公司買(mǎi)賣(mài)合同(集合15篇)
隨著(zhù)人們法律意識的加強，合同的地位越來(lái)越不容忽視，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。合同有不同的類(lèi)型，當然也有不同的目的，下面是小編收集整理的公司買(mǎi)賣(mài)合同，希望能夠幫助到大家。
公司買(mǎi)賣(mài)合同1
【裁判摘要】
一、根據合同法第一百一十條規定，有違約行為的一方當事人請求解除合同，沒(méi)有違約行為的另一方當事人要求繼續履行合同，當違約方繼續履約所需的財力、物力超過(guò)合同雙方基于合同履行所能獲得的利益，合同已不具備繼續履行的條件時(shí)，為衡平雙方當事人利益，可以允許違約方解除合同，但必須由違約方向對方承擔賠償責任，以保證對方當事人的現實(shí)既得利益不因合同解除而減少。
二、在以分割商鋪為標的物的買(mǎi)賣(mài)合同中，買(mǎi)方對商鋪享有的權利，不同于獨立商鋪。為保證物業(yè)整體功能的發(fā)揮，買(mǎi)方行使的權利必須受到其他商鋪業(yè)主整體意志的限制。
原告：江蘇省南京新宇房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。
法定代表人：周秋隆，該公司總經(jīng)理。
被告：馮玉梅。
原告江蘇省南京新宇房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)新宇公司)因與被告馮玉梅發(fā)生商鋪買(mǎi)賣(mài)合同糾紛，向江蘇省南京市玄武區人民法院提起訴訟。
原告訴稱(chēng)：被告與原告簽訂商鋪買(mǎi)賣(mài)合同一份，購買(mǎi)原告開(kāi)發(fā)建設的時(shí)代廣場(chǎng)第二層一間商鋪。被告付清了購房款，原告也已將該商鋪交付被告使用。1999年6月 18日，在時(shí)代廣場(chǎng)租房的江蘇嘉和百貨有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)嘉和公司)因經(jīng)營(yíng)不善，遭到哄搶后倒閉，各小業(yè)主經(jīng)營(yíng)的商鋪也隨之關(guān)門(mén)停業(yè)。當年12月，購物中心又在時(shí)代廣場(chǎng)開(kāi)業(yè)。由于經(jīng)營(yíng)成本過(guò)高，各小業(yè)主不服從物業(yè)管理，不交納物業(yè)管理費，購物中心也于20xx年1月停業(yè)。時(shí)代廣場(chǎng)的兩度停業(yè)，引起大部分業(yè)主不滿(mǎn)，紛紛要求退掉購買(mǎi)的商鋪，還與原嘉和公司的債權人一起到處集體上訪(fǎng)。為維護社會(huì )穩定，政府出面協(xié)調，要求原告回收已售出的商鋪。其間，原告的股權經(jīng)歷二次調整。新的股東認為，前兩次停業(yè)，是經(jīng)營(yíng)者選擇的經(jīng)營(yíng)方向與方式不對造成的，因此決定將原經(jīng)營(yíng)衣帽箱包等項目，改變?yōu)榻?jīng)營(yíng)高檔消閑娛樂(lè )等綜合性項目；將原來(lái)的市場(chǎng)鋪位式經(jīng)營(yíng)，改變?yōu)榻y一經(jīng)營(yíng)。為此，原告開(kāi)始回收已售出的商鋪，對時(shí)代廣場(chǎng)重新布局。目前時(shí)代廣場(chǎng)中150余家商鋪，回收得只剩下被告和另一戶(hù)邵姓業(yè)主，時(shí)代廣場(chǎng)開(kāi)始按重新布局施工，原小業(yè)主經(jīng)營(yíng)的精品商鋪區不復存在，今后也不可能恢復。由于這兩家業(yè)主不退商鋪，時(shí)代廣場(chǎng)不能全面竣工。上述情形構成情勢變更。請求判令解除被告與原告簽訂的商鋪買(mǎi)賣(mài)合同，被告將所購商鋪返還給原告，以便原告能夠完成對時(shí)代廣場(chǎng)的重新調整。原告除向被告退還購房款外，愿意給予合理的經(jīng)濟補償。
原告提交以下證據：
1．商鋪買(mǎi)賣(mài)合同，用以證明雙方當事人之間存在著(zhù)商鋪買(mǎi)賣(mài)關(guān)系；
2．物業(yè)交接記錄，用以證明原告已將商鋪交付給被告；
3．新街口公安派出所告示，用以證明時(shí)代廣場(chǎng)前兩次開(kāi)業(yè)后秩序混亂，無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)；
4．新宇公司會(huì )議紀要，用以證明原告始終在努力處理各位業(yè)主反映的問(wèn)題；
5．情況說(shuō)明及統計，用以證明大部分業(yè)主因不滿(mǎn)時(shí)代廣場(chǎng)的混亂經(jīng)營(yíng)狀況，提出退商鋪的要求；
6．玄武區會(huì )議紀要，用以證明時(shí)代廣場(chǎng)存在的問(wèn)題已經(jīng)引起當地政府重視，政府部門(mén)參與協(xié)調；
7．關(guān)于商鋪商業(yè)氛圍的改善意見(jiàn)和建議，用以證明時(shí)代廣場(chǎng)內商鋪經(jīng)營(yíng)狀況不佳的原因，以及進(jìn)行重新調整的必要性；
8．南京市外經(jīng)委通知，用以證明原告的股東已作過(guò)調整；
9．原告致被告的函件，用以證明原告向被告提出過(guò)解除合同的請求及理由；
10．時(shí)代廣場(chǎng)現狀照片，用以證明時(shí)代廣場(chǎng)已全面停業(yè)，原分割各商鋪的幕墻均已拆除，正在對全面布局重新調整；
11．物品清單及公證書(shū)，用以證明原告將被告商鋪內的物品進(jìn)行清點(diǎn)后，拆除了該商鋪的玻璃幕墻。
被告辯稱(chēng)：被告與原告簽訂的.商鋪買(mǎi)賣(mài)合同合法有效，應當對雙方當事人具有法律約束力。合同簽訂后，被告按約交清全部購商鋪款，原告也向被告交付了商鋪。原告的股東變更，不應影響被告行使自己的合法權益；時(shí)代廣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)不善，也不能成為原告不履行合同的理由。原告請求解除商鋪買(mǎi)賣(mài)合同，沒(méi)有法律依據，該訴訟請求應當駁回。
被告未提交證據。
南京市玄武區人民法院經(jīng)審理查明：
新街口地區是南京市最繁華、最集中的商業(yè)區域。位于新街口東北角中山路18號以南的時(shí)代廣場(chǎng)，是原告新宇公司開(kāi)發(fā)建設的商業(yè)用房。該建筑物為地下一層、地上六層，總面積6萬(wàn)余平方米。地上第一、二、三層約6000平方米的部分區域，被分割成商鋪對外銷(xiāo)售給150余家業(yè)主，其他建筑面積歸新宇公司自有。1998年10月 19日，新宇公司與被告馮玉梅簽訂了一份商鋪買(mǎi)賣(mài)合同，約定：新宇公司向馮玉梅出。售時(shí)代廣場(chǎng)第二層編號為2B050的商鋪，建筑面積22．50平方米，每平方米售價(jià) 16 363．73元，總價(jià)款368 184元，10月22日前交付，交付后三個(gè)月內雙方共同辦理商鋪權屬過(guò)戶(hù)手續。1998年10月26日，上述合同在南京市房地產(chǎn)市場(chǎng)管理處登記。合同簽訂后，馮玉梅按約支付了全部?jì)r(jià)款。1998年11月3日，新宇公司將2B050號商鋪交付馮玉梅使用，但一直未辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續。1998年，原告新宇公司將時(shí)代廣場(chǎng)內的自有建筑面積租賃給嘉和公司經(jīng)營(yíng)。 1999年6月，嘉和公司因經(jīng)營(yíng)不善停業(yè)。同年12月，購物中心又在時(shí)代廣場(chǎng)原址開(kāi)業(yè)。20xx年1月，購物中心也停業(yè)。這兩次停業(yè)，使購買(mǎi)商鋪的小業(yè)主無(wú)法在時(shí)代廣場(chǎng)內正常經(jīng)營(yíng)，部分小業(yè)主以及嘉和公司的債權人集體上訪(fǎng)，要求退房及償還債務(wù)。在此期間，新宇公司也兩次變更出資股東。新宇公司的新股東為盤(pán)活資產(chǎn)、重新開(kāi)業(yè)，擬對時(shí)代廣場(chǎng)的全部經(jīng)營(yíng)面積進(jìn)行調整，重新規劃布局，為此陸續與大部分小業(yè)主解除了商鋪買(mǎi)賣(mài)合同，并開(kāi)始在時(shí)代廣場(chǎng)內施工。20xx年3月17日，新宇公司致函被告馮玉梅，通知其解除雙方簽訂的商鋪買(mǎi)賣(mài)合同。3月27日，新宇公司拆除了馮玉梅所購商鋪的玻璃幕墻及部分管線(xiàn)設施。6月30日，新宇公司再次向馮玉梅致函，馮玉梅不同意解除合同。由于馮玉梅與另一戶(hù)購買(mǎi)商鋪的邵姓業(yè)主堅持不退商鋪，新宇公司不能繼續施工，6萬(wàn)平方米建筑閑置，同時(shí)馮、邵兩家業(yè)主也不能在他們約70平方米的商鋪內經(jīng)營(yíng)。新宇公司為此提起訴訟。
根據原告新宇公司的申請，法院委托南京大陸房地產(chǎn)估價(jià)師事務(wù)所有限責任公司對被告馮玉梅所購商鋪的現行市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行評估。評估報告確認，該商鋪在20xx年3月3日的價(jià)值為531 700元。
審理中，法院主持了調解。原告新宇公司認為，為使時(shí)代廣場(chǎng)真正發(fā)揮效益，經(jīng)營(yíng)方向和方式必須改變，不可能保留商鋪式經(jīng)營(yíng)。如果被告馮玉梅與案外人邵家再在時(shí)代廣場(chǎng)內經(jīng)營(yíng)商鋪，將影響時(shí)代廣場(chǎng)內新格局下的整體經(jīng)營(yíng)。為此，新宇公司不僅愿意給馮玉梅退還全
額購商鋪款，還愿意以承擔逾期辦理產(chǎn)權登記過(guò)戶(hù)手續違約金的名義，給馮玉梅補款48萬(wàn)元，用于補償馮玉梅的經(jīng)濟損失。馮玉梅認為，時(shí)代廣場(chǎng)走到今天這一步，責任全在新宇公司，與己無(wú)關(guān)；新宇公司愿意給付的款項，不夠彌補自己的損失；新宇公司如果真愿意解除商鋪買(mǎi)賣(mài)合同，應當按每平方米30萬(wàn)元的價(jià)格給予賠償。新宇公司認為，全南京市任何一處房產(chǎn)均無(wú)30萬(wàn)元一平方米的價(jià)格，馮玉梅提出難以令新宇公司接受的賠償價(jià)格，表明其根本不想解決糾紛；這個(gè)糾紛不解決，時(shí)代廣場(chǎng)固然不能竣工，馮玉梅也別想經(jīng)營(yíng)。由于雙方當事人各執己見(jiàn)，調解未果。
本案應解決的爭議焦點(diǎn)是：商鋪買(mǎi)賣(mài)合同應當繼續履行還是應當解除如果解除，應當在什么條件下解除
南京市玄武區人民法院認為：
