建設工程施工合同(精選11篇)
隨著(zhù)法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,合同對我們的幫助越來(lái)越大,簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么一份詳細的合同要怎么寫(xiě)呢?以下是小編精心整理的建設工程施工合同(精選11篇),希望能夠幫助到大家。
建設工程施工合同 1
發(fā)包人(全稱(chēng)):______________________
承包人(全稱(chēng)):______________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng):______________________________
工程地點(diǎn):______________________________
工程內容:______________________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:_____________________
資金來(lái)源:_____________________________
二、工程承包范圍
承包范圍:___________________________
三、合同工期
開(kāi)工日期:____________________________
竣工日期:____________________________
合同工期總日歷天數______________________天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:________________________
五、合同價(jià)款
金額(大寫(xiě)):______________________元(人民幣)
。:______________________元
六、組成合同的'文件
組成本合同的文件包括:
1、合同協(xié)議書(shū)
2、中標通知書(shū)
3、投標書(shū)及其附件
4、本合同專(zhuān)用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價(jià)單或預算書(shū)
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時(shí)間:____________年________月________日
合同訂立地點(diǎn):_____________________________
本合同雙方約定______________________后生效。
發(fā)包人:(公章)_________ 承包人:(公章):__________
住所:___________________ 住所:______________________
法定代表人:_____________ 法定代表人:________________
委托代理人:_____________ 委托代理人:________________
電話(huà):___________________ 電話(huà):______________________
傳真:___________________ 傳真:______________________
開(kāi)戶(hù)銀行:_______________ 開(kāi)戶(hù)銀行:__________________
帳號:___________________ 帳號:______________________
郵政編碼:_______________ 郵政編碼:__________________
建設工程施工合同 2
甲方:_____________________
乙方:_____________________
甲乙雙方根據國務(wù)院《裝飾管理條例》及有關(guān)規定,簽定本合同,并共同遵守。
一、施工內容:
尺寸詳見(jiàn)附件。
二、施工日期:
____年____月____日至____年____月____日完工,如工程日期需要續延,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定。
三、施工總造價(jià):
___¥此造價(jià)為最終結算價(jià)。
四、結算方式:
簽訂合同后甲方先付元預付款給乙方,余款在工程完工后日內甲方一次性付給乙方,金額。
五、雙方責任:
甲方認真履行合同各項條款,并向乙方提供必須的施工場(chǎng)地及水、電源和必要的施工條件;負責施工隊清理好場(chǎng)地障礙物,做好施工前的準備;負責驗收、簽證、結算;如有外來(lái)因素對施工不利,應做好協(xié)調和排除工作。施工中由甲方所造成對乙方人員損傷,由甲方負責。乙方必須嚴格按圖紙的要求進(jìn)行施工;應遵守甲方所在單位的`一切規章制度,做到安全文明施工;保質(zhì)、保量按時(shí)交工。工程中乙方所造成人員損傷由乙方負責(如停電、水、天氣變化等延誤工期,不算施工工期)。
六、工程維修:
工程安裝驗收后,乙方負責保修月,保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期內,乙方施工原因造成的質(zhì)量問(wèn)題由乙方無(wú)償保修。
七、違約責任:
若一方違約,違約方需向對方支付合同總金額____%的違約金。
八、合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
九、設計方案樣稿、樣本為合同附件,與合同一并保存,具有同等的法律效力。
十、未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程施工合同 3
承租方:
出租方:
根據《中華人民共和國民法典》及有關(guān)規定,為明確出租方以及承租方的權利和義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商,簽定此合同。
一、甲方租用乙方臺,到甲方的工地使用,租用期 個(gè)月,自______年____月____日至______年____月____日止,進(jìn)場(chǎng)運輸費由甲方負責承擔。若租用期滿(mǎn) 個(gè)月,出場(chǎng)運輸費由乙方自行承擔;若租用期不滿(mǎn) ____個(gè)月,則出場(chǎng)運輸費由甲方承擔。
