裝修施工合同范本

　　裝修又稱(chēng)裝潢或裝飾。下面是小編整理的裝修施工合同范本，歡迎閱讀參考!

　　裝修施工合同范本一

　　發(fā)包方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)

　　承包方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，為保證工程順利進(jìn)行，結合本工程的具體情況，經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以資共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱(chēng)： .

　　1.2工程地點(diǎn)： .

　　1.3工程內容及做法(詳見(jiàn)：《工程預算報價(jià)表》、《施工圖紙》)。

　　1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　　(1)乙方包工、包料。

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(詳見(jiàn)《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);

　　(3)乙方包工、甲方包料(詳見(jiàn)《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。

　　1.5 工程期限__ ___歷天，開(kāi)工日期______年 月 日，竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進(jìn)場(chǎng)日第二天起計算)。

　　1.6合同價(jià)款：本合同工程造價(jià)詳見(jiàn)《工程預算報價(jià)表》，施工過(guò)程中有增減項目的，由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增減該部分費用。

　　第二條 施工圖紙

　　雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

　　(1)甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見(jiàn)：裝飾裝修工程設計圖紙);

　　(2)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見(jiàn)：裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費__________元，由甲方支付(此費用不在工程價(jià)款內)。

　　第三條 甲方義務(wù)

　　3.1 開(kāi)工前______天，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng )造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動(dòng)的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的，有甲方自行負責。

　　3.2 負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續，并負責交納物業(yè)管理處和報批的全部費用

　　3.3負責提供施工所需的水源、電源;

　　3.4負責協(xié)調乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系;

　　3.5不拆動(dòng)室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線(xiàn)，負責到有關(guān)部門(mén)辦理相應的審批手續;

　　3.6施工期間甲方仍需部分使用該場(chǎng)所，負責做好施工現場(chǎng)的保衛及消防等各項工作;

　　3.7參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查監督，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜，負責材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗收。

　　3.8按時(shí)、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購材料。

　　第四條 乙方義務(wù)

　　4.1 指派 為乙方駐工地監理，負責本合同履行;按要求組織施工，保質(zhì)保量，按期完成施工任務(wù)，處理解決由乙方負責的各項事宜。

　　4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程;

　　4.3嚴格執行有關(guān)施工現場(chǎng)管理規定，嚴格按圖紙或說(shuō)明進(jìn)行安全文明施工，做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄;

　　4.4保護好原場(chǎng)所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;

　　4.5保證施工現場(chǎng)的整潔，工程完工后負責清掃施工現場(chǎng)。

　　4.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場(chǎng)的一切設施和工程成品進(jìn)行保護。

　　第五條 工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，雙方簽名確認，同時(shí)調整相關(guān)工程費用及工期(見(jiàn)裝飾裝修工程增減項目單)。

　　第六條 材料的提供

　　6.1 由甲方提供的材料、設備(詳見(jiàn)甲方提供裝飾裝修材料明細表)，應當符合設施要求，如因質(zhì)量問(wèn)題或規格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場(chǎng)前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;乙方驗收后應負責妥善保管。

　　6.2 由乙方提供的材料、設備(詳見(jiàn)乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料運到施工現場(chǎng)前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質(zhì)量不符合要求或規格有差異的，應禁止使用;如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負責。

　　第七條 工期延誤

　　7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延;

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　7.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　7.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　7.4 因乙方責任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第八條 工程款支付方式

　　8.1合同生效后，甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款：

　　第一次：簽定本合同時(shí)，甲方支付乙方報價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。

　　第二次：木工進(jìn)場(chǎng)，甲方支付乙方報價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。

　　第三次：扇灰油漆進(jìn)場(chǎng)，甲方支付乙方報價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。

　　第四次：工程完工及竣工驗收后，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 5%，即 元。

　　8.2 工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后 日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫(xiě)工程結算單并簽字，甲方應在簽字時(shí)向乙方結算工程尾款。

