商品房買(mǎi)賣(mài)合同【熱門(mén)】
隨著(zhù)人們法律意識的加強，合同出現的次數越來(lái)越多，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務(wù)。那么合同書(shū)的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的商品房買(mǎi)賣(mài)合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同1
合同編號：______________
合同雙方當事人：__________________
出賣(mài)人:___________________________
注冊地址:_________________________
營(yíng)業(yè)執照注冊號：__________________
企業(yè)資質(zhì)證書(shū)號：__________________
法定代表人：______________________
聯(lián)系電話(huà)：________________________
郵政編碼：________________________
委托代理人：______________________
聯(lián)系電話(huà)：________________________
郵政編碼：________________________
委托代理機構：____________________
注冊地址：________________________
營(yíng)業(yè)執照注冊號：__________________
法定代表人：______________________
聯(lián)系電話(huà)：________________________
郵政編碼：________________________
買(mǎi)受人：__________________________
【本人】【法定代表人】姓名：______________國籍：____________________
【身份證】【護照】【營(yíng)業(yè)執照注冊號】【】________________________
地址：____________________________
郵政編碼：________________________
聯(lián)系電話(huà)：________________________
【委托代理人】【】姓名：_____________國籍：____________________
地址：____________________________
郵政編碼：________________________
聯(lián)系電話(huà)：________________________
根據中華人民共和國合同法、中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法及其他有關(guān)法律、法規之規定，買(mǎi)受人和出賣(mài)人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)商品房達成如下協(xié)議：
第一條項目建設依據
出賣(mài)人以________________方式取得位于_______________________________、編號為_(kāi)_____________的地塊的土地使用權�！就恋厥褂脵喑鲎尯贤枴俊就恋厥褂脵鄤潛芘鷾饰募枴俊緞潛芡恋厥褂脵噢D讓批準文件號】為_(kāi)____________________________。
該地塊土地面積為_(kāi)_________________，規劃用途為_(kāi)___________________，土地使用年限自_______年_______月________日至________年________月________日。
出賣(mài)人經(jīng)批準，在上述地塊上建設商品房，【現定名】【暫定名】__________________________。建設工程規劃許可證號為_(kāi)______________________，施工許可證號為_(kāi)_____________________。
第二條商品房銷(xiāo)售依據
買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批準機關(guān)為_(kāi)________________________________，商品房預售許可證號______________________。
第三條 買(mǎi)受人所購商品房的基本情況
買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房（以下簡(jiǎn)稱(chēng)該商品房，其房屋平面圖見(jiàn)本合同附件一，房號以附件一上表示為準）為本合同第一條規定的項目中的：第_______________【幢】【座】___________【單元】【層】____________號房。
該商品房陽(yáng)臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【合同約定】【產(chǎn)權登記】建筑面積共_____________平方米，其中，套內建筑面積________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積___________平方米（有關(guān)公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說(shuō)明見(jiàn)附件二）。
_____________________________________________________________________________
第四條計價(jià)方式與價(jià)款
出賣(mài)人與買(mǎi)受人約定按下述第__________種方式計算該商品房?jì)r(jià)款：
1、按建筑面積計算，該商品房單價(jià)為（_________幣）每平方米__________元，總金額（________幣）______千______百______拾______萬(wàn)______千______百______拾______元整。
2、按套內建筑面積計算，該商品房單價(jià)為（_________幣）每平方米__________元，總金額（________幣）______千______百______拾______萬(wàn)______千______百______拾______元整。
3、按套（單元）計算，該商品房總價(jià)款為（_________幣）______千______百______拾______萬(wàn)______千______百______拾______元整。
4、__________________________________________。
第五條面積確認及面積差異處理
根據當事人選擇的計價(jià)方式，本條規定以【建筑面積】【套內建筑面積】（本條款中均簡(jiǎn)稱(chēng)面積）為依據進(jìn)行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價(jià)的，不適用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權登記面積有差異的，以產(chǎn)權登記面積為準。
商品房交付后，產(chǎn)權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，雙方同意按第_________種方式進(jìn)行處理：
1、雙方自行約定：
�。�1）__________________________________________________________________；
�。�2）__________________________________________________________________；
�。�3）__________________________________________________________________；
�。�4）__________________________________________________________________；
2、雙方同意按以下原則處理：
�。�1）面積誤差比絕對值在3%以?xún)龋ê?%）的，據實(shí)結算房?jì)r(jià)款；
�。�2）面積誤差比絕對值超出3%時(shí)，買(mǎi)受人有權退房。
買(mǎi)受人退房的，出賣(mài)人在買(mǎi)受人提出退房之日起30天內將買(mǎi)受人已付款退還給買(mǎi)賣(mài)人，并按_______________利率付給利息。
買(mǎi)受人不退房的，產(chǎn)權登記面積大于合同約定面積時(shí)，面積誤差比在3%以?xún)龋ê?%）部分的房?jì)r(jià)款由買(mǎi)受人補足；超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人承擔，產(chǎn)權歸買(mǎi)受人。產(chǎn)權登記面積小于合同登記面積時(shí)，面積誤差比絕對值在3%以?xún)龋ê?%）部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人返還買(mǎi)受人；絕對值超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人雙倍返還買(mǎi)受人。
產(chǎn)權登記面積－合同約定面積
面積誤差比＝-----------------------------x100%
合同約定面積
因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協(xié)議。
第六條付款方式及期限
買(mǎi)受人按下列第_____________種方式按期付款：
1、一次性付款
_________________________________________________________________________。
2、分期付款
__________________________________________________________________________。
3、其他方式
__________________________________________________________________________。
第七條買(mǎi)受人逾期付款的違約責任
買(mǎi)受人如未按本合同規定的時(shí)間付款，按下列第___________種方法處理：
1、按逾期時(shí)間，分別處理（不作累加）
�。�1）逾期在________日之內，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應付款之日止，買(mǎi)受人按日向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之__________違約金，合同繼續履行；
�。�2）逾期超過(guò)_________日后，買(mǎi)受人有權解除合同。買(mǎi)受人解除合同的，出賣(mài)人應當自買(mǎi)受人解除合同通知到達之日起_________天內退還全部已付款，并按買(mǎi)受人累計已付款的'__________%向買(mǎi)受人支付違約金。買(mǎi)受人要求繼續履行合同的，合同繼續履行，自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之_________（該比率應不小于第（1）項中的比率）的違約金。
2、____________________________________________________________________。
第十條規劃、設計變更的約定
經(jīng)規劃部門(mén)批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買(mǎi)受人所購商品房質(zhì)量或使用功能的，也賣(mài)人應當在有關(guān)部門(mén)批準同意之日起10日內，書(shū)面通知買(mǎi)受人：
�。�1）該商品房結構形式、戶(hù)型、空間尺寸、朝向；
�。�2）___________________________________________________________________；
�。�3）___________________________________________________________________；
�。�4）___________________________________________________________________；
�。�5）___________________________________________________________________；
�。�6）___________________________________________________________________；
�。�7）___________________________________________________________________；
買(mǎi)受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書(shū)面答復。買(mǎi)受人在通知到達之日起15日內未作書(shū)面答復的，視同接受變更。出賣(mài)人未在規定時(shí)限內通知買(mǎi)受人的，買(mǎi)受人有權退房。
買(mǎi)受人退房的，出賣(mài)人須在買(mǎi)受人提出退房要求之日起________天內將買(mǎi)受人已付款退還給買(mǎi)受人，并按_______________________利率付給利息。買(mǎi)受人不退房的，應當與出賣(mài)人另行簽訂補充協(xié)議。
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________。
第十一條交接
商品房達到交付使用條件后，出賣(mài)人應當書(shū)面通知買(mǎi)受人辦理交付手續。雙方進(jìn)行驗收交接時(shí)，出賣(mài)人應當出示本合同第八條規定的證明文件，并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的，出賣(mài)人還需提供住宅質(zhì)量保證書(shū)和住宅使用說(shuō)明書(shū)。出賣(mài)人不出示證明文件或出示證明文件不齊全，買(mǎi)受人有權拒絕交接，由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣(mài)人承擔。
由于買(mǎi)受人原因，未能按期交付的，雙方同意按以下方式處理：
_________________________________________________________________________________________________________。
第十二條出賣(mài)人保證銷(xiāo)售的商品房沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛。因出賣(mài)人原因，造成該商品房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務(wù)糾紛的，由出賣(mài)人承擔全部責任。
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
第十三條出賣(mài)人關(guān)于裝飾、設備標準承諾的違約責任
出賣(mài)人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定（附件三）的標準。達不到約定標準的，買(mǎi)受人有權要求出賣(mài)人按照下述第______________種方式處理：
1、出賣(mài)人賠償雙倍的裝飾、設備差價(jià)。
2、____________________________________________________________________。
3、____________________________________________________________________。
第十四條出賣(mài)人關(guān)于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾
出賣(mài)人承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件：
1、____________________________________________________________________；
2、____________________________________________________________________；
3、____________________________________________________________________；
4、____________________________________________________________________；
5、____________________________________________________________________；
如果在規定日期內未達到使用條件，雙方同意按以下方式處理：
1、____________________________________________________________________；
2、____________________________________________________________________；
3、____________________________________________________________________。
第十五條關(guān)于產(chǎn)權登記的約定
出賣(mài)人應當在商品房交付使用后_________日內，將辦理權屬登記需由出賣(mài)人提供的資料報產(chǎn)權登記機關(guān)備案。如因出賣(mài)人的責任，買(mǎi)受人不能在規定期限內取得房地產(chǎn)權屬證書(shū)的，雙方同意按下列第_________項處理：
1、買(mǎi)受人退房，出賣(mài)人在買(mǎi)受人提出退房要求之日起_________日內將買(mǎi)受人已付房?jì)r(jià)款退還給買(mǎi)受人，并按已付房?jì)r(jià)款的_________%賠償買(mǎi)受人損失。
2、買(mǎi)受人不退房，也賣(mài)人按已付房?jì)r(jià)款的__________%向買(mǎi)受人支付違約金。
3、_________________________________________________________________。
第十六條保修責任
買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房為商品住宅的，住宅質(zhì)量保證書(shū)作為本合同的附件。出賣(mài)人自商品住宅交付使用之日起，按照住宅質(zhì)量保證書(shū)承諾的內容承擔相應的保修責任。
買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房為非商品住宅的，雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修范圍和保修期限內發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，出賣(mài)人應當履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣(mài)人原因造成的損壞，出賣(mài)人不承擔責任，但可以協(xié)助維修，維修費用由購買(mǎi)人承擔。
___________________________________________________________________________。
第十七條雙方可以就下列事項約定：
1、該商品房所在樓宇的屋面使用權________________________________________________________________________；
2、該商品房所在樓宇的外墻面使用權________________________________________________________________________；
3、該商品房所在樓宇的命名權________________________________________________________________________；
4、該商品房所在小區的命名權________________________________________________________________________；
5、____________________________________________；
6、____________________________________________。
第十八條買(mǎi)受人的房屋僅作______________________________使用，買(mǎi)受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外，買(mǎi)受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施，并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務(wù)。
出賣(mài)人不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施的使用性質(zhì)。
__________________________________________________________________________。
第十九條本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按下列第__________種方式解決：