二、甲方租用乙方機械,月租費為元在正常的情況下,乙方機械工作每月保底時(shí)間為小時(shí),若因甲方施工組織不當、天氣變化、工程設計變更等原因造成乙方當月工作時(shí)間不足小時(shí),甲方必須按全月租費付給乙方。若乙方機械當月工作時(shí)間超出小時(shí),超出部分,甲方按每小時(shí)元付給乙方。
三、乙方機械每月維修,保養累計時(shí)間為叁天,每超出叁天,甲方將按每天小時(shí),每小時(shí)元從乙方租費用中扣除。
四、乙方機手進(jìn)場(chǎng)后必須服從甲方指揮,在施工期間,施工現場(chǎng)范圍內地上、地下公共設施及不明物,如有損壞均由甲方負責賠償。
五、乙方機械在施工過(guò)程中,如果工程場(chǎng)地出現險情,不能施工的`,乙方有權拒絕施工,如甲方強行施工,造成事故和損失由甲方負責。
六、在租用期間,乙方機械的燃油及機手食宿由甲方免費提供,維修保養及其它費用由乙方自行承擔。
七、付款方式
八、本合同一式兩份,雙方各執一份,合同一經(jīng)甲、乙雙方簽字起生效。
承租方:簽章
出租方:簽章
受法人委托代理人:受法人委托代理人:
法人代表:法人代表:
身份證號碼:身份證號碼:
住址:住址:
電話(huà):電話(huà):
______年____月____日______年____月____日
建設工程施工合同 4
甲方: 乙方:
為明確雙方的權利和義務(wù),遵循平等、公平的原則,根據相關(guān)法律和法規,甲方就乙方承包施工的工程內容與乙方達成如下協(xié)議,望雙方共同遵守。
一、 工程名稱(chēng):
二、 承包工程內容:
三、 承包及付款方式:包工包料,暫估價(jià)為_(kāi)_______ 萬(wàn)元,每月按實(shí)際完成工程量的`________%支付進(jìn)度款。
四、 工 期:________年____月____日開(kāi)工到________年____月____日竣工。
五、 工程質(zhì)量
1、 乙方應嚴格按照國家有關(guān)建筑、市政工程施工規范、規程和標準進(jìn)行施工。
2、 隱蔽工程必須接受業(yè)主單位派駐工地代表檢查驗收和質(zhì)量監督簽證后,方可進(jìn)行下一道工序。
3、 工程竣工后由甲方組織有關(guān)人員進(jìn)行初驗,發(fā)現不合格工程部位,必須無(wú)條件返工,直到合格為止。
六、 工程造價(jià)
1、 工程承包預算造價(jià)執行《____省市政設施養護維修工程定額》;材料價(jià)格按施工當期的《____市建設工程造價(jià)信息》、《____省建設維修工程造價(jià)信息》計取;工程量按實(shí)計取;人工費按相應規定調整。
2、 工程竣工后,按實(shí)際工作量由乙方編制竣工決算,甲方報審價(jià)部門(mén)審核后,結算工程承包款項。
七、 工程款撥付
1、 工程竣工決算審核后,其余工程款付清。
八、 施工安全 工程施工期間,乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)規定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故責任和因此發(fā)生的費用,由承包人承擔。
九、 本合同一式四份,
甲、乙雙方各執二份。 甲方(公章):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日
________年____月____日
建設工程施工合同 5
原告:________________法定代表人_______________,職務(wù)董事長(cháng),住__________市__________區__________街__________號樓__________室,郵編:________________電話(huà):_____________
被告:________________公司,法定代表人_______________,職務(wù)總經(jīng)理,住__________市__________區__________號,郵編:______________電話(huà):_____________
案由:_________________建設工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元,延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日,逾期支付,則以 ______________ 元為基數,按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實(shí)與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同,按照合同約定,原告為被告建設的位于北京市通州區梨園鎮某地的某項目B區的`1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進(jìn)行施工,工期為50天,從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款,保修期自竣工之日起______個(gè)月,項目最后的結算金額為_(kāi)________元,所以被告留存保修款____________,保修期至_____________年__________月__________日。然而,過(guò)了保修期后,該項目并未發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題,被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為,被告拒絕返還保修款的行為已構成違約,嚴重損害了原告的合法權益,故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關(guān)規定,特向貴院提起訴訟,請求依法裁判。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:________________有限公司
