內墻刮膩子和乳膠漆施工承包協(xié)議

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，各種協(xié)議頻頻出現，簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據之一。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好協(xié)議嗎？下面是小編精心整理的內墻刮膩子和乳膠漆施工承包協(xié)議，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　甲方：

　　(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　乙方：

　　(身份證號碼：)

　　(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　甲方因工程建設需要，將____區道路網(wǎng)永中安置點(diǎn)拆遷安置房工程，內墻膩子和乳膠漆工程以包工包料的方式承包給乙方施工。為保質(zhì)保量完成施工任務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂以下協(xié)議：

　　一、工程范圍：

　　永中安置房主體4#和7#樓

　　二、工程內容

　　1、天棚：高、低縫處理和補縫，防銹漆處理，刮膩子二遍。

　　2、墻面：基層處理，刮膩子二遍。

　　3、樓梯間和電梯前室：基層處理，刮膩子，打砂紙，乳膠漆。

　　4、按以上工序進(jìn)行施工。

　　5、手工操作工具(膩子桶、刮板等)、電纜線(xiàn)。太陽(yáng)燈、板車(chē)等工具均由乙方自行負責。

　　6、對甲方負責供應的機具，乙方應認真保管愛(ài)護，如有丟失損壞，乙方負責賠償。

　　三、工期

　　以甲方進(jìn)度要求時(shí)間為準。因乙方施工原因而延誤工期，每延誤一天罰款1000元。如遇以下情況，工期可以延誤，但必須經(jīng)甲方書(shū)面簽證認可。

　　1、因甲方提出變更施工計劃或變更圖紙而不能繼續施工，工期延誤。

　　2、因遇不可抗拒或自然災害影響施工，工期延誤。

　　四、工程單價(jià)及付款方式

　　1、工程量：按實(shí)際完成工程量結算。

　　2、工程單價(jià)：(1)刮膩子的墻面、頂棚、梁、柱價(jià)格為5.5元/;(2)乳膠漆樓梯間和電梯前室價(jià)格為12元/m2;(3)踢腳線(xiàn)價(jià)格為2.5元/m。以上單價(jià)包含40%的總價(jià)發(fā)票。該單價(jià)已包含管理人員費用，工人加班工資，因墻體裂縫或墻面破壞、雨水淋濕影響等產(chǎn)生的返工、所有修補，辦理暫住證，勞保用品及其他輔助費用。因乙方施工原因出現返修質(zhì)量問(wèn)題要求返工，相應處理費用均由乙方全部承擔。以上單價(jià)乙方已綜合考慮市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)因素以及各種政策性調整因素，此單價(jià)為一次性包死。若乙方在施工過(guò)程中，滿(mǎn)足不了施工的各項要求或跟不上甲方的施工進(jìn)度，乙方必須無(wú)條件退場(chǎng)，結算按已完成合格工程量的80%決算。

　　3、付款辦法：工程量按月結算，工程量為第二月開(kāi)始支付上個(gè)月的工程量，在次月15日前支付上月工程款的80%，通過(guò)預驗收支付至90%，余款待通過(guò)竣工驗收后三個(gè)月內甲方一次性付清給乙方。甲方工程款匯入乙方個(gè)人帳戶(hù)(提供發(fā)票后才可支付工程款)。

　　五、質(zhì)量與安全

　　1、乙方必須嚴格按照現行操作規程及施工驗收規范進(jìn)行施工，施工質(zhì)量(表面光潔，不掉灰;無(wú)明顯刮痕;開(kāi)關(guān)盒口方正、干凈;顏色均勻一致，以樣板間為標準，交叉施工時(shí)做好保潔及成品保護工作，不得污染其它成品)，保證觀(guān)感達到驗收標準。

　　2、乙方在施工應嚴格遵守安全生產(chǎn)操作規程，采取必要的安全防護措施，以確保施工安全，因乙方違章操作而引起的安全事故或發(fā)生其它意外事故，其責任與經(jīng)濟損失均由乙方負責。

