設備買(mǎi)賣(mài)合同(經(jīng)典9篇)
現今社會(huì )公眾的法律意識不斷增強,合同對我們的幫助越來(lái)越大,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。你所見(jiàn)過(guò)的合同是什么樣的呢?以下是小編為大家收集的設備買(mǎi)賣(mài)合同,希望能夠幫助到大家。
設備買(mǎi)賣(mài)合同 篇1
購貨單位:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
供貨單位:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
第一條 其產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、質(zhì)量(技術(shù)指標)、單價(jià)、總價(jià)等[略]
第二條 產(chǎn)品包裝規格及費用_ 多媒體操作系統PROTEL __ 20__
第三條 驗收方法__安裝調試驗收____________
第四條 貨款及費用等付款及結算辦法:先交押金,等設備能正常驗收后再交最后的那部分
第五條 交貨規定
1.交貨方式:運到學(xué)校fob方式_
2.交貨地點(diǎn):_學(xué)校_
3.交貨日期:20__ 年12月10日
4.運輸費:油費及人工費每噸每公里由買(mǎi)家承擔
第六條 經(jīng)濟責任
1.乙方應負的經(jīng)濟責任
(1)產(chǎn)品花色、品種、規格、質(zhì)量不符合本合同規定時(shí),甲方同意利用者,按質(zhì)論價(jià)。不能利用的,乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時(shí)間,每逾期一日,乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬(wàn)分之_20__計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
(2)乙方未按本合同規定的產(chǎn)品數量交貨時(shí),少交的部分,甲方如果需要,應照數補交。甲方如不需要,可以退貨。由于退貨所造成的損失,由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的_10__%的罰金。
(3)產(chǎn)品包裝不符合本合同規定時(shí),乙方應負責返修或重新包裝,并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝,乙方應按不符合同規定包裝價(jià)值_3_%的罰金付給甲方。
(4)產(chǎn)品交貨時(shí)間不符合同規定時(shí),每延期一天,乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬(wàn)分之_5_的罰金。
(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關(guān)單證和資料,應當承擔相關(guān)的賠償責任。
2.甲方應負的經(jīng)濟責任
(1)甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規格、質(zhì)量或包裝的規格,應償付變更部分貨款(或包裝價(jià)值)總值20%的罰金。
(2)甲方如中途退貨,應事先與乙方協(xié)商,乙方同意退貨的,應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值_10_%的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍須按合同規定收貨。
(3)甲方未按規定時(shí)間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時(shí),除乙方得將交貨日期順延外,每順延一日,甲方應付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬(wàn)分之3__的.罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等,應視中途退貨處理。
(4)屬甲方自提的材料,如甲方未按規定日期提貨,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬(wàn)分之_5__的罰金。
(5)甲方如未按規定日期向乙方付款,每延期一天,應按延期付款總額萬(wàn)分之_7_計算付給乙方,作為延期罰金。
(6)乙方送貨或代運的產(chǎn)品,如甲方拒絕接貨,甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。