法定代表人:______________
_____________年__________月__________日
建設工程施工合同 6
建設單位:_______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
施工單位:_______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依照《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律,法規,遵循平等,自愿,公平和誠實(shí)信用的原則,甲乙雙方就有關(guān)事項協(xié)商一致,訂立本合同書(shū)。共同遵守執行。
一、工程概況
工程名稱(chēng):_______________
工程地點(diǎn):_______________
二、工程承包范圍
根據工程建設需要,甲方委托乙方全面負責_____企業(yè)展廳的建設施工,以實(shí)際圖紙為準。(含、土建、地坪、埋件、鋼構、門(mén)窗等全部)。工程鋼結構為主,墻面填空氣磚,內外粉刷,正面玻璃幕墻。
三、工程承包方式:在甲方監理的統一監理和協(xié)調下,乙方包工包料,保證質(zhì)量,保證工期,保證安全,保證文明施工及保證資質(zhì)合格(資料確保甲方能通過(guò)質(zhì)量驗收),不得分包,轉包。
四、合同工期:
乙方將在簽訂本合同之日起_____個(gè)日歷天內完成鋼結構工程施工?⒐と掌跒開(kāi)________年______月___日。
五、質(zhì)量標準
本工程質(zhì)量要求標準為:合格。
為此甲方要求乙方所有建筑構建必須使用標準材,總體工程符合建筑國家標準。并應能通過(guò)相關(guān)質(zhì)檢部門(mén)驗收。
六、合同價(jià)款
工程包含材料、人工、制作、運輸、安裝、裝卸車(chē)費、發(fā)票及相應產(chǎn)生的各種不可預見(jiàn)費等有關(guān)費用(如無(wú)重大設計變更,總價(jià)不得調整;如有重大設計變更,總價(jià)______%以外可協(xié)商調整)本工程固定合同總價(jià)為_(kāi)_____萬(wàn)元整(即:______人民幣)
(1)以本工程設計圖紙做為本合同附件。
(2)如有重大變更雙方以簽字為結算依據。
七、付款方式
本合同簽訂后,土建完成______周內付工程預付款萬(wàn)元(總造價(jià)的______%)。鋼柱、鋼梁進(jìn)場(chǎng)后______周內付工程款______萬(wàn)元(總造價(jià)的______%)。墻面粉刷完成______周內付工程款______萬(wàn)元(總造價(jià)的______%)。工程完工后______周內付工程款______萬(wàn)元(總造價(jià)的`______%)。工程驗收合格后______周內付工程款______萬(wàn)元(總造價(jià)的______%)剩余______%做為質(zhì)保金,即______萬(wàn)元,______年后未出現質(zhì)量問(wèn)題時(shí)付清余款。
八、乙方按照合同約定進(jìn)行施工,并在質(zhì)量保修期內承擔工程質(zhì)量保修責任。工程交工后______年內非因甲方人為造成的鋼結構工程質(zhì)量問(wèn)題,乙方負責免費維修;______年內乙方對所建工程的防水免費維修(人力無(wú)法抗拒的因素除外)。工程交工后乙方負責工程的終生有償維修及服務(wù),只收取成本費并負責甲方工程的改造。
九、甲方向乙方按照合同約定的期限和方式支付費用
十、乙方向甲方,將全面履行合同的內容,如不能按期竣工,將自愿按_____%元每天向甲方承擔違約責任。如質(zhì)量達不到要求,將自愿按______元每平方米向甲方承擔違約責任。乙方還,上述違約金的支付并不影響乙方因工程施工延誤及質(zhì)量問(wèn)題等造成損失的其他賠償要求。
十一、本工程甲方指派______,乙方指派______為現場(chǎng)施工負責人,協(xié)調解決施工中有關(guān)問(wèn)題。
十二、貫徹執行國家安全生產(chǎn)有關(guān)規定,確保安全施工,施工中發(fā)生的工傷事故由乙方自己負責。要求乙方必須購買(mǎi)工人工傷意外險。
十三、本合同解釋權由甲方負責,未盡事宜,可協(xié)商解決,如發(fā)生爭議,可向簽訂合同所在地仲裁委員會(huì )仲裁解決或訴至人民法院解決。
十三、合同生效
合同訂立時(shí)間:_________年______月___日
合同訂立地點(diǎn):_______________
本合同甲乙雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包方(甲方):_______________承包方(乙方)_______________
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
委托代理人:_______________委托代理人:_______________
______年______月_______日 ______年______月_______日
建設工程施工合同 7
發(fā)包人:_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包人:_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)過(guò)甲乙雙方協(xié)商,就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,共同遵照執行。
一、工程項目
1、工程名稱(chēng):_________________
2、工程地點(diǎn):_________________
3、承包范圍:_________________
4、承包方式:包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過(guò)。
5、合同價(jià)款:合同價(jià)為每公里24萬(wàn)元(竣工后以實(shí)際丈量面積為準進(jìn)行結算)。
二、技術(shù)要求