1、提交__________________________________仲裁委員會(huì )仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第二十條本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議（附件四）。
第二十一條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內，空格部分填寫(xiě)的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條本合同連同附件共_______頁(yè)，一式_______份，具有同等法律效力，合同持有情況如下：
出賣(mài)人________份，買(mǎi)受人_______份，____________________ ________份，_______________ ________份。
第二十三條本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條商品房預售的，自本合同生效之日起30天內，由出賣(mài)人____________申請登記備案。
出賣(mài)人（簽章）:_________ 買(mǎi)受人（簽章）：_______
【法定代表人】：________【法定代表人】：________
【委托代理人】：________【委托代理人】：________
�。ê炚拢� （簽章）
________年_____月_____日 ________年_____月____日
簽于____________________ 簽于___________________
附件一：
房屋平面圖
附件二：
公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說(shuō)明
附件三：
裝飾、設備標準
1、 外墻：
2、 內墻：
3、 頂棚：
4、 地面：
5、 門(mén)窗：
6、 廚房：
7、 衛生間：
8、 陽(yáng)臺：
9、 電梯：
10、 其他：
附件四：
合同補充協(xié)議
商品房買(mǎi)賣(mài)合同2
甲方(賣(mài)方)：________
乙方(買(mǎi)方)：________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其它相關(guān)法律、法規之規定，買(mǎi)賣(mài)雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就房屋買(mǎi)賣(mài)達成如下協(xié)議：
一、 標的物
1.甲方所擁有的坐落于____市 號房屋，建筑面積為_(kāi)_______平方米，其現用途為自住。
2.甲方于________年____月購買(mǎi)上述房屋，總價(jià)款 元，其中銀行貸款 元，貸款期限為_(kāi)_______年____月____日至________年____月____日止，現有銀行貸款 元尚未償還。
3.甲方保證上述房屋所有權再無(wú)其他債權債務(wù)糾紛，否則，由甲方承擔一切法律責任。
二、 房屋價(jià)款 買(mǎi)賣(mài)雙方同意按套計價(jià)，該房屋總價(jià)款為人民幣 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元(包括乙方替甲方償還的剩余銀行貸款)。
三、 付款方式 買(mǎi)賣(mài)雙方同意按下述 種方式支付房款：
1.一次性付款，乙方于辦理該房屋買(mǎi)賣(mài)立契過(guò)戶(hù)之日起____日內一次性支付全部購房款。
2.分期付款，乙方于簽訂本合同之日起____日內支付甲方總房款30%的購房款，剩余購房款于辦理房屋立契過(guò)戶(hù)之日起____日內支付。
3.貸款付款，乙方于簽訂本合同之日起____日內支付甲方總房款30%的購房款，剩余購房款由乙方向 申請貸款支付，乙方應于本合同簽訂之日起____日內向 提交貸款申請。
四、剩余銀行貸款還款事項 因該標的房屋在銀行存在房屋按揭貸款的事實(shí)，甲方尚欠銀行貸款數額元，該筆款項由乙方按照甲方與銀行簽訂的《房屋按揭貸款合同》約定的39;內容予以承擔。
五、 房屋交付 甲方應于銀行貸款償還完畢并贖回房屋產(chǎn)權證之日起____日內將合同約定房屋交付乙方，并配合乙方辦理房屋過(guò)戶(hù)手續。
六、 甲、乙雙方權利與義務(wù)
1.在辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續時(shí)，甲乙雙方按國家規定各自承擔有關(guān)稅費。
2.甲方已交納的公共維修基金和供暖費已計入房屋總價(jià)，隨房屋轉讓一并轉讓給乙方，雙方不再另行結算。房屋交付前發(fā)生的物業(yè)管理費、水電費、煤氣費、電話(huà)費、網(wǎng)絡(luò )費及有線(xiàn)電視信號費由甲方承擔。房屋交付后發(fā)生的`物業(yè)管理費、水電費、煤氣費、電話(huà)費、網(wǎng)絡(luò )費及有線(xiàn)電視信號費由乙方承擔。
3.乙方應按合同約定期日支付購房款。乙方未按約定支付購房款的，自本合同約定的應付款期滿(mǎn)第二天起至實(shí)際支付應付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期應付款萬(wàn)分之三的違約金�！ ∫曳接馄诟犊钸_____日，甲方有權解除合同，并可向乙方要求逾期應付款3%的違約金。甲方愿意繼續履行合同的，自本合同約定的應付款期滿(mǎn)第二天起至實(shí)際支付應付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期應付款萬(wàn)分之三的違約金。
4.甲方應按合同約定期日將合同約定房屋交付乙方。甲方未按約定期日交付房屋的，自本合同約定的交付期滿(mǎn)第二天起至實(shí)際交付之日止，甲方按日向乙方支付已付購房款萬(wàn)分之三的違約金�！ 〖追接馄诮环窟_____日，乙方有權解除合同，并可要求甲方支付乙方已付購房款3%的違約金;乙方愿繼續履行合同的，自本合同約定的交付期滿(mǎn)第二天起至實(shí)際交付之日止，甲方按日向乙方支付已付購房款萬(wàn)分之三的違約金。
5.因甲方原因，致不能交易過(guò)戶(hù)的，甲方應退還乙方已付購房款，并向乙方支付總房款5%的賠償金。
七、因訂立本合同和履行本合同產(chǎn)生的爭議，包括合同效力，違約糾紛由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下述第_____種方式解決：
1.提交仲裁委員會(huì )仲裁;
2.向房屋所在地法院起訴;
八、 本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議及附件，為本合同不可分割的組成部分，具有相同效力。
九、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
十、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，各份具有相同效力。
甲方：________
乙方：________
________年____月____日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同3
甲方（賣(mài)方）：_________身份證號：_________
乙方（買(mǎi)方）：_________身份證號：_________
甲、乙雙方就位于_________（注意：應與商鋪產(chǎn)權證上的地址一致）的商鋪的整體買(mǎi)賣(mài)事宜，根據《合同法》、《城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律之規定，雙方在遵循平等自愿、誠實(shí)信用的原則下，經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同，以資共同遵守。
第一條甲、乙雙方協(xié)商一致，乙方受讓甲方位于_______________，商鋪具體狀況如下：
�。�1）產(chǎn)權證號為_(kāi)________，土地使用權證號為_(kāi)________ 。
�。�2）商鋪座落在_________，結構為磚混_________；
�。�3）商鋪產(chǎn)權面積_________平方米。
�。�4）商鋪占用范圍內的土地所有權為國有，國有土地使用權以出讓方式獲得；
�。�5）商鋪目前部分被租賃（承租人為_(kāi)________，租期截止為_(kāi)________，租金為_(kāi)________，具體詳見(jiàn)租賃合同）。
以上系甲方對商鋪基本情況的陳述，甲方保證對所轉讓的`商鋪擁有完全的所有權、處分權和收益權，不存在任何權利瑕疵（包括但不限于抵押權、優(yōu)先購買(mǎi)權等）。乙方以甲方的保證和陳述為基礎，決定整體買(mǎi)受上述商鋪。
甲方保證本合同生效之日起不得與上述商鋪的承租人再訂立任何有關(guān)租賃性質(zhì)的合同，原租賃合同在未征得乙方書(shū)面同意的情況下不得展期、續租。否則導致商鋪遲延交付的，甲方應按每遲延一日_________元的標準向乙方承擔違約金。
第二條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，同意上述商鋪轉讓包干價(jià)款共計人民幣_________萬(wàn)元，小寫(xiě)（_________元）。
乙方的付款方式和付款期限：
本合同生效后乙方應向甲方支付給定金人民幣_________萬(wàn)元，合同履行過(guò)程中該定金可抵作購商鋪款。
甲方應在合同生效后_________日內將商鋪過(guò)戶(hù)至乙方名下，乙方應在妥商鋪過(guò)戶(hù)手續的當日將余款_________元一并付清。
第三條上述商鋪的過(guò)戶(hù)費用由乙方承擔。
第四條甲、乙雙方對商鋪的責任界定以過(guò)戶(hù)為準，過(guò)戶(hù)前所有的費用（包括但不限于水電費、物業(yè)費、租金等）由甲方承擔或享有；過(guò)戶(hù)后所有的費用（包括但不限于水電費、物業(yè)費、租金等）由乙方承擔或享有。
第五條如因甲方原因導致上述的商鋪無(wú)法按照合同約定的時(shí)間辦理過(guò)戶(hù)手續給乙方，視為甲方重大違約，乙方有權單方解除合同，甲方除應立即退還乙方已付款項外，還應向乙方支付違約金_________元。
如因乙方原因導致商鋪無(wú)法與甲方履行合同（即過(guò)戶(hù)至乙方），視為乙方重大違約，甲方有權單方解除合同并沒(méi)收乙方訂金。
第六條本合同適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本合同過(guò)程中若發(fā)生爭議，應協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方均有權向商鋪所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
第七條合同未盡事宜，經(jīng)協(xié)商一致，雙方可以訂立補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準。
第八條本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份。本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方：_________
乙方：_________
住所地：_________
住所地：_________
電話(huà)：_________
電話(huà)：_________
身份證號碼：_________
身份證號碼：_________
_________年_________月_________日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同4
出賣(mài)人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：______地址：______聯(lián)系電話(huà)：______
委托代理人：______聯(lián)系電話(huà)：______
風(fēng)險提示：______核實(shí)賣(mài)方身份
購房交易中的賣(mài)方必須是房屋的所有人或預期所有人。請務(wù)必核實(shí)賣(mài)方身份！否則可能導致房屋購買(mǎi)行為無(wú)效，產(chǎn)生不必要的糾紛，甚至遭遇詐騙，損失大筆購房款！
如需了解核實(shí)賣(mài)方身份的具體方式，建議您咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)律師。買(mǎi)受人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：______地址：______聯(lián)系電話(huà)：______委托代理人：______聯(lián)系電話(huà)：______根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)信用、守法的原則，經(jīng)協(xié)商一致，達成如下條款：______
第一條商品房情況風(fēng)險提示：__核實(shí)房屋狀況
除正�？紤]房屋戶(hù)型、結構等建筑狀況和小區及周邊配套狀況外，買(mǎi)方還需謹慎核實(shí)房屋權利情況，如：______土地使用權類(lèi)型、使用期限、土地及房屋用途、房屋所有權性質(zhì)、房屋共有人情況、房屋是否存在抵押、出租、查封、凍結轉讓、列入拆遷范圍，等等。
否則，可能因房屋存在權利瑕疵而給買(mǎi)方帶來(lái)巨大風(fēng)險，出現即使交付了全部款項也無(wú)法實(shí)際取得房屋產(chǎn)權等情況。該商品房銷(xiāo)售許可證號：_______。商品房坐落：__________區、____縣路、道、____街。設計用途；建筑結構；建筑層數為層。建筑面積___平方米，其中：______套內建筑面積_平方米，公共部位分攤建筑面積__平方米。商品房平面圖見(jiàn)附件一，商品房抵押、租賃等情況見(jiàn)附件二。商品房土地來(lái)源為：______，以出讓方式取得土地使用權的，土地使用年限為_(kāi)___年，自____年____月____日至____年____月____日為止。
第二條商品房?jì)r(jià)款商品房銷(xiāo)售按建筑面積計算，每平方米價(jià)格為_(kāi)__元（幣種：_________），價(jià)款為_(kāi)元，計___（大寫(xiě)）。
第三條商品房交付日期風(fēng)險提示：______交房約定
建議雙方約定在買(mǎi)方付清首付款時(shí)即交房。對買(mǎi)方而言，實(shí)際交房不僅可以盡快使用房屋，更重要的是可以減少一房?jì)少u(mài)的風(fēng)險。對賣(mài)方而言，雖然暫未收到全部房款，但因還未辦理房屋過(guò)戶(hù)手續，所以交房并不會(huì )帶來(lái)實(shí)質(zhì)風(fēng)險。商品房竣工，經(jīng)驗收合格后，方可交付；未經(jīng)驗收或驗收不合格的，不得交付。甲方于____年____月____日前，將商品房交付乙方。如遇不可抗力，不能履行合同的，雙方同意按下列第種方式處理：______
1、變更合同。
2、解除合同。
第四條付款日期為_(kāi)___年____月____日，乙方按下列第_種形式付款：______風(fēng)險提示：______付款方式
雙方應該在合同中明確付款方式和時(shí)間。如首付款、尾款的支付比例、數量和時(shí)間，確保買(mǎi)方出現拖欠或減少階段支付金額的情況時(shí)有據可依，較好地維護自身權益。
盡量通過(guò)銀行轉賬或存款到賣(mài)方指定的賣(mài)方本人銀行賬號的方式來(lái)付款�，F金支付方式存在較大風(fēng)險，請謹慎選擇。如需選擇現金支付，請務(wù)必保留有效的付款憑證。
1、一次性付款。
2、分期付款。
3、其他方式。
第五條甲方逾期交付商品房的處理除遇不可抗力外，甲方如未按本合同
第三條約定日期交付商品房，逾期在____日內的，乙方有權向甲方追究已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。如超過(guò)上述約定期限的，乙方有權按照下述的第_種約定，追究甲方違約責任：______
1、合同繼續履行。甲方應支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，甲方還應每日按商品房?jì)r(jià)款的`___向乙方支付違約金。
2、解除合同。甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，甲方還應每日按商品房?jì)r(jià)款的向乙方支付違約金。乙方的實(shí)際損失超過(guò)甲方支付的違約金時(shí)，甲方還應承擔賠償責任。
第六條乙方逾期付款的處理乙方如未按本合同
第四條約定的日期付款，逾期在____日內的，甲方有權追究乙方逾期付款及其利息，利息自合同約定乙方應付款之日次日起至實(shí)際付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。如超過(guò)上述約定期限的，甲方有權按照下述的第種約定，追究乙方違約責任：______
1、合同繼續履行。乙方應支付逾期付款及其利息，利息自合同約定乙方應付款之日次日起至實(shí)際付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，乙方還應每日按商品房?jì)r(jià)款的_向甲方支付違約金。
2、解除合同。乙方應每日按商品房?jì)r(jià)款的_向甲方支付違約金。風(fēng)險提示：______違約責任
因為房產(chǎn)交易復雜且金額較大，有時(shí)會(huì )出現意想不到的狀況，導致違約行為。為了能避免以后出現扯皮現象，需要在簽署合同時(shí)就明確寫(xiě)清雙方的責任和權利，以及違約金的償付金額和時(shí)間，遵循的原則就是雙方責權利對等。
第七條商品房建筑面積與銷(xiāo)售建筑面積差異的處理商品房建筑面積以房屋所有權證記載面積為法定依據。商品房建筑面積與甲方銷(xiāo)售面積差異不超過(guò)3%（包括3%）的，每平方米價(jià)格保持不變，商品房?jì)r(jià)款按商品房建筑面積與銷(xiāo)售建筑面積的差異多退少補。面積差異超過(guò)3%的，雙方約定如下：_______。
第八條商品房質(zhì)量及保修責任甲方交付的商品房的質(zhì)量和設備等應符合國家有關(guān)規定和甲方的承諾（見(jiàn)附件三），未達到國家規定標準和承諾的，甲方應承擔責任。在乙方正常使用情況下，甲方應按照《____市商品住宅質(zhì)量保證書(shū)》的規定履行保修責任。因乙方擅自拆改造成損壞的，甲方不承擔責任。
第九條商品房配套設施運行的約定下列配套設施運行日期約定如下：______
1、上水_；
2、下水_；
3、供電_；
4、燃氣（氣源種類(lèi)）_；
5、暖氣_。上述配套設施未按約定日期運行的，甲方應在____日內采取補救措施，并賠償乙方損失；超過(guò)上述約定期限的，甲方應賠償損失，并且每項還應按商品房?jì)r(jià)款的__%向乙方支付違約金。
第十條商品房設計變更的約定甲方未征得乙方同意，不得擅自變更商品房的房屋設計和環(huán)境布局（見(jiàn)附件四）。確需變更的，甲方應自設計變更方案確定之日起____日內與乙方協(xié)商。乙方同意變更的，雙方訂立補充合同。乙方不同意變更，或甲方擅自變更的，乙方有權解除合同。解除合同的，甲方應退還乙方已付款、支付已付款的利息，利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，甲方還應按商品房?jì)r(jià)款的_%向乙方支付違約金。
第十一條商品房交接風(fēng)險提示：______明確交易程序
二手房交易可分為簽約、付款、交房、過(guò)戶(hù)四大步驟，每一個(gè)步驟都必須約定清楚，否則，一旦發(fā)生糾紛，對買(mǎi)方或賣(mài)方都有可能帶來(lái)巨大損失，如買(mǎi)方已付款但無(wú)法實(shí)際取得房屋，或賣(mài)方已交房、過(guò)戶(hù)卻收不回全部款項，等。
房屋涉及抵押或買(mǎi)方需要按揭付款的，則還需要辦理解押或按揭貸款等手續。
具體的約定較為細致、復雜，建議請專(zhuān)業(yè)律師審查。商品房交付時(shí)，甲方應書(shū)面通知乙方辦理商品房交接手續，提供《____市商品住宅質(zhì)量保證書(shū)》和《____市商品住宅使用說(shuō)明書(shū)》，交接房屋鑰匙。
第十二條商品房產(chǎn)權登記商品房竣工驗收合格后，甲方須在____日內辦理房屋所有權初始登記。初始登記完畢后，甲方應在____日內，及時(shí)協(xié)助乙方辦結房屋所有權轉移登記。甲方未按時(shí)辦理房屋所有權初始登記或未在約定期限內協(xié)助乙方辦結房屋所有權轉移登記的，按下列第種約定處理：______
1、合同繼續履行。甲方應按商品房?jì)r(jià)款的_%向乙方支付違約金。
2、解除合同。甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息，利息自乙方付款之日次日起至甲退還乙方已付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，甲方還應按商品房?jì)r(jià)款的_%向乙方支付違約金。
第十三條物業(yè)管理關(guān)于物業(yè)管理的服務(wù)內容和收費標準等，按有關(guān)規定由乙方與物業(yè)管理企業(yè)訂立物業(yè)管理合同。
第十四條產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛的約定甲方保證在交付商品房時(shí)，無(wú)產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛。如存在產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛，由甲方承擔全部責任。
第十五條爭議處理本合同發(fā)生爭議，甲乙雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，按下列第_種方式處理：______