　　8.3 工程款全部結清后，乙方應向甲方開(kāi)具正式統一收據。甲方所支付的工程款，以乙方財務(wù)部開(kāi)出并蓋財務(wù)專(zhuān)用章收據為準。

　　8.4 本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起 12 月

　　第九條雙方責任和工期延誤處理

　　9.1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：

　　(1)不能提供水、電;

　　(2)不能保證每天8小時(shí)以上工作時(shí)間(含加班);

　　(3)不能按期提供自購材料、設備;

　　(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;

　　(5)因甲方原因變更設計、增加施工項目;

　　(6)同意工期順延的其他情況。

　　(7)逾期驗收或無(wú)故怠于驗收;

　　(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

　　9.2對以下原因造成工期延誤， 工期不順延：

　　(1)因乙方責任不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工而影響工期的，工期不順延;

　　(2)因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　(3)乙方施工過(guò)程中違反安全操作規范造成人員傷害的，由乙方負責;

　　(4)乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償;

　　(5)乙方違反物業(yè)管理規定造成的損失，由乙方負責。

　　(6)乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

　　9.3 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

　　9.4 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由甲方負責。

　　9.5 因一方原因，造成合同無(wú)法繼續履行時(shí)，該方應及時(shí)通知對方，并辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。

　　9.6 甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

　　9.5 由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

　　第十條 關(guān)于設計和施工及驗收的約定

　　10.1乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時(shí)間內會(huì )同甲方審圖，經(jīng)甲方確認簽字后，乙方方可進(jìn)行施工。

　　10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進(jìn)行施工(安裝)。

　　10.3施工過(guò)程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書(shū)面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時(shí)間、材料等。乙方根據變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價(jià)，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內做出簽字答復或協(xié)商解決。

　　10.4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現場(chǎng)驗收，驗收期為兩天。甲方未按時(shí)驗收的，乙方可自檢后如實(shí)填寫(xiě)隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承認。

　　10.5工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后 天內驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時(shí)間內未能驗收，應當及時(shí)書(shū)面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過(guò)驗收。如另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。

　　10.6雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

　　第十一條《工程預算報價(jià)表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

　　第十二條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決;也可由東莞市裝飾協(xié)會(huì )調解;協(xié)商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。

　　第十三條 附則

　　13.1 本合同如有未盡事宜，雙方本著(zhù)友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。

　　13.2 本合同簽訂后工程不得轉包。

　　13.3 本合同一式_貳__份，雙方各執__壹__份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專(zhuān)用章后正式生效，履行完畢后自行終止。

　　13.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方：_________ ___(簽字) 乙方：東莞×××裝飾工程有限公司(蓋章)

　　法定代理人： 法定代理人：_____________

　　委托代理人：_____________ 委托代理人：_____________

　　地址： 地址：××市××鎮×××路×××

　　電話(huà)： 電話(huà)：×××××××

　　裝修施工合同范本二

　　發(fā)包人(甲方)：(全稱(chēng))

　　承包人(乙方)：(全稱(chēng))

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關(guān)規定，遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　1 工程概況

　　1.1 工程名稱(chēng)： 。

　　1.2 工程地點(diǎn)： 。

　　1.3 工程內容： 。

　　1.4 承包范圍： 。

　　1.5 承包方式：

　　□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料(見(jiàn)附件)

　　□乙方只包工

　　1.6 工程結構： 。

　　1.7 裝飾裝修施工面積： 。

　　2 工程質(zhì)量

　　2.1 本工程質(zhì)量應達到國家、北京或專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量檢驗標準、設計標準或雙方約定的其他標準。

　　2.2 國家、北京或專(zhuān)業(yè)標準：《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規范》(GB50325-2001)