1、路面為15cm厚C20水泥混凝土路面,寬4米。
2、天然級配砂礫石墊層,厚度20cm天然級配砂礫石,寬度6M。
3、20cm厚3:7灰土墊層。
三、施工及質(zhì)量要求
1、路基處理。在原有路基的基礎上,對高低不平路段,采用推土機或裝載機整平,并清除地表雜草,然后用壓路機壓實(shí)。
2、嚴格控制路面材料質(zhì)量,墊層必須夯實(shí),否則返工。
四、雙方權利和義務(wù)
1、甲方對施工階段質(zhì)量、進(jìn)度以及現場(chǎng)工程質(zhì)量進(jìn)行監理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關(guān)工作。
2、甲負責場(chǎng)地三通一平。
3、乙負責本工程施工范圍內的施工安全工作。乙方應按有關(guān)規定嚴格實(shí)施安全防護措施,承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用;做好現場(chǎng)設備、材料的照管工作。做好現場(chǎng)施工記錄,配合甲方和監理單位進(jìn)行質(zhì)量檢查:
五、工程價(jià)款的支付
本合同簽訂之日付30%,工程竣工驗收完后分階段視情況支付下?铐。工程質(zhì)量保證金為總造價(jià)的`5%,質(zhì)保期一年,質(zhì)保期自竣工驗收之日計算,期滿(mǎn)后一次性支付質(zhì)保金。
六、安全文明施工
1、乙方應按工程施工現場(chǎng)管理規定及甲方統一管理制度的規定,精心組織、文明安全施工;甲方對乙方任何違反現場(chǎng)管理制度的行為均有權予以制止,直至罰款和解除合同。
2、乙方在施工過(guò)程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有乙方自行負責并承擔相應的經(jīng)濟責任、法律責任及相應的一切經(jīng)濟賠償。
七、竣工驗收
乙方在工程具備竣工驗收條件錢(qián)24小時(shí)通知甲方組織竣驗收。甲方在收到通知后及時(shí)組織有關(guān)單位進(jìn)行驗收,并在驗收后2天內給予認可或提出整改意見(jiàn)。乙方按要求整改,并承擔自身原因造成的整改費用。
八、其他
本合同一式叁份,甲方兩份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效。每份具有同等法律效力,工程全部竣工達標,結清工程尾款后合同自動(dòng)失效。
甲方:_________________乙方:_________________
_____年_____月____日_____年_____月____日
建設工程施工合同 8
委托方(甲方):
承接方(乙方):
身份證號:
甲、乙雙方經(jīng)好友洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行公司后花園排水施工,路面維修及墳地清理。甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上簽訂本協(xié)議(包括附件和所有補充協(xié)議),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程名稱(chēng):園區基建工程
2、工程地點(diǎn):
3、工程內容:后花園廟山、改建洗手臺、小豬滑道、玻璃房墻體改建、停車(chē)場(chǎng)改建
4、承包方式:后花園廟山、改建洗手臺;小豬滑道、玻璃房墻體改建、停車(chē)場(chǎng)改建承包。
5、工程期限:30天
施工日期:____年____月____日;竣工日期:____年____月____日。
第二條:工程價(jià)款
第三條:質(zhì)量要求:保質(zhì)期1年。
1、按照國家相關(guān)法律法規安全施工要求施工。
2、凡由甲方自行采購的材料,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負,施工質(zhì)量由乙方負責。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方經(jīng)確認后,增加的費用應另簽訂補充協(xié)議。
4、施工中乙方接受甲方項目負責人現場(chǎng)施工監督。
5、施工中乙方應遵守甲方安全規程,并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故,責任由乙方自負。
6、乙方施工過(guò)程中,不得損壞甲方的生產(chǎn)設施、設備,如有損壞乙方必須無(wú)償進(jìn)行修復。
7、乙方按照甲方要求完成工程改造,驗收不合格的情況下,不予支付工程款項。
8、乙方按照協(xié)議期限按期完工,如超過(guò)竣工時(shí)間,每日扣除工程款300元。
9、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第四條:付款方式
工程項目結束并甲方驗收合格,由乙方提供工程費用的普通增值稅發(fā)票后,予以支付全款給乙方。
第五條:工程工期
1、由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
2、在施工中,因工程質(zhì)量問(wèn)題,雙方意見(jiàn)不一而造成的停工,工期應作相應順延。
第六條:工程驗收
乙方通知甲方進(jìn)行竣工驗收后,甲方應在30天內驗收,工程驗收完成后30天時(shí)間內保證工程項目中位置不脫落、開(kāi)裂等(人為原因造成除外)。如驗收不合格,已方應負責無(wú)償返工。
第七條:違約責任
協(xié)議生效后,在協(xié)議履行期間,擅自解除協(xié)議方,應按工程總造價(jià)的5%作為違約金給對方,因擅自解除協(xié)議,使對方造成的'實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應照實(shí)賠償。如因甲方原因影響乙方施工耽誤工期的應按工程總造價(jià)的5%作為違約金給乙方。
第八條:爭議解決
1、本協(xié)議履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應協(xié)商解決。