第七條 產(chǎn)品價(jià)格如須調整,必須經(jīng)雙方協(xié)商。如乙方因價(jià)格問(wèn)題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應按延期交貨部分總值的萬(wàn)分之_6_作為罰金付給甲方。
第八條 甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷(xiāo)合同,必須提出充分理由,經(jīng)雙方協(xié)商提出注銷(xiāo)合同一方須向對方償付注銷(xiāo)合同部分總額_8_%的補償金。
第九條 如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝或市場(chǎng)發(fā)生重大變化,乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規格、質(zhì)量、包裝時(shí),應提前_3_天與甲方協(xié)商。
第十條 本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同,對方有權拒絕生產(chǎn)或收貨,并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時(shí),應及時(shí)向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行合同的理由。在取得有關(guān)機構證明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免予承擔違約責任。
第十二條 本合同在執行中如發(fā)生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協(xié)商解決,解決不了時(shí),雙方可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。(兩者選一)
第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無(wú)誤,并按本合同規定將貨款結算以后作廢。
第十四條 本合同在執行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協(xié)商,另訂附則附于本
合同之內,所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十五條 本合同一式_2__份,由甲、乙雙方各執正本一份、副本1__份。
訂立合同人:
甲方:(蓋章)
乙方:(蓋章)
負責人:_____(蓋章)
負責人:___(蓋章)
地址:
地址:
電話(huà):
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行、帳號_____
開(kāi)戶(hù)銀行、帳號____
日期:
設備買(mǎi)賣(mài)合同 篇2
需方(甲方):____________
供方(乙方):____________
項目名稱(chēng):____________
工程地點(diǎn):____________
簽訂時(shí)間:____________
簽訂地點(diǎn):____________
需方(甲方):____________
供方(乙方):____________
根據《中華人民共和國民法典》及有關(guān)規定,為明確需方(甲方)和供方(乙方)的權利和義務(wù),經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商一致,簽訂本合同。
1、標的物名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額
2、生產(chǎn)廠(chǎng)家及商標:____________
3、供貨時(shí)間:以甲方通知進(jìn)場(chǎng)日為準。
4、質(zhì)量標準及驗收
乙方所供標的物的質(zhì)量應達到國家規定的有關(guān)標準(國家標準、行業(yè)標準或地方標準),具體質(zhì)量標準為:____________。
甲方應在收到標的物之日起日內對所收到的標的物的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)廠(chǎng)家及質(zhì)量進(jìn)行檢驗,如不合格,甲方有權退貨,并向乙方提出索賠,乙方還須承擔由此給甲方帶來(lái)的一切損失。
5、交貨時(shí)間、地點(diǎn)和方式
乙方應當按照甲方通知的時(shí)間,將所有標的物送至工地現場(chǎng)甲方指定地點(diǎn)落地交貨。
6、交付費用承擔
乙方負責承擔將標的物運到甲方指定地點(diǎn)所涉及的包裝費、運費、裝卸費及因履行交付義務(wù)而產(chǎn)生的一切費用。
7、合理誤差及計算方法
8、包裝要求
包裝應能保證標的物質(zhì)量完好。
9、結算方式及期限
10、違約責任