　　2.3 約定標準：

　　3 工期

　　3.1 總工期： 日(為日歷工期，并包括法定節假日

　　3.2 開(kāi)工日期： 年 月 日。

　　3.3 竣工日期： 年 月 日。

　　3.4 延期開(kāi)工：乙方不能按期開(kāi)工的，應提前2日以書(shū)面形式通知甲方，如甲方2日內未做出答復的，視為同意延期開(kāi)工，具體開(kāi)工日期將另行約定。如甲方不同意延期開(kāi)工的，則工期不順延;如因甲方原因需延期開(kāi)工的，應征得乙方同意，由此造成的損失由甲方承擔，并相應順延工期。

　　3.5 暫停施工(停工)：甲方要求乙方暫停施工的，應在24小時(shí)內向乙方提出處理意見(jiàn)，乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時(shí)提出處理意見(jiàn)的，乙方可繼續施工，由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的，甲方應在12小時(shí)內予以答復。甲方未能按時(shí)答復的'，乙方可自行復工。

　　3.6 工期順延

　　3.6.1 發(fā)生以下情況的，工期順延，乙方不承擔責任：

　　(1)甲方未能按合同約定提供開(kāi)工條件的。

　　(2)工程量增加、設計變更的。

　　(3)甲方未按時(shí)驗收隱蔽工程的。

　　(4)甲方未按時(shí)供應合同約定的材料和設備的。

　　(5) 7日內由于非乙方原因停水停電累計8小時(shí)以上不能施工的。

　　(6)甲方未按時(shí)支付工程款的。

　　(7)因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。

　　(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

　　3.6.2 出現以上情況時(shí)，乙方應及時(shí)以書(shū)面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的，由乙方承擔責任，工期不順延。

　　3.7 工期提前

　　3.7.1 提前竣工的條件應是采取可行的新技術(shù)措施，任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應簽訂提前竣工協(xié)議，且甲方應在3日內批準乙方修訂的進(jìn)度計劃及新技術(shù)措施，并為趕工提供必要的條件。

　　3.7.2 提前竣工協(xié)議應包含以下內容：

　　(1)提前的時(shí)間。

　　(2)乙方采取的技術(shù)措施。

　　(3)甲方為實(shí)行新技術(shù)措施提供的條件。

　　(4)實(shí)行新技術(shù)措施增加的費用。

　　4 設計

　　4.1 設計圖紙及技術(shù)文件的提供方式

　　□由甲方于開(kāi)工 日前向乙方提供滿(mǎn)足施工需要的設計圖紙及技術(shù)文件。

　　□由乙方于開(kāi)工 日前提供滿(mǎn)足施工需要的設計圖紙及技術(shù)文件送甲方審批，甲方應于 日內審批完畢并交還乙方。

　　□由甲方委托的專(zhuān)業(yè)設計公司于開(kāi)工 日前向乙方提供滿(mǎn)足施工需要的設計圖紙及技術(shù)文件。

　　4.2 設計變更

　　4.2.1 甲方要求變更設計時(shí)，應在該分部或分項工程施工3日前通知乙方。乙方應立即停止對涉及部分的施工及準備活動(dòng)。

　　4.2.2 由于設計變更造成乙方材料積壓，由甲方負責處理并承擔相應損失。

　　4.2.3 已完工程設計變更造成乙方返工的損失，由甲方承擔。

　　4.2.4 設計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續，乙方應變更施工進(jìn)度計劃，送甲方批準，同時(shí)調整工程價(jià)款。

　　4.2.5 涉及設計變更的，設計圖紙提供方應給出變更設計圖紙及材料樣品，以作計價(jià)及施工依據。

【裝修施工合同范本】相關(guān)文章：

裝修施工合同范本11-19

家庭居室裝修施工的合同范本04-25

建筑裝修施工合同范本新04-25

屋頂裝修施工合同范本（通用8篇）05-26

裝修翻新施工合同范本（精選8篇）05-18

工程裝修施工合同范本（通用7篇）05-16

裝修電工施工合同范本（通用8篇）05-16

商業(yè)裝潢裝修工程施工合同范本04-25

有關(guān)裝飾裝修工程施工合同范本04-25

裝修公司設計施工合同范本（精選8篇）05-27