2、當事人不愿通過(guò)協(xié)商、調解解決,若協(xié)商、調解解決不一致時(shí),可以按照本協(xié)議約定向人民法院提起訴訟。
第九條:協(xié)議生效
1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2、補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
3、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
4、協(xié)議履行完后自動(dòng)終止。
甲方(業(yè)主):乙方:
簽字代表:簽字代表:
簽約日期:________年________月________日
簽約日期:________年________月________日
建設工程施工合同 9
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他相關(guān)法律、行政法規,甲、乙雙方本著(zhù)平等、自愿、互利和誠信的原則,就本項目的土石方工程施工事宜協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
l、工程名稱(chēng):宜良滇中汽車(chē)文化產(chǎn)業(yè)園(一期)土方工程及配套附屬工程。
2、工程地點(diǎn):宜良縣匡遠鎮永豐社區小江公路與宜九路交叉處。
3、工程內容:土方工程,機械挖、運、填、卸土推平及碾壓土方工程,清理開(kāi)挖區及填土區內的植物(苗木、雜草)、障礙物,根據宜良縣宜平房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司要求及設計圖紙施工。
4、工程承包范圍:按工程設計圖紙確定施工方案,按施工方案嚴格執行。合同自簽字之日起5天內,乙方根據甲方提供的工程設計圖等資料制作施工圖方案并交甲方最終確認并按此執行。
5、工程量:該標段總挖方量約8萬(wàn)M3,最終工程量按實(shí)際完成的工程量確定。
二、合同工期及質(zhì)量保修期以及其它事項:
1、開(kāi)工日期:_____年_____月_____日。
2、預計竣工日期:_____年_____月_____日。
3、總工期30日歷天。
4、驗收日期:竣工后7日內提交宜良宜平房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司驗收。
5、如遇特殊情況(工程設計變更,甲方要求施工方案變更,天氣等不可抗力影響以及非乙方原因造成的停、窩工等),乙方與甲方根據實(shí)際情況協(xié)商辦理工程順延簽證手續后,工期予以順延;如出現乙方組織不力,施工安排不合理等原因,由此造成的損失由乙方自行承擔:
6、工程質(zhì)量保修期:在建設工程合理使用范圍內均應承擔責任。
三、承包方式及乙方職責:
1、土方機械開(kāi)挖、轉運、回填、卸土推平碾壓,含稅收綜合包干價(jià)每立方10.00元(大寫(xiě):壹拾元整),注:機械燃油價(jià)格漲跌,仍執行合同包干單價(jià),不作費用調整。
2、清理開(kāi)挖區和填土區內的植物(苗木、雜草)及場(chǎng)地內轉運含稅后包干價(jià)每平方米2.50元,提取10%管理費。
3、破碎原造紙廠(chǎng)至宜九公路路面3500m2水泥路面含稅總包價(jià)30000.00元(大寫(xiě)人民幣:叁萬(wàn)元整),不存在提管理費。
4、在項目區內的建筑物由宜良宜平房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司與戶(hù)主方解決處理好無(wú)異議后,由乙方機械按臺班費計算拆除、拆除的一切材料歸甲方所有。
5、除土方工程款外,機械臺班費提取3%的'管理費,臨時(shí)商鋪工程按實(shí)際工程款給予甲方提取10%的管理費。
6、甲方負責與該地區交通、環(huán)衛、環(huán)保、城管、電力、電信、林業(yè)、消防,私人墳墓等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行聯(lián)系與協(xié)調,由此產(chǎn)生的費用,乙方只承擔交通、環(huán)衛兩方面的費用,其它方面均由甲方負責。但乙方必須協(xié)助配合。
7、進(jìn)場(chǎng)時(shí),住房、水、電由乙方自行負責。
四、付款方式:
1、乙方機械設備和人員進(jìn)場(chǎng),工作10天根據工程量,預付30萬(wàn)元工程款,工程量完成,按照補充協(xié)議付款。工程竣工驗收完成,竣工驗收資料通過(guò)政府備案。結算資料經(jīng)過(guò)審定后,累計支付至結算價(jià)款的100%付清,每次付款,甲方只能按付款額的10%提取管理費,其余款全部撥付給乙方,如甲方不能按量付款,乙方將有權停止任何施工。
五、安全責任:
1、乙方在施工中,機械操作、車(chē)輛運輸、施工人員應注意安全,如發(fā)生安全事故,甲方一概不承擔任何責任,乙方自己承擔(注:施工隊人員必須配帶安全帽)。
2、未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。
3、本合同自簽字之日起產(chǎn)生法律效律,合同一式叁份,甲、乙雙方各執壹份,存檔壹份。
甲方代表:
乙方:
_____年_____月_____日
建設工程施工合同 10
甲方(鐵路發(fā)包方):中國鐵路鄭州局集團有限公司
鄭州建筑段
法定代表人(負責人):黃德忠
地址:鄭州市二七區淮河東路5號
乙方(承包方):河南鴻翔建筑工程有限公司
法定代表人(負責人):范書(shū)建
地址:安陽(yáng)市解放大道180號(原安陽(yáng)縣政府院內)
簽訂日期:______年______月______日
簽訂地點(diǎn):
根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》等法律法規規定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,就甲方向乙方發(fā)包鄭州東動(dòng)車(chē)段零小工程維修工程,簽訂本合同。
第一條工程概況
。ㄒ唬┕こ堂Q(chēng):鄭州東動(dòng)車(chē)段零小工程維修。