1、向___仲裁委員會(huì )申請仲裁；
2、向___人民法院提起訴訟。
第十六條合同附件本合同未盡事宜，甲乙雙方另行訂立補充合同（見(jiàn)附件五）。附件一至附件五均為本合同不可分割的部分，具有同等效力。
第十七條合同份數本合同連同附件共頁(yè)，一式五份，甲、乙雙方各執一份，備案機關(guān)存留一份，其他二份備用，具有同等效力。
第十八條合同生效本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。當事人另有約定的，按照其約定。（以下無(wú)正文）甲方：______委托代理人：______日期：______乙方：______委托代理人：______日期：______
商品房買(mǎi)賣(mài)合同5
抵押人：
抵押權人：
根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國物權法》的規定，抵押人和抵押權人在年月日簽訂的《合同》同時(shí)簽訂本抵押協(xié)議書(shū)(以下稱(chēng)“協(xié)議書(shū)”)。
一、抵押物和抵押登記
本項抵押物為抵押人位于xx幢xx房產(chǎn)證號xxxx
抵押人已于20xx年xx月xx日與xx公司簽訂購銷(xiāo)合同，并據此向抵押權人辦理抵押。
抵押登記：
抵押人應辦妥房屋所有權抵押登記手續�！斗课菟袡嘧C》由抵押權人執管。
二、抵押人義務(wù)
1.抵押人提供的抵押物實(shí)際存在，無(wú)產(chǎn)權爭議，抵押人合法擁有。
2.在本協(xié)議有效期內，抵押人保證抵押物的安全和完整，不得以任何違法方式轉移抵押物，并隨時(shí)接受抵押權人的監督檢查。
3.抵押人所提供的抵押物沒(méi)有向任何第三者抵押或轉讓?zhuān)以诒緟f(xié)議有效期內，不擅自將抵押物出售、轉讓、贈與、托管、再抵押、重大改裝增補或以其它方式處置抵押物。
4.抵押人若將所提供的抵押物出租，需要事先通知抵押權人，且出租合同不得對抗本抵押協(xié)議，所得收益優(yōu)先向抵押權人支付合同款項。
三、抵押物的使用和檢查
1.本協(xié)議項下的抵押房產(chǎn)由抵押人使用，抵押人對所使用的房產(chǎn)應負保護和管理的責任并按時(shí)繳付因使用該房產(chǎn)所發(fā)生的全部費用。
2.抵押權人有權定期或不定期，對抵押房產(chǎn)檢查，抵押人應提供一切便利。
四、保險
1.抵押人須按抵押權人所規定的時(shí)間和指定的險種到抵押權人指定的保險公司辦妥抵押物的保險手續。投保金額不得抵于抵押物的總價(jià)值，投保期應長(cháng)于購銷(xiāo)合同款期1-3個(gè)月，保險單正本必須注明抵押權人為第一受益人。
2.在購銷(xiāo)合同款沒(méi)有支付之前（購銷(xiāo)合同履約期內），抵押人不得以任何理由中斷保險，如抵押人中斷保險，抵押權人有權代為投保，一切費用及利息均由抵押人支付，抵押權人有權向抵押人追索。
3.如抵押物發(fā)生意外毀損，滅失，保險公司依法不予賠償或所賠償的金額不足以?xún)斶�抵押人所欠抵押權人的款項時(shí)，抵押權人有權要求抵押人提供抵押權人所認可的抵押物予以補足，否則，抵押人須提前償還全部欠款。
五、抵押解除
抵押人支付抵押權人的`一切款項，方可辦理抵押注銷(xiāo)手續，抵押權人將執管的有關(guān)憑證和文件退還給抵押人。
六、抵押權的行使
1.按照“購銷(xiāo)合同”有關(guān)規定，當抵押人發(fā)生違約事件時(shí)，抵押人在抵押權人發(fā)出歸還欠款的書(shū)面通知六十天后，仍不履行還款義務(wù)，抵押權人有權向法院申請強制執行抵押物。
2.法院強制執行抵押物委托有關(guān)機構進(jìn)行拍賣(mài)、出售、出租部分或全部抵押物，所得款項優(yōu)先償還本金和付息。若有結余，退還給抵押人，不足清償債務(wù)時(shí)，其不足部分應由抵押人繼續負責清償，直至全部?jì)斍鍨橹埂?/p>
七、適用法律及其他
1.本協(xié)議適用中華人民共和國的法律，并按其解釋。
2.本協(xié)議是《購銷(xiāo)合同》不可分割的組成部分，與《購銷(xiāo)合同》具有同等法律效力。
本協(xié)議一式xx份。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同6
申請再審人（一審原告、反訴被告、二審上訴人）：唐xx，男，漢族，1950年2月16日出生，住xx省xx縣xx鎮浙大北路116號4號樓502室。
委托代理人：徐越，xx文福律師事務(wù)所律師。
委托代理人：楊曉明，xx文福律師事務(wù)所律師。
被申請人（一審被告、反訴原告、二審被上訴人）：xx聯(lián)匯房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。住所地：xx省貴陽(yáng)市新添大道南段289號中天花園玉蘭花園a座2單元4層2號。
法定代表人：云xx，該公司經(jīng)理。
委托代理人：汪xx，xx君躍律師事務(wù)所律師。
委托代理人：傅xx，xx君躍律師事務(wù)所實(shí)習律師。
申請再審人唐xx與被申請人xx聯(lián)匯房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)聯(lián)匯公司）商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案，xx省xx縣人民法院于20xx年5月7日作出（20xx）湄民初字第597號民事判決。唐xx不服，向xx省遵義市中級人民法院提起上訴。xx省遵義市中級人民法院于20xx年8月26日作出（20xx）遵市法民三終字第166號民事裁定，裁定撤銷(xiāo)一審判決，發(fā)回xx省xx縣人民法院重審。xx省xx縣人民法院重審后，于20xx年2月24日作出（20xx）湄民重字第13號民事判決。唐xx不服，向xx省遵義市中級人民法院提起上訴。xx省遵義市中級人民法院于20xx年7月1日作出（20xx）遵市法民三終字第239號民事判決。唐xx仍不服，向本院申請再審。本院于20xx年12月5日作出（20xx）黔高民申字第477號民事裁定，裁定提審本案。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。申請再審人唐xx及其委托代理人徐越，被申請人聯(lián)匯公司的委托代理人汪xx到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
20xx年4月1日，唐xx向xx省xx縣人民法院提起訴訟。請求判決：1、解除雙方簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》；2、由聯(lián)匯公司退還唐xx購房款753617元，并支付違約金7563.17元。 聯(lián)匯公司提出反訴。請求判令：1、由唐xx繼續履行合同；2、由唐xx支付未付的購房欠款90000元及違約金直至付清所有款項時(shí)止（截止起訴日違約金為17190元）；3、本案訴訟費用由唐xx承擔。
一審查明，20xx年8月8日，唐xx與聯(lián)匯公司簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同。合同約定：聯(lián)匯公司將其修建的位于xx縣xx鎮“茗城峰景”4期3幢山景庭2單元16層1號住房賣(mài)給唐xx，該房建筑面積129.96㎡，套內面積107.3㎡，房屋總價(jià)款xxxx元；購房款的付款方式及期限為：20xx年8月8日支付xxxxxx元，20xx年10月1日支付xxxxx元，20xx年10月1日支付xxxxxx元；房屋的交付時(shí)間為20xx年12月31日前，辦理產(chǎn)權轉移的時(shí)間為20xx年12月31日前；該合同還對逾期付款、逾期交房及違約金等事項進(jìn)行了約定。20xx年8月8日，唐xx通過(guò)原xx縣農村信合銀行轉賬支付給聯(lián)匯公司350053元。該收據的收款方式：轉賬（信合），收款事由：1期車(chē)庫、4期首付款。20xx年1月17日，唐xx向聯(lián)匯公司支付140000元（其中現金xxxx元，轉賬1xxxx元），收款方式為：轉賬加現金，收款事由為：四期房款。以上兩筆款項唐xx提交有關(guān)轉賬的證據材料。唐xx另外向聯(lián)匯公司繳納了現金xxxxx元的會(huì )費。另查明，唐xx在20xx年8月12日還與聯(lián)匯公司簽訂了另外一份購買(mǎi)“茗城峰景”1期20號車(chē)位的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，總價(jià)款為xxxxx元。購房款的付款方式為：20xx年8月12日前支付全部房?jì)r(jià)款。
一審認為，雙方當事人于20xx年8月8日簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，是雙方對合同的條款及內容達成一致意見(jiàn)后作出的真實(shí)意思表示，未違反法律規定，予以確認。根據《中華人民共和國合同法》第八條關(guān)于“依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務(wù)，不得擅自變更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保護”之規定，雙方于20xx年8月8日簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》是有效合同。在合同履行過(guò)程中，雙方對購房款的支付金額發(fā)生爭議，爭議的焦點(diǎn)：唐xx認為，編號分別為0002346、0002359的兩張收款收據（金額分別為xxxxx元、xxxxx元）是唐xx之妻杜德智于20xx年8月8日交付的現金223564元，加上會(huì )員費20000元和認購定金xxxxx元（編號分別為0001898、0002003、0002019的三張收款收據）形成的；聯(lián)匯公司認為，編號分別為0002346、0002359的兩張收款收據（金額分別為244309元、19255元）是收款收據為xxxxx元（編號為0002448）拆分而來(lái)。唐xx所提供的證據和陳述不能充分證明自己的主張，其理由：1.20xx年8月8日簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》中明確約定：分期付款（付款方式及期限為：20xx年8月8日支付244309元，20xx年10月1日支付140000元，20xx年10月1日支付90000元），唐xx即在20xx年8月8日就支付了573617元｛（350053元（轉賬）＋（244309元－40000元（會(huì )員費和認購定金））＋19255元＝573617元｝，大大超出了唐xx購房的總價(jià)款；2.20xx年8月8日唐xx就支付了244309元（首付款）和19255元（代收費），履行了合同義務(wù)，又在當日轉賬支付了350053元，唐xx不能說(shuō)明理由；3.唐xx訴稱(chēng)交付的現金223564元，現金來(lái)源是華峰水泥廠(chǎng)收取的他人購買(mǎi)的水泥款，但唐xx未提供相應的證據加以證明；4、唐xx提交的編號分別為0002346、0002359的兩張收款收據（金額分別為xxxxx元、xxxxx元）載明的收款方式是轉賬（信合），而唐xx訴稱(chēng)交付的是現金223564元（其余為會(huì )員費xxxxx元和認購定金xxxxx元），唐xx未提供與該收據中載明的'收款方式（轉賬（信合））相一致的信合銀行轉賬記錄的證據材料；5.如果截止20xx年1月17日前唐xx已向聯(lián)匯公司交納了613617元，已超出購房總價(jià)，那么在20xx年1月17日又向聯(lián)匯公司交納了xxxxx元，履行了合同約定的第二期付款義務(wù)，唐xx不能說(shuō)明理由。因此，根據最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據的若干規定》第二條：“當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實(shí)或者反駁對方訴訟請求所依據的事實(shí)有責任提供證據加以證明。沒(méi)有證據或者證據不足以證明當事人的事實(shí)主張的，由負有舉證責任的當事人承擔不利后果”之規定，對唐xx請求解除雙方簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》，要求聯(lián)匯公司退還其購房款753617元，并支付違約金7563.17元的訴訟請求，因唐xx未提供充分的證據證明自己的主張和陳述，應不予支持。
對聯(lián)匯公司的反訴請求，結合雙方當事人的陳述，對唐xx在20xx年8月8日向聯(lián)匯公司支付xxxxx元、20xx年1月17日向聯(lián)匯公司支付xxxxxx元以及在《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》簽訂前唐xx向聯(lián)匯公司繳納了20000元會(huì )員費后轉化為購房款的事實(shí)，予以確認。因唐xx提供的20xx年8月8日向聯(lián)匯公司支付350053元的收據中收款事由一欄，載明了：“茗城峰景1期車(chē)庫，4期首付款的內容”，且雙方對唐xx購買(mǎi)了聯(lián)匯公司所修建的“茗城峰景”1期的車(chē)庫這一事實(shí)不持異議。聯(lián)匯公司辯稱(chēng)將唐xx轉賬的xxxx元拆分后剩余的1450元和唐xx繳納的20000元會(huì )員費轉入唐xx購房款（唐xx購房總價(jià)款518103（包括代收費20207元）＝唐xx轉賬支付給被告聯(lián)匯公司的xxxxx元＋唐xx繳納的xxxxx元會(huì )員費＋唐xx繳納的xxxx元會(huì )員費＋唐xx轉賬xxxxx元拆分后剩余的1450元＋按揭xxxxxx元＋代收費20207元），雖然聯(lián)匯公司及工作人員在工作中不謹慎，導致其重復開(kāi)具收款收據，但其辯稱(chēng)符合情理和事實(shí)。故該筆金額中所包含的屬于本次房屋買(mǎi)賣(mài)合同的金額，應為雙方在20xx年8月8日簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》第八條第2款中載明的“20xx年8月8日支付房款244309元”的首付款金額，對聯(lián)匯公司要求唐xx繼續履行雙方于20xx年8月8日簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》
商品房買(mǎi)賣(mài)合同7
賣(mài)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
買(mǎi)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
甲方根據《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)規定，已依法取得xx市________區（縣）____________地塊的國有土地使用權，土地使用面積為_(kāi)___________平方米，土地使用年限____年，自____年____月____日至____年____月____日止，國有土地使用證號為_(kāi)___________。甲方在上述地塊上建設的________________，現已具備規定的預售條件，經(jīng)xx市房屋土地管理局批準，準予上市預售，商品房銷(xiāo)售許可證號為京房?jì)茸C字第________號。
乙方自愿購買(mǎi)甲方的____________房屋，房屋用途為_(kāi)___________。乙方預購房屋的定金為人民幣____________元。雙方經(jīng)協(xié)商，就該房屋的預售預購事項訂立本合同。
第一條_______房屋，該房屋狀況詳見(jiàn)附件一。房屋建筑面積為_(kāi)______平方米（包括：套內建筑面積_______平方米，分攤的共有共用建筑面積_______平方米）。共有共用部位詳見(jiàn)附件二。上述建筑面積為甲方暫測面積，房屋竣工后以測繪部門(mén)實(shí)測面積為準。
甲方出售該房屋時(shí)亦同時(shí)將該房屋所占用范圍內的土地使用權轉讓給乙方，土地使用面積（含分攤的共有共用面積）為_(kāi)_________平方米，該土地使用面積為甲方暫測面積，房屋竣工后以測繪部門(mén)實(shí)測面積為準。土地使用期限自房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)之日起至_____年____月____日止。
第二條甲乙雙方同意，結算房?jì)r(jià)款時(shí)，房屋的實(shí)測建筑面積與暫測建筑面積的誤差不超過(guò)暫測建筑面積的±______%（含）時(shí)，按照本合同第三條所述房屋單價(jià)據實(shí)結算；
房屋建筑面積誤差超過(guò)上述約定幅度時(shí)，自甲方向乙方出示測繪部門(mén)實(shí)測面積數據之日起____日內，甲乙雙方同意按下述第____種（大寫(xiě)）方式處理：
1．乙方有權解除本合同，合同解除自乙方書(shū)面通知送達甲方之日起生效，甲方除在合同解除之日起30日內向乙方雙倍返還定金外，并須將乙方已付房?jì)r(jià)款及利息全部退還乙方。利息按________利率計算。
2．按照本合同第三條所述房屋單價(jià)據實(shí)結算。
3．_______________ _________________________________。
第三條雙方同意上述預售房屋售價(jià)為每建筑平方米人民幣________________元，價(jià)款合計為人民幣（大寫(xiě)）____仟____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整（小寫(xiě)）元。付款方式見(jiàn)本合同附件三。乙方同意按雙方簽訂的付款方式如期將購房?jì)r(jià)款當面交付甲方或匯入甲方指定的銀行。乙方所支付的定金在乙方最后一次付款時(shí)轉為購房?jì)r(jià)款。甲方售樓款監管銀行____________，銀行帳號為_(kāi)___________。
第四條乙方如未按本合同附件三付款方式規定的時(shí)間付款，甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本合同約定的付款期限第二日起至實(shí)際付款之日止。每延期一日乙方按延期交付價(jià)款的萬(wàn)分之_______（大寫(xiě)數字）向甲方支付延期違約金。逾期超過(guò)_______日（遇法定節假日順延）乙方仍未付款的，甲方有權解除本合同。合同解除自甲方書(shū)面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第五條甲方向乙方交付房屋時(shí)，應同時(shí)提交建設工程質(zhì)量監督部門(mén)出具的《xx市建設工程質(zhì)量合格證書(shū)》和測繪部門(mén)實(shí)測面積數據；若雙方約定交付初裝修房屋的，須按照《xx市公共建筑工程實(shí)施初裝修質(zhì)量核定規定（試行）》、《xx市住房工程實(shí)行初裝修竣工工質(zhì)量核定規定（試行）》的要洋，提交建設工程質(zhì)量監督部門(mén)驗收合格證件和測繪部門(mén)實(shí)測面積數據。符合本條款所述條件后，甲方交付房屋的日期為_(kāi)___年____月____日。甲方交付的房屋被建設工程質(zhì)量監督部門(mén)認定不合格的，乙方有權解除本合同，甲方在合同解除之日起30日內除向乙方雙倍返還定金外，還應全部退還乙方已付的房?jì)r(jià)款及利息，利息按____利率計算。
第六條甲方交付房屋的裝修、設備與附件規定的標準不符的，甲方同意按________________向乙方補償。
第七條除不可抗力外，甲方未按期將房屋交付給乙方的，乙方有權向甲方追索違約金。違約金支付時(shí)間向本合同約定房屋交付之日第二日起至實(shí)際交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房?jì)r(jià)款金額的萬(wàn)分之________（大寫(xiě)數字）向乙方支付違約金。逾期超過(guò)____日（遇法定節假日順延）甲方仍未交付房屋的，乙方有權解除本合同。合同解除自乙方書(shū)面通知送達甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起30日內須將乙方已支 的房?jì)r(jià)款及利息全部退還乙方，并向乙方雙倍返還定金（利息計算同第五條）。
第八條本合同簽訂后，因甲方變更其建筑設計而影響乙方購買(mǎi)房屋的套內面積、平面布局和使用空間的，應于____日內書(shū)面通知乙方。乙方于收到通知之日起____日內有權解除本合同。合同解除自乙方書(shū)面通知送達甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起30日內須將乙方已付的購房?jì)r(jià)款及利息退還乙方（利息計算同第五條），并向乙方雙倍返還定金。甲方變更建筑設計不告知乙方的，乙方有權解除本合同，甲方除應退還乙方已付的.房?jì)r(jià)款及利息（利息計算同第五條），并向乙方雙倍返還定金外，還應承擔補充協(xié)議中雙方約定的違約責任。
第九條甲方同意按《建設工程質(zhì)量管理辦法》、《xx市建設工程質(zhì)量條例》及有關(guān)規定，自竣工房屋交付之日起對乙方購置的房屋進(jìn)行保修。
第十條乙方同意在小區物業(yè)管理委員會(huì )或業(yè)主管理委員會(huì )未選定物業(yè)管理機構之前，其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業(yè)管理公司負責管理。
第十一條雙方同意在簽訂本合同后三十日內，持本合同和有關(guān)證件共同到xx市________________房地產(chǎn)交易管理部門(mén)辦理預售、預購登記手續。
第十二條本合同簽訂后至房屋交用前，乙方不得轉讓所預購的房屋，如有特殊原因轉讓?zhuān)毥?jīng)甲方同意并簽訂預售轉讓書(shū)面協(xié)議，報市房屋土地管理局批準。