10.1乙方不能按甲方要求的.時(shí)間、地點(diǎn)交付標的物的,每遲延一日,按合同總額的%向甲方支付違約金。逾期超過(guò)日的,甲方有權解除合同,乙方應按合同總額的%向甲方支付違約金。因此造成的損失超過(guò)違約金的,超出部分由乙方賠償;
10.2乙方交付的標的物不符合合同約定的質(zhì)量標準的,甲方有權拒絕接收。乙方應按合同總額的%向甲方支付違約金。同時(shí)甲方有權解除合同或要求乙方在甲方指定的時(shí)間內按合同約定的標準繼續履行交付義務(wù)。因此造成的損失超出違約金的部分,乙方應當賠償。
10.3甲方不能按合同約定支付貨款,應向乙方支付違約金,違約金額為應付未付貨款的0.05%/天,但不超過(guò)合同總額的5%。
10.4當應支付的違約金累計超過(guò)合同總額的5%時(shí),相對方有權單方面終止本合同,合同自書(shū)面解除通知到達對方之日起終止;違約金不足以彌補對方的損失時(shí),違約方還應足額承擔賠償金。
11、合同生效
本合同自雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式份,雙方各執份,具有同等法律效力。
12、禁止權利轉讓
任何一方不得將其在本合同項下無(wú)論是全部的還是部分的權利轉讓給第三方。合同一方將其合同權利轉讓的,該權利轉讓無(wú)效,對本合同他方不產(chǎn)生法律約束力,并視為該方違約,該方應向本合同他方支付相當于本合同標的額10%的違約金。
13、解決糾紛的方式
甲、乙雙方因本合同發(fā)生爭議,應當友好協(xié)商;協(xié)商不成,雙方同意按照以下第______種方式執行:
第壹種:將本合同引起的或與本合同有關(guān)的一切爭議提交北京仲裁委員會(huì )并按該會(huì )仲裁規則仲裁;
第貳種:任何一方均有權向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。
本合同關(guān)于管轄的約定不因合同無(wú)效、撤銷(xiāo)及解除或本合同權利義務(wù)的轉讓而改變。
14、其他條款
14.1乙方保證所交付的標的物不侵犯任何他方的知識產(chǎn)權,乙方保證甲方在使用標的物時(shí)不受任何第三方提出侵犯知識產(chǎn)權的起訴。如果任何第三方提出侵權指控,乙方須與第三方交涉并承擔可能發(fā)生的一切法律責任和費用。
15、補充條款
(以下無(wú)正文)
(本頁(yè)無(wú)正文,為簽字蓋章頁(yè))
甲方(蓋章):____________乙方(蓋章):____________
法定代表人:____________法定代表人:____________
委托代理人:____________委托代理人:____________
單位地址:____________單位地址:____________
日期:
設備買(mǎi)賣(mài)合同 篇3
供貨單位:______________
(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):________
簽約地點(diǎn):______________
為增加甲乙雙方的責任感,確保實(shí)現各自經(jīng)濟目的,依據《中華人民共和國民法典》規定及招投標文件之內容,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方向乙方購買(mǎi)達成如下協(xié)議:
一、合同標的(名稱(chēng)、規格、型號、單價(jià)等)
二、合同金額合同總金額:
大寫(xiě):人民幣________________萬(wàn)元整
三、付款時(shí)間及方式
1、合同分三批付款:
在合同生效后天內,甲方向乙方支付合同總額________%貨款;設備安裝調試完畢,并初步驗收一周內,甲方向乙方支付合同總額________%貨款;設備正常運行天,經(jīng)雙方正式驗收合格后一周內,甲方向乙方付合同總額________%的貨款;質(zhì)保期滿(mǎn)后付清余款。(根據招標文件的有關(guān)規定加以變更及修改)
2、友情鏈接:______________
3、在每期合同款項支付前 _____天,乙方向甲方開(kāi)具同等金額的增值稅發(fā)票。
四、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式
1、交貨合同生效后 _____日內交貨
2、交貨地點(diǎn):______________
收貨人名稱(chēng):______________
(應為簽約單位名稱(chēng))地址:______________
3、交貨方式:______________
4、貨運方式:______________
5、乙方將合同設備運至________的工業(yè)城并經(jīng)安裝調試、投入使用并經(jīng)過(guò)甲方驗收合格后,方為設備交貨日期。(根據實(shí)際情況約定交貨日期及何為交貨:
如規定供方將設備安裝調試、投入使用視為交貨,則對設備通過(guò)甲方驗收合格的時(shí)間約定明確)甲方在合同約定的交貨地點(diǎn)提貨,運輸費及運輸保險費均由乙方承擔。合同設備的毀損、滅失風(fēng)險自乙方完成交貨后轉移之甲方。
6、乙方應在合同設備發(fā)運后一個(gè)工作日內將發(fā)運情況(發(fā)運時(shí)間、件數等)通知甲方,甲方應在合同設備到達合同列明的地點(diǎn)后及時(shí)將乙方所托運合同設備提取完畢。
7、甲方提取合同設備時(shí),應檢查合同設備外箱包裝情況。合同設備外箱包裝無(wú)損,方可提貨。如合同設備外箱包裝受損或發(fā)現合同設備包裝箱件數不符,應在_____個(gè)工作日內通知乙方,以便乙方辦理合同設備遇險索賠手續。
8、甲方對乙方交付的合同設備,均應妥善接收并保管。對誤發(fā)或多發(fā)的貨物,甲方應負責妥善保管,并及時(shí)通知乙方,由此發(fā)生的費用由乙方承擔。
9、如甲方要求變更交貨地點(diǎn),應在合同規定的`交貨日期十五天前通知乙方。由于變更發(fā)貨地址增加的運保費由甲方承擔。
五、驗收時(shí)間、地點(diǎn)、標準、方式
1、驗收乙方應于合同生效后 _____天內完成設備安裝調試,安裝調試完畢后,甲方應在 _____天內安排初步驗收。設備于合同生效后 _____天內通過(guò)雙方的合格驗收并由甲方出具驗收合格書(shū)。
2、驗收地點(diǎn):______________
3、驗收標準:______________
六、現場(chǎng)服務(wù)(建議根據實(shí)際情況加以約定)
1.供方現場(chǎng)人員應遵守需方廠(chǎng)規、制度,如有違規,乙方負責。
供方現場(chǎng)人員食宿自理。
3.需方如需邀請供方開(kāi)展非質(zhì)量問(wèn)題處理的技術(shù)服務(wù),供應應予協(xié)助。
七、人員培訓乙方負責對甲方操作、維修人員和有關(guān)的工藝技術(shù)人員進(jìn)行操作培訓、維修培訓、設備保養培訓,使之完全掌握全部使用技術(shù),以便使甲方人員正常地使用、維修保養設備。(根據設備的技術(shù)要求,視具體情況加以約定或在技術(shù)協(xié)議詳細約定;如無(wú)必要,可不約定)
八、保修方式
1、自設備經(jīng)過(guò)雙方驗收合格之日起按生產(chǎn)廠(chǎng)家規定的條款進(jìn)行保修服務(wù),保修服務(wù)期限為_(kāi)____年。保修期內,乙方必須在接到甲方保修通知后_____天內派人至甲方現場(chǎng)維修。
2、保修期內,如由于火災、水災、地震、磁電串入、等不可抗拒原因及甲方人為破壞因素造成的損壞,乙方負責維修,設備材料成本費用由甲方承擔。
3、保修期后,乙方必須在接到甲方維修通知后 _____天內派人至甲方現場(chǎng)維修。設備的維修、更換,甲方酌情收取成本費和服務(wù)費,收費標準另行約定。
九、違約責任
1、甲方無(wú)故中途退貨,應支付乙方合同總額的________%違約金。(如對方提出類(lèi)似條款時(shí)可作此約定,否則,建議刪除此款)
2、甲方逾期付款,每逾期一天,應支付乙方合同總額________%的違約金,違約金累計總額不超過(guò)合同總額的________%。 (如對方提出類(lèi)似條款時(shí)可作此約定,否則,建議刪除此款)
3、乙方逾期交貨,每逾期一天,應支付合同總額1%的違約金,違約金累計總額不超過(guò)合同總額的________%。逾期交貨超過(guò)_____天,視為交貨不能,乙方應雙倍返回甲方已付款項,甲方有權解除合同并要求乙方支付合同金額________%違約金。
甲方:______________ (簽章)________年________月________日
乙方:______________ (簽章)________年________月________日
設備買(mǎi)賣(mài)合同 篇4
原告:_________________
注冊地
法定代表人:_________________
電話(huà):_________________
被告:_________________
地址:_________________
電話(huà):_________________
訴訟請求:_________________
1、請法院依法解除20__年12月26日原、被告雙方簽訂的商品房買(mǎi)賣(mài)合同;
2、請求法院判決被告支付違約金610元;
3、本案訴訟費用由被告承擔。
實(shí)和理由:_________________