。ǘ┕こ痰攸c(diǎn):動(dòng)車(chē)段。
。ㄈ┕こ虄热荩簞(dòng)車(chē)段零小工程維修。
。ㄋ模┏邪秶簞(dòng)車(chē)段零星病害。
。ㄎ澹┏邪绞剑喉椖靠偝邪。
。┖贤瑑r(jià)款:本工程價(jià)格形式為固定總價(jià),工程款(總計)(含增值稅)暫定為人民幣大寫(xiě)拾萬(wàn)伍仟伍佰柒拾肆元整(小寫(xiě):105574元)(其中不含稅價(jià)人民幣96856.88元,增值稅8717.12元),最終結算價(jià)以甲方上級單位實(shí)際批復為準,如金額發(fā)生變更,以補充協(xié)議形式進(jìn)行確定。
。ㄆ撸┵|(zhì)量標準:乙方按照承包范圍和行業(yè)現行技術(shù)標準,進(jìn)行規范施工,確保施工安全。
第二條工程期限
工程總日歷天數自開(kāi)工之日起90天,開(kāi)工時(shí)間另行通知。
第三條工期延誤
。ㄒ唬┭悠陂_(kāi)工。乙方因故不能按時(shí)開(kāi)工,應在約定的開(kāi)工日期提前
7天向甲方書(shū)面提出延期開(kāi)工的要求和理由,并須獲得甲方書(shū)面同意。
。ǘ⿻和J┕。甲方認為必要時(shí),可提出暫停施工要求并在停工后
72小時(shí)內提出處理意見(jiàn),乙方應在3天內實(shí)施甲方處理意見(jiàn)。停工責任在乙方的,由乙方承擔發(fā)生的費用。
。ㄈ┭悠诳⒐。下列情況造成竣工日期推遲的,經(jīng)甲方代表確認,工期相應順延:
1。工程量變化和設計變更。
2。材料由甲方供應的,甲方未按約定時(shí)間供應材料。
3。不可抗力。
乙方在以上情況發(fā)生后3天內向甲方提出報告,甲方在收到報告后15天內予以確認答復。
非因上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承擔違約責任。
第四條雙方駐工地代表
。ㄒ唬┘追今v工地代表姓名及職責:星現場(chǎng)負責人。
。ǘ┮曳今v工地代表姓名及職責:余小祥負責施工現場(chǎng)的安全、技術(shù)、質(zhì)量的監控。
第五條甲方的義務(wù)
。ㄒ唬┺k理施工所需證件、批件,清理場(chǎng)地,保證運輸暢通。
。ǘ﹨f(xié)調處理施工現場(chǎng)周?chē)叵鹿芫(xiàn)和鄰近建筑物、構筑物的保護要求,并承擔有關(guān)費用。
。ㄈ└鶕贤s定支付工程款。
第六條乙方的義務(wù)
乙方保證具有建筑工程施工總承包壹級資質(zhì),并保證該資質(zhì)在合同履行期限內持續有效。
。ㄒ唬┰诠こ舔炇罩,負責對已完工程的成品保護。在此期間發(fā)生損壞的,由乙方負責修復并承擔費用。
。ǘ┌醇s定的要求做好施工現場(chǎng)地下管線(xiàn)和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
。ㄈ﹪栏駡绦斜镜貐^關(guān)于施工現場(chǎng)管理的有關(guān)規定,交工前清理現場(chǎng)達到建筑物無(wú)污染,現場(chǎng)無(wú)建筑垃圾。
。ㄋ模┮曳讲话春贤s定完成工作,造成工程損失,應承擔賠償責任。
。ㄎ澹┮曳桨凑占s定負責工程項目文件的收集、整理、歸檔,并保證其完整性、準確性、系統性、有效性和規范性。
。┡浜霞追截攧(wù)會(huì )計工作,按甲方要求辦理財務(wù)手續、提供完備的財務(wù)會(huì )計資料。
第七條價(jià)款支付與調整
。ㄒ唬┖贤瑑r(jià)款的調整。
固定總價(jià)合同:在合同簽訂后,工程總價(jià)不作調整。
。ǘ┕こ炭钪Ц。
采用竣工驗收合格并乙方開(kāi)具合規發(fā)票,甲方完成向上級單位清算該筆款項后,于30日內按中國鐵路鄭州局集團有限公司批準的竣工結算值的95%工程款進(jìn)行結算,質(zhì)保期滿(mǎn)后支付尾款:
工程款給付時(shí)間
。üこ踢M(jìn)度、部位)
總造價(jià)百分比
金額(人民幣)
項目整修驗收完畢95%
質(zhì)保期滿(mǎn)(新建、更改屋面防水為5年,造林、綠化工程為1年,其他質(zhì)保期為2年)5%
。ㄈ┰鲋刀惏l(fā)票。
乙方應于辦理工程價(jià)款結算時(shí),按一般計稅方法向甲方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)票信息如下:
單位名稱(chēng):甲方增值稅相關(guān)信息
納稅人識別號:
地址:
電話(huà):
開(kāi)戶(hù)銀行:
銀行賬號:
第八條材料設備供應
。ㄒ唬┍竟こ趟褂玫牟牧嫌梢曳焦⿷。具體購買(mǎi)材料清單內容可附件列表。
。ǘ┮曳截撠煵少彽牟牧、設備應符合設計和國家質(zhì)量標準要求,并附有合格證及檢測報告。材料的價(jià)格、質(zhì)量標準等,乙方在采購前應取得甲方書(shū)面同意。在合同執行過(guò)程中,乙方有義務(wù)接受甲方隨時(shí)檢查。
第九條質(zhì)量與驗收
。ㄒ唬┮曳綉凑諊翌C布的施工驗收規范及工程設計圖紙要求進(jìn)行施工,接受甲方監督,質(zhì)量驗收必須符合合同約定標準。對不符合合同約定的,乙方應按規范要求,進(jìn)行返修并承擔費用。
。ǘ╇[蔽工程驗收。隱蔽工程在覆蓋、掩埋前,應提前通知甲方進(jìn)行驗收。
第十條知識產(chǎn)權
。ㄒ唬┘追教峁┙o乙方的圖紙、甲方為實(shí)施工程自行編制或委托編制的技術(shù)規范以及反映甲方要求的或其他類(lèi)似性質(zhì)的文件的著(zhù)作權屬于甲方,乙方可以為實(shí)現合同目的而復制、使用此類(lèi)文件,但不能用于與合同無(wú)關(guān)的其他事項。未經(jīng)甲方書(shū)面同意,乙方不得為了合同以外的目的而復制、使用上述文件或將之提供給任何第三方。
。ǘ┮曳綖閷(shí)施工程所編制的文件,除署名權以外的著(zhù)作權屬于甲方,乙方可因實(shí)施工程的運行、調試、維修、改造等目的而復制、使用此類(lèi)文件,但不能用于與合同無(wú)關(guān)的其他事項。未經(jīng)甲方書(shū)面同意,乙方不得為了合同以外的目的復制、使用上述文件或將之提供給任何第三方。