《中華人民共和國合同法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)合同法)第八條規定：“依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務(wù)，不得擅自變更或者解除合同�！薄耙婪ǔ闪⒌暮贤�，受法律保護�！痹嫘掠罟九c被告馮玉梅簽訂的商鋪買(mǎi)賣(mài)合同，是雙方當事人的真實(shí)意思表示，該合同合法有效，依法對雙方當事人都有約束力。合同簽訂后，馮玉梅履行了給付價(jià)款的義務(wù)，新宇公司也將商鋪交付給馮玉梅使用。后由于他人經(jīng)營(yíng)不善，致使時(shí)代廣場(chǎng)兩次停業(yè)，該廣場(chǎng)內的整體經(jīng)營(yíng)秩序一直不能建立，雙方當事人通過(guò)簽訂合同想達到的營(yíng)利目的無(wú)法實(shí)現，這是在簽訂合同時(shí)雙方當事人沒(méi)有預料也不希望出現的結局。合同法第五條規定：“當事人應當遵循公平原則確定各方的權利和義務(wù)�！钡诹鶙l規定：“當事人行使權利、履行義務(wù)應當遵循誠實(shí)信用原則�！痹嫘掠罟驹诨厥樟舜蟛糠謽I(yè)主的商鋪后，擬對時(shí)代廣場(chǎng)重新進(jìn)行規劃布局，爭取再次開(kāi)業(yè)。被告馮玉梅堅持新宇公司必須按每平方米30萬(wàn)元的高價(jià)回收其商鋪，否則就要求繼續履行商鋪買(mǎi)賣(mài)合同。雖經(jīng)調解，由于雙方當事人互不信任，不能達成調解協(xié)議，以至新宇公司的6萬(wàn)平方米建筑和馮玉梅的22．50平方米商鋪均處于閑置狀態(tài)�？紤]到馮玉梅所購商鋪，只是新宇公司在時(shí)代廣場(chǎng)里分割出售的150余間商鋪中的一間。在以分割商鋪為標的物的買(mǎi)賣(mài)合同中，買(mǎi)方對商鋪享有的權利，不能等同于獨立商鋪。為有利于物業(yè)整體功能的發(fā)揮，買(mǎi)方行使權利必須符合其他商鋪業(yè)主的整體意志�，F在時(shí)代廣場(chǎng)的大部分業(yè)主已經(jīng)退回商鋪，支持新宇公司對時(shí)代廣場(chǎng)重新規劃布局的工作，今后的時(shí)代廣場(chǎng)內不再具有商鋪經(jīng)營(yíng)的氛圍條件。馮玉梅以其在時(shí)代廣場(chǎng)中只占很小比例的商鋪，要求新宇公司繼續履行本案合同，不僅違背大多數商鋪業(yè)主的意愿，影響時(shí)代廣場(chǎng)物業(yè)整體功能的發(fā)揮，且由于時(shí)代廣場(chǎng)內失去了精品商鋪的經(jīng)營(yíng)條件，再難以通過(guò)經(jīng)營(yíng)商鋪營(yíng)利，繼續履行實(shí)非其本意�？紤]到時(shí)代廣場(chǎng)位于鬧市區，現在僅因雙方當事人之間的互不信任而被閑置，這種狀況不僅使雙方當事人的利益受損，且造成社會(huì )財富的極大浪費，不利于社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展。從衡平雙方當事人目前利益受損狀況和今后長(cháng)遠利益出發(fā)，依照公平和誠實(shí)信用原則，盡管雙方當事人之間存在的商鋪買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系合法有效，盡管馮玉梅在履行合同過(guò)程中沒(méi)有任何違約行為，本案的商鋪買(mǎi)賣(mài)合同也應當解除。
鑒于被告馮玉梅在履行商鋪買(mǎi)賣(mài)合同中沒(méi)有任何過(guò)錯，在商鋪買(mǎi)賣(mài)合同解除后，其因商鋪買(mǎi)賣(mài)合同而獲得的利益必須得到合理充分的補償，補償標準是
保證馮玉梅能在與時(shí)代廣場(chǎng)同類(lèi)的地區購得面積相同的類(lèi)似商鋪。原告新宇公司同意在商鋪買(mǎi)賣(mài)合同解除后，除返還馮玉梅原付的購房?jì)r(jià)款、賠償該商鋪的增值款外，還給馮玉梅補款48萬(wàn)元，這一數額足以使馮玉梅的現實(shí)既得利益不因合同解除而減少，應予確認。
據此，南京市玄武區人民法院于20xx年4月30日判決：
一、原告新宇公司與被告馮玉梅簽訂的商鋪買(mǎi)賣(mài)合同予以解除；
二、被告馮玉梅給原告新宇公司返還時(shí)代廣場(chǎng)內編號2B050的商鋪，于本判決生效之日起10日內交付；
三、原告新宇公司返還被告馮玉梅的商鋪價(jià)款368 184元，賠償馮玉梅商鋪的增值額163
516元，合計531 700元，于本判決生效之日起10日內付清；
四、原告新宇公司賠償被告馮玉梅逾期辦理房屋權屬登記過(guò)戶(hù)手續的違約金及其他經(jīng)濟損失48萬(wàn)元，于本判決生效之日起10日內付清。
本案案件受理費7867元、評估費 2650元，由原告新宇公司負擔。
一審宣判后，馮玉梅不服，向南京市中級人民法院提起上訴。理由是：一、一審已經(jīng)認定雙方之間的商鋪買(mǎi)賣(mài)合同合法有效，但卻在既不是當事人協(xié)商一致解除、也不存在法定解除條件的情況下，僅憑被上訴人提出的履行合同會(huì )對其重新規劃布局造成影響為由，就判決解除合法有效的合同，于法無(wú)據。二、情勢變更原則是指合同依法成立后，因不可歸責于雙方當事人的原因發(fā)生了不可預見(jiàn)的情況變更，致使合同的基礎喪失或動(dòng)搖，或繼續維持合同原有效力則顯失公平，從而允許變更或解除合同。本案不存在這種情況。首先，時(shí)代廣場(chǎng)整體長(cháng)期歇業(yè)、巨額資金閑置，是被上訴人經(jīng)營(yíng)、管理不善，經(jīng)營(yíng)策略錯誤等自身過(guò)錯造成的。其次，在開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售和出租商鋪時(shí)，對因經(jīng)營(yíng)管理不善而導致資產(chǎn)閑置的風(fēng)險，被上訴人應當預見(jiàn)，不屬于情勢變更原則所指的情勢。如果將這種商業(yè)風(fēng)險歸類(lèi)于變更的情勢，那么購房后房?jì)r(jià)下跌，上訴人也就可以以房?jì)r(jià)下跌、情勢變更為由要求被上訴人退房，那么契約的穩定性及合同的誠實(shí)信用則無(wú)從談起。再次，即使繼續履行合同會(huì )給被上訴人帶來(lái)不利，這也是經(jīng)濟交往中的正常損失，是被上訴人在訂約時(shí)應當預見(jiàn)的、且應當由其自己承擔的商業(yè)風(fēng)險。繼續履行合同，不會(huì )出現顯失公平的后果。因此，本案不適用情勢變更原則。三、因被上訴人經(jīng)營(yíng)不善造成的后果，與上訴人之間沒(méi)有任何關(guān)系。即使為了維護被上訴人的利益，使其避免損失，也應當由被上訴人與上訴人自愿協(xié)商，通過(guò)公平買(mǎi)賣(mài)的辦法來(lái)解決，不能借助國家強制力來(lái)實(shí)現。一審為維護被上訴人的商業(yè)利益、公司利益，通過(guò)司法程序強制解除合同，是錯誤的。四、商鋪是上訴人的私有財產(chǎn)，不經(jīng)上訴人許可，被上訴人無(wú)權對上訴人的私有財產(chǎn)進(jìn)行估價(jià)。一審根據被上訴人的申請，委托估價(jià)師事務(wù)所對上訴人的商鋪進(jìn)行估價(jià)，估價(jià)的結果令上訴人無(wú)法接受。被上訴人的48萬(wàn)元，不能補償上訴人因此蒙受的損失。況且上訴人并未對一審法院提出退還房款、賠償增值款、追究違約責任等請求，一審法院在沒(méi)有當事人請求的情況下作出的判決，違背了法律規定。綜上，一審判決適用法律不當，請求撤銷(xiāo)一審判決，改判被上訴人實(shí)際履行合同，為上訴人辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續，并負擔本案全部訴訟費用。
被上訴人新宇公司答辯稱(chēng)：一審依照合同法第五條、第六條作出解除雙方合同的判決是正確的。本案訟爭房屋已被拆除，事實(shí)上無(wú)法繼續履行合同。一審并未適用情勢變更原則，也未維護被上訴人的商業(yè)風(fēng)險和公司利益。在本案中，被上訴人同意向上訴人支付的違約金和賠償金，足以保證上訴人的利益不受侵害。二審應當維持原判。
南京市中級人民法院經(jīng)審理，確認一審查明的事實(shí)屬實(shí)。另查明，被上訴人新宇公司已取得本市中山路18號的土地使用權證及房屋所有權證，現正在對時(shí)代廣場(chǎng)進(jìn)行整體布局調整的施工。
二審審理中，南京市中級人民法院主持雙方當事人進(jìn)行調解。被上訴人新宇公司表示，可以在本市同類(lèi)地區為上訴人馮玉梅購買(mǎi)同等面積的門(mén)面房；馮玉梅要求，新宇公司應當在原地點(diǎn)給其安置同等面積的門(mén)面房，并給予經(jīng)濟補償，或者在本市同類(lèi)地區給其補償80平方米的門(mén)面房。因雙方各執己見(jiàn)，致調解不成。后新宇公司表示，愿意在一審基礎上再給馮玉梅補償各種經(jīng)濟損失20萬(wàn)元。
二審應解決的爭議焦點(diǎn)是：1．一審判決解除合同是否正確2．在權利人沒(méi)有提出請求的情況下，一審在解除合同的判決中一并判決義務(wù)人給權利人賠償，是否符合程序南京市中級人民法院認為：
上訴人馮玉梅與被上訴人新宇公司簽訂的商鋪買(mǎi)賣(mài)合同合法有效。新宇公司在合同約定的期限內未辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續，已構成違約，又在合同未依法解除的情況下，將2B050商
鋪的玻璃幕墻及部分管線(xiàn)設施拆除，亦屬不當。合同法第一百零七條規定：“當事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任�！睆倪@條規定看，當違約情況發(fā)生時(shí)，繼續履行是令違約方承擔責任的首選方式。法律之所以這樣規定，是由于繼續履行比采取補救措施、賠償損失或者支付違約金，更有利于實(shí)現合同目的。但是，當繼續履行也不能實(shí)現合同目的時(shí)，就不應再將其作為判令違約方承擔責任的方式。合同法第一百一十條規定：“當事人一方不履行非金錢(qián)債務(wù)或者履行非金錢(qián)債務(wù)不符合約定的，對方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：(一)法律上或者事實(shí)上不能履行；(二)債務(wù)的標的不適于強制履行或者履行費用過(guò)高；(三)債權人在合理期限內未要求履行�！贝藯l規定了不適用繼續履行的幾種情形，其中第(二)項規定的“履行費用過(guò)高”，可以根據履約成本是否超過(guò)各方所獲利益來(lái)進(jìn)行判斷。當違約方繼續履約所需的財力、物力超過(guò)合同雙方基于合同履行所能獲得的利益時(shí)，應該允許違約方解除合同，用賠償損失來(lái)代替繼續履行。在本案中，如果讓新宇公司繼續履行合同，則新宇公司必須以其6萬(wàn)余平方米的建筑面積來(lái)為馮玉梅的22．50平方米商鋪提供服務(wù)，支付的履行費用過(guò)高；而在6萬(wàn)余平方米已失去經(jīng)商環(huán)境和氛圍的建筑中經(jīng)營(yíng) 22．50平方米的商鋪，事實(shí)上也達不到馮玉梅要求繼續履行合同的目的。一審衡平雙方當事人利益，判決解除商鋪買(mǎi)賣(mài)合同，符合法律規定，是正確的。馮玉梅關(guān)于繼續履行合同的上訴理由，不能成立。
考慮到上訴人馮玉梅在商鋪買(mǎi)賣(mài)合同的履行過(guò)程中沒(méi)有任何違約行為，一審在判決解除商鋪買(mǎi)賣(mài)合同后，一并判決被上訴人新宇公司向馮玉梅返還商鋪價(jià)款、賠償商鋪增值款，并向馮玉梅給付違約金及賠償其他經(jīng)濟損失。這雖然不是應馮玉梅請求作出的判決，但此舉有利于公平合理地解決糾紛，也使當事人避免了訟累，并無(wú)不當。在二審中，新宇公司表示其愿給馮玉梅增加20萬(wàn)元賠償款，應當允許。
