【實(shí)用】買(mǎi)賣(mài)合同模板錦集5篇
隨著(zhù)時(shí)間的推移，合同出現在我們生活中的次數越來(lái)越多，它可以保護民事法律關(guān)系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編精心整理的買(mǎi)賣(mài)合同5篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
買(mǎi)賣(mài)合同 篇1
甲方（買(mǎi)方）:
�。ㄉw章）
地址：
電話(huà)：
聯(lián)系人：
乙方(賣(mài)方):
�。ㄉw章）
地址:
電話(huà)：
聯(lián)系人:
甲乙雙方根據中華人民共和國合同法，平等互利，協(xié)商一致，同意簽訂本合同，共同信守，商品買(mǎi)賣(mài)合同范本。
1．貨物名稱(chēng)、型號規格、基本配置、單位、數量、單價(jià)、金額及合同價(jià)見(jiàn)表1：（ 滿(mǎn)足招標文件要求）
號序 貨物名稱(chēng)
型號規格
基本配置
單位
數量
單價(jià)
金額（元）
1
2
3
4
5
6
計：人民幣（大寫(xiě)）
備注：
2．技術(shù)資料
乙方應隨貨物提供下列技術(shù)資料：
2．1各系統的運用手冊
乙方應以書(shū)面或電子文檔形式提供給甲方。
3．交貨地點(diǎn) ____________時(shí)間____________ 或另見(jiàn)甲方書(shū)面通知。
4．售后服務(wù)：____________
4．保修期____________
5．驗收
5．1 本合同的驗收期為貨物正式運行后七天內。
5．2貨物驗收合格后，甲乙雙方在結算驗收證明書(shū)上簽字并加蓋單位印章。如甲方在貨物送達后無(wú)正當理由而拖延驗收或不驗收超過(guò)上述本合同5.1款所規定的驗收期的，則視為其已驗收通過(guò)。
6．付款(詳見(jiàn)雙方說(shuō)明的其它事項)
6．1 本合同以人民幣付款。
6．2乙方所供貨物經(jīng)甲方驗收合格并出具結算驗收證明書(shū)后，由區級財政國庫收付中心依據財政國庫部門(mén)審批出具的撥款通知書(shū)及其附件在七個(gè)工作日內付款。
7．質(zhì)量保證
7．1 乙方應保證所供貨物是全新的、未使用過(guò)的，并完全符合行業(yè)規定的質(zhì)量、規格和性能的要求。乙方應保證其貨物在正確安裝、正常使用和保養條件下，在其使用壽命期內應具有滿(mǎn)意的性能。在貨物最終交付驗收后不少于本合同4.1條表3的質(zhì)量保證期內，乙方應對由于設計、工藝或材料的缺陷而產(chǎn)生的故障負責，合同范本《商品買(mǎi)賣(mài)合同范本》。
7．2 在質(zhì)量保證期內，如果貨物的數量、質(zhì)量或規格與合同不符，或證實(shí)貨物是有缺陷的，包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方或使用單位應盡快以書(shū)面形式向乙方提出本保證下的索賠。
7．3 乙方應在接到甲方或使用單位通知后，在本合同4.1條的響應時(shí)間內,免費維修或更換有缺陷的貨物或部件。
7．4 如果乙方在接到甲方或使用單位（轉載自百分網(wǎng)，請保留此標記。）通知后，在本合同4.1條的響應時(shí)間內,沒(méi)有彌補缺陷，甲方可采取必要的補救措施，但其風(fēng)險和費用將由乙方負擔，甲方根據合同規定對乙方行使的其他權力不受影響。
8．誤期賠償
8．1如果乙方?jīng)]有按照合同規定的時(shí)間交貨和提供服務(wù)，甲方應從貨款中扣除誤期賠償費而不影響合同項下的其他補救方法，賠償費按每周賠償遲交貨物的交貨價(jià)或延期服務(wù)的服務(wù)費用的百分之零點(diǎn)五（0.5%）計收，直至交貨或提供服務(wù)為止。但誤期賠償費的'最高限額不超過(guò)合同價(jià)的百分之五（5%）。一周按七（7）天計算，不足七（7）天按一周計算。并且，買(mǎi)方可考慮終止合同。
9．合同轉讓和分包
9.1 乙方不得部分轉讓和分包或全部轉讓和分包其應履行的合同義務(wù)。
10．適用法律
10．1 本合同應按照中華人民共和國的現行法律進(jìn)行解釋。
11．合同生效
11．1 本合同在甲、乙雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章后生效。
11．2 本合同一式四份，以中文書(shū)就，甲、乙雙方各執一份，另一份報雨城區國庫科支付貨款，另一份報雨城區政府采購中心備案。
12．雙方需要說(shuō)明的其他事項
買(mǎi)賣(mài)合同 篇2
合同編號：140594
合同編號__________________
賣(mài)方(甲方)_______________________