。ㄈ┖贤斒氯吮WC在履行合同過(guò)程中不侵犯對方及第三方的知識產(chǎn)權。乙方在使用材料、施工設備、工程設備或采用施工工藝時(shí),因侵犯他人的專(zhuān)利權或其他知識產(chǎn)權所引起的責任,由乙方承擔;因甲方提供的材料、施工設備、工程設備或施工工藝導致侵權的,由甲方承擔責任。
。ㄋ模┮曳皆诤贤炗喦昂秃炗啎r(shí)已確定采用的專(zhuān)利、專(zhuān)有技術(shù)、技術(shù)秘密的使用費已包含在簽約合同價(jià)款中。
第十一條保密條款
。ㄒ唬┘滓译p方同意,任何一方為履行本合同而提供給對方的任何商業(yè)信息或技術(shù)信息,以及一方在履約過(guò)程所知悉的對方的商業(yè)秘密、締約條件、談判內容等,包括本合同的內容,除非提供方書(shū)面明確說(shuō)明為公知信息的以外,均可能構成其“保密信息”。信息獲取一方保證應采取合理的保密措施保護該等保密信息免受公開(kāi),不向任何第三方公開(kāi)該等保密信息,并且除為履行本合同目的外非經(jīng)對方事先書(shū)面同意不得使用任何保密信息。前述保密措施應合理并不得低于知悉一方對自己的保密信息所采取的保護效果。因一方泄露或者不正當使用該等保密信息而給對方造成損失的,應當賠償對方的所有損失。
。ǘ┪唇(jīng)對方同意,任何一方不得對對方的保密信息進(jìn)行復制或以其他方式保存。并且在對方要求或在雙方的業(yè)務(wù)關(guān)系終止時(shí),應立即向對方歸還所有保密信息及其副本、以及所有包含該保密信息或其部分的所有文件、資料和其他物品。
。ㄈ┤魏我环綄τ诒C苄畔⒌牧x務(wù)應延續至該等信息因合法的原因而成為公開(kāi)信息。
。ㄋ模┥鲜霰C芤幎ú粦斶m用于以下信息:收到信息的一方有書(shū)面記錄可以證明其在披露方向其披露該等信息之前已經(jīng)知曉該信息;收到信息的一方?jīng)]有違反本合同的保密義務(wù)即從其他渠道獲得的公開(kāi)信息;或者收到信息的一方從對該等信息不負有保密義務(wù)的第三方獲得的信息。
第十二條質(zhì)量保證
。ㄒ唬┵|(zhì)量保證金。甲方從應付乙方工程款內,按合同工程價(jià)款的5%預留質(zhì)量保證金,質(zhì)量保證金不計利息。甲方在質(zhì)量保證期滿(mǎn)后日內,退還乙方質(zhì)量保證金。
。ǘ┍P揄椖考百|(zhì)量保證期限:(按本合同第七條第二款執行)。
。ㄈ┵|(zhì)量保證期間,屬于保修范圍和內容的項目,甲方提出要求,乙方應在接到修理通知后3天內派人修理。否則,甲方可委托其它單位和人員修理,費用由甲方在質(zhì)量保證金內扣除,因此導致質(zhì)量保證金不足預留比例的,乙方應負責補足,造成甲方損失的,乙方還應按實(shí)際損失承擔賠償責任。
第十三條違約責任
。ㄒ唬┰诤贤男羞^(guò)程中發(fā)生的下列情形,屬于乙方違約:
1、乙方轉包或違法分包的。
2、乙方采購和使用不合格或不符合合同約定的材料和工程設備的。
3、因乙方原因導致工程質(zhì)量不符合合同要求的。
4、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自將已按照合同約定進(jìn)入施工現場(chǎng)的材料或設備撤離施工現場(chǎng)的。
5、乙方未能按施工進(jìn)度計劃完成合同義務(wù),造成工期延誤的。
6、乙方在缺陷責任期及質(zhì)量保證期內,未能在合理期限對工程缺陷進(jìn)行修復,或拒絕按甲方要求進(jìn)行修復的。
7、乙方明確表示或者以其行為表明不履行合同主要義務(wù)的。
8、乙方未能按照合同約定履行其他義務(wù)的。
。ǘ┮蛞曳降脑驅е鹿て谘诱`達7日的,甲方有權解除合同。甲方行使合同解除權的,有權要求乙方支付合同總額20%的違約金。
。ㄈ┮曳酱嬖诒緱l第(一)款約定的第1、2、3、7項中情形的.,甲方有權解除合同,甲方行使合同解除權的,乙方應支付合同總額20%的違約金,違約金不足以補償甲方損失的,乙方還應承擔賠償責任。
除本條第(一)款第1、2、3、7中情形之外,因乙方原因導致合同解除的,則甲、乙雙方應在合同解除后7天內完成估價(jià)、付款和清算,并按以下約定執行:
1、合同解除后,乙方應支付合同總額20%的違約金,并賠償因解除合同給甲方造成的損失。
2、甲方和乙方應在合同解除后進(jìn)行清算,出具最終結清付款證書(shū),結清全部款項。
第十四條爭議解決方式
。ㄒ唬┧幸虮竞贤鸬幕蚺c本合同有關(guān)的任何爭議將通過(guò)雙方友好協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商達成一致的,雙方約定采取向工程所在地有管轄權的法院提起訴訟的爭議解決方式。
。ǘ┲俨、訴訟或調解進(jìn)行過(guò)程中,雙方將繼續履行本合同未涉爭議的其它部分。
第十五條不可抗力
。ㄒ唬┰诤贤男薪Y束之前任何時(shí)候,如果發(fā)生任何合同簽訂時(shí)雙方不可預見(jiàn)、不可避免并且不能克服的客觀(guān)情況,包括地震、水災、重大傳染性疾病以及戰爭等不可抗力情形,雙方協(xié)商一致后可決定暫緩履行或終止履行本合同。
。ǘ┤绻鲜霾豢煽沽κ录陌l(fā)生影響一方履行其在本合同項下的義務(wù),則在不可抗力造成的延誤期內中止履行不視為違約。
。ㄈ┍竞贤魏我环揭虿豢煽沽Σ荒苈男谢虿荒芡耆男斜竞贤x務(wù)時(shí),應當在不可抗力發(fā)生之日起15日內通知另一方,并在其后的30日內提供證明不可抗力事件發(fā)生及其持續的充分證據。
。ㄋ模┤绻l(fā)生不可抗力事件,雙方應協(xié)商,以找到公平的解決辦法,并且應盡一切合理努力將不可抗力事件的影響減小到最低限度,否則,未采取合理努力方應就擴大的損失承擔相應的賠償責任。
第十六條通知
。ㄒ唬┘、乙雙方因履行本合同或與本合同有關(guān)的一切通知都應以書(shū)面形式送達對方,被送達方應即時(shí)簽收。如由于被送達方的原因不能送達或被送達方拒絕簽收的,送達方可采用掛號信或者郵政特快專(zhuān)遞郵寄送達,郵件寄至本合同記載之地址時(shí),即視為送達。
。ǘ╇p方確認以下地址為相關(guān)通知、法律文書(shū)的送達地址:
雙方確認以下地址為相關(guān)通知、法律文書(shū)、訴訟文件的送達地址:
甲方確認的送達地址:鄭州市二七區淮河東路5號
郵政編碼:
收件人:手機號碼:
乙方確認的送達地址:安陽(yáng)市解放大道180號(原安陽(yáng)縣政府院內)
