據《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規定，就清水灣小區物業(yè)零星維修由乙方承攬事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下協(xié)議。
一、服務(wù)地點(diǎn)：武漢市東西湖區金湖清水灣小區
二、合同期限： 年 月 日至 年 月 日止。
三、服務(wù)時(shí)間：乙方每周休息1天（星期天），除乙方休息日外，乙方應保證為清水灣小區正常提供維修服務(wù)。
四、費用：乙方每人每月3000元承攬費用，乙方共兩人合計6000元費用包干，甲方不再承擔任何其他費用。
五、甲方權利義務(wù)
1、保障小區正常的工作、生活秩序。
2、計劃和審定小區物業(yè)維修項目。
3、監督乙方的維修業(yè)務(wù)，評價(jià)維修服務(wù)質(zhì)量。
4、測評乙方維修工作，達不到要求的監督乙方整改，直到達到要求。
5、提供維修所需的原材料，監督乙方合理使用。
6、按期支付維修承攬費。
六、乙方權利義務(wù)
1、按照甲方的要求負責小區物業(yè)的維修。
2、主動(dòng)巡回檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告，提請甲方制定維修計劃以便執行。
3、合理使用原材料，提高物品利用率，盡可能節約成本。
4、遵守甲方的規章制度。
5、接受甲方的監督管理，完不成目標要求，接受甲方處理。
七、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
20xx年 月 日 20xx年 月 日
承攬合同范本10
定作方：_________（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承攬方：_________（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
1．產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
_________。
2．原材料的提供以及規格、數量、質(zhì)量：
_________。
3．履行的期限、地點(diǎn)和方式：
_________。
4．驗收標準和方法：
_________。
5．結算方式：
_________。
6．違約責任：
除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
�。�1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值_________％或酬金總額_________的違約金。
�。�2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值_________％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_________％的違約金。
7．雙方約定的其它條款：
_________。
8．以上條款如有未盡事宜，應以書(shū)面協(xié)議，作為附件。
9．本合同執行中發(fā)生糾紛，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10．本合同一式_________份，正本雙方各執_________份，副本送工商行政管理局存查。
11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本11
承攬方(甲方)：
定作方(乙方)：
雙方根據有關(guān)法律協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守執行：
1.產(chǎn)品名稱(chēng)、型號及規格、數量、價(jià)格及交貨日期等如下表規定：
2.交貨辦法：
(1)交貨地點(diǎn)：
(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產(chǎn)品規格數量代為檢驗。
5.違約責任：
6.附則：
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間，如遇市場(chǎng)情況變化或其他原因，甲方須在天前通知撤銷(xiāo)加工合同，否則按違約處以罰金，賠償對方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份，雙方各執一份。
(5)貨物運達站。
(6)收貨人。
(7)合同糾紛的處理。
甲方(簽字蓋章)： 乙方(簽字蓋章)：
開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：
賬號： 賬號：
簽訂日期：
【★承攬合同范本11篇】相關(guān)文章：
承攬合同范本精選15篇03-17
裝修承攬合同范本（精選5篇）04-01
加工承攬合同09-19
施工承攬合同模板（通用8篇）03-31
加工承攬合同創(chuàng )業(yè)計劃書(shū)11-29
購書(shū)合同范本03-22
租船合同范本03-21
供暖合同范本03-21
雇用合同范本03-19
正規合同范本03-17