第十三條雙方同意房屋符合交用條件時(shí)按規定共同到房地產(chǎn)交易管理部門(mén)辦理房屋買(mǎi)賣(mài)過(guò)戶(hù)手續，申領(lǐng)房地產(chǎn)權屬證件，并按規定交納有關(guān)稅費。
第十四條本合同在履行中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，雙方同意按以下第______種（大寫(xiě)）方式解決糾紛
1．提交北京仲裁委員會(huì )仲裁。
2．任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。
第十五條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。本合同的附件和雙方簽訂的補充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分，具有同等法律效力。
第十六條本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執壹份，副本共____份，房地產(chǎn)交易管理部門(mén)壹份，____________。
甲方（簽章）：__________乙方（簽章）：
法定代表人：____________法定代表人：
身份證號碼：____________身份證號碼
地址：__________________地址：
聯(lián)系電話(huà)：______________聯(lián)系電話(huà)：
郵政編碼：______________郵政編碼：
代理人：________________代理人：
聯(lián)系電話(huà)：______________聯(lián)系電話(huà)：
________年____月______日________年____月________日
預售登記機關(guān)：__________________________________（章）
經(jīng)辦人：
附件一房屋狀況（略）
附件二共有共用部位（略）
附件三付款方式（略）
甲方：
身份證號：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話(huà)：
乙方：
身份證號：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話(huà)：
甲乙 方擬合資向 購買(mǎi)商品房（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“房產(chǎn)”），現甲乙丙方就合資購買(mǎi)上述房產(chǎn)事宜達成協(xié)議，以資雙方共同遵守，具體內容以下：
一、房產(chǎn)情況
由 開(kāi)發(fā)，位于 ，合同約定面積 平方米，單價(jià)為 元/平方米，總價(jià)為人民幣 元。
二、出資比例
甲乙雙方按購房總價(jià)聯(lián)合出資購買(mǎi)該房產(chǎn)，出資比例各占二分之一。
三、為公道應對當前國家房地產(chǎn)金融政策，甲乙雙方約定由甲方/或乙方
為代表與房產(chǎn)出賣(mài)人簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同、前期物業(yè)合同等合同、協(xié)議
一、出資比例
雙方聯(lián)合出資購買(mǎi)房產(chǎn)，出資比例各為50%。雙方按出資比例享有房產(chǎn)的所有權益，并承當因購買(mǎi)該房產(chǎn)及今后與該房產(chǎn)有關(guān)的所有購房款、稅費等一切支出。
二、房款、稅費支付
甲乙雙方均應及時(shí)履行與房產(chǎn)轉讓方簽訂的購房協(xié)議，和因受讓房產(chǎn)產(chǎn)生的一切稅費等支付，并承當相應的責任。
1、為了受讓房產(chǎn)能夠及時(shí)有序地進(jìn)行，甲乙雙方推選甲方為事務(wù)執行人，代表甲乙雙方履行受讓房產(chǎn)進(jìn)程中的一切事務(wù)，包括但不限于支付購房款、稅費及其他活動(dòng)用度支出，辦理交房手續，辦理產(chǎn)權證書(shū)過(guò)戶(hù)手續等。
2、按有關(guān)行政主管部分及房產(chǎn)轉讓方要求，需乙方親身辦理的，乙方應予執行。
3、購房款、稅費等付款到期前，乙方應將其應承當的部份款項交由甲方對外支付。否則，付款到期后，為確保受讓房產(chǎn)順利進(jìn)行，甲方可自己出資墊付或對外借款墊付，因此產(chǎn)生的借款本金、利息和甲方向乙方追償的全部用度由乙方負責并承當。
三、房地產(chǎn)權屬證書(shū)的保管
受讓后的房地產(chǎn)權屬證書(shū)暫時(shí)由甲方保管。若當地房地產(chǎn)主管部分按房產(chǎn)共有人人數辦理房地產(chǎn)權屬證書(shū)的，雙方保管各自的證書(shū)。
四、受讓后房產(chǎn)的管理和使用
受讓后房產(chǎn)的管理和使用由雙方友好協(xié)商處理。但房產(chǎn)需要對外出售、出租、出借、典當等時(shí)，甲乙雙方中任何一方在同等條件下均有優(yōu)先權。
五、違約責任
甲乙雙方中任何一方違約的，應賠償守約方的經(jīng)濟損失。經(jīng)濟損失包括但不限于追究違約方違約責任而產(chǎn)生的律師費等。
六、文書(shū)投遞
本協(xié)議確定的聯(lián)系地址為各類(lèi)通知、文書(shū)投遞的地址，如有變動(dòng)應及時(shí)通知對方當事人和登記機構，否則造成相干通知文書(shū)沒(méi)法投遞的，將視同已投遞，由此產(chǎn)生的法律責任由當事人自行承當。
七、本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商訂立補充協(xié)議。與該房產(chǎn)有關(guān)事宜雙方未約定如何處理的，依照我國《物權法》、《房地產(chǎn)管理法》等法律、法規規定處理。
八、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執一份。本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
簽訂日期： 年 月 日
簽訂地點(diǎn)：
商品房買(mǎi)賣(mài)合同8
原告： ，男， 漢族， 年 月 日出生，住 ，身份證號： 。
被告： ，住 。
法定代表人： 。
訴訟請求：
1，請求判令被告繼續履行雙方于 年 月 日簽訂的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》；
2，請求判令被告向原告支付從 年 月 日起至實(shí)際履行之日止按日向原告支付已交付房款千分之0.1的違約金，暫算至起訴之日止違約金暫計 元。
3，本案訴訟費用由被告承擔。
事實(shí)及理由：
年 月 日，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致簽訂了《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》。合同第三條，“原告購買(mǎi)被告商品房為第 層 號房，該房屋建筑面積共 平方米”。
第五條，“計價(jià)方式及價(jià)款，1,按建筑面積計算，該商品房單價(jià)為人民幣每平方米 元，總金額 元”。
第七條，“付款方式及期限，原告在簽訂本合同時(shí)一次性付清房款”。
第十六條，“被告承諾與 年 月 日前，取得前款規定的土地房屋權屬證書(shū)，交付給原告”。被告不能在前款約定期限內交付權屬證書(shū)，雙方同意按照下列約定處理：2，約定日期起90日后，被告仍不能交付權屬證書(shū)或者登記證明的，雙方同意按下列1，2項目處理：“（2）原告不退房，被告自約定日期至實(shí)際交付權屬證書(shū)或登記證明之日止，按日向原告支付已交付房?jì)r(jià)款千分之0.1的違約金”。
合同簽訂后，原告按照合同的'約定，于當日就向被告繳納了房款 元。被告卻嚴重違反合同約定，在 年 月 日前，不僅未交付房屋，也未將土地，房屋權屬證書(shū)交付給原告，致使原告到目前為止不能登記過(guò)戶(hù)。原告曾多次要求被告履行合同義務(wù)，均未果。
原告認為，合同簽訂后原被告雙方應充分履行合同義務(wù)，被告未交付房屋及未交付土地房屋權屬證書(shū)的行為已經(jīng)嚴重違約。因此，為維護本人合法權益，特訴至人民法院請求支持我方訴請。
此致
區人民法院
具狀人：
年 月 日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同9
出賣(mài)人：
注冊地址：
法定代表人：
買(mǎi)受人：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，買(mǎi)受人和出賣(mài)人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買(mǎi)賣(mài)商品房達成如下補充協(xié)議：
一、____年____月____日，出賣(mài)人與買(mǎi)受人簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同，合同約定，出賣(mài)人將百萬(wàn)莊商品房第三幢六號房出售給買(mǎi)受人，現對該商品房買(mǎi)賣(mài)合同第六條第十五條第三款予以變更。
二、該商品房買(mǎi)賣(mài)合同第六條及第十五條第三款變更為：“買(mǎi)受人以分期付款的方式向出賣(mài)人支付房款，總房款為694915.15元，買(mǎi)受人自本協(xié)議簽訂之日起，每半年支付房款 元，在三年內付清全部房款”。
三、如買(mǎi)受人未能按上述期限支付房款，仍按原商品房買(mǎi)賣(mài)合同第七條承擔違約責任。
四、其他事項約定：以原出賣(mài)人及買(mǎi)受人____年____月____日簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同為準。
五、在本協(xié)議有效期內，買(mǎi)賣(mài)雙方不得擅自變更或解除本協(xié)議。需變更協(xié)議條款時(shí)，應經(jīng)雙方協(xié)商同意。
六、買(mǎi)賣(mài)雙方在履行協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的'爭議，由雙方協(xié)商或通過(guò)調解解決。協(xié)商或調解不成，向出賣(mài)人所在地人民法院起訴。
七、本合同由買(mǎi)賣(mài)雙方簽字并加蓋單位公章后生效。
八、本協(xié)議正本一式貳份，甲、乙雙方各執一份。
出賣(mài)人：
買(mǎi)受人：
____年____月____日____年____月____日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同10
訂立合同雙方：購貨單位：__________
以下簡(jiǎn)稱(chēng)為甲方;供貨單位：__________
以下簡(jiǎn)稱(chēng)為乙方。經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條產(chǎn)品的名稱(chēng)、品種、規格、數量、價(jià)格、質(zhì)量
1.產(chǎn)品名稱(chēng)：三星9100(GAA );產(chǎn)品品種：直板手機、3G手機,智能手機,時(shí)尚手機;產(chǎn)品規格:手機尺寸：12
5.3215;6
6.1215;
8.5重量：11
6.0g顏色：黑色,銀白色,白色,粉色數量：300價(jià)格：每部3200元、總價(jià)：960000元
2.產(chǎn)品的技術(shù)標準(包括質(zhì)量要求)，按下列第(3 )項執行：
(1)按國家標準執行;
(2)按部頒標準執行;
(3)由甲乙雙方商定技術(shù)要求執行。
第二條產(chǎn)品的包裝標準和包裝物的供應與回收產(chǎn)品的包裝，國家或業(yè)務(wù)主管部門(mén)有技術(shù)規定的，按技術(shù)規定執行;國家與業(yè)務(wù)主管部門(mén)無(wú)技術(shù)規定的，由甲乙雙方商定。產(chǎn)品的包裝物，除國家規定由甲方供應的以外，應由乙方負責供應。
第三條產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點(diǎn)
1.產(chǎn)品的交貨單位：乙方
2.交貨方法，按下列第(2 )項執行：
(1)乙方送貨;
(2)乙方代運(乙方代辦運輸，應充分考慮甲方的要求，商定合理的運輸路線(xiàn)和運輸工具);
(3)甲方自提自運。
3.運輸方式：由乙方定
4.到貨地點(diǎn)和接貨單位(或接貨人)：甲方公司(經(jīng)理) (甲方如要求變更到貨地點(diǎn)或接貨人，應在合同規定的交貨期限(月份或季度)前40天通知乙方，以便乙方編月度要車(chē)(船)計劃;必須由甲方派人押送的，應在合同明確規定;甲乙雙方對產(chǎn)品的運輸和裝卸，應按有關(guān)規定與運輸部門(mén)辦理交換手續，作出記錄，雙方簽字，明確甲、乙方和運輸部門(mén)的責任。)
第四條產(chǎn)品的交(提)貨期限
1.交貨時(shí)間：20xx年____月____日
2.如乙方不能及時(shí)交貨，需及時(shí)與甲方聯(lián)系，商量延長(cháng)交貨期限。
第五條驗收方法
1.驗收時(shí)間：貨到驗收
2.驗收手段：現場(chǎng)驗收
3.驗收標準：符合手機規格標準
4.負責驗收和試驗：經(jīng)理驗收，技術(shù)人員配合試驗
5.在驗收中發(fā)生糾紛后，由甲方主管產(chǎn)品質(zhì)量監督檢查機構執行仲裁
第六條對產(chǎn)品提出異議的時(shí)間和辦法
1.甲方在驗收中，如果發(fā)現產(chǎn)品的品種、型號、規格、花色和質(zhì)量不合規定，應一面妥為保管，一面在30天內向乙方提出書(shū)面異議;在托收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過(guò)兩年內未通知乙方的，視為產(chǎn)品合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到需方書(shū)面異議后，應在10天內(另有規定或當事人另行商定期限者除外)負責處理，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
第七條違約責任
1.乙方應負的違約責任
(1)產(chǎn)品花色、品種、規格、質(zhì)量不符合本合同規定時(shí)，甲方同意利用者，按質(zhì)論價(jià)。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時(shí)間，每逾期____日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬(wàn)分之_計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
(2)乙方未按本合同規定的產(chǎn)品數量交貨時(shí)，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的_%的罰金。
(3)產(chǎn)品包裝不符合本合同規定時(shí)，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規定包裝價(jià)值35的罰金付給甲方。
(4)產(chǎn)品交貨時(shí)間不符合同規定時(shí)，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬(wàn)分之-的罰金。
(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關(guān)單證和資料，應當承擔相關(guān)的賠償責任。
2.甲方應負的違約責任
(1)甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規格、質(zhì)量或包裝的規格，應償付變更部分貨款(或包裝價(jià)值)總值%的罰金。
(2)甲方如中途退貨，應事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值35%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規定收貨。
(3)甲方未按規定時(shí)間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時(shí)，除乙方得將交貨日期順延外，每順延____日，甲方應付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬(wàn)分之三的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。
(4)屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬(wàn)分之三的罰金。
(5)甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬(wàn)分之三計算付給乙方，作為延期罰金。
(6)乙方送貨或代運的產(chǎn)品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。
第八條不可抗力甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應及時(shí)向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關(guān)機構證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任
第九條其他
1.按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經(jīng)濟損失的，應當在明確責任后10天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)貨物或扣付貨款來(lái)充抵。
2.本合同在執行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協(xié)商解決，解決不了時(shí)，雙方可按下列第種方式處理(未作選擇的，視為選擇
1)：
(1)、提交清遠仲裁委員會(huì )〔仲裁委員會(huì )〕仲裁;
(2)、依法向人民法院起訴。
第十條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無(wú)誤，并按本合同規定將貨款結算以后作廢。
第十一條本合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十二條本合同一式2份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本1份。購貨單位(甲方)：廣州XX公司(公章)供貨單位(乙方)：河源XX公司(公章)法定代表人：215; (公章)法定代表人：215; (蓋章)地址：215;地址：215;開(kāi)戶(hù)銀行：廣東XX銀行開(kāi)戶(hù)銀行：廣東XX銀行帳號：...............帳號：...............電話(huà)：__________電話(huà)：__________ 20xx年____月____日訂起草理由：根據《民法典》
第十二條的規定，合同的內容由當事人約定。同時(shí)，合同的訂立，要保護雙方的利益，體現了公平的原則、自由原則。買(mǎi)賣(mài)合同篇10出賣(mài)人：(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)買(mǎi)受人：(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)在甲、乙雙方于(以下簡(jiǎn)稱(chēng)元合同)基礎上，經(jīng)雙方平等、自愿協(xié)商一致，簽訂本補充協(xié)議，雙方共同遵照執行。
一、甲方出售給乙方的房屋位于項目，該房產(chǎn)為寫(xiě)字樓。本合同及協(xié)議所指寫(xiě)字樓“ ”
EX名稱(chēng)為暫定名，甲方有權更改名稱(chēng)，且名稱(chēng)的更改不影響本合同的執行。乙方不得以寫(xiě)字樓名稱(chēng)更改為由要求解除合同及協(xié)議或向甲方索賠。
二、乙方接受甲方設置在室內及公共區域的配套設施和管道。乙方對移交的房屋進(jìn)行
第二次裝修時(shí)，不得損壞房屋建筑結構及配套設施、管道、外立面，裝修方案需符合政府相關(guān)規定并報物業(yè)公司備案，乙方裝修施工或裝修完畢的房屋不得影響室內及公共區域配套設施、管道及公共設施的正常使用和維護，對造成的損壞應承擔相應賠償責任。
三、甲方在簽訂合同之前已向乙方明示《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》、本協(xié)議、《業(yè)主臨時(shí)公約》、《前期物業(yè)服務(wù)合同》、《商品房銷(xiāo)售管理辦法》、《____市商品房預售管理辦法》等，并做出了合理的說(shuō)明。
四、乙方按下列第中方式交付房款
1、乙方按一次性付款方式向甲方交付房款：
(1)乙方于20xx年____月____日前向甲方一次性付清購房款，共計人民幣元(大寫(xiě))整)
(2)如乙方未按上述時(shí)間及金額向甲方支付房款，按原合同
第九條約定執行。
2、乙方自辦按揭向甲方支付房款
(1)乙方應于215;20xx年215;____月215;____日前向甲方支付購房款約%
元(大寫(xiě))。如乙方未按上述時(shí)間及金額向甲方支付約定房款，按原合同
第九條約定執行。
(2)乙方應于協(xié)議簽訂之日起____日內辦理完畢全部手續，并將所有用于購房的銀行借款委托貸款銀行直接劃入甲方指定的銀行賬戶(hù)。如乙方未按約定時(shí)間辦理完畢全部手續，則視為乙方違約，甲方有權解除合同，同時(shí)乙方應按房屋總價(jià)的10%支付違約金，甲方有權從已付款中扣除。
(3)在按揭貸款期間，乙方負有向其發(fā)放按揭貸款的銀行按時(shí)還款的義務(wù)。
3、乙方按以下分期付款的方式向甲方支付房款：
(1)合同簽訂后____日內支付購房款的215; %：215;元(人民幣：;