郵政編碼:
收件人:余小祥手機號碼:
第十七條其他約定
。ㄒ唬┍竞贤幢M事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
。ǘ╇p方應簽訂安全協(xié)議,作為本合同附件。
第十八條合同生效條件及文本數量
。ㄒ唬┍竞贤噪p方法定代表人(負責人)或委托代理人簽字并蓋章之日起生效。
。ǘ┍竞贤皇疥懛,甲乙雙方各執叁份。
。ㄒ韵聼o(wú)正文)
本頁(yè)無(wú)正文,為中國鐵路鄭州局集團有限公司鄭州建筑段(甲方名稱(chēng))與河南鴻翔建筑工程有限公司(乙方名稱(chēng))建設工程施工合同(合同編號:)簽署頁(yè)。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章):
法定代表人(負責人):法定代表人(負責人):
委托代理人(簽字):委托代理人(簽字):
聯(lián)系電話(huà):聯(lián)系電話(huà):
______年______月______日______年______月______日
建設工程施工合同 11
甲方:
乙方:
甲乙雙方為_(kāi)____________(地點(diǎn)名稱(chēng))弱電工程施工合同如下:
一、工程概況
1、工程名稱(chēng):_________________(地點(diǎn)名稱(chēng))弱電綜合布線(xiàn)系統
2、工程地址:_________________
3、工程概況:_________________金屬橋架安裝、信息點(diǎn)管路安裝、信息點(diǎn)布線(xiàn)及安裝;機房光纜布線(xiàn)信息點(diǎn)布線(xiàn)及安裝;協(xié)助安裝防雷、消防系統產(chǎn)品。
二、甲乙雙方的責任和義務(wù)
1、甲方負責協(xié)調處理工地現場(chǎng)有關(guān)問(wèn)題,保證現場(chǎng)正常施工的必要條件。
2、乙方應按合同規定的時(shí)間施工、完工,在保證工程質(zhì)量和工程進(jìn)度的前提下完成如下工作:
1)完成_____________(地點(diǎn)名稱(chēng))弱電綜合布線(xiàn)系統(工程量為:_________________約400米金屬橋架安裝;約_____________米的管路鋪設;約_____________個(gè)信息點(diǎn)布線(xiàn)安裝;約_____________個(gè)機房信息點(diǎn)布線(xiàn)安裝;約_____________條室內光纜布線(xiàn);及協(xié)助安裝防雷系統產(chǎn)品、消防系統產(chǎn)品)
2)提交信息點(diǎn)平面標識圖、配線(xiàn)架標識表、線(xiàn)纜標簽、及相關(guān)對應文檔資料。
3、乙方保證統一著(zhù)裝(工作服)在現場(chǎng)施工及項目班組長(cháng)每天到場(chǎng)。
4、乙方保證該項目工程開(kāi)通正常運行一年的維護工作。
5、甲方應及時(shí)將工程材料運到現場(chǎng),并存放在安全的'倉庫。
三、工程進(jìn)度安排
1、在甲乙雙方協(xié)商下,計劃在_____________年_____________月_____________日前全部完工。
2、若遇甲方無(wú)法提供施工條件,甲乙雙方另行協(xié)商。
四、工程驗收時(shí)間
工程完工后一月內,甲方應組織驗收。無(wú)正當理由在一月內不組織驗收視為工程合格。
五、合同預算金額
本合同預算總金額為:_________________(人民幣)_____________元整。
六、結算方式
工程量進(jìn)行到50%時(shí)甲方向乙方支付合同總額_____________%的預付款。工程驗收合格后一周內付_____________%;余款_____________%一年內付清。
乙方向甲方開(kāi)據《_____________省_____________市建筑安裝專(zhuān)用發(fā)票》。
七、人力不可抗拒事故
如因戰爭、火災、水災、臺風(fēng)、地震和其它人力不可抗力事故導致工期延誤,則工期順延,責任不在乙方。但乙方應立即通知甲方,并有采取一切必要措施從速完成施工。
八、違約責任
甲方不按本合同第六條的規定支付工程款,應承擔每天千分之五的違約金。
乙方中途舍棄工程安裝,合同金額不予支付處理;乙方不遵守《保密約定》應承擔合同金額的百分之五十的扣款。
九、解決爭議的方式
本合同發(fā)生糾紛,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商未成,交乙方所在地人民法院管轄。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份,簽字蓋章即生效。
2、本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。
3、本合同執行過(guò)程中,簽訂的補充協(xié)議屬合同的組成部分。
4、若有未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
甲方(簽章):_________________
乙方(簽章):_________________
法定代表或其委托人:_________________
法定代表或其委托人:_________________
地址:_________________
地址:_________________
開(kāi)戶(hù)行:_________________
開(kāi)戶(hù)行:_________________
帳號:_________________
帳號:_________________
簽約時(shí)間:__________年______月______日
簽約地點(diǎn):_________________
【建設工程施工合同】相關(guān)文章:
建設工程施工竣工報告11-29
建設工程施工仲裁申請書(shū)03-16
工程施工擔保合同02-07
工程施工借款合同02-09
建設銀行基本建設借款合同03-10
建設借款合同02-03
工程施工勞動(dòng)合同04-08
工程施工機械租賃合同11-10
工程建設租賃合同01-31