據此，南京市中級人民法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規定，于20xx年9月6日判決：
一、維持南京市玄武區人民法院的一審民事判決第一、二、三項；
二、變更南京市玄武區人民法院的一審民事判決第四項為：被上訴人新宇公司賠償上訴人馮玉梅逾期辦理房屋權屬登記過(guò)戶(hù)手續的違約金及其他經(jīng)濟損失68萬(wàn)元，于本判決生效之日起10日內付清。
二審案件訴訟費7867元，由被上訴人新宇公司負擔。
本判決為終審判決。
公司買(mǎi)賣(mài)合同2
轉讓方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：_______________身份證號碼：_______________
購買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：_______________身份證號碼：______________
經(jīng)甲、乙雙方共同商定達成如下協(xié)議：
一、甲方現出售
型號裝載機壹臺給乙方(無(wú)發(fā)票，無(wú)證件)。經(jīng)乙方負責人現場(chǎng)看機，試機后，甲乙雙方達成協(xié)商價(jià)為人民幣
_______________元(大寫(xiě)：_______________)。乙方本著(zhù)相互信任的原則以現金方式一次性支付給甲方。
二、如該裝載機是偷盜或來(lái)路不明，甲方將負全部法律責任。
三、協(xié)議簽訂前裝載機的產(chǎn)權、債權、債務(wù)問(wèn)題與乙方無(wú)關(guān)。如果引起糾紛所有損失由甲方負責。
四、此協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字按手印后立即生效。
甲方：_______________乙方：_______________
電話(huà)：_______________電話(huà)：_______________
公司買(mǎi)賣(mài)合同3
訂立合同雙方：_____
甲方：_____
乙方：____食品公司
根據《中華人民共和國民法典》及《生豬、鮮蛋、菜牛、菜羊、家禽購銷(xiāo)合同實(shí)施辦法》的規定，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條產(chǎn)品的名稱(chēng)、品種和數量
1.產(chǎn)品的名稱(chēng)和品種：________
2.產(chǎn)品的數量：_________
第二條產(chǎn)品的等級、質(zhì)量和檢疫辦法
1.產(chǎn)品的等級和數量：_______。
2.產(chǎn)品的檢疫辦法：__________。
第三條產(chǎn)品的價(jià)格，貨款結算與獎售辦法
1.產(chǎn)品的價(jià)格按下列第項執行：
派購任務(wù)或派購基數內的產(chǎn)品，執行國家規定的收購牌價(jià)。在合同執行期內遇有價(jià)格調整時(shí)，按新價(jià)格執行。
不屬派購任務(wù)或派購基數的產(chǎn)品，收購價(jià)格由當事人協(xié)商議定。
2.貨款結算辦法按下列第項執行：
對村民、專(zhuān)業(yè)戶(hù)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)一般采取現金結算，錢(qián)貨兩清。
對按有關(guān)規定必須采取銀行結算的，按銀行的統一規定辦法結算。
第四條交貨期限、地點(diǎn)和方式
第五條甲方的違約責任
1.甲方未按合同收購或在合同期中退貨的，應按未收或退貨部分貨款總值的__%，向乙方償付違約金。
2.甲方如需提前收購，商得乙方同意變更合同的.，甲方應給乙方提前收購貨物總值的__%的補償。甲方因特殊原因必須逾期收購的，除比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，按逾期收購部分貨款總值計算向乙方償付違約金外，還應承擔供方在此期間所支付的保管費和飼養費，并承擔因此而造成的其它實(shí)際損失。
3.對通過(guò)銀行結算而未按期付款的，應按中國人民銀行有關(guān)延期付款的規定，向乙方償付延期付款的違約金。
4.乙方按合同規定交貨，甲方無(wú)正當理由拒收的，除按拒收部分貨物總值的__%向乙方償付違約金外，還應承擔乙方因此而造成的實(shí)際損失和費用。
第六條乙方的違約責任
1.乙方逾期交貨或交貨少于合同規定的，如需方仍然需要的，乙方應如數補交，并應向甲方償付逾期貨或少交部分貨物總值的__%的違約金如甲方不需要的，乙方應按逾期或分交部分貨款部分的__%的違約金。
2.乙方交貨時(shí)間比合同規定提前，經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明理由正當的，甲方可考慮同意接收，并按合同規定付款乙方無(wú)正當理由提前交貨的，甲方有權拒收。
3.乙方交售的產(chǎn)品規格、衛生質(zhì)量標準與合同規定不符時(shí)，甲方可以拒收。乙方如經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明確有正當理由，甲方仍然需要乙方交貨的，乙方可以遲延交貨，不按違約處理。
甲乙雙方都違反合同的，應當各自承擔相應的責任。當事人一方因第三人的原因造成違約的，應當向對方承擔違約責任。違約金視為違約的損失賠償，對于違約金過(guò)高或過(guò)低的部分，當事人可以請求適當調整。
第七條不可抗力
合同執行期內，如發(fā)生自然災害或其它不可抗力的原因，致使當事人一方不能履行、不能完全履行或不能適當履行合同的，應向對方當事人及時(shí)通報，經(jīng)有關(guān)機構證實(shí)后，不負違約責任，并允許變更或解除合同。
第八條其它
________。
當事人一方要求變更或解除合同，應提前通知對方，并采用書(shū)面形式由當事人雙方達成協(xié)議。接到要求變更或解除合同通知的一方，應在7天之內作出答復，逾期不答復的，視為默認。變更或解除合同不得損害雙方利益和影響國家收購計劃的執行。
違約金、賠償金應在有關(guān)部門(mén)確定責任后10天內償付，否則按逾期付款處理。任何一方不得自行用扣付貨款來(lái)抵充。
本合同如有未盡事宜，須經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方：________
代理人：_______
乙方：________
代理人：_______
____年__月__日
公司買(mǎi)賣(mài)合同4
購方：
銷(xiāo)方：
本著(zhù)公平、誠實(shí)、互惠互利的原則，按照《中華人民共和國招標投標法》，甲方確認乙方為甲方車(chē)輛所需輪胎定點(diǎn)采購供應商，現經(jīng)雙方商定，一致達成如下協(xié)議：
第一條產(chǎn)品名稱(chēng)、品牌、規格、價(jià)格和質(zhì)量
一、本合同購銷(xiāo)產(chǎn)品為適合甲方需求的車(chē)輛輪胎。品牌為xxxx輪胎，具體供貨規格型號、價(jià)格詳見(jiàn)輪胎價(jià)格表。
二、輪胎價(jià)格表經(jīng)甲乙雙方法定代表人或其委托代理人簽字并加蓋公章后與本合同具同等法律效力，其中輪胎價(jià)格包含增值稅費、運費等。
三、乙方確保銷(xiāo)售給甲方的輪胎均符合國家3強制安全認證及相關(guān)質(zhì)量檢驗標準。
第二條信用承諾
一、乙方按照服務(wù)承諾，做好相應的售后服務(wù)工作。
二、乙方有義務(wù)免費對甲方車(chē)輛輪胎的正確使用方式進(jìn)行指導、培訓，提高甲方車(chē)輛輪胎使用的安全性和經(jīng)濟效益。
第三條交付方式及驗收
一、甲方所需輪胎采購，應由乙方填制輪胎銷(xiāo)貨清單，經(jīng)甲方授權人驗收人簽字確認后結算。
二、乙方銷(xiāo)售輪胎的交付方式為：
1、由乙方按雙方商定的交貨時(shí)間負責免費送達甲方指定交貨地點(diǎn)。
2、甲方車(chē)輛直接到乙方營(yíng)業(yè)工作場(chǎng)所，由乙方作業(yè)人員現場(chǎng)對所需更換輪胎免費安裝更換。
四、甲方應由指定人員負責對乙方交付的輪胎進(jìn)行驗收。驗收中發(fā)現不符合項目的，乙方應及時(shí)進(jìn)行整改解決，對甲方造成損失的，乙方應給予相應賠償。
第四條費用結算支付
甲方在收到發(fā)票后30天內以支票或電匯的.方式一次性支付發(fā)票全額貨款。
第五條違約責任
一、甲方無(wú)正當理由逾期付款的，應按逾期付款額及銀行同期貸款利率計算支付違約金。
二、甲方因錯填到貨地點(diǎn)或接貨人，致使乙方損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。
三、乙方不能按甲方需求按時(shí)交貨，造成甲方客運車(chē)輛不能正常營(yíng)運的，乙方賠償對甲方造成的損失。
四、乙方因錯發(fā)、錯裝輪胎對甲方造成損失的，乙方應承擔甲方相應的損失。
五、因乙方輪胎質(zhì)量問(wèn)題，對甲方造成損失的，乙方應雙倍賠償甲方的損失。
第六條其他
一、甲乙雙方應當共同維護雙方企業(yè)形象，嚴守商業(yè)機密，不泄露有關(guān)商業(yè)經(jīng)營(yíng)信息，一方出現違反協(xié)議的行為或由此而產(chǎn)生損害另一方利益，任何一方有權終止該協(xié)議繼續履行。
二、甲乙雙方的任何一方由于不可抗拒的原因不能履行合同時(shí)，應及時(shí)向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
三、如發(fā)生合同糾紛、應本著(zhù)實(shí)事求是的原則友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，則由甲方所在地人民法院仲裁。
四、本合同生效期為xxx年xxx月xxx日至xxx年xxx月xxx日，有效期兩年，甲乙雙方均不得隨意變更或解除本合同。
五、本合同未盡事宜、須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
六、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份。
甲方：
代表：
地址：
開(kāi)戶(hù)銀行：
賬號：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話(huà)：
乙方：
代表：
地址：
開(kāi)戶(hù)銀行：
賬號：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話(huà)：
簽訂日期： 年 月 日
公司買(mǎi)賣(mài)合同5
甲乙：
乙方：
根據《中華人民共和國民法典》、《_______省合同監督條例》有關(guān)規定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條乙方向甲方訂購蔬菜的品種、等級、產(chǎn)地、商標、生產(chǎn)日期及數量如下：
品種
等級
產(chǎn)地
商標
生產(chǎn)日期
價(jià)格
數量
總計金額
人民幣
第二條訂購蔬菜質(zhì)量標準按以下第項：
有機食品標準;
綠色食品標準;
無(wú)公害食品標準;
約定標準：.