(2) 215;20xx年215;____月215;____日前支付購房款的215; %：215;元(人民幣元整)。
(3) 215;20xx年215;____月215;____日前支付購房余款的：215;元(人民幣：215;元整)。
五、對房屋交付的補充約定
1、交付時(shí)的房屋為清水房、現房。買(mǎi)受人在買(mǎi)賣(mài)合同簽訂前，已對房屋的現狀進(jìn)行了實(shí)地查看，故在房屋交付時(shí)不得對房屋的外觀(guān)質(zhì)量、裝飾裝修標準、配備的設施設備、坐落位置等提出異議，雙方以現狀進(jìn)行交付。
2、在乙方?jīng)]有付清合同約定的購房款前，甲方有權抗辯乙方提出的房屋交付請求：乙方采用按揭貸款購房的，必須在辦理完畢按揭手續且相關(guān)按揭銀行將乙方委托支付的購房款劃撥到甲方賬戶(hù)后方能辦理房屋的交付手續，以避免提前交付后因銀行按揭不能辦理給乙方造成裝修等損失。
3、商品房達到合同約定的交付使用條件后，甲方無(wú)須一定以書(shū)面方式通知乙方接受房屋，無(wú)論甲方的通知在客觀(guān)上是否能夠送達乙方，乙方均應在本合同約定的交房日屆滿(mǎn)前前往項目所在地辦理房屋交付手續。逾期未來(lái)辦理，則以《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》中約定的交房手續的交房最后期限屆滿(mǎn)日，視為甲方的實(shí)際交付之日。乙方委托他人到場(chǎng)辦理房屋交接手續的.，須向甲方出示經(jīng)過(guò)公證的授權委托書(shū)并將公證書(shū)留存于甲方。
4、房屋的風(fēng)險自交付之日由甲方轉移至乙方。
5、乙方接受房屋時(shí)，應對合同下商品房進(jìn)行驗收。同時(shí)，乙方應與甲方委托的物業(yè)管理公司交接房屋鑰匙，簽署房屋驗收交接單。
6、在交付房屋時(shí)，乙方如對商品房質(zhì)量有異議的，應具體、詳細地以書(shū)面形式提出，否則，視為乙方無(wú)異議。對乙方提出的質(zhì)量問(wèn)題雙方有爭議的，由乙方委托____市有資質(zhì)的建設工程質(zhì)量檢測機構檢測，該機構出具書(shū)面質(zhì)量鑒定意見(jiàn)作為處理爭議的依據。
7、關(guān)于節能的約定：因本項目于20xx年開(kāi)始修建，故不適用于合同正本的
第十七條關(guān)于商品房節能措施的規定。
8、但如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，甲方可據實(shí)予以延期交房：
(1)遭遇不可抗力，且甲方在發(fā)生之日起____日內告知乙方的;
(2)由于政府及相關(guān)部門(mén)原因導致工期延長(cháng)的;
(3)由于法律、法規政策變動(dòng)等原因的。
六、對商品房交付的補充約定合同
第十條規定的商品房交付前，經(jīng)甲方同意，乙方可提前進(jìn)行裝修，但雙方應另行簽訂補充協(xié)議。
七、對分戶(hù)國有土地使用權證的補充約定乙方的分戶(hù)國有土地使用權證在項目房屋分戶(hù)房屋產(chǎn)權辦理完畢后____日內，由甲方協(xié)助乙方辦理完畢。如因甲方的原因導致延遲辦理分戶(hù)國有土地使用權證的，按原合同
第十九條約定執行。
八、對地下停車(chē)場(chǎng)的補充約定該商品房地下停車(chē)場(chǎng)由甲方修建，其面積未納入公攤，產(chǎn)權歸甲方所有，甲方可以單獨出售或者出租。
九、對聯(lián)系方式的補充約定雙方的通訊方式以合同載明的地址、電話(huà)、電子郵件等為準。乙方保證所提供資料
的真實(shí)、有效性，并對其負全部責任。如有變化，應立即通知對方，否則，由于一方聯(lián)絡(luò )方式變更而導致對方不能將有關(guān)通知送達變更方的對方通知放出之日視為已通知變更方。雙方同意以電話(huà)、信函、傳真、電子郵件或房屋所在地報紙公告的形式通知乙方辦理相關(guān)按揭手續和到物業(yè)現場(chǎng)辦理房屋交付手續，乙方對此予以認可。出賣(mài)人采取電子郵件方式聯(lián)絡(luò )乙方時(shí)，電子郵件的發(fā)出之日視為送達乙方，乙方不得以網(wǎng)絡(luò )故障未能收到為由將責任轉嫁給甲方。甲方采取特快專(zhuān)遞方式聯(lián)絡(luò )乙方時(shí)，在____市行政轄區范圍內，自郵遞寄出之日起____日內視為送達乙方;在____市行政轄區范圍外，自郵遞寄出之日起____日內視為送達乙方;在中華人民共和國境外的，自國際郵件寄出之日起1____日內視為送達乙方。甲方采取掛號信方式聯(lián)絡(luò )乙方時(shí)，在____市行政轄區范圍內，自郵遞寄出之日起____日內視為送達乙方;在____市行政轄區范圍外，自郵遞寄出之日起____日內視為送達乙方;在中華人民共和國境外的，自國際郵件寄出之日起1____日內視為送達乙方。
十、對解除合同的補充約定
1、本合同生效后，甲、乙雙方任何一方無(wú)正當理由解除合同，除雙方另行簽訂協(xié)議外，責任方須按合同及本補充協(xié)議的有關(guān)條款規定承擔違約責任，并按合同總額10%賠償對方損失。買(mǎi)賣(mài)合同補充協(xié)議范本
2、一方根據合同和本補充協(xié)議規定要求解除合同的，應當在知道或應當知道解除合同事項發(fā)生之日起1____日內向甲方發(fā)出書(shū)面的解除合同通知書(shū)，解除合同通知書(shū)到達甲方之日，合同自行解除;否則，視為乙方放棄解除合同的權利。
3、雙方約定無(wú)論因何種原因導致合同解除的，雙方當事人應當從合同解除之日起3個(gè)工作日內共同到____市房地產(chǎn)管理部門(mén)辦理解除備案登記等相關(guān)手續，否則守約方有權拒絕履行退房或退款義務(wù)，并可要求違約方每日按照合同約定總房款的萬(wàn)分之一支付違約金。雙方依據法律規定或合同約定行使合同解除權，違約方不按上述約定辦理解除備案等相關(guān)手續的，守約方有權單方面到____市房產(chǎn)管理部門(mén)辦理解除備案等手續。同時(shí)，在____市房產(chǎn)管理部門(mén)辦理解除備案等相關(guān)手續時(shí)，如果按照相關(guān)規定須按照總房?jì)r(jià)款繳納營(yíng)業(yè)稅等稅費的，則由違約方承擔該部分稅費，否則守約方有權拒絕履行退房或退款義務(wù)。如果乙方不協(xié)助甲方辦理解除備案等相關(guān)手續的，甲方在單方面到____市房產(chǎn)管理部門(mén)辦理解除備案登記手續時(shí)，有權從乙方的首付款中扣除應當由乙方承擔的稅費。
十、其他
1、甲方簽章的財務(wù)專(zhuān)用收據是唯一有效的收款憑證
2、本補充協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效，與原合同具有同等法律效力。本協(xié)議與原合同如有沖突或抵觸的，以補充協(xié)議為準。
3、本補充協(xié)議及附件構成合同的組成部分，合同、本補充協(xié)議及附件均為不可分割的部分，具有同等法律效力。4份，均局同等法律效力。出賣(mài)人：買(mǎi)受人：委托代理人：委托代理人：合同簽訂日期：20xx年____月____日
商品房買(mǎi)賣(mài)合同11
甲方(出讓方)：______
身份證號：______
乙方(買(mǎi)受方)：______
身份證號：______
協(xié)調說(shuō)話(huà)人：______
身份證號：______
甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方房產(chǎn)轉讓于乙方事宜達成如下協(xié)議，共同履行。
第一條房屋基本情況：
甲方房屋坐落在______，______樓______單元______層______室(東戶(hù))經(jīng)濟適用房轉讓給乙方。房屋建筑面積為_(kāi)_____平方米，公共部分及公用分攤面積為_(kāi)_____平方米，該房屋土地使用期限為_(kāi)_____年(自______年______月______日起至______年______月______日止)甲方出售房屋已征得房屋共有人的同意，并為此承擔相應的法律責任乙方對上述房屋已經(jīng)充分了解，同意購買(mǎi)上述房屋。
第二條房屋轉讓價(jià)格：甲方同意以xx元/建筑平方米將房產(chǎn)轉讓于乙方，乙方認可現有建筑面積，當測繪面積與現有建筑面積有誤差時(shí)，甲乙雙方不再追究，轉讓金總額為人民幣______元(大寫(xiě)______)
第三條因該房產(chǎn)關(guān)系為“經(jīng)濟適用房”，在該房產(chǎn)未過(guò)戶(hù)前，乙方交付甲方房屋使用權轉讓金的'同時(shí)，甲方應將該房交于乙方使用，并且購房合同由甲方交于乙方保管由于房產(chǎn)證尚未辦理，甲方應按有關(guān)規定及時(shí)辦理房產(chǎn)證，并且交與乙方保管。在該房產(chǎn)滿(mǎn)足過(guò)戶(hù)條件(包括但不限于購買(mǎi)時(shí)間超過(guò)5年以上)時(shí)，甲方應按乙方指示將該房產(chǎn)過(guò)戶(hù)至乙方名下若該房產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續費用過(guò)大，乙方可以不辦理過(guò)戶(hù)手續，并且甲方無(wú)條件同意乙方享有該房產(chǎn)的一切權利。
第四條若過(guò)戶(hù)時(shí)相關(guān)機關(guān)要求甲乙雙方提交該房產(chǎn)轉讓協(xié)議，則甲方應配合乙方簽訂房產(chǎn)轉讓協(xié)議(該協(xié)議僅供過(guò)戶(hù)之用，不實(shí)際履行，乙方不必向甲方交付該房產(chǎn)轉讓款和相關(guān)費用)
第五條若過(guò)戶(hù)時(shí)因政府優(yōu)先回購或甲方違約從而導致乙方失去房產(chǎn)所有權，甲方應退還乙方的使用權轉讓金、利息(按照日的利率自支付支付轉讓金之日起計算)及房屋的增值價(jià)值外，還要承擔乙方添加的附屬設施及房屋裝修費用(不折舊)
第六條在該協(xié)議生效之后，若因政府等其他單位拆遷該房或其他原因，向該房產(chǎn)支付賠償的相關(guān)價(jià)款，甲方應以自己名義領(lǐng)取后全部交付給乙方。
在該權屬未變更之前，甲方僅為該房產(chǎn)名義上的權利人，甲方不得再將該房產(chǎn)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)、抵押等處分行為乙方為該房產(chǎn)的實(shí)際權利人，該房產(chǎn)的一切權利由乙方行使，一切義務(wù)由乙方承擔。除上述所述購房手續外，乙方在使用、處分房產(chǎn)時(shí)需要甲方配合辦理相關(guān)手續的，甲方有義務(wù)予以配合。
第七條甲方保證該房屋權屬清楚，確保該房無(wú)抵押貸款等經(jīng)濟問(wèn)題，并且保證已結清該房的全部房款，若發(fā)生該房屋權屬糾紛及債權債務(wù)等，由甲方負責清理，并承擔民事責任，與乙方無(wú)關(guān)。如由此給乙方造成經(jīng)濟損失的，由甲方負責賠償若致使本協(xié)議不能繼續履行，還應承擔違約責任。
第八條合同爭議的解決辦法：本合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭議，雙方應及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下述兩種方式解決：
1、提交仲裁委員會(huì )仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第九條本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執一份。本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字確認后生效。
甲方：______(簽字)
乙方：______(簽字)
商品房買(mǎi)賣(mài)合同12
出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售其依法開(kāi)發(fā)建設的房屋，雙方當事人根據《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等法律、法規的規定，就實(shí)現以商品房屋占有的交接和所有權的轉移登記為主要目的的商品房買(mǎi)賣(mài)相關(guān)內容，在平等、自愿的基礎上協(xié)商達成以下一致意見(jiàn)，簽訂本商品房買(mǎi)賣(mài)合同(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本合同)。
第一章合同當事人
出賣(mài)人：
通訊地址：
郵政編碼：
營(yíng)業(yè)執照注冊號：
企業(yè)資質(zhì)證書(shū)號：
法定代表人：聯(lián)系電話(huà)：
委托代理人：聯(lián)系電話(huà)：
委托銷(xiāo)售經(jīng)紀機構：
通訊地址：
郵政編碼：
營(yíng)業(yè)執照注冊號：
經(jīng)紀機構備案證明號：
法定代表人：聯(lián)系電話(huà)：
買(mǎi)受人：
【法定代表人】【負責人】：
【國籍】【戶(hù)籍所在地】：
證件類(lèi)型：【居民身份證】【護照】【營(yíng)業(yè)執照】【民辦非企業(yè)登記證書(shū)】【軍人證件】
證件號碼：
出生日期：______年______月_______日，性別：
通訊地址：
郵政編碼：聯(lián)系電話(huà)：
【委托代理人】【法定代理人】：
【國籍】【戶(hù)籍所在地】：
證件類(lèi)型：【居民身份證】【護照】【營(yíng)業(yè)執照】【民辦非企業(yè)登記證書(shū)】【軍人證件】
證件號碼：
出生日期：______年______月_______日，性別：
通訊地址：
郵政編碼：聯(lián)系電話(huà)：
(買(mǎi)受人為多人時(shí)，可相應增加)
第二章商品房基本狀況
第一條商品房項目建設依據
(一)出賣(mài)人以【出讓】方式取得坐落于地塊的建設用地使用權。該地塊【國有土地使用證號】為，土地使用權面積為平方米。
(二)買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該商品房)所占用的土地規劃用途為，土地使用權終止日期為_(kāi)_____年______月_______日。
(三)簽訂本合同時(shí)，出賣(mài)人經(jīng)批準在上述地塊上建設的該商品房所在建筑區劃的核準名稱(chēng)為，規劃的容積率，規劃的綠地率。
建設用地規劃許可證號為：;
建設工程規劃許可證號為：;
建筑工程施工許可證號為：;
建設工程施工合同約定的開(kāi)工日期為：;
建設工程施工合同約定的竣工日期為：。
第二條訂立本合同時(shí)，受托為本建筑建設與服務(wù)的單位：
工程勘察單位：;
工程監理單位：;
工程設計單位：;
房屋面積測繪單位：;
工程施工總承包單位：;
裝修實(shí)施單位：;
前期物業(yè)服務(wù)單位：。
第三條商品房預售依據
該商品房已由批準預售，預售許可證號為。
第四條商品房基本情況
(一)該商品房為預售許可證號下第【幢】【座】
單元層號。房屋竣工后，如房號發(fā)生改變，以房屋登記的房號為準，但不影響該商品房的特定位置。
該商品房所在建設工程規劃總平面圖、建筑區劃劃分情況公示于商品房銷(xiāo)售現場(chǎng)。
關(guān)于該商品房在所在樓棟的平面位置示意圖的具體說(shuō)明，見(jiàn)附件一。
(二)簽訂本合同時(shí)，該商品房的規劃用途為【住宅】【辦公】【商業(yè)】【車(chē)位】。
(三)該商品房所在建筑物的主體結構為，建筑總層數為層，其中地上層，地下層。
(四)該商品房層高為米，有個(gè)陽(yáng)臺，其中個(gè)陽(yáng)臺為封閉式，個(gè)陽(yáng)臺為非封閉式，陽(yáng)臺是否封閉以規劃設計文件為準。
該商品房的戶(hù)型平面圖，見(jiàn)附件一。
(五)該商品房的預測建筑面積共平方米，其中套內建筑面積平方米，分攤的共有建筑面積平方米;出賣(mài)人在銷(xiāo)售現場(chǎng)公示該商品房所在樓棟的建筑面積預測報告。
該商品房共用部位、共用設施設備構成，見(jiàn)附件二。
第五條抵押情況
與該商品房有關(guān)的抵押情況為【抵押】【未抵押】。
抵押類(lèi)型：，抵押人：，
抵押權人：，抵押登記機構：，
抵押登記日期：，債務(wù)履行期限：。
抵押類(lèi)型：，抵押人：，
抵押權人：，抵押登記機構：，
抵押登記日期：，債務(wù)履行期限：。
抵押權人同意該商品房轉讓的證明及關(guān)于抵押的相關(guān)約定，見(jiàn)附件三。
第六條房屋權利狀況承諾
(一)出賣(mài)人對該商品房出售前享有合法權利;
(二)該商品房沒(méi)有出售給除本合同買(mǎi)受人以外的其他人;
(三)該商品房沒(méi)有被司法查封;
(四)該商品房除本合同第五條情形外沒(méi)有其他限制轉讓的情況;
(五) ;
(六)。
第七條該商品房權利狀況與本合同第六條不符，導致不能完成本合同房屋所有權轉移登記的，買(mǎi)受人有權解除合同。買(mǎi)受人解除合同的，書(shū)面通知出賣(mài)人。出賣(mài)人自解除合同通知送達之日起15日內退還買(mǎi)受人已付全部房?jì)r(jià)款(含已付貸款部分)，并自買(mǎi)受人付款之日起，按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。給買(mǎi)受人造成損失的，由出賣(mài)人支付【已付房?jì)r(jià)款一倍】【買(mǎi)受人全部損失】的賠償金。
第三章商品房?jì)r(jià)款
第八條計價(jià)方式與價(jià)款
出賣(mài)人與買(mǎi)受人按照下列第種方式計算該商品房?jì)r(jià)款：
(一)按照套內建筑面積計算，該商品房單價(jià)為每平方米(幣種)
元，總價(jià)款為(幣種)元(大寫(xiě)元整)。
(二)按照建筑面積計算，該商品房單價(jià)為每平方米(幣種)元，總價(jià)款為(幣種)元(大寫(xiě)元整)。
(三)按照【套(基本單元)】【幢】計算，該商品房總價(jià)款為(幣種)元(大寫(xiě)元整)。
(四)按照計算，該商品房總價(jià)款為(幣種)元(大寫(xiě)元整)。
第九條付款方式及期限
(一)簽訂本合同前，買(mǎi)受人已向出賣(mài)人支付款項(幣種)元(大寫(xiě)元整)，該款項于【本合同簽訂】【支付首付款】時(shí)【抵作】商品房?jì)r(jià)款。
(二)買(mǎi)受人采取下列第種方式付款：
1.一次性付款。買(mǎi)受人在______年______月_______日前支付該商品房全部?jì)r(jià)款。
2.分期付款。買(mǎi)受人在______年______月_______日前分期支付該商品房全部?jì)r(jià)款;其中，買(mǎi)受人于______年______月_______日前首期支付該商品房全部?jì)r(jià)款的%，金額(幣種)元(大寫(xiě)元整);買(mǎi)受人于______年______月_______日前第二期支付該商品房全部?jì)r(jià)款的%，金額(幣種)元(大寫(xiě)元整);買(mǎi)受人于______年______月_______日前第三期支付該商品房全部?jì)r(jià)款的%，金額(幣種)元(大寫(xiě)元整);。
3.貸款方式付款：【公積金貸款】【商業(yè)貸款】。買(mǎi)受人于年
月日前支付首期房?jì)r(jià)款(幣種)元(大寫(xiě)元整)，占全部房?jì)r(jià)款的%;余款(幣種)元(大寫(xiě)元整)向(貸款機構)申請貸款支付。
4.其他方式：
關(guān)于該商品房?jì)r(jià)款的計價(jià)方式、總價(jià)款、付款方式及期限的具體約定，見(jiàn)附件四。
第十條逾期付款的處理
(一)除不可抗力外，買(mǎi)受人未按照本合同約定時(shí)間付款的，雙方同意按照下列第種方式處理：
1.按照逾期時(shí)間，分別處理((1)和(2)不作累加)。
(1)逾期在日之內，買(mǎi)受人按日計算向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之的違約金。
(2)逾期超過(guò)日(該期限與本條第(一)款第1項第(1)目中的期限相同)后，出賣(mài)人有權解除合同。出賣(mài)人解除合同的，書(shū)面通知買(mǎi)受人。買(mǎi)受人自解除合同通知送達之日起15日內按照累計應付款的%向出賣(mài)人支付違約金，同時(shí)，出賣(mài)人退還買(mǎi)受人已付全部房?jì)r(jià)款(含已付貸款部分)。
出賣(mài)人不解除合同的，買(mǎi)受人按日計算向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之(該比率不低于本條第(一)款第1項第(1)目中的比率)的違約金。
本條所稱(chēng)逾期應付款是指依照本合同第九條及附件四約定的到期應付款與該期實(shí)際已付款的差額;采取分期付款的，按照相應的分期應付款與該期的實(shí)際已付款的差額確定。
2.
(二)因不可歸責于買(mǎi)賣(mài)雙方的原因，未能訂立商品房擔保貸款合同并導致商品房買(mǎi)賣(mài)合同不能繼續履行的，雙方可以解除合同。解除合同的，出賣(mài)人退還買(mǎi)受人已付購房款本金及其利息或者定金。不解除合同的，雙方于日內達成新的房?jì)r(jià)款支付協(xié)議，合同繼續履行。
第十一條預售款監管
(一)出售該商品房的全部房?jì)r(jià)款專(zhuān)戶(hù)存入預售資金監管賬戶(hù)，專(zhuān)項用于本工程建設。
(二)該商品房的預售資金監管機構為，預售資金監管賬戶(hù)名稱(chēng)為，賬號為。
第四章規劃、設計變更
第十二條規劃、設計變更
(一)出賣(mài)人按照批準的規劃、設計建設商品房。該商品房銷(xiāo)售后，出賣(mài)人不擅自變更規劃、設計。
(二)經(jīng)規劃部門(mén)批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致該商品房的結構形式、戶(hù)型、空間尺寸、朝向變化，以及出現本合同當事人約定的其他影響商品房質(zhì)量或者使用功能情形的，出賣(mài)人在變更確立之日起10日內書(shū)面通知買(mǎi)受人。