買(mǎi)方(乙方)_______________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國動(dòng)物防疫法》等有關(guān)法律、法規的規定，甲乙雙方在自愿、平等的基礎上協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條品種、數量、價(jià)款(可另附表)
第二條質(zhì)量標準
(一)________________________________________________。
(二)________________________________________________。
第三條支付方式
貨款的支付按下列第_______項執行：
(一)即時(shí)結清。
(二)合同簽訂后，乙方支付甲方定金_______元，乙方每批提貨時(shí)須付訖所提該批種豬的金額，定金抵作貨款或返還。
(三)其他方式__________________________________。
第四條交貨方式、地點(diǎn)及費用，按下列第________項執行：
(一)甲方將種豬送到___________，運輸費用由________方承擔。
(二)乙方到________________提貨，運輸費用由_______方承擔。
第五條違約責任
(一)甲方延遲供種的，每延遲一日，應支付乙方_______元的違約金。
(二)乙方逾期提貨的，每延遲一日，應支付甲方________元的違約金。
(三)乙方逾期支付貨款的，每延遲一日，應支付甲方______元的違約金。
(四)其他違約責任____________________________。
第六條其他約定。
第七條爭議解決
發(fā)生爭議由雙方協(xié)商解決;也可通過(guò)上海市生豬業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì )調解;或選擇下列第_______項方式解決：
1.上海仲裁委員會(huì )提起仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第八條本合同一式_______份，甲乙雙方各執_____份，自甲乙雙方簽字(蓋章)之日起生效。
甲方_________________________乙方________________________
法定代表人_________________________法定代表人________________________
委托代理人_________________________委托代理人________________________
地址_________________________地址________________________
郵編_________________________郵編________________________
電話(huà)_________________________電話(huà)________________________
簽約地點(diǎn)___________________________簽約地點(diǎn)__________________________
簽約日期___________________________簽約日期__________________________
買(mǎi)賣(mài)合同 篇3
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，就乙方購買(mǎi)甲方辦公室有關(guān)事宜達成協(xié)議如下：
一、乙方購買(mǎi)甲方投資開(kāi)發(fā)的兩當縣種子公司舊址新建辦公樓靠泰山路二、三層一部分(約448m2)作為辦公室。
二、房屋座落：位于兩當縣城關(guān)東街縣種子公司舊址，泰山北路。
三、面積 m2，另建車(chē)庫一間，面積約 m2。
四、房屋結構：磚混結構。
五、房屋建筑標準：以現已建成的房屋現狀為標準。
六、房款及支付方式：
1、房款：?jiǎn)蝺r(jià)為 元/ m2，總房款為 元/m2× m2= 元，最終結算面積以房產(chǎn)證為準。
2、付款方式：乙方已向甲方付款 萬(wàn)元，剩余房款約 元及修樓梯費用 元，待甲方產(chǎn)權證辦理好交于乙方后1個(gè)月內全部結清。
3、產(chǎn)權證辦理：房屋交付使用后甲方負責為乙方辦理產(chǎn)權證，所產(chǎn)生費用由甲方承擔。
七、附屋設施及室內設施：
1、院子屬于共有部分，乙方有共同使用和共同管理權力。
2、二樓陽(yáng)臺歸乙方使用。
3、甲方負責安裝室內水、門(mén)窗設施，并負責接通水、電。
4、室內墻面為防瓷涂料，費用由甲方承擔。
5、室內地板磚由乙方自己負責。
6、已做樓梯所花費用 元全部由乙方承擔，并于最后結算房款時(shí)一并付給甲方，此樓梯由乙方拆除，乙方在此處另建車(chē)庫，費用由乙方自己承擔。
八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各持一份。