第三條蔬菜由方提供包裝物并負責包裝，包裝標準為.
第四條交貨期限為_(kāi)___年____月___日至____年____月____日。
第五條交貨方式、地點(diǎn)及費用按下列第項執行：
送貨。甲方將所訂蔬菜送達，交貨日期以乙方書(shū)面簽收件日期為準，運輸及相關(guān)費用由承擔。
提貨。甲方書(shū)面通知乙方到提貨，交貨日期以書(shū)面通知日期為準，運輸及相關(guān)費用由承擔。
代辦托運。甲方通過(guò)火車(chē)將所訂蔬菜托運到，交貨日期以運輸委托手續日期為準，托運及相關(guān)費用由承擔。
第六條貨物驗收按下列約定執行：
驗收地點(diǎn)：送貨以貨物到達地為驗收地點(diǎn)，提貨以提貨地為驗收地點(diǎn)，代辦托運以為驗收地點(diǎn)。
驗收時(shí)間：乙方在收到貨物之日起日內驗收完畢。乙方對蔬菜的質(zhì)量、等級、數量、包裝有異議的.，應在驗收之日起日內書(shū)面向甲方提出。
驗收標準.
自然損耗：蔬菜自然損耗應在訂購蔬菜總數量的_____%以?xún)?/p>
第七條乙方于_____年____月____日前向甲方支付預付款____元。合同履行時(shí)，預付款沖抵甲方應收貨款。
第八條貨款結算按下列第項辦理。
現金結算：乙方驗收合格后錢(qián)貨當場(chǎng)結清。
銀行結算：乙方在驗收合格后日內，把貨款匯入甲方開(kāi)戶(hù)銀行，帳號.
第九條當事人一方要求變更或解除合同的，應通知對方，由雙方協(xié)商達成書(shū)面協(xié)議，按協(xié)議執行。未達成協(xié)議之前，仍按本合同執行。
甲方：_________乙方：_________
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
公司買(mǎi)賣(mài)合同6
合同編號：________________________工程名稱(chēng)：________________________
買(mǎi)方：____________________賣(mài)方：_____________________
依據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》等相關(guān)法律法規的規定，甲乙雙方在自愿、平等、公平、誠實(shí)信用的基礎上，就預拌混凝土買(mǎi)賣(mài)事宜協(xié)商訂立本合同。
第一條工程概況
1.建設單位：______________________
2.施工單位：______________________
3.工程名稱(chēng)：______________________
4.工程地點(diǎn)：______________________
5.運距：__________________________
第二條混凝土的計劃數量、結算單價(jià)、供貨時(shí)間、澆筑泵送方式、澆筑工程部位、技術(shù)質(zhì)量要求等內容，詳見(jiàn)合同附件。
第三條供貨數量及質(zhì)量的驗收確認
1.甲乙雙方共同依據國家、本市的相關(guān)技術(shù)標準及合同約定對乙方供貨到施工現場(chǎng)的混凝土數量、質(zhì)量及澆筑時(shí)間等內容進(jìn)行驗收，并簽字確認。
2.乙方供貨到施工現場(chǎng)的混凝土如與發(fā)貨單載明的數量有差異時(shí)，甲方應即時(shí)通知乙方核實(shí)雙方以書(shū)面形式提出真實(shí)數量確認結果作為價(jià)款結算依據。
3.乙方供貨到施工現場(chǎng)的混凝土經(jīng)甲方表觀(guān)檢驗如有質(zhì)量異�，F象的，甲方應即時(shí)通知乙方進(jìn)行核實(shí)，經(jīng)核實(shí)后甲方有權作退貨處理，由此給甲方造成的損失由乙方承擔。
4.甲方對澆筑到工程部位的混凝土發(fā)現有質(zhì)量異�，F象的，應在24小時(shí)內書(shū)面通知乙方進(jìn)行核實(shí)如有爭議，雙方應會(huì )同工程監理、建設行政主管部門(mén)共同確認責任，并提出書(shū)面責任處理意見(jiàn)。屬于甲方澆筑不及時(shí)或振搗、養護不當原因，責任由甲方承擔屬于產(chǎn)品質(zhì)量責任的，由此給甲方造成的損失由乙方承擔。
5.乙方供貨到施工現場(chǎng)的混凝土，甲方應及時(shí)組織安排澆筑到工程施工部位。因甲方責任致使運到施工現場(chǎng)的混凝土停留時(shí)間過(guò)長(cháng)造成坍落度損失或產(chǎn)品失效報廢的，甲方應承擔由此給乙方造成的損失。
第四條價(jià)款結算及支付
1.甲乙雙方應在乙方對每一工程澆筑部位履行完畢供貨義務(wù)之日起45日內辦理完畢價(jià)款結算確認手續。
2.甲乙雙方約定，對用于工程結構部分的.混凝土采用下列第_______種方式辦理價(jià)款結算確認手續。依據合同約定的單價(jià)和甲方現場(chǎng)驗收簽認的混凝土發(fā)貨單載明的數量為準辦理價(jià)款結算。依據合同約定的單價(jià)和工程澆筑部位施工圖預算量辦理價(jià)款結算，計算施工圖預算量執行20xx《北京市建設工程預算定額》。在供貨前甲方應向乙方及時(shí)提供一套完整的澆筑部位施工圖紙及相應工程變更洽商。甲方未按合同約定提供圖紙，致使雙方就乙方所供混凝土的數量發(fā)生爭議時(shí)，或甲方逾期不與乙方辦理結算確認手續的，雙方應按第種方式結算。
3.對混凝土砂漿、基礎樁、墊層、防水保護層、施工現場(chǎng)路面、臨設部分等用于非工程結構部位的混凝土均以合同約定的單價(jià)和甲方現場(chǎng)驗收簽認的混凝土發(fā)貨單載明的數量為準結算。
4.價(jià)款支付期限：本合同項下的工程因非乙方原因中途停工，導致甲方停止使用乙方的混凝土時(shí)，甲方應自停工之日起3個(gè)月內付清未結價(jià)款。
5.甲方未按本合同約定期限給付價(jià)款，乙方可在提前5日書(shū)面通知甲方后暫停供應混凝土。
第五條雙方義務(wù)
1.甲方義務(wù)根據工程進(jìn)度需要，應提前24小時(shí)以書(shū)面傳真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的標號、數量及工程澆筑部位、混凝土澆筑方式，并對技術(shù)質(zhì)量要求進(jìn)行交底，以保證乙方有足夠的供貨準備時(shí)間。應保證現場(chǎng)場(chǎng)地平整、堅實(shí)、暢通，有足夠的調車(chē)場(chǎng)地及泵車(chē)的安全作業(yè)環(huán)境，并應安排專(zhuān)人負責調度指揮，保證乙方車(chē)輛及人員進(jìn)出現場(chǎng)的安全，以及車(chē)輛駛出現場(chǎng)達到環(huán)保要求。應負責提供現場(chǎng)作業(yè)用水及照明環(huán)境，作業(yè)現場(chǎng)由于混凝土運輸攪拌、泵送及澆筑等原因所引起的擾民或民擾問(wèn)題，由甲方負責協(xié)調解決。應指派專(zhuān)人負責對運送到施工現場(chǎng)的混凝土發(fā)貨單載明的內容進(jìn)行驗收簽認。應遵守國家、北京市和設計部門(mén)的有關(guān)技術(shù)規范要求，不得自行添加水、外加劑等材料，由此出現的質(zhì)量問(wèn)題由甲方負責。應承擔對施工澆筑過(guò)程中混凝土的跑模、漲�；蚨嘁斐傻膿p失。
2.乙方義務(wù)供貨前應到施工現場(chǎng)實(shí)地勘察并進(jìn)行技術(shù)交底。乙方車(chē)輛及人員進(jìn)入現場(chǎng)后，應當服從甲方負責人員的統一調度指揮，積極配合甲方，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。應嚴格按照甲方申請的混凝土澆筑計劃，保質(zhì)、保量、及時(shí)供應混凝土。接到甲方就混凝土數量及表觀(guān)質(zhì)量提出的書(shū)面異議后，應按本合同第三條第三款解決。澆筑混凝土前后，應按要求向甲方提供與混凝土相關(guān)的技術(shù)質(zhì)量資料。
第六條違約責任
1.甲方未按本合同約定給付價(jià)款的，自應付價(jià)款之日起按銀行同期貸款利率向乙方支付所欠價(jià)款的利息。
2.甲方未按合同約定履行其他義務(wù)的，應按_______向乙方支付違約金給乙方造成損失的，還應承擔賠償責任。
3.乙方未按合同約定履行義務(wù)的，應按北京市預拌混凝土買(mǎi)賣(mài)合同向甲方支付違約金給甲方造成損失的，還應承擔賠償責任。
4.__________________________
第七條爭議解決方式本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商解決或向__________________申請調解解決協(xié)商或調解解決不成的，應按照下列第_______種方式解決：向_______人民法院提起訴訟向________仲裁委員會(huì )申請仲裁。
第八條其他約定事項
1.在合同履行過(guò)程中，因需變更合同或行使抗辯權中止合同的，應提前5日書(shū)面通知對方2._______________________
第九條未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致可另行補充約定。補充約定與附件均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
第十條本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本合同及附件一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。
買(mǎi)方：___________________賣(mài)方：_________
住所：_________________________住所：_________________
法定代表人：__________________法定代表人：___________
電話(huà)：_________________________電話(huà)：_________________
委托代理人：__________________委托代理人：___________
電話(huà)：_________________________電話(huà)：_________________
現場(chǎng)聯(lián)系人：__________________現場(chǎng)聯(lián)系人：___________
電話(huà)：_________________________電話(huà)：_________________
傳真：_________________________傳真：_________________
簽訂時(shí)間：____________________簽訂地點(diǎn)：_____________
公司買(mǎi)賣(mài)合同7
出賣(mài)人：__________________________