(三)買(mǎi)受人有權在通知到達之日起15日內做出是否解除合同的書(shū)面答復。買(mǎi)受人在通知到達之日起15日內未作書(shū)面答復的，視同接受規劃、設計變更以及由此引起的房?jì)r(jià)款的變更。
第十三條出賣(mài)人未在本合同第十二條第(二)款約定期限內書(shū)面通知買(mǎi)受人的，買(mǎi)受人有權解除合同。買(mǎi)受人解除合同的，書(shū)面通知出賣(mài)人。出賣(mài)人自解除合同通知送達之日起15日內退還買(mǎi)受人已付全部房?jì)r(jià)款(含已付貸款部分)，并自買(mǎi)受人付款之日起，按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息;同時(shí)，出賣(mài)人按照全部房?jì)r(jià)款的%向買(mǎi)受人支付違約金。
買(mǎi)受人不解除合同的，有權要求出賣(mài)人賠償由此造成的損失，雙方約定如下：
第五章面積差異處理
第十四條面積差異處理
(一)該商品房交付時(shí)，出賣(mài)人向買(mǎi)受人出示該房屋建筑面積測繪報告，并向買(mǎi)受人提供該商品房的面積實(shí)測數據(以下簡(jiǎn)稱(chēng)實(shí)測面積)。實(shí)測面積與本合同第四條第(五)款載明的預測建筑面積發(fā)生誤差的，買(mǎi)賣(mài)雙方同意按照下列第
種方式處理：
1.根據本合同第八條第(一)款按照套內建筑面積計價(jià)的約定，雙方同意按照下列原則處理：
(1)套內建筑面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含3%)的，據實(shí)結算房?jì)r(jià)款;
(2)套內建筑面積誤差比絕對值超出3%時(shí)，買(mǎi)受人有權解除合同。
買(mǎi)受人選擇解除合同的，書(shū)面通知出賣(mài)人。出賣(mài)人自解除合同通知送達之日起15日內退還買(mǎi)受人已付全部房?jì)r(jià)款(含已付貸款部分)，并自買(mǎi)受人付款之日起，按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。
買(mǎi)受人選擇不解除合同的，實(shí)測套內建筑面積大于預測套內建筑面積時(shí)，套內建筑面積誤差比在3%以?xún)?含3%)部分的房?jì)r(jià)款由買(mǎi)受人補足;超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人承擔，產(chǎn)權歸買(mǎi)受人所有。實(shí)測套內建筑面積小于預測套內建筑面積時(shí)，套內建筑面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含3%)部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人返還買(mǎi)受人;套內建筑面積誤差比絕對值超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人雙倍返還買(mǎi)受人。
2.根據本合同第八條第(二)款按照建筑面積計價(jià)的約定，雙方同意按照下列原則處理：
(1)建筑面積、套內建筑面積誤差比絕對值均在3%以?xún)?含3%)的，根據實(shí)測建筑面積結算房?jì)r(jià)款;
(2)建筑面積、套內建筑面積誤差比絕對值其中有一項超出3%時(shí)，買(mǎi)受人有權解除合同。
買(mǎi)受人選擇解除合同的，書(shū)面通知出賣(mài)人。出賣(mài)人自解除合同通知送達之日起15日內退還買(mǎi)受人已付全部房?jì)r(jià)款(含已付貸款部分)，并自買(mǎi)受人付款之日起，按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。
買(mǎi)受人選擇不解除合同的，實(shí)測建筑面積大于預測建筑面積時(shí)，建筑面積誤差比在3%以?xún)?含3%)部分的房?jì)r(jià)款由買(mǎi)受人補足，超出3%部分的`房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人承擔，產(chǎn)權歸買(mǎi)受人所有。實(shí)測建筑面積小于預測建筑面積時(shí)，建筑面積誤差比絕對值在3%以?xún)?含3%)部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人返還買(mǎi)受人;建筑面積誤差比絕對值超出3%部分的房?jì)r(jià)款由出賣(mài)人雙倍返還買(mǎi)受人。
3.因規劃、設計變更造成面積差異，買(mǎi)賣(mài)雙方不解除合同的，簽署補充協(xié)議。
4.根據本合同第八條第(三)款按照【套(基本單元)】【幢】計價(jià)的，出賣(mài)人承諾在房屋平面圖中標明詳細尺寸，并約定誤差范圍。該商品房交付時(shí)，套型與設計圖紙一致，相關(guān)尺寸也在約定的誤差范圍內，維持總價(jià)款不變;套型與設計圖紙不一致或者相關(guān)尺寸超出約定的誤差范圍，買(mǎi)賣(mài)雙方約定：【退房】【重新約定總價(jià)款】。買(mǎi)受人退房的，由出賣(mài)人承擔違約責任。
第六章交付條件與交付手續
第十五條商品房交付條件
(一)該商品房交付給買(mǎi)受人時(shí)符合下列第1、2、項所列條件：
1.該商品房已取得【建設工程竣工驗收備案證明文件】【建設工程竣工驗收合格證明】;
2.該商品房已取得房屋面積實(shí)測報告書(shū);
(二)該商品房為住宅的，出賣(mài)人還需提供《住宅使用說(shuō)明書(shū)》、《住宅質(zhì)量保證書(shū)》《住宅工程質(zhì)量分戶(hù)驗收結果表》。
第十六條該商品房基礎設施設備和相關(guān)公共設施的交付使用條件
(一)基礎設施設備
1.供水、排水：交付時(shí)供水、排水配套設施齊全，并與城鎮公共供水、排水管網(wǎng)連接。使用自建設施供水的，供水的水質(zhì)符合國家規定的飲用水衛生標準，雨、污水排放納入城鎮雨、污水排放管網(wǎng);
2.供電：交付時(shí)納入城鎮供電網(wǎng)絡(luò )并正式供電;
3.燃氣：交付時(shí)完成室內燃氣管道的敷設，并與城鎮燃氣管網(wǎng)連接，保證燃氣供應;
4.電話(huà)通信：交付時(shí)線(xiàn)路敷設到戶(hù);
5.有線(xiàn)電視：交付時(shí)線(xiàn)路敷設到戶(hù);
6.寬帶網(wǎng)絡(luò )：交付時(shí)線(xiàn)路敷設到戶(hù)。
以上第1、2項由出賣(mài)人負責安裝、辦理開(kāi)通手續并承擔相關(guān)費用;第3、4、5、6項由出賣(mài)人負責安裝并承擔相關(guān)費用，買(mǎi)受人自行辦理開(kāi)通手續。
(二)公共服務(wù)及其他配套設施(以建設工程規劃許可為準)
1.規劃的綠地率：______年______月_______日達到;
2.規劃的非市政道路：______年______月_______日達到;
3.規劃的車(chē)位、車(chē)庫：______年______月_______日達到;
4.規劃的物業(yè)服務(wù)用房：______年______月_______日達到;
5.配置的電梯、消防、安防等設備設施：______年______月_______日達到;
6.【規劃的醫療衛生用房】：______年______月_______日達到;
7.【規劃的幼兒園】：______年______月_______日達到;
8.【規劃的學(xué)�！浚篲_____年______月_______日達到;
關(guān)于本項目?jì)然A設施設備和相關(guān)公共設施的具體約定，見(jiàn)附件五。
第十七條基礎設施設備和相關(guān)公共設施未達到交付使用條件的違約責任
該商品房交付給買(mǎi)受人時(shí)，未達到本合同第十六條第(一)款約定交付使用條件的，買(mǎi)賣(mài)雙方同意按下列第種方式處理：
1.第1、2、3項在約定交付日未達到交付條件的，出賣(mài)人按照本合同第十九條的約定承擔逾期交付責任;第4項未按時(shí)達到交付使用條件的，出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付(幣種)元(大寫(xiě)元整)的違約金;第5項未按時(shí)達到交付使用條件的，出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付(幣種)
元(大寫(xiě)元整)的違約金;第6項未按時(shí)達到交付使用條件的，出賣(mài)人按日向買(mǎi)受人支付(幣種)元(大寫(xiě)元整)的違約金。
(二)該商品房交付給買(mǎi)受人時(shí)，未達到本合同第十六條第(二)款約定交付使用條件的，買(mǎi)賣(mài)雙方同意按照以下方式處理：
第1項未按時(shí)達到交付使用條件的，;
第2項未按時(shí)達到交付使用條件的，;
第3項未按時(shí)達到交付使用條件的，;
第4項未按時(shí)達到交付使用條件的，;
第5項未按時(shí)達到交付使用條件的，;
第6項未按時(shí)達到交付使用條件的，;
第7項未按時(shí)達到交付使用條件的，;
第8項未按時(shí)達到交付使用條件的，;
第9項未按時(shí)達到交付使用條件的，。
第十八條交付時(shí)間和手續
(一)出賣(mài)人在______年______月_______日前向買(mǎi)受人交付該商品房。
有以下原因之一需要延期交付該商品房的，出賣(mài)人書(shū)面通知買(mǎi)受人：
不可抗力;
(二)該商品房達到本合同第十五條、第十六條約定的交付條件后，出賣(mài)人在交付日期屆滿(mǎn)前日，書(shū)面通知買(mǎi)受人查驗房屋的時(shí)間、辦理交接手續的時(shí)間、地點(diǎn)以及應當攜帶的證件材料。
買(mǎi)受人在出賣(mài)人書(shū)面通知的時(shí)間和地點(diǎn)辦理該商品房的交接手續。買(mǎi)受人無(wú)法在出賣(mài)人通知的交付期限內辦理該商品房交接手續的，可以書(shū)面委托代理人代為辦理該商品房的交接手續。買(mǎi)受人未收到前述交接通知的，以本合同約定的交付日期屆滿(mǎn)之日為辦理交接手續的起始時(shí)間，以該商品房所在地為辦理交接手續的地點(diǎn)。
(三)買(mǎi)賣(mài)雙方交接該商品房時(shí)，出賣(mài)人向買(mǎi)受人出示滿(mǎn)足本合同第十五條約定的證明文件。出賣(mài)人不出示證明文件或者出示的證明文件不齊全，不能滿(mǎn)足本合同第十五條約定條件的，買(mǎi)受人有權拒絕接收，由此產(chǎn)生的逾期交付責任由出賣(mài)人承擔，并按照本合同第十九條處理。
(四)交接程序
買(mǎi)賣(mài)雙方同意按下列流程辦理該商品房的交接手續：
1.核實(shí)買(mǎi)受人身份。出賣(mài)人在向買(mǎi)受人交付該商品房時(shí)，核驗買(mǎi)受人身份(包括多個(gè)買(mǎi)受人);買(mǎi)受人本人因故不能親自到場(chǎng)而委托他人代為辦理的，出賣(mài)人核驗買(mǎi)受人的書(shū)面委托、代理人的身份證明。
2.查驗房屋狀況。買(mǎi)受人有權對該商品房進(jìn)行查驗，出賣(mài)人不以繳納相關(guān)稅費或者簽署物業(yè)服務(wù)契約作為買(mǎi)受人查驗和辦理交接手續的前提條件。買(mǎi)受人自行或委托第三方查驗該商品房時(shí)，出賣(mài)人予以配合，并與買(mǎi)受人或其委托的第三方對房屋查驗情況予以書(shū)面記錄。
3.確認房屋建筑面積及相關(guān)費用結算。出賣(mài)人與買(mǎi)受人依據本合同第十四條的約定確認房屋建筑面積，并結算實(shí)測面積差異產(chǎn)生的費用。
4.辦理房屋占有、使用的交接手續。出賣(mài)人與買(mǎi)受人辦理完前述手續后，出賣(mài)人向買(mǎi)受人轉交房屋鑰匙、用電卡、等，雙方簽署房屋交接單、等資料，完成該商品房的交接手續。該商品房為住宅的，出賣(mài)人按買(mǎi)受人購買(mǎi)的【套】【幢】發(fā)放《住宅質(zhì)量保證書(shū)》和《住宅使用說(shuō)明書(shū)》及《住宅工程質(zhì)量分戶(hù)驗收結果表》;《住宅使用說(shuō)明書(shū)》除對合理使用住宅有提示外，設施、設備的生產(chǎn)廠(chǎng)家另有說(shuō)明書(shū)的，一并附上。
(五)修復
買(mǎi)受人查驗的該商品房存在下列除地基基礎和主體結構以外的其他質(zhì)量問(wèn)題的，由出賣(mài)人按照有關(guān)工程和產(chǎn)品質(zhì)量規范、標準自查驗次日起按以下約定時(shí)間負責修復，并承擔修復費用,修復后再行交付。
1.屋面、墻面、地面滲漏或開(kāi)裂等，日內;
2.管道堵塞，日內;
3.門(mén)窗翹裂、五金件損壞，日內;
4.燈具、電器等電氣設備不能正常使用，日內;
第十九條逾期交房責任
(一)除不可抗力外，出賣(mài)人未按照本合同第十八條第(一)款約定的時(shí)間向買(mǎi)受人交付該商品房的，雙方同意按照下列第種方式處理：
1.按照逾期時(shí)間，分別處理((1)和(2)不作累加)。
(1)逾期在日之內(該期限不多于本合同第十條第(一)款第1項第(1)目中的期限)，自本合同第十八條第(一)款約定的交付期限屆滿(mǎn)次日起至實(shí)際交付之日止，出賣(mài)人按日計算向買(mǎi)受人支付全部房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之的違約金(該違約金比率不低于本合同第十條第(一)款第1項第(1)目中的比率)。
(2)逾期在日(該期限與本條第(一)款第1項第(1)目中的期限相同)后，買(mǎi)受人有權解除合同。買(mǎi)受人解除合同的，書(shū)面通知出賣(mài)人。出賣(mài)人自解除合同通知送達之日起15日內退還買(mǎi)受人已付全部房?jì)r(jià)款(含已付貸款部分)，并自買(mǎi)受人付款之日起，按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息;同時(shí)，出賣(mài)人按照全部房?jì)r(jià)款的%向買(mǎi)受人支付違約金。
買(mǎi)受人要求繼續履行合同的，合同繼續履行，出賣(mài)人按日計算向買(mǎi)受人支付全部房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之的違約金(違約金比率不低于本條第(一)款第1項第(1)目中的比率)。
(二)由于買(mǎi)受人原因，導致該商品房未按本合同第十八條第(一)款約定的時(shí)間交付的，雙方同意按照以下方式處理：
第七章商品房質(zhì)量及保修責任
第二十條商品房質(zhì)量
(一)地基基礎和主體結構
1.出賣(mài)人承諾該商品房地基基礎和主體結構合格，并符合國家及行業(yè)標準。
2.買(mǎi)受人對該商品房地基基礎和主體結構質(zhì)量有異議的，可以【自行】【與出賣(mài)人共同】委托建設工程質(zhì)量檢測機構重新核驗;買(mǎi)受人自行委托申請的，出賣(mài)人予以配合。經(jīng)檢測符合工程建設強制性標準的，檢測費用由買(mǎi)受人承擔;經(jīng)檢測不合格的，檢測費用由出賣(mài)人承擔，買(mǎi)受人有權解除合同。
(1)買(mǎi)受人解除合同的，書(shū)面通知出賣(mài)人。出賣(mài)人自解除合同通知送達之日起15日內退還買(mǎi)受人已付全部房?jì)r(jià)款(含已付貸款部分)，并自買(mǎi)受人付款之日起，按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。給買(mǎi)受人造成損失的，由出賣(mài)人承擔相應賠償責任。
(2)買(mǎi)受人不解除本合同的，。
(二)其他質(zhì)量問(wèn)題
1.該商品房質(zhì)量符合有關(guān)工程質(zhì)量規范、標準和施工圖設計文件的要求。
2.發(fā)現除地基基礎和主體結構以外的其他質(zhì)量問(wèn)題的，雙方按照以下方式處理：
(1)及時(shí)更換、修理;給買(mǎi)受人造成損失的，出賣(mài)人承擔相應賠償責任。
(2)經(jīng)過(guò)更換、修理，仍然嚴重影響正常使用的，買(mǎi)受人有權解除合同。買(mǎi)受人解除合同的，書(shū)面通知出賣(mài)人。出賣(mài)人自解除合同通知送達之日起15日內退還買(mǎi)受人已付全部房?jì)r(jià)款(含已付貸款部分)，并自買(mǎi)受人付款之日起，按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。給買(mǎi)受人造成損失的，由出賣(mài)人承擔相應賠償責任。因此而發(fā)生的檢測費用由出賣(mài)人承擔。
買(mǎi)受人不解除合同的。
(三)裝飾裝修及設備標準
1.該商品房使用合格的建筑材料、構配件和設備，裝置、裝修、裝飾所用材料的產(chǎn)品質(zhì)量符合國家的強制性標準及雙方約定的標準。
2.不符合前項標準的，買(mǎi)受人有權要求出賣(mài)人按照下列第(1)、
方式處理(可多選)：
(1)及時(shí)更換、修理;
(2)出賣(mài)人賠償雙倍的裝飾、設備差價(jià);
關(guān)于裝飾裝修及相關(guān)設備標準的約定，見(jiàn)附件六。
(四)室內空氣質(zhì)量、建筑隔聲和民用建筑節能措施
1.該商品房室內空氣質(zhì)量符合【國家】【地方】標準，標準名稱(chēng)：，標準文號：。
2.該商品房為住宅的，建筑隔聲情況符合【國家】【地方】標準，標準名稱(chēng)：，標準文號：。
3.買(mǎi)受人對該商品房室內空氣質(zhì)量或建筑隔聲情況有異議的，可以委托專(zhuān)業(yè)機構檢測，出賣(mài)人予以配合。經(jīng)檢測符合本合同約定標準的，檢測費用由買(mǎi)受人承擔。
經(jīng)檢測不符合本合同約定標準的，檢測費用由出賣(mài)人承擔，出賣(mài)人負責整改。整改后再次檢測發(fā)生的費用仍由出賣(mài)人承擔。因整改導致該商品房逾期交付的，出賣(mài)人按照本合同第十九條約定承擔逾期交付責任。整改后仍不符合標準的，買(mǎi)受人有權解除合同。買(mǎi)受人解除合同的，書(shū)面通知出賣(mài)人。出賣(mài)人自解除合同通知送達之日起15日內退還買(mǎi)受人已付全部房?jì)r(jià)款(含已付貸款部分)，并自買(mǎi)受人付款之日起，按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。給買(mǎi)受人造成損失的，由出賣(mài)人承擔相應賠償責任。
4.該商品房符合經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準方案的節能要求。未達到要求的，出賣(mài)人按照有關(guān)部門(mén)批準方案的節能要求補做節能措施，并承擔全部費用;給買(mǎi)受人造成損失的，出賣(mài)人承擔相應賠償責任。
關(guān)于該商品房民用建筑節能措施的具體約定，見(jiàn)附件七。
第二十一條保修責任
(一)商品房實(shí)行保修制度。該商品房為住宅的，出賣(mài)人自該商品房交付之日起，按照《住宅質(zhì)量保證書(shū)》承諾的內容承擔相應的保修責任。該商品房為非住宅的，雙方簽訂補充協(xié)議詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。
關(guān)于保修范圍、保修期限和保修責任的約定，見(jiàn)附件八。
(二)下列情形，出賣(mài)人不承擔保修責任：
1.因不可抗力造成的房屋及其附屬設施設備的損害;
2.因買(mǎi)受人不當使用或擅自改動(dòng)結構、設備位置和不當裝修等造成的房屋及其附屬設施設備的損害。
(三)保修期內，買(mǎi)受人要求對該商品房維修的書(shū)面通知送達出賣(mài)人日內，出賣(mài)人既不履行保修義務(wù)也不提出書(shū)面異議的，買(mǎi)受人可以自行或委托他人進(jìn)行維修，維修費用及維修期間造成的其他損失由出賣(mài)人承擔。
保修期內，出賣(mài)人對該商品房履行保修義務(wù)的，買(mǎi)受人提供必要的方便;因買(mǎi)受人拒絕提供方便導致該商品房相鄰部位受到影響的，買(mǎi)受人承擔相鄰權人及出賣(mài)人因此遭受的損失。
保修期內，因出賣(mài)人對商品房進(jìn)行維修，致使房屋原使用功能受到影響，給買(mǎi)受人造成損失的，出賣(mài)人承擔賠償責任。
第二十二條質(zhì)量擔保
出賣(mài)人不按照第二十條、第二十一條約定承擔相關(guān)責任的，由承擔連帶責任。
關(guān)于質(zhì)量擔保的證明見(jiàn)附件九。
第二十三條質(zhì)量保險
該商品房【是】【否】購買(mǎi)了質(zhì)量保險，保險機構是，保險范圍是，保險情形有，保險期限是。
關(guān)于質(zhì)量保險的證明，見(jiàn)附件十。
第八章合同備案與房屋登記
第二十四條預售合同登記備案
(一)出賣(mài)人自本合同簽訂之日起日(不超過(guò)30日)內辦理商品房預售合同登記備案手續，買(mǎi)受人在簽訂本合同之日起30日后可向當地房地產(chǎn)管理部門(mén)查詢(xún)本合同登記備案信息。
(二)本合同采用網(wǎng)上簽約并登記備案的，出賣(mài)人保持簽約文本與備案文本內容的一致。
(三)有關(guān)預售合同登記備案的其他約定如下：
。
第二十五條預售合同登記備案的違約責任
(一)出賣(mài)人違反本合同第二十四條第(一)款約定，逾期辦理本合同登記備案的，出賣(mài)人承擔以下違約責任：
給買(mǎi)受人造成損失的，承擔相應的賠償責任。
(二)出賣(mài)人違反本合同第二十四條第(二)款約定侵犯買(mǎi)受人權益的，出賣(mài)人承擔以下違約責任:
第二十六條預告登記
(一)雙方于本合同登記備案之日起日內向房屋登記機構申請辦理該商品房預告登記。
(二)出賣(mài)人未按照前款約定與買(mǎi)受人申請預告登記的，買(mǎi)受人可以單方申請預告登記。
(三)買(mǎi)受人委托出賣(mài)人辦理的，及時(shí)提供規定的相關(guān)資料。出賣(mài)人在本合同登記備案之日起日內，將該商品房預告登記證明交給買(mǎi)受人。