原告于20__年12月26日與被告簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同,約定由原告出售給被告位于__________市__________區__________路西、__________路北瑞豐苑的一套面積為96.6平方米的商品房,該房屋總價(jià)款為:_________________881049元,其中有首付款271049元,余款610000元被告應在20__年2月6日以商業(yè)貸款貸款的方式支付,合同還約定交房日期為20__年10月31日之前。合同簽訂后,被告僅支付首付款271049元。之后,被告以貸款沒(méi)有通過(guò)為由,在合同約定的`余款交付日期到后,卻遲遲未能向原告支付610000元的余款。直至今日,被告一直違反合同約定,未履行付款義務(wù)。雙方在合同第七條第二款中約定:_________________“逾期90日后,出賣(mài)人有權解除合同,買(mǎi)受人按累計應付款的0.1%向出賣(mài)人支付違約金!币虼,原告根據合同約定向法院起訴,要求法院判決解除原、被告之間的房屋買(mǎi)賣(mài)合同,并要求法院判決被告依合同約定支付違約金。原告特提起訴訟,請求法院判如所請。
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
設備買(mǎi)賣(mài)合同 篇5
磚廠(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):施工方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,甲方同意將紅磚賣(mài)給乙方,具體事宜協(xié)商內容如下:
一、乙方定購甲方紅磚磚價(jià)為0、32元(包括裝、卸、運費)。
二、乙方付款方式:拉到15萬(wàn)付款一次,在____月____日以前全部付清。
三、甲方紅磚質(zhì)量和標準要符合____市質(zhì)檢部門(mén)的'檢驗標準。
四、甲方必須保證乙方工地的正常用磚,不得因沒(méi)磚影響施工,因甲方?jīng)]磚影響乙方施工,甲方必須負乙方的誤工損失。
五、乙方必須保證甲方的正常卸磚條件,中心地條件,不能正常運磚造成乙方工地沒(méi)磚,甲方不負任何責任。
六、如遇不可抗力因素致使本協(xié)議不能正常履行,甲乙雙方另行協(xié)商。
七、以上協(xié)議雙方必須遵守,不得以任何理由違約,否則后果由違約方負責。本協(xié)議一式兩份,簽字生具有法律效力。甲方(蓋章):__________________乙方
設備買(mǎi)賣(mài)合同 篇6
甲方:________
乙方:____
鑒于甲方系環(huán)保部門(mén)批準允許進(jìn)口廢舊物資的企業(yè),乙方長(cháng)期從事廢舊金屬的拆解工作,有良好的業(yè)務(wù)渠道,甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,就甲方向乙方出售廢舊金屬以進(jìn)行拆解事宜,達成如下協(xié)議:
一、甲方同意優(yōu)先向乙方出售其進(jìn)口的廢舊金屬,銷(xiāo)售價(jià)格為甲方進(jìn)口價(jià)的____%,且最高不應超過(guò)市場(chǎng)均價(jià)。具體價(jià)格由雙方在每票貨物進(jìn)口前商定。
二、考慮到甲方資金不足,且甲方承諾優(yōu)先供貨給乙方,乙方同意如甲方需要,乙方可先行代甲方向外方支付進(jìn)口費用。甲方應出具書(shū)面委托手續,委托乙方代為付款,乙方應及時(shí)支付。如甲方未出具書(shū)面委托書(shū),乙方無(wú)須代為付款。乙方應及時(shí)支付余款。
三、甲方承諾如進(jìn)口貨物系委托乙方代為付款,甲方在貨物到岸后未依約出售給乙方的,甲方應按每噸元向乙方支付違約金。
四、如乙方在一段時(shí)間內不愿購買(mǎi)某批貨物或不愿為甲方代付,必須在甲方該批貨物進(jìn)口合同簽訂之前或作出付款委托書(shū)之前向甲方書(shū)面通知。乙方如未及時(shí)通知而拒絕購買(mǎi)的,甲方可要求實(shí)際履行或要求乙方按每噸元支付違約金。
五、如乙方欲進(jìn)口的貨物因故未成交的,乙方根據《付款委托書(shū)》交納的款項應全額退還甲方。
六、在必要時(shí),甲方可委托乙方代為辦理進(jìn)口過(guò)程中的部分事項。
七、甲乙雙方應及時(shí)對貨款進(jìn)行結算。
八、甲乙雙方應遵循國家對廢舊物品行業(yè)的'管理規定。
九、本協(xié)議有效期年,期滿(mǎn)可協(xié)議延長(cháng)。
十、因履行本協(xié)議產(chǎn)生的糾紛,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成的,采取以下第種方式解決:
1、向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。
2、提交臺州仲裁委員會(huì )按其仲裁規則進(jìn)行仲裁。
十一、本協(xié)議一式兩份,雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:____________乙方:____________
日期:____________日期:____________
設備買(mǎi)賣(mài)合同 篇7
甲方(采購人):______________
乙方(供應商):______________