營(yíng)業(yè)執照注冊號：__________________
買(mǎi)受人：__________________________
地址：____________________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國農藥管理條例》及有關(guān)規定，為明確雙方的權利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本合同。
一、標的、數量、價(jià)款等：
商品名稱(chēng)：
農藥類(lèi)別：
農藥類(lèi)別農藥登記證號：
牌號、商標：
計量單位：
數量：
總金額：
二、質(zhì)量標準：□國家標準□行業(yè)標準□企業(yè)標準
三、出賣(mài)人對質(zhì)量負責的條件：因農藥質(zhì)量對買(mǎi)受人造成損失的，出賣(mài)人按照國家有關(guān)規定予以賠償。
四、買(mǎi)賣(mài)雙方現場(chǎng)對農藥交付、驗收。
五、買(mǎi)賣(mài)雙方對農藥抽樣封存的約定：_________。
六、結算方式：□貨款已付。貨款_________月_________日前支付。出賣(mài)人應向買(mǎi)受人開(kāi)具銷(xiāo)售憑證。
七、農藥不符合質(zhì)量標準或不符合包裝要求的'，買(mǎi)受人有權要求換貨、退貨。
八、買(mǎi)受人應按所買(mǎi)農藥標簽注明的用途、使用技術(shù)和方法在有效期內使用農藥。
九、雙方在上述條款履行中，如有一方違約，違約方按本合同總價(jià)_________%向對方支付違約金。
十、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生糾紛，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，因農藥質(zhì)量出現問(wèn)題，由當地農業(yè)行政主管部門(mén)或工商行政管理機關(guān)處理;其他爭議可向當地工商行政管理機關(guān)合同調解組織申請調解;也可直接向當地人民法院起訴。
本合同一式二份，合同雙方各執一份，本合同經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效，有效期為一年之后。
出賣(mài)人：______
_________年________月_______日
買(mǎi)受人：______
_________年________月_______日
公司買(mǎi)賣(mài)合同8
買(mǎi)受人：
出賣(mài)人：
茲因買(mǎi)受人向出賣(mài)人購買(mǎi)附表一的標的物，依動(dòng)產(chǎn)擔保法規定，雙方約定條款如下：
一、買(mǎi)賣(mài)標的物：
二、買(mǎi)賣(mài)標的物業(yè)已交買(mǎi)受人占有使用，但買(mǎi)受人未付清全部?jì)r(jià)款之前，出賣(mài)人保有標的物及其附件的所有權。買(mǎi)受人使用標的物，應遵守下列條件：
標的物應置放于。買(mǎi)受人妥善保管維護使用。未經(jīng)出賣(mài)人書(shū)面同意，不得將標的物移離上述地點(diǎn)。
出賣(mài)人得隨時(shí)派員至標的物所在地點(diǎn)，檢查標的物的狀況。
買(mǎi)受人不得毀損標的物或涂滅標的物上名稱(chēng)、商標、廠(chǎng)牌與編號。
標的物因火災、盜竊以及天災地變等不可抗力而發(fā)生的損失，概歸買(mǎi)受人負擔。
買(mǎi)受人不得將標的物出借、讓與、出質(zhì)、出賣(mài)、提供擔�；驗槠渌魏翁幏�。
三、買(mǎi)賣(mài)人取得所有權的方法：
四、買(mǎi)受人取得所有權的條件：買(mǎi)受人付清全部?jì)r(jià)款時(shí)，買(mǎi)受人始行取得標的物所有權。
五、第三條所定付款，如買(mǎi)受人有任何一期未付情況，經(jīng)出賣(mài)人以?huà)焯柡l(fā)信期限____日催告，買(mǎi)受人仍未清償時(shí)，買(mǎi)受人并愿徑受強制執行。出賣(mài)人得申請法院強制執行收回買(mǎi)賣(mài)標的物。其已付價(jià)款，全部視為買(mǎi)受人使用標的物的折舊損害賠償，不得請求退還。如標的物有毀損，買(mǎi)受人應按出賣(mài)人通知的數額賠償。
六、買(mǎi)受人如將標的'物保險，其受益人應列為出賣(mài)人。
七、就本契約所生糾紛之一切訴訟以法院為第一審管轄法院，強制執行收回標的物，則由標的物所在地的地方法院管轄。
八、其他條件：
雙方應即日向管轄登記機關(guān)，辦理動(dòng)產(chǎn)擔保附條件買(mǎi)賣(mài)契約的39登記。如買(mǎi)受人不協(xié)同出賣(mài)人辦理登記，任憑出賣(mài)人隨時(shí)收回標的物，并賠償出賣(mài)人的一切損失，買(mǎi)受人無(wú)異議。
本件動(dòng)產(chǎn)擔保附條件買(mǎi)賣(mài)契約登記有效期間為_(kāi)_______年，自登記日起算。
出賣(mài)人收回標的物____日內，買(mǎi)受人得以現金繳付余額全部及償還出賣(mài)人收回的一切費用于出賣(mài)人后，領(lǐng)回原標的物。其領(lǐng)回位置，由買(mǎi)受人自理。
其他未定事項，概依有關(guān)法律的規定辦理。
九、買(mǎi)受人的連帶保證人，就買(mǎi)受人因本契約而生的一切債務(wù)，負連帶責任，并愿拋棄民法保證各條內有關(guān)保證人和權利。連帶保證人所負責任，以保證至履行本契約所生全部債務(wù)時(shí)為止。保證人非經(jīng)出賣(mài)人的書(shū)面同意，不得借故中途退保。
十、出賣(mài)人依第五條收回的買(mǎi)賣(mài)標的物，經(jīng)拍賣(mài)所得的價(jià)金與買(mǎi)受人已付的價(jià)金合計總數不足清償全部貨款時(shí)，買(mǎi)受人及連帶保證人仍應負全部清償責任。
買(mǎi)受人：住址：身份證號：
連帶保證人：住址：身份證號：
出賣(mài)人：________年____月____日
公司買(mǎi)賣(mài)合同9
合同編號
賣(mài)方
買(mǎi)方
根據《中華人民共和國民法典》、《飼料和飼料添加劑管理條例》及其他有關(guān)法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎上，就飼料買(mǎi)賣(mài)的有關(guān)事宜達成如下協(xié)議。
第一條飼料基本情況
產(chǎn)品許可情況
單價(jià)
金額
合計人民幣金額：
第二條質(zhì)量要求
1.飼料產(chǎn)品不得使假、摻雜，符合飼料標簽的質(zhì)量指標和《飼料衛生標準》等安全衛生要求，絕不含有違禁添加物質(zhì)。
2.其他質(zhì)量要求。
第三條交付方式
1.付款方式及期限
選擇下列第項執行：
合同簽訂后，乙方支付甲方定金元;甲方交貨后，乙方于 年 月 日支付貨款，定金抵作貨款或返還。乙方付款后，甲方應開(kāi)具銷(xiāo)售憑證。
簽約后在簽約地點(diǎn)以現金支付，甲方給乙方開(kāi)具銷(xiāo)售憑證。
其他付款方式及期限。
2.交貨方式及期限
選擇下列第項執行：
合同簽訂后，在簽約地點(diǎn)當場(chǎng)交貨。
甲方于 年 月 日送貨給，運輸方式。運費由方承擔。送貨地點(diǎn)。
乙方于 年 月 日到指定地點(diǎn)提貨。
其他交貨方式及期限。
第四條驗收
1.甲方交貨時(shí)必須提供產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證、規范的產(chǎn)品標簽。
2.乙方應核對產(chǎn)品標簽、質(zhì)量合格證和清點(diǎn)數量。
第五條保險。
第六條違約責任
1.甲方交付的飼料不符合質(zhì)量要求的，乙方有權拒收，給乙方造成損失的，甲方應承擔賠償責任。違反《飼料和飼料添加劑管理條例》第三十條或產(chǎn)品中含有違禁添加物質(zhì)的，乙方有權解除合同，給乙方造成損失的，甲方應承擔賠償責任。
2.一方遲延交貨或遲延支付貨款的，應當每日按照遲延部分貨物價(jià)款%的'標準向對方支付違約金;遲延超過(guò)日的，對方有權解除合同并要求遲延方賠償損失。
3.其他違約責任。
第七條其他約定事項
第八條爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決或申請調解解決;協(xié)商或調解解決不成的，選擇下列第種方式解決：
1.提交上海仲裁委員會(huì )申請仲裁。
2.依法向人民法院提起訴訟。
第九條本合同自雙方簽字之日起生效。未盡事宜，由雙方共同協(xié)商簽訂補充協(xié)議。本合同一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。
賣(mài)方
買(mǎi)方
營(yíng)業(yè)執照注冊號
營(yíng)業(yè)執照注冊號
法定代表人
法定代表人
委托代理人
委托代理人
地址
地址
開(kāi)戶(hù)銀行
開(kāi)戶(hù)銀行
賬號賬號
聯(lián)系電話(huà)
聯(lián)系電話(huà)
簽訂地點(diǎn)
簽訂時(shí)間 年 月 日
簽訂時(shí)間 年 月 日
公司買(mǎi)賣(mài)合同10
合同編號：
甲方：
委托代理人：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)行：
賬號：
乙方：
委托代理人：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)行：
賬號：
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律、法規之規定，買(mǎi)賣(mài)雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商，確認根據下列條款訂立合同，以資共同遵照執行。
一、機械設備清單及價(jià)格
產(chǎn)品
名稱(chēng)
規格
型號
數量
價(jià)格
序號
設備
金額
合計人民幣：
二、質(zhì)量與技術(shù)標準和產(chǎn)品包裝
1、質(zhì)量與技術(shù)標準：
產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)標準為產(chǎn)品制造商制定的質(zhì)
量技術(shù)標準;
設備保修期為設備驗收合格后保修個(gè)月，在質(zhì)保期內進(jìn)行保修;
如甲方從乙方以外的其他渠道購進(jìn)的備件及耗件由此引起的
設備系統故障不屬于保修范圍。
2、產(chǎn)品包裝：
有原廠(chǎng)包裝的，按原廠(chǎng)包裝標準;
沒(méi)有原廠(chǎng)包裝的，按賣(mài)方包裝標準進(jìn)行包裝。
三、收貨事項
1、本合同設備的到貨日期為：合同生效起個(gè)工作日
內。
2、本合同實(shí)際支付金額為人民幣。
3、甲方給乙方的付款方式：支票;電匯;銀行匯票