第二十七條房屋所有權轉移登記
買(mǎi)賣(mài)雙方同意自該商品房按本合同第十八條第(一)款約定交付使用之日起
日內，共同向房屋登記機構申請辦理該商品房的房屋所有權轉移登記，并按規定承擔各自應繳納的稅費。
第二十八條房屋所有權轉移登記責任處理
(一)房屋所有權轉移登記違約責任
1.因出賣(mài)人的原因，買(mǎi)受人未能在該商品房交付之日起日內取得該商品房的房屋所有權證書(shū)的，雙方同意按照下列第種方式處理：
(1)買(mǎi)受人有權解除合同。買(mǎi)受人解除合同的，書(shū)面通知出賣(mài)人。出賣(mài)人自解除合同通知送達之日起15日內退還買(mǎi)受人全部已付房?jì)r(jià)款(含已付貸款部分)，并自買(mǎi)受人付款之日起，按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。不解除合同的，自應當完成房屋所有權登記的期限屆滿(mǎn)之次日起至實(shí)際完成房屋所有權登記之日止，出賣(mài)人按日計算向買(mǎi)受人支付全部房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之的違約金。
2.因買(mǎi)受人怠于、遲延提交必要的登記資料、支付相應稅費或履行其他應履行的房屋所有權轉移登記義務(wù)等買(mǎi)受人原因，導致房屋登記遲延的法律責任和風(fēng)險，由買(mǎi)受人承擔。
(二)買(mǎi)受人委托出賣(mài)人辦理房屋所有權轉移登記的，買(mǎi)受人在接到出賣(mài)人發(fā)出的房屋所有權證書(shū)領(lǐng)取通知后日內領(lǐng)取。買(mǎi)受人屆滿(mǎn)日既不領(lǐng)取房屋所有權證書(shū)又不按照委托協(xié)議支付法定稅費、其他約定費用的，買(mǎi)受人承擔以下違約責任：
1.支付出賣(mài)人墊支的法定稅費、其他約定費用;
2.從通知屆滿(mǎn)之日起至支付法定稅費、其他約定費用之日止對出賣(mài)人墊支總額按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。
第九章前期物業(yè)服務(wù)
第二十九條前期物業(yè)服務(wù)
(一)在業(yè)主、業(yè)主大會(huì )首次選聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)之前，出賣(mài)人依法選聘本合同約定的物業(yè)服務(wù)企業(yè)提供前期物業(yè)服務(wù)，前期物業(yè)服務(wù)時(shí)間從年月
日到業(yè)主、業(yè)主大會(huì )與其依法選聘的物業(yè)服務(wù)企業(yè)簽訂物業(yè)服務(wù)合同生效時(shí)止。
(二)物業(yè)服務(wù)期間，物業(yè)服務(wù)費實(shí)行包干制的，物業(yè)服務(wù)計費方式為元/月·平方米(建筑面積)。實(shí)行酬金制的，物業(yè)服務(wù)計費方式為。
(三)買(mǎi)受人同意由出賣(mài)人選聘的【前期物業(yè)服務(wù)企業(yè)】【房屋查驗機構】代為查驗并由前期物業(yè)服務(wù)企業(yè)承接物業(yè)共用部位、共用設施設備，出賣(mài)人將共用部位、房屋共用設施設備承接查驗情況予以公示。
(四)買(mǎi)受人已詳細閱讀前期物業(yè)服務(wù)合同和臨時(shí)管理規約，同意由出賣(mài)人依法選聘的物業(yè)服務(wù)企業(yè)實(shí)施前期物業(yè)管理，遵守臨時(shí)管理規約;同意由業(yè)主、業(yè)主大會(huì )依法選聘或續聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)。
前期物業(yè)服務(wù)合同、臨時(shí)管理規約，見(jiàn)附件十一。
第十章其他事項
第三十條建筑物區分所有權
(一)買(mǎi)受人對其建筑物專(zhuān)有部分享有占有、使用、收益和處分的權利。
(二)以下部位歸業(yè)主共有：
1.建筑物的基礎、承重結構、外墻、屋頂等基本結構部分，通道、樓梯、大堂等公共通行部分，消防、公共照明等附屬設施、設備，避難層、設備層或者設備間等結構部分;
2.該商品房所在建筑區劃內的道路(屬于城鎮公共道路的除外)、綠地(屬于城鎮公共綠地或者明示屬于個(gè)人的除外)、占用業(yè)主共有的道路或者其他場(chǎng)地用于停放汽車(chē)的車(chē)位、物業(yè)服務(wù)用房;
(三)雙方對其他配套設施約定如下：
1.規劃的車(chē)位、車(chē)庫：;
第三十一條要約邀請與要約
出賣(mài)人發(fā)布的商品房銷(xiāo)售廣告和宣傳資料，為要約邀請;出賣(mài)人就商品房開(kāi)發(fā)規劃范圍內的房屋及相關(guān)設施所作的說(shuō)明、允諾具體確定，并對本合同的訂立以及房屋價(jià)格的確定有重大影響的，買(mǎi)賣(mài)雙方均視為要約。
第三十二條房屋不利因素告知
出賣(mài)人通過(guò)【告知書(shū)】【銷(xiāo)售現場(chǎng)公示】向買(mǎi)受人告知該商品房周邊污水處理廠(chǎng)、垃圾處理站、220KV以上的大型變電站、化學(xué)工廠(chǎng)、鐵路等可能引起氣味、污染、輻射性、噪音等不利因素。
不利因素告知書(shū)，見(jiàn)附件十二。
第三十三條銷(xiāo)售承諾
(一)出賣(mài)人承諾不采取分割拆零銷(xiāo)售、返本銷(xiāo)售或者變相返本銷(xiāo)售的方式銷(xiāo)售商品房、不采取售后包租或者變相售后包租的方式銷(xiāo)售未竣工商品房。
(二)出賣(mài)人承諾按照規劃用途進(jìn)行建設和出售，不擅自改變該商品房使用性質(zhì)，并按照規劃用途辦理房屋登記。
(三)出賣(mài)人承諾不擅自占用、處分和經(jīng)營(yíng)與該商品房有關(guān)的共用部位和相關(guān)配套設施設備，不改變其使用功能。
(四)出賣(mài)人在商品房銷(xiāo)售現場(chǎng)清晰明示商品房預售方案，并在銷(xiāo)售現場(chǎng)及時(shí)準確公示房源的可售、認(定)購、簽訂合同、合同登記備案、限售、抵押、查封等狀態(tài)信息。
(五)出賣(mài)人在【商品房銷(xiāo)售現場(chǎng)】公示該商品房所在建筑區劃內按規劃配建的機動(dòng)車(chē)位(庫)數量或配比、配置形式(地下建筑、機械、地面道路)等信息。
第三十四條出賣(mài)人未按照第三十三條的約定履行承諾的，買(mǎi)賣(mài)雙方同意按以下方式處理：
出賣(mài)人未履行該條第(一)項承諾的，;
出賣(mài)人未履行該條第(二)項承諾的，;
出賣(mài)人未履行該條第(三)項承諾的，;
出賣(mài)人未履行該條第(四)項承諾的，;
出賣(mài)人未履行該條第(五)項承諾的，;
出賣(mài)人未履行該條第(六)項承諾的，。
第三十五條使用承諾
買(mǎi)受人承諾使用該商品房期間，不擅自改變該商品房的用途、建筑主體結構和承重結構。
第三十六條送達
出賣(mài)人和買(mǎi)受人承諾在本合同中記載的通訊地址、聯(lián)系電話(huà)、傳真、電子郵箱均真實(shí)有效。任何根據本合同發(fā)出的文件，均采用書(shū)面形式，以【郵政快遞】【郵寄掛號信】【電子郵件】方式送達對方。任何一方變更通訊地址、聯(lián)系電話(huà)、傳真、電子郵箱的，自變更之日起日內通知對方。變更的一方未履行通知義務(wù)導致送達不能的，承擔相應法律責任。
第三十七條買(mǎi)受人信息保護
出賣(mài)人對買(mǎi)受人信息負有保密義務(wù)。非因法律、法規規定或國家安全機關(guān)、公安機關(guān)、檢察機關(guān)、審判機關(guān)、紀檢、監察、審計部門(mén)執行公務(wù)的需要，未經(jīng)買(mǎi)受人書(shū)面同意，出賣(mài)人及其銷(xiāo)售人員和相關(guān)工作人員不得對外披露買(mǎi)受人信息，或將買(mǎi)受人信息用于履行本合同之外的其他用途。
第三十八條爭議解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可向有關(guān)部門(mén)、行業(yè)組織、消費者權益保護組織等申請調解。不愿意協(xié)商、調解，或協(xié)商、調解不成的，按照下列第種方式解決：
(一)依法向房屋所在地人民法院起訴。
(二)提交仲裁委員會(huì )仲裁。
第三十九條補充協(xié)議
對本合同中未約定或約定不明的內容，雙方可根據具體情況簽訂書(shū)面補充協(xié)議。
補充協(xié)議中含有不合理的減輕或免除本合同中約定應當由出賣(mài)人承擔的責任，或不合理的加重買(mǎi)受人責任、排除買(mǎi)受人主要權利內容的，仍以本合同為準。
第四十條合同生效
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效。本合同的解除采用書(shū)面形式。
本合同及附件共頁(yè)，一式份，其中出賣(mài)人份，買(mǎi)受人份，份，份。合同附件與本合同具有同等法律效力。
出賣(mài)人(簽字、蓋章)：買(mǎi)受人(簽字、蓋章)：
【法定代表人】(簽字、蓋章)：【法定代表人】(簽字、蓋章)：
【委托代理人】(簽字、蓋章)：【委托代理人】(簽字、蓋章)：
【法定代理人】(簽字、蓋章)：
簽訂時(shí)間：______年______月_______日簽訂時(shí)間：______年______月_______日
簽訂地點(diǎn)：簽訂地點(diǎn)：
商品房買(mǎi)賣(mài)合同13
本合同雙方當事人： 賣(mài)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：＿＿＿＿＿
注冊地址：＿＿＿＿＿
營(yíng)業(yè)執照號碼：＿＿＿＿＿郵政編碼：＿＿＿＿＿
法定代表人：＿＿＿＿＿職務(wù)：＿＿＿＿＿聯(lián)系電話(huà)：＿＿＿＿＿。
委托代理人：＿＿＿＿＿職務(wù)：＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿
郵政編碼：＿＿＿＿＿聯(lián)系電話(huà)：＿＿＿＿＿。
委托代理機構：＿＿＿＿＿
注冊地址：＿＿＿＿＿
營(yíng)業(yè)執照號碼：＿＿＿＿＿郵政編碼：＿＿＿＿＿
法定代表人：＿＿＿＿＿職務(wù)：＿＿＿＿＿聯(lián)系電話(huà)：＿＿＿＿＿。
買(mǎi)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：＿＿＿＿＿
�。ū救耍ǚǘù砣耍┬彰海撸撸撸撸邍海撸撸撸撸�
�。ㄉ矸葑C）（護照）（營(yíng)業(yè)執照號碼）：＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿
郵政編碼：＿＿＿＿＿聯(lián)系電話(huà)：＿＿＿＿＿
委托代理人：＿＿＿＿＿國籍：＿＿＿＿＿電話(huà)：＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿郵政編碼：＿＿＿＿＿
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買(mǎi)商品房，甲、乙雙方達成如下協(xié)議：
第一條 甲方用地依據及商品房坐落位置。
甲方以＿＿＿＿＿方式取得位于＿＿＿＿＿、編號為＿＿＿＿＿的地塊的土地使用權。
�。ㄍ恋厥褂脵喑鲎尯贤枺ㄍ恋厥褂脵鄤潛芘鷾饰募枺椋撸撸撸撸�。
劃撥土地使用權轉讓批準文件號為＿＿＿＿＿。
土地使用權證號為＿＿＿＿＿，土地面積為＿＿＿＿＿。地塊規劃用途為＿＿＿＿＿，土地使用權年限自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日止。
甲方經(jīng)批準，在上述地塊上建設商品房，（現定名）（暫定名）＿＿＿＿＿，主體建筑物的性質(zhì)為＿＿＿＿＿，屬＿＿＿＿＿結構，建筑層數為＿＿＿＿＿層。工程建設規劃許可證號為＿＿＿＿＿。
第二條 乙方所購商品房的面積。
乙方向甲方購買(mǎi)商品房（以下簡(jiǎn)稱(chēng)該商品房）建筑面積共＿＿＿＿＿平方米（其中實(shí)得建筑面積＿＿＿＿＿平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積＿＿＿＿＿平方米，）共＿＿＿＿＿（套）（間）。（該商品房屋平面圖見(jiàn)本合同附件一，房屋以附件一上表示為準）。
該商品房分別為本合同第一條規定的項目中的：
第＿＿＿＿＿（幢）（座）＿＿＿＿＿層＿＿＿＿＿號房，
第＿＿＿＿＿（幢）（座）＿＿＿＿＿層＿＿＿＿＿號房，
第＿＿＿＿＿（幢）（座）＿＿＿＿＿層＿＿＿＿＿號房，
第＿＿＿＿＿（幢）（座）＿＿＿＿＿層＿＿＿＿＿號房。
上述面積為（甲方暫測）（房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)實(shí)際測定）面積。如暫測面積與房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)實(shí)際測定的面積有差異的，以房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)實(shí)際測定面積（以下簡(jiǎn)稱(chēng)實(shí)際面積）為準。
根據法律規定的房屋所有權與該房屋占用土地范圍內的土地使用權一致的原則，該商品房相應占有的土地使用權，在辦理土地使用權登記時(shí)由政府主管部門(mén)核定。
第三條 該商品房銷(xiāo)售特征。
該商品房為（現房）（預售商品房）。
預售商品房批準機關(guān)為＿＿＿＿＿，商品房預售許可證號為＿＿＿＿＿。
該商品房為（內銷(xiāo)）（外銷(xiāo)）商品房。
外銷(xiāo)商品房批準機關(guān)為＿＿＿＿＿，外銷(xiāo)商品房許可證號為＿＿＿＿＿。
第四條 價(jià)格與費用。
該商品房（屬于）（不屬于）政府定價(jià)的商品房。按實(shí)得建筑面積計算，該商品房單位（售價(jià)）（暫定價(jià)）為（＿＿＿＿＿幣）每平方米＿＿＿＿＿元，總金額為（＿＿＿＿＿幣）＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬(wàn)＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整。
除上述房?jì)r(jià)款，甲方依據有關(guān)規定代政府收取下列稅費：
�。保眨撸撸�，計（＿＿＿幣）＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬(wàn)＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整；
�。玻眨撸撸�，計（＿＿＿幣）＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬(wàn)＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整；
�。常眨撸撸�，計（＿＿＿幣）＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬(wàn)＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整；
�。矗眨撸撸�，計（＿＿＿幣）＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬(wàn)＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整；
�。担眨撸撸�，計（＿＿＿幣）＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬(wàn)＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整；
�。叮眨撸撸�，計（＿＿＿幣）＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬(wàn)＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整；
第五條 實(shí)際面積與暫測面積差異的處理。
該商品房交付時(shí)，房屋實(shí)際面積與暫測面積的差別不超過(guò)暫測面積的±＿＿＿＿＿％（不包括±＿＿＿＿＿％）時(shí)，上述房?jì)r(jià)款保持不變。
實(shí)際面積與暫測面積差別超過(guò)暫測面積的±＿＿＿＿＿％（包括±＿＿＿＿＿％）時(shí)，甲乙雙方同意按下述第＿＿＿＿＿種方式處理：
�。保曳接袡嗵岢鐾朔�，甲方須在乙方提出退房要求之日起＿＿＿＿＿天內將乙方已付款退還給乙方，并按＿＿＿＿＿利率付給利息。
�。玻科椒矫變r(jià)格保持不變，房?jì)r(jià)款總金額按實(shí)際面積調整。
�。常撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸�。
第六條 價(jià)格與費用調整的特殊約定。
該商品房出現下列情況之一時(shí)，房?jì)r(jià)款和代政府收取的稅費可作相應調整：
�。保捎谠撋唐贩繉儆谡▋r(jià)的預售商品房，有權批準單位最后核定的價(jià)格與本合同第四條規定的價(jià)格不一致，按政府有關(guān)部門(mén)最后核定的每平方米價(jià)格調整。
�。玻A售商品房開(kāi)發(fā)建設過(guò)程中，甲方代政府收取的稅費標準調整時(shí)，按實(shí)際發(fā)生額調整。
�。常撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸�。
第七條 付款優(yōu)惠。
乙方在＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日前付清全部房?jì)r(jià)款＿＿＿＿＿％的，甲方給予乙方占付款金額＿＿＿＿＿％的優(yōu)惠，即實(shí)際付款額為（＿＿＿幣）＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬(wàn)＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元整。
第八條 付款時(shí)間約定。
乙方應當按以下時(shí)間如期將房?jì)r(jià)款當面交付甲方或匯入甲方指定的＿＿＿＿＿銀行（帳戶(hù)名稱(chēng)：＿＿＿＿＿，帳號：＿＿＿＿＿）：
�。保撸撸吣辏撸撸咴拢撸撸呷涨爸Ц度糠�?jì)r(jià)款的＿＿＿＿＿％，計（＿＿＿幣幣）＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬(wàn)＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元；
�。玻撸撸吣辏撸撸咴拢撸撸呷涨爸Ц度糠�?jì)r(jià)款的＿＿＿＿＿％，計（＿＿＿幣幣）＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬(wàn)＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元；
�。常撸撸吣辏撸撸咴拢撸撸呷涨爸Ц度糠�?jì)r(jià)款的＿＿＿＿＿％，計（＿＿＿幣幣）＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬(wàn)＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元；
�。矗撸撸吣辏撸撸咴拢撸撸呷涨爸Ц度糠�?jì)r(jià)款的＿＿＿＿＿％，計（＿＿＿幣幣）＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬(wàn)＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元；
�。担撸撸吣辏撸撸咴拢撸撸呷涨爸Ц度糠�?jì)r(jià)款的＿＿＿＿＿％，計（＿＿＿幣幣）＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬(wàn)＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元。
第九條 交接商品房時(shí)的付款額約定。
在雙方交換該商品房時(shí)，乙方累計支付的款額應當占全部房?jì)r(jià)款的＿＿＿＿＿％，計（＿＿＿幣幣）＿＿＿億＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿萬(wàn)＿＿＿千＿＿＿百＿＿＿拾＿＿＿元。其余房?jì)r(jià)款在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)辦完權屬登記手續之日起＿＿＿＿＿天內付清。
第十條 乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本合同第八條規定的時(shí)間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實(shí)際付款之日止，月利息按＿＿＿＿＿計算。逾期超過(guò)＿＿＿＿＿天后，即視為乙方不履行本合同。屆時(shí)，甲方有權按下述第＿＿＿＿＿種約定，追究乙方的違約責任：
�。保K止合同，乙方按累計應付款的＿＿＿＿＿％向甲方支付違約金。甲方實(shí)際經(jīng)濟損失超過(guò)乙方支付的違約金時(shí)，實(shí)際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由乙方據實(shí)賠償。
�。玻曳桨蠢塾嫅犊畹模撸撸撸撸撸ハ蚣追街Ц哆`約金，合同繼續履行。
�。常撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸�。
第十一條 交付期限。
甲方須于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日前，將經(jīng)竣工驗收（包括建筑工程質(zhì)量驗收和按規定必須的綜合驗收）合格，并符合本合同附件二所規定的裝飾和設備標準的該商品房交付乙方使用。但如遇下列特殊原因，除甲、乙雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，甲方可據實(shí)予以延期：