甲方組織的項目所需設備(項目編號:______________)詢(xún)價(jià)采購活動(dòng),確認乙方為本次采購第標段成交供應商,F依據《中華人民共和國民法典》和其他有關(guān)法規,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,就有關(guān)事項達成如下合同,雙方同意嚴格執行本合同規定的所有條款。
一、定義
本合同中的下列術(shù)語(yǔ)應解釋為:
1、“合同”系指甲方與乙方簽署的、合同條款中載明的甲方與乙方所達成的協(xié)議,包括所有的附件、附錄和構成合同的所有文件。
2、“貨物”系指乙方根據合同規定須向甲方提供的一切有關(guān)項目所需設備本標段采購設備(均含啟動(dòng)柜)、備件、工具、手冊、技術(shù)資料及其他相關(guān)材料。
3、“服務(wù)”系指根據合同規定乙方須承擔與供貨有關(guān)的所有輔助服務(wù),比如運輸[含運費(交貨至買(mǎi)方指定之交貨地址,含港口、碼頭、拖運等征收之費用)包裝費、卸裝費(卸貨制卡車(chē)可到達一樓地面)、運輸保險、培訓費、清關(guān)費用、保修期內維修費、賣(mài)方人員差旅費、其它稅費]、輔助安裝、調試、驗收、提供技術(shù)援助、培訓和其他類(lèi)似的乙方應承擔的義務(wù)。
4、“工程”系指建設工程,包括“設備采購規范書(shū)”中本標段所列相關(guān)工程施工,包括改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。
5、簽訂合同文件的依據
(1)合同簽訂后雙方有關(guān)項目的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件;
(2)甲方的設備詢(xún)價(jià)采購文件》(項目編號:______________號)、設計圖文件以及相關(guān)的補充文件;
(3)乙方所有的'競標文件及澄清文件;
(4)成交(中標)通知書(shū);
(5)標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件
(6)合同附件:______________含乙方競標文件中的《競標函》、《競標報價(jià)表》、服務(wù)承諾、產(chǎn)品配置情況成果文件、技術(shù)說(shuō)明文件等。
二、合同金額
1、本合同本標段總金額(人民幣大寫(xiě))∶;
(人民幣小寫(xiě))。
2、上述金額是乙方對本次本標段成交設備采購提出的各項支付金額的總和。報價(jià)應包括供應商為完成本次本標段采購文件所確定的采購內容(均含啟動(dòng)柜),以及供應商為完成上述內容所必須的質(zhì)量保證與技術(shù)支持、加工制造、采購、運輸[含運費(交貨至買(mǎi)方指定之交貨地址,含港口、碼頭、拖運等征收之費用)包裝費、卸裝費(卸貨制卡車(chē)可到達一樓地面)、運輸保險、培訓費、清關(guān)費用、保修期內維修費、賣(mài)方人員差旅費、其它稅費]、供貨、輔助安裝、調試、驗收、交付、售后服務(wù)以及保險、材料、勞務(wù)、機械投入、利潤、稅金、管理費、代理費、政策性文件規定以及“_____________________(阜寧)動(dòng)力、給排水設備采購規范書(shū)”報價(jià)范圍規定的各項所需的全部費用、不可預見(jiàn)費及其它一切相關(guān)費用。
3、安裝交付使用前的一切費用由供貨方承擔。
三、稅費
1、中國政府根據現行稅法規定對乙方征收的、與本合同有關(guān)的一切稅費,均由乙方負擔。
2、在中國境外發(fā)生的與本合同執行過(guò)程的一切稅費由乙方負擔。
四、交付使用時(shí)間
必須在_______年_______月_______日至_______年_______月_______日期間供貨至安裝現場(chǎng)(不要求提前供貨),且必須派專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在供貨、安裝、調試、驗收、運行保修等方面進(jìn)行全過(guò)程跟蹤服務(wù)。
如_______年_______月_______日前交貨的供貨期發(fā)生延誤,甲方可拒收所供設備,且一切損失均由乙方承擔。如不能在設備安裝調試期間派專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員在安裝現場(chǎng)協(xié)助安裝、調試等,每發(fā)生一次(一日歷天)罰款______________元,直接在供貨款中扣除。
五、交貨地點(diǎn)
設備安裝地點(diǎn):甲方指定的地點(diǎn)。
六、技術(shù)標準
質(zhì)量要求符合國家現行質(zhì)量驗收規范合格標準。乙方所提供設備的系統規格和技術(shù)標準必須符合中華人民共和國有關(guān)部門(mén)頒布的標準及規范。乙方施工所用材料必須符合招標文件及投標文件中所確認的品牌或廠(chǎng)家所生產(chǎn)的產(chǎn)品。如有不符合的,由乙方承擔全部責任。