4、本合同經(jīng)雙方簽訂后正式生效，付款方式：。
5、甲方未付齊貨款全款之前，貨物所有權歸乙方所
6、定金：。
四、包裝、運輸、交貨、驗收及異議的提出。
1、貨物包裝為制造商原包裝。
2、貨物的運輸和運輸過(guò)程中的保險由方負責辦
理，費用由方承擔。
3、乙方負責在將貨物交付給甲方。甲乙雙方應對設備共同驗收，隨設備箱內所提供裝箱單作為驗收的標準件，乙方供應貨物在數量、質(zhì)量和包裝上符合生產(chǎn)廠(chǎng)家的規定，則視為乙方交貨完成。交貨后的風(fēng)險責任由甲方承擔。
4、甲方發(fā)現收到的貨物與規定的不符，應在貨物到達之后個(gè)工作日內向乙方提出書(shū)面異議，乙方在收到異議后應在合理期間內根據產(chǎn)品的具體情況協(xié)助甲方解決，直至驗收合格。甲方怠慢行使該該項權利，視為產(chǎn)品驗收合格。
五、免責條款
1、雙方約定由于水災、火災、地震、臺風(fēng)、戰爭、海關(guān)檢查、進(jìn)口手續及廠(chǎng)商供貨延遲，等不可抗拒的'原因，導致合同不能全部或
部分履行的，免除相應的違約責任
2、受到上述免責事項影響的一方，應在天內通知另一
方。
3、如果受上述免責事項的影響，使本合同只要義務(wù)之履行延遲的時(shí)間超過(guò)天，則任何一方均有權接觸合同而不承擔任何后
果，也可有雙方協(xié)議采取其他補救措施。
六、違約責任
1、甲方逾期付款的，應每日向乙方支付合同標的金額千分之一的違約金。
2、乙方逾期交貨的，應每日向甲方支付合同標的金額千分之一的違約金。
七、爭議解決的方式
本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方同意交由合同簽訂地法院管轄，由敗訴方承擔律師費，交通費等相關(guān)合理費用。
八、其他
1、甲、乙雙方應保守通過(guò)簽訂和履行本合同而獲取的對方之商業(yè)及技術(shù)秘密，包括本合同文本，相關(guān)技術(shù)文件、相關(guān)數據，以及
其他有關(guān)信息
2、就本合同訂立及履行過(guò)程中的問(wèn)題或與本合同有關(guān)的問(wèn)題，一方作出有法律效力的意思表示，應以書(shū)面形式作出，加蓋本方公章，且向對方送達，對方應五個(gè)工作日內回函，否則視為無(wú)效。
3、本合同及附件經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效，雙方簽署的相關(guān)文件與本合同具有同等法律效力。本合同及附件經(jīng)雙方以傳真形式簽字蓋章后文件同樣有效。本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：
委托代理人：
乙方：
委托代理人：
簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間：
公司買(mǎi)賣(mài)合同11
賣(mài)方：簽訂地點(diǎn)：
買(mǎi)方：簽訂時(shí)間：_____年_____月_____日
第一條標的、數量、價(jià)款
標的名稱(chēng)
牌號商標
規格、型號
機號
生產(chǎn)廠(chǎng)家
計量單位
數量
合同金額
金額大寫(xiě)
第二條付款方式、時(shí)間
買(mǎi)方選擇以下第2種方式付款：
�。ㄒ唬�、一次性全額付款：買(mǎi)方應在合同生效后90日內按照合同價(jià)格一次性履行支付義務(wù)。
逾期部分按照銀行1年期基準利率上浮20%收取滯納金。
(二)、其他付款方式，具體為：_____。
第三條質(zhì)量標準：執行廈門(mén)廈工工程機械股份有限公司標準。
第四條賣(mài)方對質(zhì)量負責的條件及期限
�。ㄒ唬┤谙蓿嘿I(mǎi)方接車(chē)后12個(gè)月或20xx工作小時(shí)，先到為準。
�。ǘ┵u(mài)方對保修期內，因三包范圍內的質(zhì)量問(wèn)題引起的故障負責。三包范圍執行《質(zhì)量保證書(shū)》及附件。
�。ㄈ⿲I(mǎi)方轉賣(mài)或轉租的第三方，可享有與買(mǎi)方同等的三包服務(wù)。
第五條檢驗標準、方法及期限
自買(mǎi)方收到貨物之日起當日內，由雙方共同試車(chē)，按照國家標準進(jìn)行驗收。買(mǎi)方應當在收到貨物當日內將標的物的數量或者質(zhì)量不符合約定的情形通知賣(mài)方，買(mǎi)方怠于通知的，視為標的物的數量或者質(zhì)量符合約定。
第六條包裝標準：裸裝。
第七條隨機的必備品、配件、工具數量及供應辦法：按賣(mài)方裝箱單驗收。
第八條標的`物所有權
標的物所有權自買(mǎi)方完全履行支付貨款義務(wù)時(shí)轉移，買(mǎi)方未完全履行支付貨款義務(wù)的，標的物所有權屬于賣(mài)方所有。
第九條交貨方式、地點(diǎn)
標的物不需要運輸，在_____將貨物交付買(mǎi)方,驗收標的物。
第十一條本合同解除條件
雙方當事人協(xié)商一致，以書(shū)面形式解除。
第十二條違約責任
一方當事人違反本協(xié)議的約定，給對方當事人造成經(jīng)濟損失的，由違約方進(jìn)行賠償。
第十三條爭議的解決
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成，按下列第2方式解決。
�。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會(huì )仲裁。
�。ǘ┮婪ㄏ蚝贤炗喌氐娜嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十四條合同生效時(shí)間
本合同自雙方當事人簽章時(shí)生效。
第十五條合同份數
本合同一式二份，雙方各執一份。
第十五條其他約定事項
賣(mài)方：買(mǎi)方：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話(huà)：電話(huà)：
傳真：傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行：開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號：帳號：
郵政編碼：郵政編碼：
時(shí)間：_____年_____月_____日時(shí)間：_____年_____月_____日
公司買(mǎi)賣(mài)合同12
xx年9月1日，申請執行人西安君威工貿有限公司向我院申請執行被執行人西安虹鼎混凝土有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案。我院于當日立案。
該案與(xx)西鐵執字第32號案系同一案件，雙方當事人均系同一人，訴訟標的為同一標的，由于(xx)西鐵民初字第39號民事調解書(shū)確定的履行期限分了兩個(gè)階段，所以申請人分了兩次向我院申請執行。承辦人將兩案合并執行。
進(jìn)入執行程序后，根據我院已發(fā)生法律效力的(xx)西鐵民初字第39號民事調解書(shū)，于次日前往被執行人處向被執行人西安虹鼎混凝土有限公司送達了執行通知書(shū)和傳票。該公司負責人馬均利來(lái)后，其強調外面拖欠他們公司有3200余萬(wàn)元的債務(wù)，拖的公司現在經(jīng)營(yíng)困難，本來(lái)用于還債的錢(qián)由于沒(méi)到位，所以無(wú)法履行債務(wù)。承辦人對其進(jìn)行了法制宣傳教育，被執行人答應一旦有貨款到賬就履行。但被執行人自動(dòng)履行了20萬(wàn)元后，就再不履行，由于被執行人未能全面履行債務(wù)，承辦人對其銀行賬戶(hù)進(jìn)行了查詢(xún)并凍結了其銀行存款，并將44萬(wàn)元存款劃至法院賬戶(hù)。共計到賬66萬(wàn)元。將32號案件的執行款567495.80元發(fā)還申請執行人西安君威工貿有限公司。至此，(xx)西鐵執字第32號案強制執行終結。
執行
對于(xx)西鐵執字第35號案的500000元執行標的，承辦人多次到被執行人處執行未果。被執行人在執行過(guò)程中向我院提供了其對第三人浙江東陽(yáng)建筑實(shí)業(yè)工程有限公司西安分公司到期債權人民幣40萬(wàn)元。本院于xx年9月24日向第三人浙江東陽(yáng)建筑實(shí)業(yè)工程有限公司西安分公司送達了履行債務(wù)通知書(shū)。第三人在通知指定的期限內對40萬(wàn)元到期債務(wù)沒(méi)有提出異議，而又不按通知履行義務(wù)。我院于xx年11月3日裁定，決定對第三人浙江東陽(yáng)建筑實(shí)業(yè)工程有限公司西安分公司強制執行，次日向第三人送達了強制執行的民事裁定書(shū)和執行通知書(shū)。經(jīng)過(guò)對第三人的法制宣傳教育，第三人浙江東陽(yáng)建筑實(shí)業(yè)工程有限公司西安分公司于xx年12月8日向申請執行人履行了到期債務(wù)40萬(wàn)元。承辦人隨后從被執行人西安虹鼎混凝土有限公司將剩余執行款及遲延履行金20xx元追回，共計502000元。已將執行款502000元發(fā)還申請執行人。
評析
本案是一起典型的執行第三人債務(wù)執行案件，其典型的主要特點(diǎn)是被執行人用自己的財產(chǎn)不能清償所欠債務(wù)時(shí)，但對第三人享有到期債權的，法院在執行這類(lèi)案件時(shí)，應根據被執行人的申請，通知第三人向申請執行人履行到期債務(wù)。如果第三人提出異議，法院則應進(jìn)行審查，審查中異議不能成立和在通知后沒(méi)有提出異議的，法院可以對其進(jìn)行強制執行。
《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第三百條規定：被執行人不能清償債務(wù)，但對第三人享有到期債權的，人民法院可依申請人的申請，通知該第三人向申請執行人履行債務(wù)。該第三人對債務(wù)沒(méi)有異議但又在通知指定的期限內不履行的，人民法院可以強制執行。
通過(guò)對以上法條的分析，我們可以看出對第三人到期債權的執行主要有以下幾個(gè)條件：
首先，被執行人沒(méi)有可供執行的財產(chǎn)，但對第三人享有到期債權。本案中申請執行人西安君威工貿有限公司向我院申請執行后，我院依法立案執行。在執行過(guò)程中發(fā)現被執行人西安虹鼎混凝土有限公司沒(méi)有履行能力，但在申請執行人向法院提供的'被執行人財產(chǎn)線(xiàn)索中發(fā)現被執行人西安虹鼎混凝土有限公司有對第三人浙江東陽(yáng)建筑實(shí)業(yè)工程有限公司西安分公司的一筆到期債權。此案具備了執行第三人到期債權的首要條件。
其次，對第三人到期債權的執行必須是依申請執行人或被執行人申請方可執行。值得注意的是法院在此不得主動(dòng)通知第三人履行債務(wù)。本案被執行人在無(wú)財產(chǎn)可供執行的情況下，向法院提出了執行第三人到期債權，至此，執行第三人到期債權的兩個(gè)重要條件已經(jīng)達到。此后法院依法向第三人浙江東陽(yáng)建筑實(shí)業(yè)工程有限公司西安分公司發(fā)出了執行通知書(shū)。