　　3、乙方應做好施工現場(chǎng)的保潔和文明施工，配合甲方定期進(jìn)行安全檢查，應當對工人進(jìn)行安全交底，并做好書(shū)面記錄。

　　4、已方現場(chǎng)施工人員必須辦理好暫住證、流動(dòng)人口計劃生育證、就業(yè)證，所有的費用均由乙方負擔。

　　5、工人宿舍需專(zhuān)人管理，不得煮飯及賭博，如發(fā)現一律沒(méi)收并罰款。

　　六、甲方責任

　　1、每月工程款到位。如未能及時(shí)發(fā)放承擔乙方的一切損失。

　　2、參與工程組織施工管理。

　　3、負責進(jìn)場(chǎng)人員的膳宿場(chǎng)所和施工、生活用水、用電。

　　4、負責與班組之間的協(xié)調。

　　5、及時(shí)反映乙方在施工中提出的技術(shù)建議。

　　6、甲方承擔工程施工過(guò)程中全部的實(shí)驗、檢驗、測試等費用。

　　七、乙方責任

　　1、工程質(zhì)量問(wèn)題由乙方負責，因乙方原因造成的質(zhì)量問(wèn)題和工期延誤所造成的一切損失，由乙方負責。

　　2、施工中的材料調度、施工人員的管理有乙方全部負責。

　　3、必須遵守甲方單位的有關(guān)規章制度等及時(shí)辦理務(wù)工暫住證。

　　4、必須保質(zhì)、保量、按期完成任務(wù)，不準無(wú)故與業(yè)主發(fā)生糾紛。

　　5、按與甲方簽訂的施工安全生產(chǎn)責任書(shū)的要求進(jìn)行安全管理和承擔安全責任。

　　6、接受甲方的現場(chǎng)技術(shù)指導和施工質(zhì)量監督，若發(fā)現質(zhì)量不符合要求，必須返工至優(yōu)良，同時(shí)負擔相應費用。

　　7、乙方必須在保質(zhì)保量的前提下節約用材，每天下班前必須做至落手清，乙方不能私自攜帶甲方材料出場(chǎng)。

　　8、乙方必須嚴格按照會(huì )審紀要、施工圖紙、相應施工驗收標準等有關(guān)內容的認真組織施工，因乙方未嚴格按照上述要求組織造成工程停工，相應費用均由乙方全面承擔。

　　9、乙方必須每月準時(shí)發(fā)放班組民工工資。不得拖欠民工工資，不得滯留民工工資款。

　　10、在施工過(guò)程中乙方應做好文明施工，嚴格按照安全操作規程進(jìn)行，采取有力安全防護措施。如乙方造成他人和自身的一切人身傷亡、設備安全事故，其發(fā)生的責任及費用均由乙方負責，甲方不付任何責任和費用。

　　11、如發(fā)現本工程乙方進(jìn)行轉包，甲方單方有權終止本合同。

　　八、其它

　　1、乙方必須服從監理單位人員監督和管理，虛心接受監理人員的寶貴意見(jiàn)。

　　2、若甲、乙雙方之間發(fā)生爭端或糾紛，應本著(zhù)實(shí)事求是的原則友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方可向本工程所在地管理轄區的人民法院提出訴訟。

　　3、本合同一式二份，雙方各持一份，工程款結清即失效。

　　甲方簽字(蓋章)：

　　乙方簽字(蓋章)：

　　年 月 日

　　年 月 日

【內墻刮膩子和乳膠漆施工承包協(xié)議】相關(guān)文章：

內墻乳膠漆粉刷承包合同03-08

內墻乳膠漆承包合同范本01-18

刮膩子施工合同12-08

內墻瓷磚施工合同09-02

內墻涂料施工合同07-29

內墻粉刷施工合同03-18

內墻粉刷施工合同05-08

施工總承包和施工合同02-07

刮膩子勞務(wù)分包施工合同09-09