七、專(zhuān)利權
乙方應保證甲方在使用設備、服務(wù)或其任何一部分時(shí)不受第三方提出侵犯其專(zhuān)利權、商標權、版權和工業(yè)設計權的指控。一旦出現任何第三方提出侵權指控,乙方必須與第三方交涉,并承擔可能發(fā)生的全部責任。
八、質(zhì)量保證
1、乙方應保證提供的設備是最近生產(chǎn)的、未使用過(guò)的原裝合格正品,并保證能得到該產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)家的認可。乙方應保證設備經(jīng)過(guò)正確安裝、正常使用和保養條件下,在其使用壽命周期內應具有滿(mǎn)意的性能。
2、設備最終驗收后,在質(zhì)量保證期內,乙方應對由于因設計、工藝或材料的缺陷以及其他由于生產(chǎn)廠(chǎng)家或乙方的原因而發(fā)生的任何不足或故障負責,費用由乙方承擔;
3、根據當地法定檢驗機構的檢驗結果或者在質(zhì)量保證期內,如果設備的內在質(zhì)量或規格型號與采購單不符,或證明設備是有缺陷的,包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方有權向乙方發(fā)出索賠通知;
4、乙方在收到甲方的報修通知后,應在合同所附服務(wù)承諾約定的時(shí)間內維修、更換有缺陷的設備或部件;
5、如果乙方在收到甲方通知后,在合同所附服務(wù)承諾約定的時(shí)間內沒(méi)有彌補缺陷,甲方可采取必要的補救措施,但風(fēng)險和費用由乙方承擔;
6、設備質(zhì)量和器件性能應符合規定,乙方提供給甲方的技術(shù)文件正確、清晰、完整,對牽涉到有關(guān)技術(shù)方面的問(wèn)題乙方應給予全力支持;
7、每一采購設備具體質(zhì)量保證期詳見(jiàn)“動(dòng)力設備采購規范書(shū)”;凡采購規范書(shū)中沒(méi)有明示的,質(zhì)量保證期統一為三年。質(zhì)量保證期自甲乙雙方驗收之日起計算。
甲方(公章):______________乙方(公章):______________
法定代表人(簽字):______________法定代表人(簽字):______________
委托代理人(簽字):______________委托代理人(簽字):______________
聯(lián)系電話(huà):______________聯(lián)系電話(huà):______________
傳真傳真:______________
經(jīng)營(yíng)地址:______________經(jīng)營(yíng)地址:______________
開(kāi)戶(hù)銀行:______________開(kāi)戶(hù)銀行:______________
帳號:______________帳號:______________
合同簽訂地點(diǎn):______________合同簽訂時(shí)間:______________
設備買(mǎi)賣(mài)合同 篇8
立契約人___(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
___(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
茲就機器買(mǎi)賣(mài)事宜,甲方賣(mài)出、乙方買(mǎi)進(jìn)。
第一條 甲乙雙方約定有關(guān)后記機器的買(mǎi)賣(mài)事宜甲方賣(mài)出,乙方買(mǎi)進(jìn)。
第二條 買(mǎi)賣(mài)總金額為_(kāi)_元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。
(1) 本日(訂約日)先交付定金__元整。
(2) 甲方必須在____年_月_日前將后記的機器安裝于乙方總公司所在地的 工廠(chǎng)。乙方未支付的余款,在交貨時(shí)一次付清。
第三條 甲方于第二條第(2)項乙方支付余款同時(shí),應將后記機器的所有權移轉予乙方。
第四條 在甲方尚未將機器交付予乙方之前,若有故障、毀損或遺失時(shí),應由甲方負責。亦即乙方免除支付價(jià)金義務(wù)。
第五條 甲方保證后記機器所具有的性能與說(shuō)明書(shū)相符,并須在第三條交付前先行試機,以證明其性能。
第六條 有關(guān)后記機器的品質(zhì)、性能,由甲方對乙方保證,并以三年為限。在此期間,若非乙方的.過(guò)失而發(fā)生自然故障,甲方負有賠償損失及修理的義務(wù)。
第七條 若發(fā)生第六條的情形,雖經(jīng)甲方修復,而機器仍然無(wú)法操作,或其性能降低長(cháng)達一個(gè)月,乙方可依據下列方式選擇其一,向甲方提出要求。
(1)換取同種類(lèi)機器。其條件為乙方須就已使用該機器的時(shí)間長(cháng)短支付貨款,每一年乙方應支付甲方相當于第二條總金額五分之一款項。