�。保肆Σ豢煽咕艿幕馂�、水災、地震等自然災害；
�。玻撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸�；
�。常撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸�。
第十二條 甲方逾期交付的違約責任。
除本合同第十一條規定的特殊情況外，甲方如未按本合同規定的期限將該商品房交付乙方使用，乙方有權按已交付的房?jì)r(jià)款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規定的'最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，月利息在＿＿＿＿＿個(gè)月內按＿＿＿＿＿利率計算；自第＿＿＿＿＿個(gè)月起，月利息則按＿＿＿＿＿利率計算。逾期超過(guò)＿＿＿＿＿個(gè)月，則視為甲方不履行本合同，乙方有權按下列第＿＿＿＿＿種約定，追究甲方的違約責任：
�。保K止合同，甲方按乙方累計已付款的＿＿＿＿＿％向乙方支付違約金。乙方實(shí)際經(jīng)濟損失超過(guò)甲方支付的違約金時(shí)，實(shí)際經(jīng)濟損失與違約金的差額部分由甲方據實(shí)賠償。
�。玻追桨匆曳嚼塾嬕迅犊畹模撸撸撸撸撸ハ蛞曳街Ц哆`約金，合同繼續履行。
�。常撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸�。
第十三條 設計變更的約定。
預售商品房開(kāi)發(fā)建設過(guò)程中，甲方對原設計方案作重大調整時(shí)，必須在設計方案批準后＿＿＿＿＿日內書(shū)面通知乙方。乙方應當在收到該通知之日起＿＿＿＿＿天內提出退房要求或與甲方協(xié)商一致簽訂補充協(xié)議。乙方要求退房的，甲方須在乙方提出退房要求之日起＿＿＿＿＿天內將乙方已付款退還給乙方，并按＿＿＿＿＿利率付給利息。
第十四條 交接通知與乙方責任。
預售商品房竣工驗收合格后，甲方應書(shū)面通知乙方辦理交付該商品房手續。乙方應在收到該通知之日起＿＿＿＿＿天內，到甲方指定地點(diǎn)付清本合同第九條規定的應付款項。若在規定期限內，乙方仍未付清全部應付清，甲方有權按本合同第十條規定向乙方追究違約責任。
第十五條 交接與甲方責任。
在乙方付清本合同第九條規定的應付款之日起＿＿＿＿＿天內，雙方對該商品房進(jìn)行驗收交接、交接鑰匙、簽署房屋交接單。若因甲方責任在乙方付清全部應付款之日起＿＿＿＿＿后仍未進(jìn)行驗收交接，乙方有權按本合同第十二條的約定追究甲方違約責任。
第十六條 甲方關(guān)于裝飾、設備標準承諾的違約責任。
甲方交付使用的商品的裝飾、設備標準達不到本合同附件二規定的標準的，乙方有權要求甲方補償雙倍的裝飾、設備差價(jià)。
第十七條 質(zhì)量爭議的處理。
乙方對該商品房提出有重大質(zhì)量問(wèn)題，甲、乙雙方產(chǎn)生爭議時(shí)，以＿＿＿＿＿出具的書(shū)面工程質(zhì)量評定意見(jiàn)作為處理爭議的依據。
第十八條 甲方關(guān)于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾。
甲方承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎設施、公用配套建筑按以下日期投入正常運行：
�。保撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸�；
�。玻撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸�；
�。常撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸�；
�。矗撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸�；
�。担撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸�；
�。叮撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸�；
第十九條 關(guān)于產(chǎn)權登記的約定。
在乙方實(shí)際接收該商品房之日起，甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)規定的期限內向房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關(guān)辦理權屬登記手續。如因甲方的過(guò)失造成乙方不能在雙方實(shí)際交接之日起＿＿＿＿＿天內取得房地產(chǎn)權屬證書(shū)，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起＿＿＿＿＿天內將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的＿＿＿＿＿％賠償乙方損失。
第二十條 關(guān)于物業(yè)管理的約定。
該商品房移交后，乙方承諾遵守小區（樓宇）管理委員會(huì )選聘的物業(yè)管理公司制定的物業(yè)管理規定；在小區（樓宇）管理委員會(huì )未選定物業(yè)管理機構之前，甲方指定＿＿＿＿＿公司負責物業(yè)管理，乙方遵守負責物業(yè)管理的公司制定的物業(yè)管理規定。
第二十一條 保修責任。
自乙方實(shí)際接收該商品房之日起，甲方對該商品房的下列部位和設施承擔建筑施工質(zhì)量保修責任，保修期內的保修費用由甲方承擔：
�。保畨γ� 保修＿＿＿＿＿月；
�。玻孛� 保修＿＿＿＿＿月；
�。常斉� 保修＿＿＿＿＿月；
�。矗T(mén)窗 保修＿＿＿＿＿月；
�。担纤� 保修＿＿＿＿＿月；
�。叮滤� 保修＿＿＿＿＿月；
�。罚瘹� 保修＿＿＿＿＿月；
�。福簹� 保修＿＿＿＿＿月；
�。梗娐� 保修＿＿＿＿＿月；
�。保埃撸撸撸撸� 保修＿＿＿＿＿月；
�。保保撸撸撸撸� 保修＿＿＿＿＿月；
�。保玻撸撸撸撸� 保修＿＿＿＿＿月；
�。保常撸撸撸撸� 保修＿＿＿＿＿月；
�。保矗撸撸撸撸� 保修＿＿＿＿＿月。
保修期內，因不可抗力的因素或其他非甲方原因造成的損壞，甲方無(wú)須承擔責任，但可協(xié)助維修，維修費用由乙方承擔。
第二十二條 乙方購買(mǎi)的房屋僅作＿＿＿＿＿使用，乙方使用期間不得擅自改變該商品房之房屋結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外，乙方在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施，并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務(wù)。
甲方不得擅自改變與該商品有關(guān)聯(lián)的公共設施、公共用地的使用性質(zhì)。
第二十三條 甲方保證在交接時(shí)該商品房沒(méi)有產(chǎn)權糾紛和財務(wù)糾紛，保證在交接時(shí)已消除該商品房原由甲方設定的抵押權。如交接后發(fā)生該商品房交接前即存在的財務(wù)糾紛，由甲方承擔全部責任。
第二十四條 自該商品房交付之日起，（＿＿＿＿＿號劃撥土地使用權批準文件）（甲方與＿＿＿＿＿簽訂的＿＿＿＿＿號土地使用權出讓合同）中規定的甲方權利、義務(wù)和責任依法隨之轉移給乙方。
第二十五條 本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協(xié)議。
第二十六條 本合同之附件均為本合同不可分割之部分。本合同及其附件內，空格部分填寫(xiě)的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補充協(xié)議中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規和政策執行。
第二十七條 甲、乙一方或雙方為境外組織或個(gè)人的，本合同應經(jīng)該商品房所在地公證機關(guān)公證。
第二十八條 本合同在履行中發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，甲、乙雙方同意由＿＿＿＿＿仲裁委員會(huì )仲裁。（甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機構，事后又沒(méi)有達成書(shū)面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴。）
第二十九條 本合同（經(jīng)甲、乙雙方簽字）經(jīng)＿＿＿＿＿公證（指外銷(xiāo)商品房）之日起生效。
第三十條 本合同生效后，甲乙雙方任何一方無(wú)正當理由要求終止合同的，除雙方簽訂補充協(xié)議外，責任方須按本合同及其補充協(xié)議的有關(guān)條款之規定承擔違約責任，并按實(shí)際已付款（已收款）的＿＿＿＿＿％賠償對方損失。
第三十一條 本合同自生效之日起＿＿＿＿＿天，由甲方向＿＿＿＿＿申請登記備案。
第三十二條 本合同連同附表共＿＿＿＿＿頁(yè)，一式＿＿＿＿＿份，甲、乙雙方各執一份，＿＿＿＿＿各執一份，均具有同等效力。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
�。� ）代表人／代理人：＿＿＿ （ ）代表人／代理人：＿＿＿＿
�。ê炚拢� （簽章）
�。撸撸吣辏撸撸咴拢撸撸呷� ＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
簽于＿＿＿＿＿ 簽于＿＿＿＿＿
附件一：房屋平面圖（略）
附件二：
裝飾、設備標準
�。保� 墻：
�。玻畠� 墻：
�。常� 棚：
�。矗� 面：
�。担T(mén) 窗：
�。叮畯N 房：
�。罚l生間：
�。福�(yáng) 臺：
�。梗� 梯：
�。保埃渌�
商品房買(mǎi)賣(mài)合同14
賣(mài)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：_________
買(mǎi)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：_________
甲方按照《_________市實(shí)施＜中華人民共和國城鎮國有土地使用權出讓和轉讓暫行條例＞辦法》的規定，通過(guò)_________方式，取得_________市_________區（縣）_________地塊的土地使用權，土地面積為_(kāi)________平方米，土地使用年限_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止，國有土地使用證號為_(kāi)________。甲方在上述地塊上建設的_________，現已具備規定的預售條件，經(jīng)_________市房地產(chǎn)管理局批準，準予上市預售，_________市商品房銷(xiāo)售許可證號為_(kāi)________。
乙方自愿購買(mǎi)甲方的_________房屋，甲方已于_________年_________月_________日收到乙方預購房屋的定金_________元。雙方經(jīng)友好協(xié)商，就上述房屋的預售預購事項，訂立本契約。
第一條 _________房屋，房屋用途_________，建筑面積為_(kāi)________平方米（含共有共用面積，房屋狀況詳見(jiàn)附件），土地使用面積_________平方米（含共有共用面積），土地使用期限自房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)之日起至_________年_________月_________日止。
上述面積為甲方暫測面積，房屋竣工后以房地產(chǎn)管理部門(mén)實(shí)測面積為準。
第二條 雙方同意上述房屋售價(jià)為每建筑平方米人民幣_________元，價(jià)款合計為（大寫(xiě)）__________________元整（小寫(xiě)：_________元）。房屋竣工后，第一條載明的暫測面積與實(shí)測面積誤差在_________％以?xún)鹊�，不再結算；誤差超過(guò)_________％的，超過(guò)部分按房屋售價(jià)進(jìn)行結算。
付款方式見(jiàn)附件二，乙方按期將購房?jì)r(jià)款匯入甲方指定銀行。乙方已支付的定金_________元，在乙方最后一次付款時(shí)轉為購房?jì)r(jià)款。
第三條 甲方須于_________年_________月_________日前，將房屋交付乙方。除不可抗力外，甲主未按期將房屋交給乙方的`，乙方有權向甲方追索違約金。違約金自房屋應交付之日第二天起至實(shí)際交付日止參照中國人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率計算。逾期超過(guò)_________日（遇法定節假日順延）甲方未交付房屋的，乙方有權終止本契約。契約終止自乙方書(shū)面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約的終止后30日內向乙方雙倍返還定金外，并須將乙方已付的房?jì)r(jià)款及利息全部退還給乙方。利息參照中國人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率計算。
第四條 乙方逾期付款，甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日起至實(shí)際付款之日止參照中國人民銀行固定資產(chǎn)貸款利率計算。逾期超過(guò)_________日（遇法定節假日順延）乙方未付款的，甲方有權終止本契約。契約終止自甲方書(shū)面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第五條 甲方交付房屋時(shí)，應提交建筑工程質(zhì)量監督部門(mén)出具的《工程質(zhì)量竣工核驗證書(shū)》。
甲方交付的房屋經(jīng)建筑工程質(zhì)量監督部門(mén)核驗不合格的，乙方有權終止本契約，甲方應在契約終止后30日內向乙方雙倍返還定金，并將乙方已付的房?jì)r(jià)款和利息全部退還乙方（利利息計算同第五條）。甲方交付房屋的裝修、設備未達到本契約附件一規定的裝修、設備標準的，甲方同意按未達到部門(mén)的雙倍差價(jià)向乙方補償。
第六條 甲方同意按《建設工程質(zhì)量管理辦法》的有關(guān)規定，自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進(jìn)行保修。
第七條 乙方同意其購置的房屋由甲方或甲方認可的管理公司代管。
第八條 本契約由雙方簽字，在辦理房屋預售預購登記后生效。預售、預購登記于本契約簽訂之日起30日內，由雙方共同到_________局交易管理部門(mén)辦理。
第九條 本契約生效后至房屋交用前，乙方不得轉讓所預購的房屋，如有特殊原因需轉讓?zhuān)殘骭________市房地產(chǎn)管理局批準。
第十條 雙方同意房屋交付后30日內共同到預售登記的管理部門(mén)辦理房屋買(mǎi)賣(mài)立契手續，并按有關(guān)規定申領(lǐng)房地產(chǎn)權屬證件。
第十一條 辦理上述手續時(shí)發(fā)生的稅費，由雙方依照有關(guān)規定繳納。
第十二條 本契約在履行中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。
第十三條 本契約未盡事項，在不違反本契約的前提下，雙方可簽訂補充協(xié)議。
本契約的附件和雙方簽訂的補充協(xié)議為本契約不可分割的組成部分，具有同等的法律效力。
第十四條 本契約本一式兩份，甲乙雙方各執一份，副本_________份，交房地產(chǎn)管理部門(mén)_________份。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 代理人（簽字）：_________
地址：_________ 地址：_________
聯(lián)系電話(huà)：_________ 聯(lián)系電話(huà)：_________
郵政編碼：_________ 身份證號碼：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
預售登記機關(guān)（蓋章）：_________
經(jīng)辦人（簽字）：_________
_________年____月____日
附件
一、房產(chǎn)平面圖及裝修、設備標準（略）。
二、付款方式（略）。
商品房買(mǎi)賣(mài)合同15
出售方(稱(chēng)甲方)：_______________
地址：___________________________
電話(huà)：___________________________
購買(mǎi)方(稱(chēng)乙方)：_______________
姓名：___________________________
性別：___________________________
出生日期：________年_____月____日
國籍：___________________________
身份證號碼：_____________________
電話(huà)：___________________________
地址： __________________________
第一條 本合同依據中華人民共和國法律和《 經(jīng)濟特區商品房產(chǎn)管理規定》制定。
第二條 甲方經(jīng) 市人民政府文件批準，取得位于 市__________地段占地面積__________平方米的土地使用權，使用期限自__________年_____月_____日至__________年_____月_____日止共計_____年，土地所有權屬中華人民共和國。
甲方在上述土地興建樓宇，屬_____結構，定名為_(kāi)_________，由甲方出售。
第三條 乙方自愿向甲方購買(mǎi)上述樓宇內的第_____座(幢)樓_____單元，建筑面積為_(kāi)_________平方米，占地__________平方米，由甲方于__________年_____月_____日交付乙方使用，如遇特殊原因可延期交付使用，但延期不得超過(guò)三百六十天，特殊原因是：
一、人力不可抗拒的自然災害;
二、施工中遇到異常的'困難及重大技術(shù)問(wèn)題不能及時(shí)解決的;
三、其它非甲方所能控制的事件。
上述原因必須經(jīng) 市有關(guān)主管部門(mén)的證明文件為依據，方能延期交付使用。
第四條 甲乙雙方同意上述樓宇單元售價(jià)為_(kāi)____幣_____千_____百_____拾_____萬(wàn)_____千_____百_____拾_____元_____角整。付款方式由乙方按指定收款銀行：___________________________________
帳戶(hù)名稱(chēng)：_______________帳號：_______________付款辦法：_______________
第五條 乙方如未按本合同第四條第二款付款，甲方有權追索違約利息，以應付款之日起至付款之日止，按 市銀行當時(shí)貸款利率計算利息付給甲方，如逾期三十天內，仍未付所欠款項和利息，甲方有權單方終止合同，將樓宇出售他人，出售之款不足以清還甲方之款時(shí)，甲方可向乙方追索，如轉售盈益屬甲方所有。
第六條 甲方如未按合同第三條的規定將樓宇單元交付乙方使用，應按合同規定交付日第二天起至交付日止，以當時(shí) 市銀行貸款利率計算利息，以補償乙方的損失。
第七條 在簽訂本合同時(shí)，甲方應將乙方原認購時(shí)所交付的定金__________退回給乙方或抵作購樓價(jià)款。
第八條 甲方出售的樓宇須經(jīng) 市建筑質(zhì)量檢驗部門(mén)驗審合格，如質(zhì)量不合格時(shí)，乙方有權提出退房，退房后甲方應將乙付款現在三十天內退回乙方。
第九條 乙方在交清購樓款后，由 市房管部門(mén)發(fā)給房產(chǎn)權證書(shū)，業(yè)主即取得出租、抵押、轉讓等權利，并依照國家和廣東省對 經(jīng)濟特區的有關(guān)規定，享受優(yōu)惠待遇。
乙方在使用期間，有權享用與該樓宇有關(guān)連的公共通道、設施、活動(dòng)場(chǎng)所，同時(shí)必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會(huì )道德，維護公共設施和公共利益。
乙方所購樓宇只作使用。在使用期間不得擅自改變該樓宇結構，如有損壞應自費修繕。
乙方購置的樓宇所占用的土地，按有關(guān)土地管理規定繳納土地使用費。
第十條 乙方所購樓宇，如發(fā)生出租、抵押、轉讓等法律行為，應經(jīng) 市公證處辦理公證后，由 市房產(chǎn)管理部門(mén)辦理房產(chǎn)權轉移、登記手續。
第十一條 本合同用鋼筆填寫(xiě)的與打字油印的文字，均具有同等效力。
第十二條 本合同自簽訂并經(jīng) 市公證處公證之日起生效。
如發(fā)生糾紛，雙方應本著(zhù)友好精神協(xié)商解決，不能解決時(shí)，應提請 市仲裁機構仲裁或 市人民法院裁決。
第十三條 本合同共_____頁(yè)，為一式三份，甲乙雙方各執一份， 市公證處一份，均具有同等效力。
甲方：____________________
代表人：__________________
乙方：____________________
代表人：__________________
__________年_____月_____日
簽約地點(diǎn)：________________
【商品房買(mǎi)賣(mài)合同】相關(guān)文章：
商品房買(mǎi)賣(mài)合同06-13
商品房的買(mǎi)賣(mài)合同07-29
商品房預售買(mǎi)賣(mài)合同02-18
公司商品房買(mǎi)賣(mài)合同02-26
內銷(xiāo)商品房買(mǎi)賣(mài)合同03-10
商品房買(mǎi)賣(mài)合同【薦】06-16
【薦】商品房買(mǎi)賣(mài)合同06-18
[精]商品房買(mǎi)賣(mài)合同07-05