九、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽字蓋章)：
乙方(簽字蓋章)：
甲方法人代表：
乙方法人代表：
買(mǎi)賣(mài)合同 篇4
需方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方) 供方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方因經(jīng)營(yíng)需要向乙方購買(mǎi)茶葉，經(jīng)雙方友好協(xié)商就有關(guān)事項商定如下：
一、 產(chǎn)品名稱(chēng)：
合計金額：317000
二、 合同標的：
三、 質(zhì)量標準：按國家標準
四、 交貨日期、地點(diǎn)、方式：乙方應按甲方指定日期在20xx年2月10日至20xx年4月
10日前分期(具體時(shí)間以甲方電話(huà)或傳真通知日期為準)將貨物抵安溪二環(huán)路感德周陽(yáng)茶業(yè)有限公司
五、 驗收方法：依照樣品驗收，在甲方指定地點(diǎn)現場(chǎng)驗貨確認。
六、 違約責任：乙方如不能按時(shí)、按質(zhì)量交貨，應向甲方支付違約金人民幣伍萬(wàn)元整，給甲方造成損失的，還應賠償損失：甲方如不能按時(shí)款應支付人民幣貳萬(wàn)元整，并按銀行。同期貸款利率支付乙方逾期貨款違約金，乙方開(kāi)戶(hù)銀行安溪縣信用聯(lián)社劍斗分社 戶(hù)名：王鴻料 賬號：6221840107015116539
七、 爭議解決方法：雙方友好協(xié)商，協(xié)商不成提交至所管轄區人民法院解決
八、 本合同自雙方簽訂之日起生效，本合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字簽字蓋章后生效。 甲方(簽章) 乙方(簽章)
年 月 日 年 月 日
買(mǎi)賣(mài)合同 篇5
原告： 男，漢族，現年 歲，身份證號碼 現住徐州市云龍區
原告電話(huà)：
訴訟代理人：
訴訟代理人電話(huà)：
第一被告： ，男，漢族，現年 歲，身份證號碼320### 現住徐州市銅山區 聯(lián)系電話(huà)：
第二被告
第三被告
訴訟請求：
1、原告請求依法判令被告給付原告貨款 元
2、請求判令被告支付逾期付款違約金 元
3、本案訴訟費用及其費用由被告負擔。
事實(shí)與理由：
原告和被告于20xx年12月15日簽訂了五金配件購銷(xiāo)合同，后又于20xx年2月18日簽訂了產(chǎn)品購銷(xiāo)合同(各種燈具)。雙方在每份合同中都約定了燈具的數量、單價(jià)、合同履行方式及貨款支付方式和期限，同時(shí)還約定了違約金。合同簽訂后，原告嚴格依據合同向被告履行了供貨安裝義務(wù)，合同履行完畢后，經(jīng)雙方結算，五金配件實(shí)際總貨款是13838，合同簽訂時(shí)預付19620元，仍下欠1218元。產(chǎn)品購銷(xiāo)合同實(shí)際總價(jià)款為117184.2元，預付貨款12000元，合同履行過(guò)程中支付貨款56200元，現下欠48984.2元。即兩份合同總價(jià)款為224022.2，被告共計給原告支付了87820元，下欠136202。自雙方結算后，原告又多次要求被告按合同約定立即支付貨款，被告推脫不予支付，事實(shí)上已經(jīng)構成違約，依合同約定被告應當承擔違約責任，按合同總價(jià)款的30﹪向原告支付違約金67206.6元。
綜上所述，原、被告簽訂的《購銷(xiāo)合同》是雙方真實(shí)意思表達，合法有效。被告拖欠原告貨款共計 元，事實(shí)清楚,證據充分,雙方的債權債務(wù)關(guān)系清楚，合法有效，應受法律的保護�！逗贤ā返诹畻l規定：“當事人應當按照約定全面履行自己的義務(wù)�！币约啊逗贤ā返谝话僖皇臈l第一款規定：“當事人可以約定一方違約時(shí)應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法�！北桓嫱锨坟浛畈贿�的行為是嚴重的違約行為，損害了原告的合法權益，應承擔違約責任。被告應向原告支付逾期付款及違約金共計 元。原告為了維護自身的合法權益，實(shí)屬無(wú)奈，特依法向人民法院提起訴訟，懇請貴院依法判令被告給付原告拖欠的貨款及違約金，支持原告的訴訟請求。
此致
徐州市人民法院
附：
1、本訴狀副本 1 份
2、《買(mǎi)賣(mài)合同》復印件 份
3、收貨單復印件 份
起訴人：電話(huà)： 年 月 日
【【實(shí)用】買(mǎi)賣(mài)合同模板錦集5篇】相關(guān)文章：
實(shí)用的買(mǎi)賣(mài)合同模板錦集9篇04-10
實(shí)用的買(mǎi)賣(mài)合同模板錦集6篇04-10
實(shí)用的買(mǎi)賣(mài)合同模板錦集10篇04-10
實(shí)用的買(mǎi)賣(mài)合同模板錦集六篇04-09