(2)退還機器。但甲方得扣除乙方使用機器所應付如前(1)之款項,其余定金退還予乙方。有關(guān)使用機器的時(shí)間,其計算方法則無(wú)論乙方是否使用,規定從第三條甲方交付機器日始至乙方提出退還機器要求之日止,為使用時(shí)間。
第八條 乙方若未能在第二條日期前支付余額以交換機器,則甲方無(wú)需催告,本契約視同作廢,甲方得將該機器搬回。
有關(guān)前述甲方的機器搬運費、安裝費、以及搬回時(shí)所需的一切費用,應由乙方負擔。甲方除上述權利外,尚可將定金沒(méi)收,作為損害賠償。
第九條甲方若未能在第二條所列日期前交付機器,乙方得向甲方催告,于十日內交付機器。在此期限內,甲方若仍然無(wú)法交付,則本契約視同作廢。乙方得請求甲方退還第二條之定金、以及與定金同額的損失賠償。
本契約一式三份,當事人及見(jiàn)證人各執一份為憑。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話(huà):_______________________ 電話(huà):___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
設備買(mǎi)賣(mài)合同 篇9
出賣(mài)人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)受人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
茲為買(mǎi)賣(mài)______________機械先行試用,待試用期滿(mǎn)后滿(mǎn)足試用方工作需求時(shí)購買(mǎi),經(jīng)雙方同意訂立協(xié)議如下:
第一部分:設備名稱(chēng)、規格、型號、數量、金額
設備名稱(chēng)
規格
型號
數量/臺
單價(jià)
總金額
合計
第二部分:合同細則
第一條、乙方向甲方購買(mǎi)上述機械______________約定先行試驗后如滿(mǎn)足乙方工作需求時(shí),買(mǎi)賣(mài)合同即刻成立。
第二條、試用期間以______個(gè)自然日為限(自接到機械的次日起算)。
第三條、前項試用如不合意時(shí),乙方應即將機械退回以做買(mǎi)賣(mài)不成立,退回所需運費由乙方負擔。甲方收到乙方退回機器的________個(gè)工作日內,如發(fā)現該試用機器出現人為損壞的情況,乙方需賠償甲方維修費用,具體賠償費用由甲方工程師做評估報價(jià)。
第四條、在試用期間,乙方對買(mǎi)賣(mài)機械有自由使用之權,而因此有所損害的,乙方應負賠償之責。但其損害系因制造欠妥,或因運輸中損壞的不在此限。
第五條、試用期滿(mǎn),乙方______個(gè)工作日內不表態(tài)機器是否滿(mǎn)足其工作需求,并未將機械及時(shí)退還甲方時(shí),視為試用合格且買(mǎi)賣(mài)合同即刻生效。
第六條、試用后乙方認為不合格,或試用尚未完畢須要繼續試用時(shí),可以向甲方請求更換或延長(cháng)期限但甲方不同意時(shí)可拒絕。
第七條、買(mǎi)賣(mài)價(jià)款議定為人民幣______元,于本合同成立同時(shí)由甲方先免費交予乙方試用,試用期滿(mǎn)后如乙方認為合格的,應于試用期終止日起算5個(gè)工作日內需將貨款全部一次性付清不得拖延短欠等情況。
第八條、合同爭議解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人友好協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門(mén)調解;協(xié)商或調解不成的`,可依法向甲方所在地的人民法院提起訴訟,訴訟期間產(chǎn)生的所有費用將由敗訴一方承擔。
第九條、其他約定事項:
__________________
本合一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑,簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章)
授權代表簽字:
_________年____月____日
乙方:(蓋章)
授權代表簽字:
_________年____月____日
【設備買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章:
設備買(mǎi)賣(mài)合同06-12
設備買(mǎi)賣(mài)合同05-16
設備標準買(mǎi)賣(mài)合同02-08
設備買(mǎi)賣(mài)合同【精】02-05
設備買(mǎi)賣(mài)合同【薦】02-05
【熱】設備買(mǎi)賣(mài)合同02-11
【熱門(mén)】設備買(mǎi)賣(mài)合同02-11
設備買(mǎi)賣(mài)合同【熱】02-17
【薦】設備買(mǎi)賣(mài)合同02-17