第三，法律規定十五日內第三人不提出異議，也不履行債務(wù)的，法院有權裁定強制執行。此案法院在向第三人浙江東陽(yáng)建筑實(shí)業(yè)工程有限公司西安分公司送達執行通知書(shū)后，其在十五日內未提出異議，但又不履行其債務(wù)，故法院裁定對其強制執行。在法院執行過(guò)程中第三人反映其與被執行人的債權債務(wù)關(guān)系不明晰，要求法院暫緩執行。本院合議認為法院在強制執行前已經(jīng)書(shū)面告知第三人有十五日的時(shí)間向法院提出異議，因為法院在執行過(guò)程中不受理審查案件的實(shí)體問(wèn)題，故若第三人在十五日內提出了異議，則該代位執行程序終結。但本案中第三人未在法定期間向法院提出異議，因此本院應繼續強制執行，對異議不做審查。
代位執行制度是民法理論中為保障債權實(shí)現而設立的一種制度，由于這一制度具有在被執行人無(wú)財產(chǎn)執行的情況下，擴大被執行人可執行財產(chǎn)的范圍，在判決書(shū)所確定的執行對象以外，依據申請執行人或被執行人的申請，執行案外第三人的財產(chǎn)，從而不僅有利于債權人實(shí)現債權，也有利于維護司法裁判的權威。
公司買(mǎi)賣(mài)合同13
供方:_________________
需方:__________________
地址:___________________
地址:__________________
聯(lián)系人:_____________
聯(lián)系人:________________
電話(huà):________________
電話(huà):__________________
為保護供需雙方的合法權益,本著(zhù)自愿,平等,互惠互利,誠實(shí)信用的原則,根據<<中華人民共和國民法典>>,經(jīng)友好協(xié)商一致同意簽訂本合同,以資共同恪守履行.
第一條:合同標的合計人民幣:(大寫(xiě))_________________________________(小寫(xiě))￥______________
第二條:供方對質(zhì)量負責條件:_____________________________________________
第三條:交(提)貨方式及地點(diǎn)_____________________________________________________
第四條:供貨時(shí)間:___________________________________________
第五條:運輸費用負擔:_________________________
第六條:產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)調整:______________________________________
第七條:包裝費用負擔:_____________________________
第八條:驗收方法及提出異議期限____________________________________________
第九條:結算方式及期限________________________________________________
第十條:在同等條件下,需方應恪守老客戶(hù)互惠互利的原則,不得隨意擅自與第三方供應商合作.第
十一條:違約責任:(一)供方違約責任:(1)供方在交售產(chǎn)品時(shí),未按原來(lái)樣品質(zhì)量標準或雙方約定交付產(chǎn)品質(zhì)量標準,需方有權拒收并退貨。(2)供方不按合同規定期限發(fā)貨或交貨,每天按合同價(jià)款________支付賠償金.(二)需方違約責任:(1)需方在合同執行中,無(wú)正當理由退貨,必須支付違約金______元.(2)需方未按合同規定期限付款,每天按合同價(jià)款__________%支付滯納金(3)需方收貨后未執行驗收或驗收后未在期限內提出異議的,視為該批產(chǎn)品質(zhì)量符合合同規定，以后在生產(chǎn)過(guò)程中若出現什么問(wèn)題,供方不承擔任何責任.(三)不可抗力:凡因發(fā)生不可抗力致使任何一方不能履行本合同時(shí),遇有上述不可抗力的一方,應當即書(shū)面通知對方,并應在十日內,提供不可抗力的詳情及本合同不能履行或不能部分履行,或需延長(cháng)履行理由的證明文件,遭受不可抗力的一方由此而免責.
第十二條:保密條款關(guān)于本次交易和簽訂本合同的事實(shí),以及與本次交易相關(guān)而獲悉的.對方經(jīng)營(yíng)方面的秘密等技術(shù)信息,供需雙方應嚴格保密,除非得到對方書(shū)面形式的事先同意,不得將這此信息披露或者泄露給第三人
第十三條:合同附件:__________________
第十四條:其他約定事項(1)合同正本一式兩份,雙方各執一份.(2)本合同雙方簽字蓋章后生效,在此之前與本合同文本意思表示相沖突或有可能引起本合同歧義的任何約定無(wú)效.,有未盡事宜,可進(jìn)一步簽訂補充合同.(3)本合同簽訂有效期自____年____月____日至____年___月____日止.
供方(蓋章):_______________需方(蓋章):_______________
代表人:______________代表人:_______________
開(kāi)戶(hù)銀行:_________________開(kāi)戶(hù)銀行:_________________
帳號:_______________________帳號:____________________
公司買(mǎi)賣(mài)合同14
出賣(mài)人：__________
住所地：_______________
買(mǎi)受人：__________
住所地：_______________
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律規定，在平等、自愿的基礎上，經(jīng)充分協(xié)商，就乙方購買(mǎi)甲方集裝箱達成以下買(mǎi)賣(mài)合同條款。
一、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、數量：_____________
二、產(chǎn)品質(zhì)量
1、質(zhì)量標準：符合國際海運過(guò)程中要求的各種標準，適用于正常存貨。
2、乙方對產(chǎn)品質(zhì)量的特殊要求：_______________
3、乙方對產(chǎn)品包裝的特殊要求：_______________
三、產(chǎn)品價(jià)款
產(chǎn)品的單價(jià)：人民幣________元
運費：人民幣________________元
總價(jià)：人民幣__________元
四、產(chǎn)品交付
甲方產(chǎn)品交付方式為：甲方送貨
產(chǎn)品交付地點(diǎn)為甲方所在地，交貨時(shí)間為合同生效后_____天，若乙方對甲方產(chǎn)品有特殊要求的，甲方應當在乙方提供相關(guān)確認文件后7天內交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨，乙方未能及時(shí)提供相應文件的，甲方有權延期交貨。
在合同約定期限內甲方違約未能及時(shí)交貨的，產(chǎn)品的滅失、毀損的風(fēng)險由甲方承擔產(chǎn)品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的，產(chǎn)品的滅失、毀損的風(fēng)險由乙方承擔。
五、價(jià)款結算
乙方應在本合同書(shū)簽訂_______日內向甲方支付貨款__________元，甲方在收到貨款當日或次日須將集裝箱安全及時(shí)送達乙方所在地。若因甲方延遲送貨，由此給乙方產(chǎn)生不必要的損失，損失由甲方承擔。
六、合同的解除與終止
雙方協(xié)商一致的，可以終止合同的履行。一方根本性違約的，另一方有權解除合同，但應當及時(shí)書(shū)面通知到對方。
七、商業(yè)秘密
乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息均為甲方的商業(yè)秘密。
無(wú)論何種原因終止、解除本合同的，乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業(yè)秘密承擔保密義務(wù)。非經(jīng)甲方書(shū)面同意或為履行本合同義務(wù)之需要，乙方不得使用、披露甲方的商業(yè)秘密。
八、不可抗力
因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，雙方終止合同的履行，各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失后，雙方需要繼續履行合同的，由雙方另行協(xié)商。
因不可抗力終止合同履行的一方，應當于事件發(fā)生后___向對方提供有權部門(mén)出具的發(fā)生不可抗力事件的證明文件并及時(shí)通知對方。未履行通知義務(wù)而致?lián)p失擴大的，過(guò)錯方應當承擔賠償責任。
十、其他約定事項
1、乙方聯(lián)系人或授權代表在履行合同過(guò)程中對甲方所作的任何承諾、通知等，都對乙方具有約束力，具有不可撤銷(xiāo)性。
2、簽訂或履行合同過(guò)程中，非經(jīng)甲方書(shū)面同意或確認，乙方對甲方任何人員的個(gè)人借款，均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。
3、乙方聯(lián)系地址、電話(huà)等發(fā)生變化的.，應當及時(shí)通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的聯(lián)系方式無(wú)法與乙方聯(lián)系的，由乙方承擔相應的責任。
4、本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同書(shū)具有同等法律效力。
5、乙方應當在簽訂合同時(shí)向甲方提供其合法經(jīng)營(yíng)的證明文件。
6、簽訂本合同時(shí)，雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同，同等法律效力。
十一、爭議解決
本合同履行過(guò)程中產(chǎn)生爭議的，雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。
十二、明示條款：
甲、乙雙方對本合同的條款已充分閱讀，完全理解每一條款的真實(shí)意思表示，愿意簽訂并遵守本合同的全部約定。
十三、本合同經(jīng)雙方蓋章或授權代表簽字后生效。
十四、本合同書(shū)一式_____份，雙方各執_____份。
甲方：__________乙方：__________
公司買(mǎi)賣(mài)合同15
需方:
供方:
甲方根據工程建設的需要，經(jīng)過(guò)對所需鋼筋項目進(jìn)行招標，確定乙方為供貨商。甲乙雙方依據國家法律、法規、規章，并結合深圳市有關(guān)規定，經(jīng)平等協(xié)商，達成一致，簽訂本合同。
一、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、品牌、數量、單價(jià)、金額：
材料名稱(chēng)
規格型號
品牌
單位
數量
單價(jià)
金額
1
�、〖壉P(pán)圓鋼筋
2
�、⒓墖鴺寺菁y鋼筋
3
�、＜墖鴺寺菁y鋼筋
本合同暫定總價(jià)款為：_________________元整
備注:1、合同約定總價(jià)款為暫定價(jià)款，具體總價(jià)款按實(shí)際供貨數量結算。
2、本合同單價(jià)為不含稅綜合單價(jià)，合同單價(jià)包含人工、材料、機械設備、裝卸車(chē)、運輸、利潤等所有費用。本合同所約定單價(jià)有效期為乙方第一次供貨起至最后一次供貨完畢止，合同執行期間無(wú)論材料市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)、政府政策變動(dòng)或其他任何原因，本合同約定單價(jià)均不予調整。
3、上述合同單價(jià)從________年____月____日起執行，約至________年____月____日止。
二、質(zhì)量要求及標準：
所有鋼筋的性能和質(zhì)量均需滿(mǎn)足國家相關(guān)標準要求,并承擔產(chǎn)品質(zhì)量保修期間的質(zhì)量責任。適應于本合同的國家標準為：《低碳鋼熱軋圓盤(pán)條》701-1997和《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》1499-1998。
三、產(chǎn)品質(zhì)量：
1、本合同每批貨物送達施工現場(chǎng)后，甲方指定專(zhuān)人根據相關(guān)規范要求進(jìn)行驗收并取樣送檢,乙方必須保證每批材料均為合格產(chǎn)品。直條鋼筋長(cháng)度定尺12米，直徑符合國家相關(guān)標準，包裝整齊。鋼筋不得出現明顯彎曲、扭曲等變形。鋼筋表面無(wú)肉眼可見(jiàn)的裂紋，包括細小裂紋和其他表面缺陷。鋼筋表面無(wú)銹蝕，不得有油漬。鋼筋端頭剪切整齊，無(wú)飛邊、彎頭、切頭不凈等。同品種、同規格，每捆鋼筋鋼制銘牌齊全，并與質(zhì)量證明書(shū)對應。
2、為確保工程質(zhì)量,乙方應保證提供完好無(wú)損的材料,提供材料出廠(chǎng)合格證、深圳市建設局發(fā)放的準用證、國家檢測部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告一式三份，所有證明材料必須字跡清晰并加蓋乙方公章。
3、甲方有權隨機抽樣送檢，每次材料檢驗合格，檢驗費用由甲方負責。若材料檢驗不合格，乙方自愿承諾按如下方式進(jìn)行處理：
�、�、每次鋼筋送檢時(shí)，若出現第一次送檢不合格，乙方自愿向甲方支付罰金人民幣________元整。
�、�、第一次送檢不合格后，甲方取雙倍鋼筋數量進(jìn)行復檢，若復檢合格，則兩次送檢費用均由甲方承擔。若鋼筋復檢仍不合格，則兩次送檢費用均由乙方承擔，同時(shí)乙方自愿承諾向甲方支付違約金人民幣________元整，并承擔由此引起甲方損失的一切費用計每天人民幣________元整。
�、郛斠曳剿╀摻钏蜋z出現黃單時(shí)，甲方有權單方面解除合同，重新選擇新的供應商，乙方對此無(wú)異議。
4、若乙方所供鋼筋進(jìn)場(chǎng)時(shí)驗收合格，但在加工和使用過(guò)程中經(jīng)政府相關(guān)部門(mén)抽檢為不合格，乙方必須無(wú)條件將不合格部分已加工和尚未加工的鋼筋清退出場(chǎng)，補償給甲方不合格部分但已加工完畢的鋼筋加工費每噸________元，承擔由于不合格品退場(chǎng)發(fā)生的所有退場(chǎng)費用，甲方有權單方面解除合同，乙方自愿承諾向甲方支付人民幣________元整的違約金，并承擔由此引起甲方損失的一切費用計每天人民幣________元整。
四、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式：
1、交貨時(shí)間：
甲方提前____天書(shū)面通知乙方進(jìn)場(chǎng)計劃，乙方應按甲方書(shū)面通知進(jìn)場(chǎng)計劃按時(shí)交貨。
乙方應在鋼筋進(jìn)場(chǎng)前提前通知甲方，以便甲方做好收貨準備，提供卸貨場(chǎng)地。
項目施工期約為：____個(gè)月。鋼筋供貨期為_(kāi)_______年____月____日至________年____月____日止。
2、交貨地點(diǎn)：交貨地點(diǎn)為_(kāi)_______的施工現場(chǎng)。
3、本合同聯(lián)系人：
4、本合同指定收貨人：
5、交貨方式：乙方負責送貨至甲方工地，卸至甲方指定的卸貨地點(diǎn)，并承擔裝、運、卸等費用。乙方在裝、運、卸過(guò)程中發(fā)生的安全事故、交通事故以及其他責任自行承擔，并承擔因此造成的全部損失。乙方交貨時(shí)應向甲方提供該批貨物的質(zhì)量證明書(shū)和準用證，冷軋帶肋鋼筋還要提供原材料的質(zhì)量證明書(shū)。
6、本合同約定鋼筋計量方式為：直條鋼筋采用點(diǎn)條計算理論重量。
五、結算方式與保修期限：
1、每批次鋼筋乙方送至甲方指定地點(diǎn)，甲方需于每批次鋼筋到場(chǎng)后及時(shí)取樣送檢。每批次鋼筋送檢合格后____日內，甲方向乙方支付該批貨款金額的____%，剩余該批貨款金額的____%作為質(zhì)保金在兩個(gè)月滿(mǎn)后10日內，甲方在扣除應由乙方承擔的違約金后按實(shí)無(wú)息付清。
2、產(chǎn)品保質(zhì)期為工程設計使用年限，在保質(zhì)期內，因鋼筋本身引起的一切工程質(zhì)量缺陷，均由乙方承擔所有責任并負責所有費用。
六、違約責任：
1、甲方不按本合同規定上報鋼筋使用計劃、不按本合同規定收料所造成的損失由甲方承擔。
2、如因甲方原因致使貨款未能及時(shí)支付給乙方，乙方不承擔因停工待料而造成的損失。
3、乙方未按時(shí)、按甲方要求，保質(zhì)、保量供應材料造成的甲方停工、窩工、返工等由此對甲方造成的所有損失均由乙方承擔。
4、乙方逾期交貨的，按每日相當于逾期貨品價(jià)值____‰的標準向甲方支付違約金。甲方不在約定的時(shí)間付款的，則每逾期一天按未付款額的____‰向乙方支付違約金。
5、如經(jīng)初步檢驗，甲方發(fā)現貨物不合格的，乙方應及時(shí)將貨物運出工地，并立即免費予以更換，甲方無(wú)保管義務(wù)。如乙方怠于運出，由此產(chǎn)生的一切風(fēng)險與損失均與甲方無(wú)關(guān)，由乙方自行承擔。
6、乙方逾期交貨的，若逾期____天并且不影響甲方使用的情況下鋼筋價(jià)格按照合同約定執行，逾期超過(guò)____天，逾期交貨部分的單價(jià)按照每噸每日降低____元結算，給甲方造成損失時(shí)，還應支付相應的賠償金。
7、乙方逾期交貨而甲方解除合同的，給甲方造成損失時(shí)，還應支付相應的賠償金。
8、交貨鋼筋的質(zhì)量不符合約定或者國家、行業(yè)標準的，包括但不限于生產(chǎn)廠(chǎng)家不符合約定、外觀(guān)不合格、質(zhì)量不合格、沒(méi)有有效地質(zhì)量證明文件、取樣檢驗不合格等，乙方均應在____日內予以免費更換，因此發(fā)生的一切費用由乙方承擔，由此造成的延誤按本約定執行。給甲方造成損失時(shí)，還應支付相應的.賠償金。
9、若乙方交貨鋼筋存在假冒偽劣產(chǎn)品時(shí)，一經(jīng)發(fā)現，乙方應向甲方支付所涉及鋼筋金額____倍的違約金，雙方合同就此終止，給甲方造成損失時(shí)，還應支付相應的賠償金。
10、乙方保證按時(shí)交貨，并保證其提供的貨物質(zhì)量符合國家、行業(yè)標準以及合同約定，如有違反，愿意承擔因此而產(chǎn)生的一切責任。
11、甲方未能按本合同約定支付貨款，向乙方支付違約金。
七、合同的生效、終止和解除：
1、合同生效：本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起成立生效。
2、合同終止：本合同生效后直至甲乙雙方各自履行完其義務(wù)后，本合同自動(dòng)解除，但相關(guān)質(zhì)量條款和解決糾紛條款除外。
3、合同解除：甲乙雙方依據本合同約定解除合同的，甲方以書(shū)面形式向乙方發(fā)出解除合同的通知后，本合同即予以解除。對解除合同有爭議的，按協(xié)議書(shū)約定處理。
4、合同解除后工作：合同解除后，不影響甲乙雙方在合同中約定的結算、質(zhì)量責任條款。
八、其它：
1、履行合同過(guò)程中，雙方往來(lái)采取書(shū)面形式�？陬^或電話(huà)通知無(wú)法律約束力，但對方認可除外。
2、甲方每次的進(jìn)貨時(shí)間及數量傳真給乙方，視同乙方收到，而不論乙方是否簽收，乙方均需及時(shí)供貨。
九、解決合同糾紛的方式：
因履行本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，不愿協(xié)商或協(xié)商未能解決，可向深圳市寶安區人民法院提起訴訟解決。
十、合同有效期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，供貨、結算完畢后本合同自動(dòng)解除，但有關(guān)鋼筋質(zhì)量條款和解決糾紛條款除外。
十一、合同份數：本合同壹式叁份，甲方執貳份，乙方執壹份。本合同未盡事宜，由雙方協(xié)議補充，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
十二、合同附件：本合同所列附件為本合同組成部分，與本合同具同等法律效力。
需方：
單位全稱(chēng)：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話(huà)：
傳真：
簽訂時(shí)間：______年____月____日
供方：
單位全稱(chēng)：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話(huà)：
傳真：
簽訂時(shí)間：______年____月____日
【公司買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章：
公司2022買(mǎi)賣(mài)合同11-19
公司煤炭買(mǎi)賣(mài)合同12-28
公司船舶買(mǎi)賣(mài)合同03-31
公司廠(chǎng)房買(mǎi)賣(mài)合同01-09
公司商品買(mǎi)賣(mài)合同02-17
公司之間買(mǎi)賣(mài)合同02-25
公司買(mǎi)賣(mài)合同15篇02-11
公司商品房買(mǎi)賣(mài)合同02-26